建设工程合同管理-255

1、建设工程合同管理 -255（ 总分： 110.00 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 50，分数： 50.00）1. 工程师发现承包商的施工设备影响了工程进度，有权要求增加设备，由此增加的费用和工期由 （ ） 承担（分数： 1.00 ）A. 业主B. 承包商 C. 工程师D. 指定分包商解析： 解析 工程师发现承包商的施工设备影响了工程进度，有权要求增加设备，由此增加的费用和工期 由承包商承担。2. 公开招标在开标时，应当由 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 招标监督机构主持，所有投标人均应参加B. 招标监督机构主持，投标人自愿参加C. 招标人主持，所有投标人均应

2、参加D. 招标人主持，投标人自愿参加解析： 解析 公开招标在开标时，应当由招标人主持，所有投标人均应参加。3. 关于设计招标下列说法错误的是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B. 一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段 C. 设计招标应采用设计方案竞选的方式D. 设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细 解析：解析 设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争；正常情况下一般分 为三个阶段、 两个阶段、 一次完成设计等三种情况。 凡是重大的工程项目， 技术要求严格、 工艺流程复

3、杂、 设计又往往缺乏经验的情况下，为了保证设计质量，设计过程一般分为三个阶段来完成，即：初步设计、 技术设计和施工图设计三个阶段；设计招标应采用设计方案竞选的方式；设计招标文件对投标人所提出的 要求不必很详细。4. 所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指 （ ） 的含义。（分数： 1.00 ）A. 协议B. 通用 C. 专用D. 从属解析： 解析 所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适 用是指通用的含义。5. 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内 容是

4、 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 项目法人负责制B. 招标投标制C. 工程监理制D. 合同管理制 解析： 解析 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革 中，核心内容是合同管理制。6. 在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计 或者标准要求不符时，错误的做法是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 工程师可以拒绝验收B. 承包人承担由此发生的费用C. 承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品 D. 由此造成工期延误不予顺延解析： 解析 在施工过程中，承包人应对自己

5、采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料 设备与设计或者标准要求不符时，工程师可以拒绝验收；承包人承担由此发生的费用；由此造成工期延误 不予顺延。7. 工程施工中经常发生的变更是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 设计变更 B. 进度变更C. 合同变更D. 投资变更 解析： 解析 设计变更是一种在工程施工中经常发生的变更。8. 如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按 ( )的规定，请标准化管理部门的质量 监督检验机构进行仲裁检验。(分数： 1.00 )A. 标准化法 B. 合同法C. 质量法D. 建筑法解析： 解析 如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结

6、果发生争议，应按标准化法的规定，请 标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。9. 施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组 成部分的是 ( ) 。分数： 1.00 )A. 投标须知B. 资格预审表 C. 合同专用条款D. 对投标人书面有质疑的解答解析： 解析 施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的 招标文件组成部分的是资格预审表。10. 依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( )分数： 1.00 )A. 发出终止合同通知，通知发出14 日合同即行终止

7、B. 发出终止合同通知，通知发出 14 日内到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出D.发出终止合同通知，通知发出日仍未得到答复可终止合同 14 日内未得到答复，可在第一个通知发出 35 日内终止4214 日内未得到答复，可进一步发出终止介同通知，第二个通知发出 解析： 解析 依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理 人可发出终止合同通知，通知发出 14 日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出 42 日仍未得到答复可终止合同。11. 承担违约责任的条件是采用 ( ) 。(分数： 1.00 )

8、A. 严格责任原则 B. 限制责任原则C. 公平原则D. 公正原则解析： 解析 承担违约责任的条件是采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或 者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。12. 合同一方当事人通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( ) 。(分数： 1.00 )A. 自然终止B. 归于无效C. 仍然有效 D. 可以撤销解析： 解析 合同一方当事人通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同仍然有效。13. 监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( ) 。(分数： 1.00 )A. 开工令B. 停工令C. 复工令D.

9、 验收令 解析： 解析 监理人实施监督控制权时， 征得委托人同意， 可以发布的指令包括开工令； 停工令； 复工令14. 工程师对隐蔽工程重新验收合格，则 ( ) 。分数： 1.00 )A. 承包人承担追加的合同价款，工期不顺延B. 发包人承担追加的合同价款，工期顺延 C. 承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延D. 发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延解析： 解析 工程师对隐蔽工程重新验收合格，发包人承担追加的合同价款，工期顺延。15. 发包人应为设计人提供的现场服务不包括 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 施工现场的工作条件B. 生活条件C. 设计人的现场津贴 D. 交通工具解析：解析 发包人

10、应为设计人提供的现场服务包括施工现场的工作条件、生活条件及交通等方面的具体 内容，如设计人的现场津贴。16. 设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后， 发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的 设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发 包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审 核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 设计人承担B. 承担变更的设计人承担C. 设计人与承接变更的设计人共同承担D. 承接变更的设计人与监理工程

11、师共同承担 解析： 解析 事故的责任应由承担变更的设计人承担。17. 下列选项中不能作为抵押的是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 土地所有权 C. 抵押人所有的机器、交通工具D. 抵押人的房屋及地上定着物解析： 解析 不能作为抵押的是： 土地所有权； 耕地、宅基地、 自留地、自留山等集体所有的土地使用权， 但第 34条第五项以及第 36条第 3 款即“乡 （镇） 、村企业的土地使用权不得单独抵押。以乡（镇） 、村企业的厂房等建筑物抵押的，其占用范围内的土地使用权同时抵押”的规定除外；学校、幼儿园、医院等以公 益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、

12、医疗卫生设施和其他社会公益设施；所有权、使用权不明或 者有争议的财产；依法被查封、扣押、监管的财产；依法不得抵押的其他财产。18. 当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决是指（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 调解B. 和解C. 仲裁 D. 诉讼解析： 解析 当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议， 自愿将争议交给第三者作出裁决是指仲裁。19. 颁发接收证书之日即为 ( )(分数： 1.00 )A. 竣工日 B. 合同解除日C. 缺陷责任期结束日D. 完工日解析： 解析 颁发接收证书后只是工程交给业主，业主可以使用了，但工程并没有全部完工，承包商还有 工

13、作要完成。所以接收证书中要注明之一：根据合同规定，工程竣工的日期。20. 给指定分包商的付款应从 ( ) 内开支。(分数： 1.00 )A. 进度款B. 变更价款C. 预付款D. 暂列金额 解析： 解析 为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂列金额内开支。21. 委托监理合同的通用条件是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 标准条件 B. 修改条件C. 专用条件D. 补充条件 解析： 解析 委托监理合同的通用条件是标准条件。22. 按照 FIDIC 施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( ) 签发接收证书。(分数： 1.00 )A. 本该进行检验日

14、 B. 缺陷通知期内补充检验通过日C. 工程实际移交日D. 业主实际使用日解析： 解析 按照 FDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师 应以本该进行检验日签发接收证书。23. 关于业主的资金安排说法错误的是 ( ) 。分数： 1.00 )A. 承包商可以要求业主提供资金安排计划B. 接到工程开工通知的 28 天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表C. 第一份资金需求估价合同应在开工后 28 天内提交 D. 业主未按资金安排计划执行，承包商可提前21 天以上通知业主解析： 解析 业主的资金安排，承包商可以要求业主提供资金安排计划；接到工程开工通知的28 天内，

15、承包商应向工程师提交价格分解建议表； 第一份资金需求估价单应在开工日期后 42 天之内提交； 业主未按 资金安排计划执行，承包商可提前 21 天以上通知业主。24. 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误， 应当按照 ( ) 处理。(分数： 1.00 )A. 增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B. 增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C. 增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D. 增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延解析： 解析 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及 工期延

16、误，应当按照增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延处理。25. 招标人向建设行政主管部门办理 ( ) 手续认可后才可进行招标工作。(分数： 1.00 )A. 立项批准B. 征地许可C. 安全许可D. 申请招标 解析： 解析 招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续认可后才可进行招标工作。26. 设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( ) 。(分数： 1.00 )A. 从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B. 从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止 C. 从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D. 从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全

17、部变更设计文件之日止解析：解析 设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指从设计人接到发包人支付定金之 日起，至交付全部设计文件之日止。27. 为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划， 因此不同标的招标需满足相应的条件， 下列条 件中不属于招标前期应满足的要求是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 立项批准B. 资金到位C. 报建批准D. 成立法人 解析： 解析 项目前期工作是企业向招标机构办理招标委托之前，招标机构应进行的工作，这是当前招标 工作中十分重要的关键阶段。包括立项批准；资金到位；报建批准。28. 在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作

18、完成后，该部汽车应( )分数： 1.00 )A. 无偿归监理人所有B. 按使用前的原值付款后归监理人C. 归还委托人，监理人无须支付费用 D. 归还委托人，监理人支付折旧等费用解析： 解析 在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应 归还委托人，监理人无须支付费用。29. 工程进度款的支付方式不包括 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 按月计量支付B. 按工艺部位支付 C. 按里程碑完成的进度分阶段支付D. 完成工程后一次性支付解析： 解析 工程进度款的支付方式包括按月计量支付；按里程碑完成的进度分阶段支付；完成工程后一 次性支付。30. 可委托一个监理

19、单位的项目是 ( ) 项目。(分数： 1.00 )A. 小型 B. 大型C. 复杂D. 大中型解析： 解析 委托一个监理单位的项目是小型项目。建设单位可根据需要，委托一个监理单位来承担工程 建设项目全部或部分阶段的监理，也可委托几个监理单位承担不同阶段的监理。31. 由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以( )(分数： 1.00 )A. 折价拍卖工程B. 提交裁决C. 起诉D. 停工 解析： 解析 发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时， 承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。32. 联动无负荷试车由 ( )

20、 来组织。(分数： 1.00 )A. 发包人 B. 工程师C. 承包人D. 设计人解析： 解析 设备安装工程具备试车条件时由承包商组织单机无负荷试车，由发包人组织联动无负荷试车。33. 由承包人负责采购的材料设备， 到货检验时发现与标准要求不符， 承包人按工程师要求进行了重新采购， 最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是 ( ) 。分数： 1.00 )A. 费用由发包人承担，工期给予顺延B. 费用由承包人承担，工期不予顺延 C. 费用由发包人承担，工期不予顺延D. 费用由承包人承担，工期给予顺延解析： 解析 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包

21、人按工程师要求进行 了重新采购，最后达到了标准要求，费用由承包人承担，工期不予顺延。34. 关于合同变更，下列说法错误的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 协商一致是必要条件B. 仅指合同内容的变更C. 一定条件下变更主体 D. 合同的变更一般不涉及已履行的内容解析：解析 合同变更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完毕之前，由于一定法律事实的出现而使合 同内容发生改变。合同变更特点是协商一致是必要条件，仅指合同内容的变更，合同的变更一般不涉及已 履行的内容。35. 在 FIDIC 合同条件中，合同工期是指 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 合同内注明工期B. 合同内注明工期加经工程师

22、批准顺延工期之和 C. 发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D. 发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数 解析： 解析 在FIDIC 合同条件中，合同工期是指合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和。36. 某工程项目施工过程中， 承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料， 致使工期拖延 5 天，承 包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 总索赔B. 道义索赔C. 默示索赔 D. 工程变更索赔解析： 解析 合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文

23、字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种经济补偿含义的条款，在合 同管理工作中被称为“默示条款”或称“隐含条款”。37. 在施工合同的履行中， 如果建设单位拖欠工程款， 经催告后在合理的期限内仍未支付， 则施工企业可以 主张( ) ，然后要求对方赔偿损失。(分数： 1.00 )A. 撤销合同，无须通知对方B. 撤销合同，但应当通知对方C. 解除合同，无须通知对方D. 解除合同，但应当通知对方 解析： 解析 在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施 工企业可以主张解除合同，但应当通知对方，然后要求对方赔偿损失。38. 某采用 F

24、IDIC 施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在 4月 15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要 求，直到 5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3天试验后表明质量合格，到 5月18 日有关各方 在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( ) 。(分数： 1.00 )A. 4 月 15 日 B. 5 月 1 日C. 5 月 15 日D. 5 月 18 日解析： 解析 某采用 FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为5月 1日，承包商在 4月15 日就完成了施工，工程师颁发工

25、程接收证书中注明的竣工日期应为4 月 15 日。39. 设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是( ) 。(分数： 1.00 )A. 和解B. 调解C. 和解或诉讼D. 仲裁或诉讼 解析： 解析 设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是仲裁或诉讼。采用仲裁时，需注明仲裁委员会 的名称。40. 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5 级的水泥当作52.5 级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 向人民法院起诉，要求确认该合同无效B. 向人民法院起诉，要求撤销该合同 C. 向仲裁机构申请仲裁，要求确认该

26、合同无效D. 向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同解析： 解析 该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应向人民法院起诉，要求撤销该合同41. 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是 ( )(分数： 1.00 )A. 保证B. 定金C. 留置D. 质押 解析： 解析 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是质押。42. 合同履行方式不明确的应按 ( ) 履行。分数： 1.00 )A. 有利于实现合同目的的方式B. 有利于节约履行费用的方式C. 补充条款规定D. 参照类似方式进行解析： 解析 合同履行方式不明确时，应按有利于实

27、现合同目的的方式履行。43. 施工合同示范文本中要求，由 ( ) 投保建筑工程一切险。(分数： 1.00 )A. 发包人 B. 承包人C. 监理人D. 项目经理解析： 解析 施工合同示范文本中要求，由发包人投保建筑工程一切险。44. ( ) 是指分析索赔事件的影响。(分数： 1.00 )A. 分析索赔事由B. 事态调查结果C. 实际损失分析 D. 损害事件原因调查解析： 解析 实际损失分析是指分析索赔事件的影响。 应在索赔事件持续期间一直保持有完整的索赔理由、 索赔事件的影响、索赔价值的计算等详细资料和记录。45. 设计人提交初步设计文件后 3 日内，发包人应支付设计费总额的 ( ) 。(分数

28、： 1.00 )A. 10%B. 20%C. 30% D. 40%解析： 解析 设计人提交初步设计文件后 3日内，发包人应支付设计费总额的 30%。46. 对于无权代理行为，被代理人行使 ( ) 后，代理行为有效。(分数： 1.00 )A. 后履行抗辩权B. 追认权 C. 拒绝权D. 不安抗辩权解析： 解析 无权代理行为，被代理人行使追认权后，代理行为有效。47. 某施工合同的合同工期为 20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违 约赔偿金。 施工至第 16 个月， 因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时

29、间为第22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按 ( ) 。分数： 1.00 )A. 延误 1 个月竣工赔偿 B. 提前 1 个月竣工奖励C. 不追究延误竣工责任，也不给予奖励D. 考虑工程师的认可作用，按延误 05 个月赔偿解析： 解析 竣工时间改为第 22 个月虽然经工程师认可，究其责任是由于承包人引起的，所以计算工期 时，仍然用原定的合同工期， 21-20=1 个月， A 正确。48. 下列属于要约的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 招标公告B. 投标书 C. 寄送的价目表D. 招股说明书 解析：解析

30、 要约是一方当事人向另一方当事人提出订立合同的条件。希望对方能完全接受此条件的意思 表示。发出要约的一方称为要约人，受领要约的一方称为受要约人。投标书属于要约。49. 供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( ) 计算交货数量。(分数： 1.00 )A. 查点法 B. 理论换算法C. 衡量法D. 经验鉴别法解析： 解析 供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用查点法计算交 货数量。50. 工程师判定风险责任的准则是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 有经验的承包商在投标阶段能否合理预见 B. 风险事件的程度C. 风险起阅D. 承包商

31、抗风险能力解析： 解析 工程师判定风险责任的准则是有经验的承包商在投标阶段能否合理预见。二、 多项选择题 ( 总题数： 30，分数： 60.00)51. 合同法律关系的主体包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 自然人 B. 法人 C. 行为D. 权利E. 事件 解析： 解析 合同法律关系的主体包括自然人与法人。52. 工程师可以就 ( ) 方面向承包人发出变更通知。分数： 2.00 )A. 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B. 增减合同中约定的工程量C. 改变有关工程的施工时间和顺序 D. 其他有关工程变更需要的附加工作 E. 变更工程质量标准解析： 解析 工程师可以就更改工程有

32、关部分的标高、基线、位置和尺寸；增减合同中约定的工程量；改 变有关工程的施工时间和顺序；其他有关工程变更需要的附加工作方面向承包人发出变更通知。53. 委托勘察任务的工作范围包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 工程勘察任务 B. 技术要求 C. 预计的勘察工作量 D. 勘察成果资料提交的份数 E. 其他必要的相关资料解析： 解析 委托勘察任务的工作范围包括工程勘察任务；技术要求；预计的勘察工作量；勘察成果资料 提交的份数。54. 根据建设工程委托监理合同标准条件规定，委托人的义务包括( ) 。(分数： 2.00 )A. 提供开展监理业务所需的外部条件 B. 提供与本工程有关的设备生产厂

33、名录 C. 必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件D. 在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定 E. 授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系 解析： 解析 委托人的义务包括提供开展监理业务所需的外部条件；提供与本工程有关的设备生产厂名录；在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定；授权一名熟悉工程情况、能在 规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系。55. 招标投标法规定的招标方式包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 公开招标 B. 询价比较招标C. 直接发包D. 邀请招标 E. 议标解析： 解析

34、招标投标法规定的招标方式包括公开招标和邀请招标。56. 设计合同中，发包人的责任包括 ( ) 等。(分数： 2.00 )A. 对设计依据资料的正确性负责 B. 保证设计质量C. 提出技术设计方案D. 解决施工中出现的设计问题E. 提供必要的现场工作条件 解析：解析 设计合同中， 发包人的责任包括对设计依据资料的正确性负责及提供必要的现场工作条件等。57. 对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )(分数： 2.00 )A. 设计方案优劣 B. 投入、产出效益比较 C. 设计进度快慢D. 投标报价是否最低 E. 社会信誉是否良好 解析： 解析 对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有设计方案

35、优劣；投入、产出效益比较；投标报 价是否最低；社会信誉是否良好。58. 合同履行中，承担违约责任的方式包括 ( ) 等。(分数： 2.00 )A. 继续履行 B. 采取补救措施 C. 赔偿损失 D. 返还财产E. 追缴财产，收归国有解析： 解析 合同履行中，承担违约责任的方式包括继续履行；采取补救措施；赔偿损失等。59. 根据合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的( ) 条款仍然有效。(分数： 2.00 )A. 质量B. 结算 C. 仲裁 D. 标的E. 担保解析： 解析 根据合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的结算和仲裁条 款仍然有效。60. 下

36、列应当作为无效投标文件的有 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 投标文件未按照招标文件的要求予以密封 B. 投标文件的关键内容字迹模糊 C. 未按照要求提供投标保证金 D. 投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章 E. 投标中报价发生细微偏差解析： 解析 当出现投标文件未按照招标文件的要求予以密封；投标文件的关键内容字迹模糊；未按照要 求提供投标保证金；投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章，应当作为无效投标文件。61. 法人应当具备 ( ) 等条件。分数： 2.00 )A. 依法成立 B. 有必要的财产或者经费 C. 有自己的名称、组织机构和场所 D. 能够独立承担民事责任 E. 经上级行

37、政主管机关批准解析： 解析 法人具备的条件：依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织机构和场所；能 够独立承担民事责任。62. “建筑工程一切险”的被保险人可以是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 业主 B. 分包人 C. 承包人 D. 技术顾问 E. 保证人解析： 解析 “建筑工程一切险”的被保险人可以是业主、分包人、承包人、技术顾问。63. 承包商合理延长合同工期的条件可能包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 不可预见的外界条件 B. 业主延误移交施工现场 C. 后续法规调整引起的延误 D. 涉及公共部门原因引起的延误 E. 因季节性大雨导致延误解析： 解析 承包商合理

38、延长合同工期的条件可能包括不可预见的外界条件；业主延误移交施工现场；后 续法规调整引起的延误；涉及公共部门原因引起的延误。64. 交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是( ) 。(分数： 2.00 )A. 按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行 B. 无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行 C. 没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行 D. 按颁布的国家标准执行 E. 无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行解析： 解析 交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充 的技术要求执行；无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；没有国家

39、标准和部颁标准的产品，按企 业标准执行；按颁布的国家标准执行。65. 合同可以终止的情况有 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 合同解除 B. 债务相互抵消 C. 债权人免除债务 D. 债权债务同归于一人 E. 债权人未请求履行解析： 解析 合同可以终止的情况有合同解除；债务相互抵消；债权人免除债务；债权债务同归于一人66. 对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括的文件有(分数： 2.00 )A. 监理委托函或中标函 B. 建设工程委托监理合同标准条件C. 建设工程委托监理合同专用条件D. 在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件 E. 双方来往的信件和书面文件解析： 解

40、析 对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括的文件有监理委托函或中 标函；建设工程委托监理合同标准条件；建设工程委托监理合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的 补充和修正文件。67. 合同法规定，属于不得撤销要约的情况有( ) 。(分数： 2.00 )A. 要约人确定了承诺期限 B. 要约已经到达受要约人C. 要约人明示要约不可撤销 D. 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作 E. 要约人明示要约可以撤销解析： 解析 合同法规定，属于不得撤销要约的情况有要约人确定了承诺期限；要约人明示要约不可 撤销；受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履

41、行合同做了准备工作。68. 依照施工合同示范文本通用条款的规定， 如果施工任务没有在合同约定的期限内完成， 对迟延履行合同 期间发生的风险事件，下列说法正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 不免除迟延履行方的相应责任 B. 双方的风险责任均不免除C. 如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续 D. 如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续 E. 保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担 解析： 解析 如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，对迟延履行合同期间发生的风险事件，则不免 除迟延履行方的相应

42、责任；如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延 续手续；如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续。69. 工程进度款的计算内容包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 实际完成的工程量价款 B. 工程师批准的索赔款 C. 本期应扣回的工程预付款D. 设计变更调整的合同价款E. 保修金的退还解析： 解析 工程进度款的计算内容包括实际完成的工程量价款；工程师批准的索赔款；本期应扣回的工 程预付款；设计变更调整的合同价款。70. 对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意以下几点( ) 。(分数： 2.00 )A. 划清施工

43、进度拖延的责任 B. 被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容 C. 无权要求承包人缩短合同工期 D. 工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期E. 被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期解析： 解析 对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意划清施工进度拖延的责任；被延误工 作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容；无权要求承包人缩短合同工期。71. 合同不当履行的处理包括 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 因债权人致使债务履行困难的处理 B. 提前或部分履行的处理 C. 合同不当履行中的保全措施 D. 部分合同失效的处理E. 合同部分撤销的处理解析

44、： 解析 合同不当履行的处理包括因债权人致使债务履行困难的处理；提前或部分履行的处理；合同 不当履行中的保全措施。72. 关于固定价格合同说法正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 合同的价款是不可调整的B. 工程承包中采用的总价合同属于而单价合同不属于此类合同C. 约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担 D. 双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价 款影响的调整方法 E. 在约定的风险范围内合同价款不再调整 解析： 解析 在固定价格合同中， 约定范围内的风险由承包人承担， 但是约定范围外的风险由发包人承担； 双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影 响的调整方法；在约定的风险范围内合同价款不再调整。73. 关于施工质量控制说法正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则拒收 B. 双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定C. 承包人应随时接受工程师及委派人员的检查 D. 检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担 E. 工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担