建设工程合同管理-295

1、建设工程合同管理 -295（ 总分： 107.00 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 50，分数： 50.00）1. 某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表 述中，正确的是 （ ） 。A发包人办理申报手续并承担费用B发包人办理申报手续，承包人承担费用C承包人办理申报手续，发包人承担费用 D承包人办理申报手续并承担费用（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：在施工合同履行过程中，若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然 后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。如果发包人要求承包人使用专利

2、技术或特殊工艺施工，应 负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。2. 建设工程施工合同范本为使用者提供的标准化附件不包括 （ ） 。 A承包人承揽工程项目一览表 B 监理人监理工程项目一览表 C发包人供应材料设备一览表 D 房屋建筑工程质量保修书（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：解析 建设工程施工合同范本为使用者提供的标准化附件包括承包人承揽工程项目一览表；发包人 供应材料设备一览表；房屋建筑工程质量保修书。3. 某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方 （ ） 。 A必须适用违约金条款 B 必须适用定金条款C可以选择适用违约金或定金条款D

3、 两者都不能适用，因约定无效（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：4. 裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于 （ ） 天。 A80 B100 C120 D140(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：裁决委员会的成员对工程的实施定期进行考察现场，了解施工进度和实际潜在的问题。一般在关键 施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于 140 天，离开现场前，应向业主和承包商提交考 察报告。5. 甲公司通过资产重组被乙公司兼并后，法定代表人易人。由于乙公司的经营方针改变，乙公司不愿履行 甲公司法定代表人原来签订的供货合同的义务，此时甲公司原签订

4、的合同应 ( ) 。A继续有效B因甲方公司已不存在而无效 C需与乙公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效 D合同需经乙公司法定代表人补充签字才有效(分数： 1.00 )A. B.C.B. 解析： 解析 合同的转让6. 评标中的“评标价”是指 ( ) 。 A标底价 B 投标价 C 中标的合同价 D以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：7. 某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系 客体是指 ( ) 。A物 B 行为 C智力成果 D货币(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：8. 某建设

5、项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生 纠纷，但双方一直没有签订书面合同，则( ) 。A施工合同成立，且生效 B 施工合同成立，但不生效 C施工合同不成立，但有效 D 施工合同不成立，不生效(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：9. 国际上常用的监理费用的计算方法是 ( ) 。A委托人和监理人商定 B 参照国际标准协商确定C按监理工程概预算的百分比计收 D 按参与监理工作的年度平均人数计算(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：10. 对合同内容中数量的说法，不正确的是 ( ) 。A数量是衡量合同标的多少的尺度，以数字和计量单位表示B

6、施工合同中的数量主要体现的是工程款的多少C数量必须严格按照国家规定的法定计量单位填写，以免当事人产生不同的理解D没有数量或数量的规定不明确，当事人双方权利义务的多少，合同是否完全履行都无法确定(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：11. 如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项事件( ) ，提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。A发生后的 28 天内 B 全部消除后C影响结束后的 14 天内 D 影响结束后的 28 天内(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：12. 执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格下降时，按( ) 执行A原价格 B

7、 新价格C订立地的市场价格 D 交付地的市场价格(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：13. 某建设单位与某水泥厂签定了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )A物 B 行为 C 智力成果 D运输(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：14. 某施工合同工期为 300 天，合同价为 1500 元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价 格为 10 万元，则工程师应 ( ) 。A不批准顺延工期 B 应批准顺延期 1 天C应批准顺延工期 2 天 D应批准顺延工期 3 天(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：15. 在施工过程中， 经过监理工程师检查检验合格后的工程

8、， 又发现因承包人原因出现的质量问题， 应由 ( ) A承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B监理工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延 C发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D承包人承担返工费用，工期相应顺延(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：16. 当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的( ) 情形下，对方可以要求继续履行。A事实上不能履行 B 债务的标的不适于强制履行C债权人在合理期限内未要求履行 D 履行费用不高分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：17. 工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。 建设工程

9、施工合同示范文本对办理施工环保许可的 规定是 ( ) 。A承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用 B承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：18. 在下列合同中， ( ) 合同是可变更的合同。A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B恶意串通，损害集体或第三人利益的C因重大误解而订立的D违反法律、行政法规的强制性规定的(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 P35( 一)可变更或可撤销合同的概念和种类。

10、有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民 法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同： (1)因重大误解而订立的合同 (选项 c) ； (2) 在订立合同时显失公 平的合同； (3) 以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。故答案为 C。P34 1 无效合同。 (1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同(选项 A)；(2) 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同 (选项 B)； (3) 以合法形式掩盖非法目的的合同； (4) 损害社会公共利 益；(5) 违反法律、行政法规的强制性规定的合同 ( 选项 D)。选项 A、 B、D均属于无效合同的范畴。19.

11、关于合同变更，下列说法错误的是 ( ) 。 A协商一致是必要条件 B 仅指合同内容的变更C一定条件下可变更主体 D 合同的变更一般不涉及已履行的内容(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析： 解析 合同的变更20. 经过修改的设计文件应 ( ) 后使用。A报总监理工程师审核批准 B 按设计管理程序经有关部门审批C由设计人签字盖章 D 由发包人审查批准(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：21. 因勘察人原因造成的返工， 返工后仍不能达到约定条件， 承包人应向发包人支付赔偿金， 赔偿金额最高 不超过 ( ) 。A项目的直接损失 B 项目勘察费的 2 倍 C项目的勘察、设计费 D 返工

12、项目的费用(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 解析 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘 察人承担。交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发 包人要求的时间返工，直到符合约定条件。返工后仍不能达到约定条件，承包人应承担违约责任，并根据 因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的费用。22. 要约是希望 ( ) 的意思表示。A他人知道自己 B 他人向自己提出订立合同C和他人进行磋商 D 和他人订立合同(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 解析 要约23. FIDIC

13、 施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是 ( ) A争端裁决委员会由仲裁委员会指定B争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担 C争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式 D争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析： 解析 争端裁决委员会的裁决，属于非强制性但具有法律效力的行为，相当于我国法律中解决合同 争议的调解，但其性质则属于个人委托。 争端裁决委员会成员的报酬应由业主和承包商平均分担，仲裁是合同争议的最终解决方式。24. 工程竣工前，由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，( ) 负责拆

14、除或重新安装。A承包人 B 发包人 C制造商 D 监理单位(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：25. 下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是 ( )A不影响合同的效力B合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效 C分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人 D部分影响合同的效力(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：26. 工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( ) 天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。A7 B14 C15 D28(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：27. 关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是 (

15、 ) 。 A公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则 B在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席C开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况 D开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：28. 债务人将合同中的义务转让给第三人时， ( ) 。 A通知债权人和受让人即可 B 必须经债权人同意 C除债权人同意外，应当办理公证手续D 经债权人同意后，应当办理转让登记手续(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：29. 某招标项目采用评标价法进行评标

16、，有四家单位投标有效，其中( ) 的投标书为最优投标书。A投标报价 1000 万元，评标价 950 万元 B 投标报价 1050 万元，评标价 9402 万元 C投标报价 980 万元，评标价 970 万元 D 投标报价 950万元，评标价 960 万元(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：30. 发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( ) 。A承包人负责， B 发包人负责C谁承担视具体情况决定 D 承包人和发包人共同负责(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：31. ( ) 是指当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成

17、的 损失，向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。A索赔 B 工期索赔 C 费用索赔 D工程变更索赔(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 索赔是指当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的 情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。32. 在建设工程委托监理合同 (示范文本 ) 中，纲领性的法律文件是 ( ) 。 A建设工程委托监理合同 B 建设工程委托监理合同标准条件C建设工程委托监理合同专用条件 D 双方共同签署的修正文件(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：33. 在发包人与承包人之间的索赔事件的处理

18、和解决过程中，( ) 是个核心A工程师 B 发包人 C承包人 D 仲裁机构或法院(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析： 解析 P180 一、工程师对工程索赔的影响。在发包人与承包人之间的索赔事件的处理和解决过程 中，工程师是个核心。34. 施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是 ( ) 。 A发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用 D承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用(分数： 1.00 )A. B.

19、C.D.解析： 解析 对施工质量的监督管理35. 下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是 ( ) A债权人必须以债务人的名义行使代位权 B债权人代位权的行使必须取得债务人的同意 C代位权行使的费用由债权人自行承担D债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以债权为限(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：36. 给指定分包商的付款应从 ( ) 内开支。 A进度款 B 变更价款 C预付款 D暂列金额（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：工程师可以发布指示，要求承包商或其他人完成暂列金额项内开支的工作，因此，只有当承包商按 工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其

20、中获得相应支付。37. 关于担保的相关叙述中，有误的是 （ ） 。A担保通常由当事人双方订立担保合同 B担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效 C担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，从合同无效，主合同也无效 D担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：38. 在 FIDIC 施工条件中， 按照全国各条款的约定， 承包商完成建筑和保修任务后， 对所有合格工程有权获 得的全部工程款是指 （ ） 。A承包商的投标报价 B 合同价格C接受的合同款额 D 最终结算款

21、减去索赔款（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：39. 施工合同履行中， 某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。 之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行 检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则 （ ） 。A发包人承担全部费用，工期相应顺延 B 发包人承担全部费用，工期不予顺延C承包人承担全部费用，工期不予顺延 D 承包人承担全部费用，工期相应顺延（分数： 1.00 ）A. B.C.D.解析： 解析 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽 的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。 重新检验表明

22、质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，井相应顺延工期； 检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。40. 执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依合同法的规定，遇价 格下降时，应执行 ( ) 。A原价格 B 新价格 C 原价格和新价格的平均价 D 市场价格(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：41. 在设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同，此时尚未开始设计工作，则( )A设计人退还发包人定金，发包人也不必向设计人支付设计费B设计人不退还发包人定金，发包人也不必向设计人支付设计费 C设计人不退还发包人定金，发包人向设计

23、人支付设计费的一半D设计人不退还发包人定金，发包人向设计人支付全部设计费(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析： 解析 P99 设计合同中因发包人原因要求解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付 的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的 一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。42. 经过修改的设计文件应 ( ) 使用。A报总监理工程师审核批准后 B 按设计管理程序经有关部门审批后C由设计人签字盖章后 D 由发包人审查批准后(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：43. 某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都

24、不符合招标文件的要求，这时应当 ( )A与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B改为直接发包C用原招标文件重新招标D修改招标文件后重新招标分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告，作为定标的主要依据。 评标报告应包括评标情况证明；对各个合格投标书的评价；推荐合格的中标候选人等内容。如果评标委员 会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以否决所有投标。出现这种情况后，招标人应认 真分析招标文件的有关要求以及招标过程，对招标工作范围或招标文件的有关内容作出实质性修改后重新 进行招标。44. 设计合同中，判定设计人

25、是否延误完成设计任务的期限是指( ) 。A从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止C从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止(分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：设计期限是判定设计人是否按期履行合同义务的标准，设计人收到定金为设计开工的标志；除了合 同约定的交付设计文件 (包括约定分次移交的设计文件 ) 的时间外，还可能包括由于非设计人应承担责任和 风险的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和。45. 当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，

26、由保证人承担责任的保证是( ) 。A一般保证 B 连带责任保证C法定保证 D 委托保证(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：46. 某施工单项合同估算价在 500 万元人民币以上的抢险救灾工程 ( ) A必须采用公开招标 B 必须采用邀请招标C必须进行招标 D 可以直接委托发包(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：47. FIDIC 施工合同条件规定，工程款应按 ( ) 结算 A实际计量的工程量 B 工程量清单中注明的工程量 C工程概算书中的工程量 D 承包商提交的工程量分数： 1.00 )A. B.C.B. 解析： 解析 工程量的确认48. 执行政府定价的合同，当事人一方逾期

27、提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（ ） 执行A原价格 B 新价格 C市场价格 D 原价和新价的平均价格（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：解析 依法应当执行政府指导价的按照惩罚有过错一方的原则执行：在合同约定的交付期限内政 府价格调整时，按照交付时的价格计价；逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行、遇价格下 降时按照新价格执行；逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时按照新价格执行、遇价格下降时 按照原价格执行。49. 对设计投标人的资格审查不包括 （ ） 。A证书的种类 B 证书级别C允许承接的任务范围 D 近几年完成的工程项目表（分数： 1.00 ）A.B.C.D.

28、解析：50. 保证方式没有约定或约定不明确的，按 （ ） 承担担保责任。 A合同 B 连带保证 C法律 D一般保证（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：二、 多项选择题 （ 总题数： 30，分数： 57.00）51. 可以终止委托监理合同的情形是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 监理人收到监理金尾款结清监理酬金后B. 委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C. 委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21 日后D. 委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在21 天内没收到答复 E. 暂停监理业务期限已超过半年解析：52. 招标备案的前期准备应满足的要求有 ( )(分

29、数： 2.00 )A. 建设工程批准立项 B. 向建设行政主管部门履行了报建手续，并得到批准 C. 技术资料能满足招标投标的要求 D. 建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率E. 建设用地已依法取得，即将取得建设工程规划许可证 解析： 解析 招标备案53. 在开标时，如果发现投标文件出现 ( ) 等情形，应当作为无效投标文件。(分数： 2.00 )A. 投标文件未按照招标文件的要求予以密封B. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认C. 投标文件中的投标函未加盖项目经理公章D. 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议E. 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标

30、保函解析：54. 可以作为合同生效时间的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 合同成立 B. 双方签字盖章 C. 受要约人承诺 D. 发出要约邀请E. 承诺之前 解析：一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲；口头合同自受要约人承诺时生效；书面合 同自当事人双方签字或者盖章时生效；法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但 已经履行全部或者主要义务的，可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人 取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。55. 发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( ) 鉴定部门鉴分数： 2

31、.00 )A. 申请人指定的B. 政府建设主管部门指定的C. 工程师指定的D. 仲裁庭指定的 E. 当事人约定的 解析： 解析 仲裁56. 施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )分数： 2.00 )A. 办理施工所需的证件B. 提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C. 按规定办理施工噪声有关手续 D. 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定 E. 负责已完成工程的成品保护 解析：57. 下列说法正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物， 发包人给予适当补偿B. 发包人应派人负责勘察

32、现场的安全保卫工作C. 发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用D. 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费E. 发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前一天向勘察人支付计算的加班费 解析： 解析 勘察合同履行管理中发包人的责任与勘察合同的工期58. 在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 须经工程师同意 B. 不须经工程师同意C. 发生的费用由发包人承担D. 发生的费用由双方约定承担E. 发生的费用由承包人承担 解析： 解析 设计变更管理但除外情59. 当

33、事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的， 对方也可以要求继续履行。 形包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 债务人主观上不愿继续履行B. 债务的标的不适于强制履行C. 法律上或者事实上不能履行D. 债权人在合理期限内未要求履行 E. 债务的标的履行费用过高 解析：60. FIDIC 合同条件下，关于用于永久工程得到设备和材料预付款，下列说法正确的是 ( )(分数： 2.00 )A. 订购物资经工程师确认后，按发票价值的80%作为材料预付的款额 B. 可以在专用条款内修正这个百分率，通常在60%90%内 C. 材料和设备只有进场后，才能将费用计人工程进度款结算支付D. 扣除

34、预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同E. 材料的质量和储存条件符合技术条款的要求 解析：61. 在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )(分数： 2.00 )A. 被代理人的法人终止 B. 被代理人取得民事行为能力C. 被代理人取消委托 D. 代理期限届满 E. 代理事项完成 解析：62. 大型复杂设备的采购在合同内约定的供贷方承包范围可能包括( )(分数： 2.00 )A. 按照采购方的要求对生产厂家定型设计图纸的局部修改 B. 设备制造 C. 提供配套的辅助设备 D. 无偿地提供技术和人员的支持 E. 对采购方运行的管理和操作人员的技术培训 解析： 解析 承包的工作范围其中属于不

35、可抗力事件发生63. 建设工程施工合同 规定了施工中出现不可抗力事件时双方的承担方法， 后，承包方承担的风险范围包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 运至施工现场待安装设备的损害B. 承包人机械设备的损坏C. 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D. 工程所需的修复费用E. 施工人员的伤亡费用 解析：64. 施工合同示范文本规定，承包人应当完成的工作包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 办理施工所需的证件B. 按规定办理施工噪声有关手续 C. 提供和维修非夜间施工使用的照明设备 D. 负责已完成工程的成品保护 E. 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

36、 解析：65. 开标会议上应宣布投标书为废标的情况包括 ( ) 。分数： 2.00 )A. 未密封递送的标书 B. 投标工期长于招标文件中要求工期的标书C. 关键内容字迹模糊、无法辨认的标书D. 投标人未提供投标保证金E. 没有委托代理人印章的标书 解析：66. 开标时，应当作为无效投标文件的情形是 ( )(分数： 2.00 )A. 未密封投标文件的 B. 关键内容字迹无法辨认的 C. 未提供投保证金和投标保证的 D. 无项目经理印章的 E. 未附联合体各方共同投标协议的解析：67. 工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括 ( )(分数： 1.00 )A. 事态调查 B. 实际损失分析 C

37、. 证据资料收集D. 索赔理由分析 E. 损害事件原因分析 解析：68. 工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )(分数： 2.00 )A. 特殊专业工程不允许分包B. 主体工程的施工任务不允许分包C. 安装工程的施工不允许分包 D. 主要工程量必须由承包人完成 E. 只允许一家分包人进行分包 解析：69. 建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括( )(分数： 2.00 )A. 违约责任 B. 合同文件的组成和优先次序 C. 保密约定 D. 发包人应交付的资料和文件 E. 设计依据解析：70. 按照合同法的规定，有下列情形之一的，

38、合同的权利义务终止( )分数： 2.00 )A. 债务已经按照约定部分履行B. 合同解除或债权债务同归于一人C. 债务相互抵销 D. 债权人免除债务 E. 债务人依法将标的物提存 解析： 解析 P41 一、合同终止概述。按照合同法规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1) 债务已经按照约定履行； (2) 合同解除； (3) 债务相互抵消； (4) 债务人依法将标的物提存； (5) 债权人免 除债务； (6) 债权债务同归于一人； (7) 法律规定或者当事人约定终止的其他情形。 选项 BCDE均符合以上情 形，选项 A“部分履行”不正确。71. 工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 事态调查 B. 实际损失分析 C. 证据资料收集D. 索赔理由分析 E. 损害事件原因分析 解析：72. 发包人应当将委托的 ( ) 以书面形式通知承包人(分数： 2.00 )A. 监理单位名称 B. 监理单位地址C. 工程师的姓名 D. 监理内容 E. 监理权限 解析：73. 可以作为合同生效时间的是 ( )(分数： 2.00 )A. 合同成立 B. 双方签字盖章 C. 受要约人承诺 D.