建设工程合同管理-135

1、建设工程合同管理 -135( 总分： 110.00 ，做题时间： 90 分钟 )一、 单项选择题 ( 总题数： 50，分数： 50.00)1. 某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系 客体是指 ( ) 。A物B行为C智力成果D货币分数： 1.00 )A. B.C.B. 解析：2. 委托人选定实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人( )A不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责B既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责C只对检测试验数据的错误负责D只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责分数： 1.

2、00 )A. B.C.D.解析：1万3. 甲、乙双方签订的合同中，约定的违约金是5 万元人民币，合同履行过程由于甲的违约造成乙损失元，由于乙的违约造成甲损失 3 万元，那么，损失的承担应为 ( ) 。A各自承担自己的损失B乙赔偿甲 3 万元损失C乙赔偿甲 5 万元损失D乙赔偿甲 2 万元损失(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：4. “由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )A债权人可要求第三人履行债务B债权人可强迫第三人履行债务C债权人应要求债务人履行债务D债权人可强迫债务人履行债务(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：5. 委托监理合同当事人一方要求变更或解除合

3、同时，应当在 ( ) 日前通知对方。A7B14C42 D，48(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：6. 某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程 师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是( ) 。A试验室只接受发包人指示的试验项目B试验室应完成承包人要求的试验项目C监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责D监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：7. 工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止

4、索赔、工程 加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据 ( ) 进行分类。A索赔的合同依据B索赔的目的C索赔事件的性质D索赔的起因(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：8. 合同法律关系是指由合同法律规范所调整的，在民事流转过程中所产生的 ( ) 关系A经济B法律C合同D权利义务(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：9. 全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别 签订合同的招标方式相比，其特点是 ( ) 。A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少B管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

5、D管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：10. 在监理合同的履行过程中， 因委托人的过失给监理人造成经济损失 8 万元人民币， 该合同中发包人向监 理人约定支付监理酬金总额 15 万元，监理人已缴纳税金 2万元，委托人应承担的赔偿金额为 ( ) 万元。A23B15C13D8(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：11. 招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是 ( )A行政机关B国家机关隶属机构C依法成立的组织D依法成立的协会(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：12. 正常监理工作酬金中的间接成本是 ( )A

6、监理人员的附加工资 B监理人员的补助费 C向税务机关缴纳的税金 D常用设备的使用费（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：13. 某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是（ ）A物B行为C智力成果D运输分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：与乙14. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材， 但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本， 公司订立了购买水泥的合同，则该合同 （ ） 。A有效，但应由采购员向乙公司支付货款B有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C无效，由采购员向乙公司支付货款D无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担（分数： 1.00 ）A.

7、B. C.D.解析：15. 依据建设工程施工合同 （示范文本 ） 规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交A现场同期记录B索赔意向通知C索赔报告D索赔证据(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：16. 如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项事件( ) ，提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。A发生后的 28 天内B全部消除后C影响结束后的 14 天内D影响结束后的 28 天内(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：17. 建筑工程一切险的除外责任是 ( )A洪水B锈蚀C台风D雷电(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：18. 发包人的上级或设计审

8、批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定 ( )A结清全部设计费B支付一半设计费C停止支付设计费D预留一定保证金后全部支付设计费(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：19. 发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应 ( ) 。A支付由此增加的追加合同价款并顺延工期B只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款 C只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期 D支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：20. 应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使 ( )A撤销权B同时履行抗辩权C后履行抗辩权D不安抗辩权(分数

9、： 1.00 )A.B.C.D. 解析：21. 某项目总投资 4 000 万元人民币，其中监理合同估算价为 35 万元，工程监理工作 ( )A可以不通过招标委托工作B必须采用招标方式委托工作C必须采取公开招标方式委托工作D只能采用招标方式委托工作分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：22. 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工 于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同 ( ) 。A不成立B成立C无效D可撤销(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：23. 依据建设工程施工合同 (示范文本 ) 的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是A

10、只能向有合同关系的对方提出索赔B工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D索赔处理应尽可能协商达成一致分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：24. FIDIC 施工合同条件中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天 1 同工程的总金额为 300 万元，而承包商该竣工工程的合同价为15 万元，延期竣工天数为约定最高赔偿限额为 20 万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为 ( ) 万元。工程竣工后， 由万元人民币，该合30 天，合同中还A 0.05B1.5C15D20(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：25. 甲将工程机械供给

11、乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国合同法的规定，乙丙之间买卖工程 机械合同的效力是 ( ) 。A有效B无效C效力待定D可变更或撤销分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：26. 某建设项目开标后， 评标委员会发现某投标人在工程量清单中， 总价金额和单价与工程量乘积之和的金 额不一致。 请该投标人澄清时， 投标授权人经核算后， 认为总价、 单价都有错误， 遂提出新的单价和总价。 该投标书的报价应以 ( ) 为准。A原总价B原单价与工程量乘积之和C新总价D新单价与工程量乘积之和分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：( ) 的需要27. 建设工程设计合同 (示范文本 ) 规定，方案设

12、计文件的设计深度应能满足A控制概算B编制招标文件C施工图设计D非标准设备制作(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：28. 监理招标的标的是 ( )A监理服务B监督管理C协调管理D咨询服务分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：29. 分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( )A分包商可直接向工程师递交索赔报告B分包商可直接向业主递交索赔报告C在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：30. 在评标委员会成员中，不能

13、包括 ( )A招标人代表B招标人上级主管代表C技术专家D经济专家(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：31. 建设工程施工合同 (示范文本)规定，承包人不能按时开工， 应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( ) 天，以书面形式向工程师提出延期形式和要求。A1B2C7D1 4分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：32. 施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( )A由工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行C由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人(分数： 1.

14、00 )A.B. C.D.解析：33. 在 FIDIC 的施工合同条件中，合同协议书应当在 ( ) 后签订A开标B发出中标函C提交履约保证D开工(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：( ) 或将标的物提34. 债权人分立、合并或者变更位所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以 存。A终止合同B解除合同C中止合同D不履行合同分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：35. 当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定A向上级仲裁机构申请执行B向人民法院申请执行C向首席仲裁员申请执行D向人民法院起诉分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：36. FID

15、IC 分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是A分包商受到损害B是承包商的违约责任C由于业主的原因D从业主处理获得批准的索赔权(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：产生37. 在设备采购合同履行过程中， 供货方将货物运到现场后， 采购方未在合同规定的时间内开箱检验， 的后果由 ( ) 承担。A供货方B采购方C双方共同D监理方分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：38. 施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由 ( )A承包人承担影响正常施工的费用B发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期 C承包人只给予发包

16、人顺延相应工期 D发包人和承包人承担责任(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：39. 依据建设工程施工合同 (示范文本 ) 规定，工程 ( ) 后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调 整方式，进行工程竣工结算。A全部完工B竣工验收报告经发包人认可C质量保修书签订D竣工验收通过后(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：40. 某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期 违约赔偿金。 施工至第 16 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后， 工程师要求承包人修改 计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22 个月，

17、工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按 ( ) 。A延误 1 个月竣工赔偿B提前 1 个月竣工奖励C不追究延误竣工责任，也不给予奖励D考虑工程师的认可作用，按延误0.5 个月赔偿(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：41. 某工程项目的监理合同约定， 监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务， 则下 列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是 ( ) 。A监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料， 导致工程质量不合格返工造成的损失B承包人向监理人提交索赔报告， 监理人

18、在规定时间内没有做出审核意见， 导致承包人的部分不 合理索赔成立，造成委托人的经济损失C施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D在工程保修阶段， 委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：42. 债权人按照合同约定占有债务人的动产， 债务人不按合同确定的期限履行债务的， 债权人有权依法以该 财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于 ( ) 。A质押B动产C专利权D财产权分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：43. 同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )A合同约定了履行

19、顺序B由同一双务合同产生互负的对价给付债务C应当后履行的对价给付是可能履行的义务D应当先履行合同一方经营状况严重恶化(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：44. 某工程在施工过程中发生地震，造成的损失主要有施工现场待安装设备的损害 20 万元，施工机械损失6 万元，现场材料损失费 3 万元，发生的现场清理费为 1 万元，承包商可向发包人提出的费用索赔额为 ( ) 万元。A24B23C21D30分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：45. FIDIC 施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( ) 为基准日A投标截止日期的同一天B签订合同之日 C工程师发布开工之日

20、D投标截止日前第 28 天分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：46. 建设工程施工合同 (示范文本 ) 规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前( )h 以书面形式通知工程师验收。A7B14C24D48分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：47. 某工程项目， 发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、 乙两个承包人。 乙承包人在进行 电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( ) 承担。A乙承包人B发包人C甲承包人D工程师分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：48. 承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更

21、及对材料、设备的合理化建议，需经 ( ) 同意。A设计单位B施工单位负责人C发包人D工程师(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：49. 某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准， 选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于 ( ) 。A项目前期立项咨询B设计阶段监理C工程技术咨询服务D施工阶段监理分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：50. 某施工合同约定承包工程应于 10月 20日竣工。 9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际 进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工

22、日期推迟到10月 30日。该进度计划得到工程师的确认，则 ( ) 。A如果通过赶工在 10 月 20 日竣工，可获提前竣工奖励B如果通过赶工在 10 月 20 日竣工，不能获提前竣工奖励C如果在 10月25 日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D如果在 10月30 日竣工，不需承担拖期赔偿责任（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：二、 多项选择题 （ 总题数： 30，分数： 60.00）51. 建设工程设计合同 （ 示范文本 ） 规定，发包人向设计人提供的项目设计要求包括（ ）（分数： 2.00 ）A. 经批准的项目建议书B. 工程的范围和规模 C. 设计依据的标准 D. 限额设

23、计的要求 E. 满足法律、法规的规定条件 解析：52. 投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对（ ） 设立。（分数： 2.00 ）A. 专业工程施工资质 B. 外地区投标人C. 环境保护方针和保证体系 D. 项目经理资质要求 E. 安全文明施工要求 解析：53. 承包人的工程进度计划经工程师予以认可的主要目的是（ ）（分数： 2.00 ）A. 施工合同的目标工期B. 作为工程师对施工进度控制的依据 C. 工程师依据计划进行协调 D. 作为发包人对施工进度控制的依据 E. 作为发包人进行工期索赔的依据 解析：54. 有关合同担保的以下说法中，正确的是 （ ）分数： 2.00 ）A.

24、保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人（债务人 ）和债权人 B. 集体所有的土地使用权不可以作为抵押物C. 权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保D. 担保法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和违约金E. 留置是一种比较强烈的担保方式解析：55. 依据建设工程施工合同 （示范文本 ） 通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有（ ）（分数： 2.00 ）A. 完成合同约定的所有内容 B. 发包人提出工程竣工报告C. 有施工单位签署的工程质量保修书 D. 工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字 E. 责令整改的问题全部整改完毕 解析：56. 代理的特征有

25、 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 B. 以被代理人的名义实施代理行为 C. 在被代理人的授权范围内独立表现自己的意志 D. 被代理人对代理行为承担民事责任 E. 代理人需与被代理人协商才能进行代理 解析：57. 建设工程委托监理合同 （示范文本 ） 中，监理人的权利有 （ ）（分数： 2.00 ）A. 获得监理酬金的权利 B. 对建设工程规模的建议权 C. 选择承包人决定权D. 对施工进度进行检查监督 E. 建筑材料的检验权 解析：58. 在 FIDIC 施工合同条件下，工程师批示的内容应包括（ ）（分数： 2.00 ）A. 变更内容 B. 变更工

26、程价款C. 变更项目的施工技术要求 D. 有关图纸文件 E. 变更处理的原则 解析：59. 在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是（ ）分数： 2.00 ）A. 邻近建筑物、构筑物的保护工作B. 发包人委托承包人完成工程配套的设计C. 承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D. 承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续E. 对已竣工而未交付工程的损伤修复解析：60. 在设计合同的履行期间，发包人可能发生的违约责任是( )(分数： 2.00 )A. 设计错误B. 不可抗力事件C. 审批工作的延误 D. 发包人延误支付设计人设计费 E. 因发包人原因要求解除合同 解析

27、：61. 债权人将合同的权利转让给受让人时， ( )(分数： 2.00 )A. 应征得债务人同意B. 未通知债务人，该转让不发生效力 C. 债务人的抗辩权只能针对债权人D. 应当通知债务人 E. 所有的从权利都随之转让给受让人解析：62. FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有 ( )(分数： 2.00 )A. 工程所在国军事政变的损失 B. 放射性污染引起的损失 C. 施工质量出现问题的损失D. 分包商的雇员因执行合同而引起的行为E. 一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用 解析：63. 可以终止委托监理合同的情形是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 监理人收到监理金

28、尾款结清监理酬金后B. 委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C. 委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21 日后D. 暂停监理业务期限已超过半年E. 委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在21 天内没收到答复解析：64. 评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有 ( ) 。分数： 2.00 )A. 不符合招标文件的实质性要求B. 投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C. 明显不符合技术规格、技术标准的要求D. 招标文件中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求 E. 个别地方存在漏项解析：65. 甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照合同法

29、规定，其法律关系 特点为 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 甲、乙公司作为合同主体不变 B. 甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务 C. 丙公司可以对乙公司行使抗辩权D. 丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任E. 乙公司不能强迫丙公司履行义务 解析：66. 某招标项目的评标委员会初定成员山5 人组成，其中 2 人为招标人代表， 3 人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为 ( ) 。分数： 2.00 )A. 只减少 1 名招标人代表B. 减少 1 名招标人代表，同时增加 1 名招标人以外的专家C. 招标人代表不变，增加D. 招标人代表不变，增加E. 招标人代

30、表不变，增加 解析：1 名招标人以外的专家2 名招标人以外的专家 4 名招标人以外的专家 67. 下列关于对评标的叙述中，正确的说法是 ( )(分数： 2.00 )A. 评标是对各投标书优劣的比较，以便最终确定中标人 B. 大型工程项目的评标通常分成初评和详评两个阶段进行 C. 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准D. 评标委员会以招标文件为依据，审查各投标书是否为响应性投标，确定投标书的有效性 E. 属于存在细微偏差的投标书，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正 解析：68. FIDIC 施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( ) 。(分数： 2.00

31、)A. 由工程师确定 B. 提交争端裁决委员会决定 C. 双方协商 D. 提交仲裁机构裁决 E. 通过诉讼解决解析：69. 建设工程施工合同 (示范文本 ) 规定，属于承包人应当完成的工作有 ( )分数： 2.00 )A. 办理施工所需的证件B. 提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C. 按规定办理施工噪声有关手续 D. 负责已完成工程的成品保护 E. 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定 解析：70. 设备验收阶段的监理工作主要有 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 开打检验B. 安装调试检验C. 启动试车 D. 性能验收 E. 最终验收 解析：71. 在 FIDIC 施工合同条件中

32、，工程师可批准承包商合理的利润索赔的情况有( )(分数： 2.00 )A. 业主提前占用工程B. 对竣工检验的干扰C. 非承包原因检验导致施工的延误 D. 其他承包人的干扰E. 不可预见的外界条件解析：72. 按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括( )(分数： 2.00 )A. 产品说明书B. 双方签订的采购合同 C. 合同内约定的质量标准 D. 图纸、样品 E. 双方当事人共同封存的样品 解析：73. 不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )(分数： 2.00 )A. 债务人许可债权人转让债权的B. 债权人许可债务人转让债务的 C. 债权人与债务人协议变更主合同 D. 债权人要求债务人履行债务E. 主债务履行期间解析：74. 按照建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 通用条款的规定， 对发包人和承包人有约束力的合同文件包括 ( )（分数： 2.00 ）A. 招标公告B. 招标文件C. 投标书 D. 工程量清单 E. 中标通知书 解析：75. 招标投标法规定，投标文件 （ ） 的投标人应确定为中标人。（分数： 2.00 ）A.