建设工程法规及相关知识6

1、建设工程法规及相关知识 6（ 总分： 80.00 ，做题时间： 130 分钟 ）一、单项选择题（共 60 题，每题的备选项中只有一个最符合题意） （总题数： 60，分数：60.00）1. 合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B. 违约方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C. 未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D. 违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任 解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是， 这两种违约

2、责任不能合并使用。2. 下列不属于施工合同工程款纠纷成因的是 （ ） 。 （分数： 1.00 ）A. 单价与总价不匹配B. 工程款拖欠C. 合同存在缺陷D. 不合理压价 解析：施工合同工程款纠纷的成因包括：建筑市场竞争过分激烈；合同存在缺陷；工程量计算不正确及工 程量增减； 单价和总价不匹配； 因工程变更导致的纠纷； 因施工索赔导致的纠纷； 因价格调整导致的纠纷； 工程款恶意拖欠。3. 合同的转让是指 （ ） 。 （分数： 1.00 ）A. 合同内容的变更B. 合同客体的变更C. 合同主体的变更 D. 合同所有条款的变更 解析：合同转让是指合同成立后，当事人依法可以将合同中的全部或部分权利（或

3、者义务 ） 转让或者转移第三人的法律行为。合同转让是合同主体发生了变化，由新的合同当事人代替了原合同当事人，而合同的内 容没有改变。4. 根据工程监理企业资质管理规定，工程监理企业的资质等级划分是 （ ） 。 （分数： 1.00 ）A. 特级、一级、二级B. 一级、预一、二级C. 甲级、乙级、丙级 D. 高级、中级、初级 解析：根据中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例，建设部于2001年 8月29日颁布了建设部令第 102 号工程监理企业资质管理规定，规定工程监理企业应当按照其拥有的注册资本、专业 技术人员和工程监理业绩等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资

4、质 等级许可的范围内从事工程监理活动。工程监理企业的资质等级分为甲级、乙级和丙级，并按照工程性质 和技术特点划分为若干工程类别。5. 甲和乙签订了一份工程施工合同，施工过程中，因设计变更造成了工程量的增加。这种合同法律关系的 变更属于 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 主体变更B. 合同转让C. 客体变更 D. 内容变更解析：客体变更是指民事法律关系中权利义务所指向的事物发生变化。客体变更可以是其范围变更，也可 以是其性质变更。6. 建设工程安全生产管理条例规定， ( ) 应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。 (分数： 1.00 )A. 监理单位B. 建设单位C. 安全单位D

5、. 施工单位 解析：根据建设工程安全生产管理条例第三十八条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人 员办理意外伤害保险。7. 因城市规划变更，甲、乙双方经过协商，同意解除刚刚订立的施工合同。甲乙之间民事法律关系的终止 属于 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 法定终止B. 意外终止C. 违约终止D. 协议终止 解析：民事法律关系协议终止是指民事法律关系主体之间协商解除某类法律关系所规范的权利义务，致使 该法律关系归于消灭。8. 我国政府对建设工程质量的监督管理，主要是通过 ( ) 实现的。(分数： 1.00 )A. 备案制度B. 施工许可制度和竣工验收备案制度 C. 群防群治制度D. 安

6、全生产检查制度 解析：政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制 性标准为监督的依据，以地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为为监 督的主要内容，以施工许可制度和竣工验收备案制度为监督的主要手段。9. 我国二级建造师执业划分为 10 个专业，其中不包括 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 房屋建筑工程B. 市政公用工程C. 铁路工程 D. 机电安装工程解析：二级建造师执业划分为 10个专业：房屋建筑工程、 公路工程、水利水电工程、 电力工程、 矿山工程、 石油化工工程、市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程和装饰装修工程。

7、10. 在他人的所有物上设定的权利为 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 自物权B. 用益物权C. 他物权 D. 动产物权 解析：自物权又称所有权，是指权利人对自己的所有物享有的物权。11. 合同的订立必须要经过 ( ) 两个法定阶段。(分数： 1.00 )A. 意思和表示B. 要约和承诺 C. 协商和谈判D. 签字和盖章解析：合同的订立必须经过要约和承诺两个法定阶段，才能具备相互条件。12. 建设工程安全生产管理条例规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当 明确各自的安全生产方面的权利、义务。由( ) 对分包工程的安全生产承担连带责任。(分数： 1.00 )A. 分包

8、单位和建设单位B. 总承包单位和分包单位 C. 总承包单位和监理单位D. 分包单位和监理单位 解析：根据建设工程安全生产管理条例第二十四条规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位 对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自 的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。13. 建设工程安全生产管理条例规定， ( ) 对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升 式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。(分数： 1.00 )A. 监理机构B. 检验检测机构 C. 施工单位D. 建设单

9、位 解析：根据建设工程安全生产管理条例第十九条规定，检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整 体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。14. 关于法律事件的定义，下列叙述正确的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 以当事人意志为转移的法律行为B. 以当事人意志为转移的法律事实C. 不以当事人意志为转移的法律行为D. 不以当事人意志为转移的法律事实 解析：事件是指不以当事人意志为转移而产生的自然现象、社会现象等。当工程建设法律规范规定把某种 自然现象和建设权利义务关系联系在一起的时候，这种现象就成为法律事实的一种，即事件。这就是工程 建设法律关系的产生

10、、变更或消灭的原因之一。如洪水灾害导致工程施工延期，致使某建筑安装合同不能 履行。15. 依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、 数量或者可能影响 公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处 ( ) 万元的罚款。 (分数： 1.00 )A. 1 5B. 2 5C. 1 10 D. 2 10 解析：依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能 影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的， 给予警告， 可以并处 l 万元以上 10 万元以 下的罚款；对单位直接负责的主管人员和某他直

11、接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责 任。上述所列行为影响中标结果的，中标无效。16. 保证是保证人与 ( ) 约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。 (分数： 1.00 )A. 第三人B. 债务人C. 合伙人D. 债权人 解析：本题主要考查的是保证的概念。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按 照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人（ 债务人 ） 和债权人。17. 根据建造师注册管理办法的相关规定，我国建造师执业资格注册的有效期一般为（ ） 年。（分数： 1.00 ）A. 2B. 3 C

12、. 4D. 5 解析：建造师执业资格注册有效期一般为 3 年。18. 未约定保证期时，保证期间为主债务履行期届满之日起（ ） 个月。（分数： 1.00 ）A. 5B. 6 C. 7D. 8 解析：一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起 6 个月。19. 关于债权债务的概括转移成立条件，下列说法不正确的是（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 转让人与承受人达成合同转让协议B. 原合同必须有效C. 原合同为单务合同 D. 必须经原合同对方当事人的同意 解析：只有双务合同才可能将债权债务一并转移，否则只能为债权让与或者是债务承担。20. 一方当事人如果拒绝履行 （

13、 ） ，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。 （分数： 1.00 ）A. 债务合同B. 仲裁调解书 C. 调解协议D. 和解协议 解析：对于已经发生法律效力的判决、裁定、调解书、支付令、仲裁裁决书、公证债权文书等，当事人应 当自动履行。一方当事人拒绝履行的，另一方当事人有权向法院申请执行。21. 履行地点不明确的，交付不动产时，应在 （ ） 履行。 （分数： 1.00 ）A. 不动产所在地 B. 不动产承包人所在地C. 不动产发包人所在地D. 双方约定地 解析：履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履 行；其他标的在履行义务一方所在地履行。22.

14、 合同解除后的法律后果不包括 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 合同已经履行的，责任自负 B. 合同未履行的，终止履行C. 合同终止后的结算和清理D. 合同已经履行的，采取其他补救措施 解析：中华人民共和国合同法 第九十七条规定：“合同解除后， 尚未履行的， 终止履行；已经履行的， 根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”第 98 条规定：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。”23. 依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债

15、务人不履行债务时由保证人承担责 任B. 债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时， 由保证人承担责任C. 保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D. 保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 解析：担保法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。其中，保证是指保证人和债权人约 定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少有三方参 加，即保证人、被保证人 （ 债务人 ） 和债权人。24. 中华人民共和国招标投标法属于

16、（ ） 的范畴。（分数： 1.00 ）A. 法律 B. 规章C. 行政法规D. 地方性法规 解析：法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，中华人民共和国招标投标法 是 1999 年 8 月 30 日中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，1999 年 8 月30日中华人民共和国主席令第 21号发布，自 2000年 1月 1日起施行的。25. 我国全国人民代表大会常务委员会制定招标投标法的行为属于（ ） 。（分数： 1.00 ）A. 立法行为 B. 司法行为C. 行政行为D. 民事法律行为 解析：民事法律行为是指基于法律规定或有法律依据，受法律保护的行为

17、。如根据设计任务书进行的初步 设计的行为、依法签订工程建设承包合同的行为。司法行为是指国家司法机关的法定职能活动。它包括各 级检察机构所实施的法律监督，各级审判机构的审判、调解活动等。如人民法院对工程建设纠纷案件作出 判决的行为。立法行为是指国家权力机关在法定权限内通过规定的程序，制定、修改、废止工程建设法律 的活动。如国家制定、颁布工程建设法律、法规、条例等行为。行政行为是指国家授权机关依法行使对建 设业的管理权而发生法律后果的行为。如国家建设管理机关下达基本建设计划，监督执行工程项目建设程 序的行为。26. 根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，发布招标公告后，招标人应当（ ） 。（分数

18、： 1.00 ）A. 对潜在投标人进行资格审查 B. 接受投标书C. 组织投标人踏勘现场，并对招标文件答疑D. 办理招标备案手续 解析：招标程序为：成立招标组织，由建设单位自行招标或委托招标编制招标文件和标底发布招标公 告或发出投标邀请书对投标单位进行资质审查，并将审查结果通知各申请投标者发售招标文件组织 投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑确定投标人编制投标文件所需的合理时间签收投标文件。27. 双务合同是指 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 当事人一方享有合同约定的权利必须向当事人支付相应对价的合同B. 双方意思表示达成一致即可成立的合同；它不以标的物的交付为成立的要件C. 以其他合同的

19、存在为前提而成立并发生效力的合同D. 当事人双方相互承担对待给付义务的合同，双方义务对等 解析：双务合同是指当事人双方相互承担对待给付义务的合同。双方的义务具有对等关系，一方的义务即 另一方的权利，一方承担义务的目的是为了获取对应的权利。合同法中规定的绝大多数合同如买卖合 同、建设工程合同、承揽合同和运输合同等均属于此类合同。28. 设计招标开标时，应由 ( ) 说明设计方案构思。(分数： 1.00 )A. 招标人B. 投标人 C. 总监理工程师D. 工程师 解析：开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明 投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内

20、容，而且不按报价高低排定标价次序。29. 我国民法通则规定的质权属于 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 动产物权B. 担保物权 C. 不动产物权D. 用益物权 解析：担保物权是指为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利。如抵押权、 质权、留置权等都是担保物权。30. 关于合同变更，下列说法不正确的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 合同变更是新合同对旧合同的替代，所以必然在变更前就存在合同关系B. 当事人达成的变更合同协议是一种民事合同，因此应符合合同法有关合同的订立与生效的一般规 定，C. 合同变更仅为合同主体的变更 D. 合同当事人协议变更合同，应当遵循自愿

21、互利原则 解析：合同变更仅为合同内容的变更，所以合同的变更应当能起到使合同的内容发生改变的效果，否则不 能认为是合同的变更。合同变更包括合同性质、标的物、履行条款、合同担保、合同所附条件的变更等。31. 免责条款是指合同当事人在合同中预先确定的， 旨在限制或免除未来责任的条款。 下列选项中免责条款 无效的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 合同中约定合同生效之日起三个月内如果甲方不能交付施工图，而造成的工期延长，乙方不承担相应 责任。合同生效三个月后，甲方未能交付施工图，工期延长B. 出租车公司与甲签订用工合同， 双方约定出租车司机的人身安全由出租车司机自己负责。 甲购买了“酒 后驾车险

22、”，该险种合同中约定：投保人酒后驾车所造成的一切损失均由保险公司负责。甲在一次酒后驾 车中撞死 2 人。甲按照合同约定要求保险公司负一切责任 C. 房屋租赁协议中约定租赁人享有房屋的优先购买权D. 销售合同中“三包”的规定 解析：酒后驾车撞死人这种行为都具有一定的社会危险性和法律的谴责性；而且这种行为构成侵权行为， 即使当事人之间没有合同关系，当事人也可以追究对方当事人的侵权行为责任，如果当事人约定这种侵权 行为免责的话，等于以合同的方式剥夺了当事人的合同以外的法定权利，违反了民法的公平原则，因而这 种行为免责无效。32. 在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质弄虚作假来投标，下列叙述正

23、确的是( ) 。(分数： 1.00 )A. 违反了自愿原则B. 违反了公开原则C. 违反了遵守执业准则的原则D. 违反了诚实信用原则 解析： 诚实信用原则要求招标投标各方都要诚实守信，不得有欺骗、 背信的行为。 例如， 在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了这一原则。33. 根据我国建造师注册管理办法的相关规定，已注册建造师脱离施工管理及相关工作连续 （ ） ，将被 原注册管理机构注销注册。（分数： 1.00 ）A. 1 年以上 （含 1 年）B. 1 年以上C. 2 年以上 （含 2 年） D. 2 年以上解析：经注册的建造师脱离建设工程施工管理及相关工作岗位连

24、续2 年（含 2年） 以上的将由原注册管理机构注销注册。34. 建设工程安全生产管理条例规定， （ ） 有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的 安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（分数： 1.00 ）A. 施工单位B. 专职安全生产管理人员C. 监理单位D. 作业人员 解析： 根据建设工程安全生产管理条例第三十二条规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具 和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 作业人员有权对施工现场的作业条 件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、 检举和控告， 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 在

25、 施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危 险区域。35. 建设工程安全生产管理条例规定， （ ） 负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应 当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。（分数： 1.00 ）A. 施工单位B. 生产技术管理人员C. 监理单位D. 专职安全生产管理人员 解析：根据建设工程安全生产管理条例第二十三条规定，施工单位应当设立安全生产管理机构， 配备 专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患， 应当及时向项目负责人和安全生

26、产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。36.14 岁的贝贝在上学路上被建筑工地的坠落物砸伤。由于贝贝没有法定代理人，受诉人民法院只好为其 指派了一名律师担任其代理人，贝贝与律师之间的这种代理关系属于 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 委托代理B. 法定代理C. 指定代理 D. 无效代理 解析：指定代理是指根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理。这种代理主要是为无行为能力的人和 限制行为能力的人而设立的。37. 下列民事法律关系主体中，属于企业法人的一项是 （ ） 。 （分数： 1.00 ）A. 基金会B. 股份有限公司 C. 企业集团D. 法院解析：企业法人是指以从事生产

27、、流通、科技等活动为内容，以获取利润和增加积累、创造社会财富为目 的的营利性的社会经济组织。从我国实际社会经济生活来看，企业法人有国有企业法人、集体企业法人、 私营企业法人、联营企业法人、中外合资企业法人、中外合作企业法人、外资企业法人、股份有限公司法 人和有限责任公司法人等。38. 与未成年人签订的合同为 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 可撤销合同B. 效力待定合同 C. 自签订时始终无效D. 可变更合同 解析：一般来讲，无民事行为能力人只能由其法定代理人签订合同，不能自己订立合同，否则合同无效。 如果订立合同，该合同必须经过其法定代理人的追认，合同才能产生法律效力。39. 根据我国安

28、全生产法的规定， 生产经营单位的主要负责人依法受到刑事处罚或者撤职处分的， 自刑罚执 行完毕或者受处分之日起 ( ) 内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。(分数： 1.00 )A. 5 个月B. 1 年C. 3 年D. 5 年 解析：生产经营单位的主要负责人依照中华人民共和国安全生产法规定受刑事处罚或者撤职处分的， 自刑罚执行完毕或者受处分之日起， 5 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。40. 下列不符合建筑法关于建筑工程发承包规定的是( ) 。(分数： 1.00 )A. 发包单位将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位 B. 发包单位将建筑工程的施工、设备

29、采购一并发包给一个工程总承包单位C. 发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位D. 发包单位将建筑工程的勘察、设计一并发包给一个工程总承包单位解析：建筑法规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全 部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。41. 用抵消方法消灭债务应符合一定条件，下列不包括在内的是( ) 。(分数： 1.00 )A. 必须是对等债务B. 必须是同一种类的给付之债C. 对等之债快到履行期限 D. 同类的对等之债都已到履行期限 解析：抵销是指同类已到履行期限的对等债务，因当事人相互抵充其债务而同时消灭。用抵销

30、方法消灭债 务应符合的条件仅有 A、 B、D三项。42. 建设工程质量管理条例规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( ) 日内，将建设工程竣工报告建设行政主管部门备案。(分数： 1.00 )A. 10B. 15 C. 20D. 30解析：根据建设工程质量管理条例第四十九条规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起 15 日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门具的认可文件或者准许使用文件建设行 政主管部门或者其他有关部门备案。43. 工程师未参加隐蔽工程的验收， 承包人经自行检验后， 继续施工。 工程师又提出对已经隐蔽的工程重新 检验的要求，承包人予以了配合，则

31、( ) 。(分数： 1.00 )A. 检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期 B. 检验不合格，承包人承担发生的部分费用，工期可以顺延C. 检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延D. 检验不合格，承包人承担发生的部分费用，工期不予顺延 解析：施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。 隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。未通知而自检合格后，继续施 工发生的一切额外支出由施工单位自负。44. 根据合同法律制度的规定， 债务人无法向债权人交付合同标的物时， 可以将该标的物交

32、给提存部门， 从 而消灭债务。在标的物提存后，标的物毁损、灭失风险责任由 ( ) 承担。(分数： 1.00 )A. 债务人B. 债权人 C. 提存部门D. 质权人和债务人 解析：合同法第一百零三条规定： “标的物提存后，毁损、灭失的风险由债权人承担。提存期间，标 的物的孳息归债权人所有。提存费用由债权人负担。”45. 某施工安装单位接受委托， 为建设单位提供了某工程的施工安装。 那么，该民事法律关系客体的表现形 式为 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 财B. 物C. 行为 D. 智力成果 解析：法律意义上的行为是指人的有意识的活动。 在工程建设法律关系中， 行为多表现为完成一定的工作， 如

33、勘察设计、施工安装、检查验收等活动。工程建设勘察设计合同的标的，即完成一定的勘察设计任务； 工程建设施工合同的标的，即按期完成一定质量要求的施工行为。46. 未在同一省的双方当事人工程纠纷一案， 由被告所在区法院做出了一审判决， 被告不服上诉至所在地中 级人民法院， 该中级法院经审理， 做出了驳回上诉， 维持原判的二审判决， 被告拒不执行判决， 原告应向 ( ) 申请强制执行。(分数： 1.00 )A. 被告所在地中级人民法院B. 原告所在省高级人民法院C. 被告所在区人民法院 D. 原告所在市中级人民法院 解析：执行是法院依照法律规定的程序，运用国家强制力，强制当事人履行已生效的判决和其他法

34、律文书 所规定的义务的行为， 又称强制执行。 对于已经发生法律效力判决、 裁定、调解书、 支付令、 仲裁裁决书、 公证债权文书等，当事人应当自动履行。一方当事人拒绝履行的，另一方当事人有权向法院申请执行。本 案例中，二审驳回，维持原判，则原审法院即被告所在区人民法院执行。47. 要约的法律效力是指要约的生效及对要约人、 受约人的约束力。 下列对要约的法律效力描述正确的一项 是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 要约的生效时间为即时生效B. 要约对受约人无拘束力C. 承诺的权利可以进行转让D. 要约人在受约人承诺前可以有限度地变更要约内容 解析：要约对受约人有拘束力，是指受约人在要约生效时取

35、得承诺的权利，即取得依其承诺而成立合同的 法律地位。正是基于这种权利，受约人可以承诺，也可以不予承诺。这种权利只能由受约人行使，不能随 意转让， 否则承诺对要约人不产生法律效力。 要约的生效时间， 即要约产生法律约束力的时间。 合同法 第十六条规定，要约到达受约人时生效。48. 下列工程建设活动常见的刑事犯罪中，属于故意犯罪的是( ) 。(分数： 1.00 )A. 重大责任事故罪B. 重大劳动安全事故罪C. 签订合同失职罪D. 贪污罪 解析：工程建设活动中的刑事犯罪中行贿罪、受贿罪、贪污罪、介绍贿赂罪、非法低价出让国有土地使用 权罪、强迫职工劳动罪和挪用公款罪是故意犯罪。49. 中华人民共和国

36、建筑法规定，由 ( ) 对全国的建筑活动实施统一监督管理。 (分数： 1.00 )A. 国务院B. 工商行政管理部门C. 国务院安全行政主管部门D. 国务院建设行政主管部门 解析：根据中华人民共和国建筑法第六条规定，国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一 监督管理。50. 权利主体因其他主体的行为而使权利不能实现时，有权要求( ) 加以保护并予以制裁。(分数： 1.00 )A. 国家司法机关B. 国家立法机关C. 国家行政机关D. 国家机关 解析：行为表现为民事法律行为、行政行为、立法行为、司法行为和违法行为。权利主体的行为受国家机 关保护。51. 不合理压价和缩短工期引起纠纷的防范措

37、施为( ) 。(分数： 1.00 )A. 签订权责利清晰的书面合同B. 加强工程变更管理C. 避免合同缺陷D. 对造价和工期的要求应符合客观规律 解析：不合理压价和缩短工期引起纠纷的防范措施，是对造价和工期的要求应符合客观规律。52. 为避免施工合同发生纠纷，所采取的总体防范措施不包括( ) 。(分数： 1.00 )A. 提高施工合同风险管理能力和水平B. 避免合同缺陷 C. 提高和强化合同意识和诚信履约意识D. 设立合同管理机构和专门的合同管理人员 解析：除了选项 A、 C、D所述的措施外，施工合同当事人对合同纠纷的总体防范措施还有；(1) 认真学习、理解和遵守合同及建设工程相关的法律、法规

38、； (2) 建立和完善企业合同管理体系和合同管理制度， (3) 正确和合理使用建设工程施工合同 (示范文本 ) 或建立企业标准的合同文本系列。53. 下列工程建设活动常见的刑事犯罪，属于过失犯罪的是( ) 。(分数： 1.00 )A. 贪污B. 强迫职工劳动罪C. 单位行贿罪D. 重大环境污染事故罪 解析：工程建设活动常见的刑事犯罪中，属于过失犯罪的有：重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪、工 程重大安全事故罪、重大环境污染事故罪和签订、履行合同失职罪。54. 违约金不具备的特点为 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 约定性B. 法定性 C. 赔偿性D. 惩罚性 解析：违约金是指当事人在合同中

39、或订立合同后约定的，或者法律直接规定的，违约方发生违约行为时向 另一方当事人支付一定数额的货币。违约金具有约定性、预定性、赔偿性和惩罚性等特点。55. 在合同履行期届满前， 一方当事人无正当理由， 明确表示其在履行期到来后将不履行合同。 这种行为在 我国合同法上被称为 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 根本违约B. 实际违约C. 预期违约 D. 双方违约 解析：预期违约也称先期违约，是指在合同履行期限到来之前，一方无正当理由明确表示其在履行期到来 后将不履行合同，或者其行为表明其在履行期到来后将不可能履行合同。而实际违约，即实际发生的违约 行为。56. 下列属于行政处分的是 ( ) 。(分

40、数： 1.00 )A. 拘役B. 责令改正C. 罚金D. 开除 解析：行政处分即由国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要 有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、留用察看、开除等。57. 根据我国法律的规定，下列关于总分包的责任承担的叙述有误的是( ) 。(分数： 1.00 )A. 总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B. 分包单位按照分包合同和总承包合同的约定对建设单位负责 C. 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D. 分包单位可以依据分包合同要求总承包单位支付分包工程款 解析：建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

41、；分包单位按照分包合同的约定对总承 包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。58. 在执行中，一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的人民法院( ) 。(分数： 1.00 )A. 可以终结执行B. 可以中止执行 C. 可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行D. 应当告知另一方当事人重新申请执行 解析：中华人民共和国仲裁法第六十四条规定，一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁 决的，人民法院应当裁定中止执行。59. 父母代其未成年子女与法人签订了劳务合同，这种法律行为称为( ) 。(分数： 1.00 )A. 法定代理 B. 指定代理C.

42、委托代D. 无权代理 解析：法定代理是基于法律的直接规定而产生的代理。 如父母代理未成年人进行民事活动就属于法定代理。 法定代理是为了保护无行为能力的人或限制行为能力的人的合法权益而设立的一种代理形式，适用范围比 较窄。60. 在诉讼过程中，下列关于第一审普通程序的标示正确的是( ) 。(分数： 1.00 )A. 起诉与受理审理前的准备法院调解开庭审理B. 审理前的准备起诉与受理开庭审理法院调解C. 审理前的准备开庭审理起诉与受理法院调解D. 起诉与受理审理前的准备开庭审理法院调解 解析：本题考查考生对诉讼第一审普通程序的掌握程序。二、多项选择题(共 20题。每题的备选项中，有 2个或 2个以

43、上符合题意，至少有 1 个错 项) (总题数： 20，分数： 20.00)61. 按照中华人民共和国招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( ) 。(分数： 1.00 )A. 有编制招标文件的能力 B. 已发布招标公告C. 具有开标场地D. 有组织评标的能力 E. 已委托公证机关公证 解析：为了保证招标行为的规范化、科学地评标，达到招标选择承包人的预期目的。招标人应满足以下的 要求： (1) 有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员； (2) 有组织编制招标文件的能力； (3) 有审查招标单位资质的能力； (4) 有组织开标、评标、定标的能力。62. 下列说法正

44、确的有 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 当事人通过信件，电报、传真、电子数据交换、电子邮件等文书往来订立合同之后，记载有合同内容 并有当事人签名盖章的信件以及数据电文，也被法律视为合同的书面形式 B. 没有双方当事人盖章的合同就不算数C. 来回打电报没有约束力D. 双方当事人之间有正式的合同文本，但双方之间的电报往来能够充分反映双方就合同主要条款意思表 示一致的事实，因此，电报受法律保护 E. 口头合同不受法律的保护 解析：电报是书面合同的一种。口头合同是合同的形式之一。合同双方当事人虽未盖章，但已履行了主要 条款，合同有效。63. 根据合同法的有关规定，下列对债权转让的法律特征描述正确

45、的是( ) 。(分数： 1.00 )A. 合同权利的转让是在不改变合同权利内容的基础上，由原合同的债权人将合同权利转移给第三人 B. 合同债权的转让既可以是合同权利，也可以是合同义务C. 合同债权的转让必须是全部转让 D. 转让的合同债权必须是依法可以转让的债权，否则不得进行转让 E. 所有的合同债权均可转让解析：合同债权的转让只能是合同权利， 不应包括合同义务， 转让的合同债权必须是依法可以转让的债权， 否则不得进行转让，转让不得进行转让的合同债权的协议无效。64. 下列选项中，属于法定代理终止原因的有 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 代理事务完成B. 被代理人取消委托C. 被代理人取

46、得或恢复民事行为能力 D. 代理人辞去委托E. 代理人丧失行为能力 解析：此外，法定代理终止原因还包括： (1) 被代理人或代理人死亡； (2) 指定代理的人民法院或指定单位 取消指定； (3) 由于其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。65. 施工合同质量及保修中出现的纠纷，其防范措施有( ) 。(分数： 1.00 )A. 加强工程变更管理B. 施工图设计文件按规定进行审查 C. 加强施工进度计划管理D. 严格监理制度，加强质量监督管理 E. 完善质量保修责任制度 解析：施工合同质量及保修中出现的纠纷，其防范措施有：严格控制建设程序进行项目建设；对造价和工 期的要求应符合客观规律

47、，遵守法律、法规和工程质量、安全标准要求；合理划分标段，不能随意肢解发 包工程；施工图设计文件必须按规定进行审查；加强对建筑材料、构配件和设备的管理；应当按设计图纸 和技术规范等要求进行施工；完善质量保修责任制度；严格监理制度，加强质量监督管理。66. 根据我国劳动法的规定，劳动者 ( ) 时，用人单位不得解除劳动合同。 (分数： 1.00 )A. 因工负伤，丧失了劳动能力 B. 经过试用期的考察，发现仍不适合本单位的工作C. 因休产假，原工作岗位无人顶替D. 因患慢性职业病，长期住院治疗E. 酒后驾驶造成重大交通事故，被法院判处三年有期徒刑解析： 用人单位不得解除劳动合同的情形： (1) 患

48、职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力 的； (2) 患病或者负伤，在规定的医疗期内的； (3) 女职工在孕期、产假、哺乳期内的； (4) 法律、行政法规 规定的其他情形。67. 投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括( ) 等。(分数： 1.00 )A. 提供了不完整的技术信息和数据B. 提供的投标担保有瑕疵 C. 个别地方存在漏项D. 没有按招标文件要求提供投标担保E. 投标文件没有投标人授权代表签字解析：此外，未作实质性响应的重大偏差还包括：投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定 的完成期限；明显不符合技术规格、技术标准的要求；投标文件记载的货物包装方式、检

49、验标准和方 法等不符合招标文件的要求；投标附有招标人不能接受的条件；不符合招标文件中规定的其他实质性 要求。68. 根据中华人民共和国合同法的规定，下列属于不得撤销要约情形的有( ) 。(分数： 1.00 )A. 要约还未到达受要约人处B. 要约人确定了承诺期限 C. 要约人明示要约不可撤销 D. 受要约人已对要约做出承诺 E. 要约已到达受要约人 解析：要约的撤销是指在要约生效后，要约人取消要约，使其丧失法律效力的行为。但中华人民共和国 合同法第十九条规定，有下列情况之一的，要约不得撤销： (1) 要约中确定了承诺期限或者以其他形式明 示要约不可撤销； (2) 受约人有理由认为要约是不可撤销

50、的，并且已经为履行合同做了准备工作。69. 从法理上讲，引起债的消灭的法律事实一般包括 ( ) 。 (分数： 1.00 )A. 履行 B. 抵消C.免除D.侵权E.混同解析：债因履行、抵消、，提存、混同、免除而消火。70. 下列可能会造成施工合同的审计和审价发生纠纷的是( ) 。(分数： 1.00 )A. 有关各方对审计监督权的认识偏差 B. 因工程造价的技术性问题导致的纠纷 C. 因资质问题导致的纠纷D. 审计机关的独立性得不到保证 E. 合同制定不是由审计部门完成的 解析：施工合同审计和审价纠纷的成因有： (1) 有关各方对审计监督权的认识偏差； (2) 审计机关的独立性 得不到保证； (

51、3) 因工程造价的技术性问题导致的纠纷； (4) 因审计范围、时间、结果和责任承担而产生的 纠纷。71. 根据评标委员会和评标方法暂行规定 ，下列投标文件由评标委员会初审后应当按废标处理的是 ( ) 。 (分数： 1.00 )A. 投标文件未按要求密封B. 以虚假方式谋取中标 C. 低于成本报价竞标 D. 不符合资格条件 E. 未能在实质上响应的投标 解析：评标委员会和评标方法暂行规定第三章对评标的准备与初步评审作出了详细规定。其中规定了 应作为废标处理的几种情况，即： (1) 以虚假方式谋取中标； (2) 低于成本报价竞标； (3) 不符合资格条件或 拒不对投标文件澄清、说明或改正； (4)

52、 未能在实质上响应的投标。72. 根据中华人民共和国建筑法有关规定，施工单位在超越本单位资质等级承揽工程的情况下，( ) 。(分数： 1.00 )A. 责令停止违法行为，处以罚款B. 可以停业整顿，降低资质等级C. 情节严重的，吊销资质证书 D. 予以取缔E. 有违法所得的，予以没收 解析：根据中华人民共和国建筑法第六十五条规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承 包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。超越本单位资质等级承揽工 程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书； 有违法所得的， 予以没收。 未取得资

53、质证书承揽工程的， 予以取缔， 并处罚款； 有违法所得的， 予以没收。 以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。73. 按照合同法的相关规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一 的除外，即 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 根据合同内容不得转让B. 按照法律规定不得转让 C. 根据合同性质不得转让 D. 按照当事人约定不得转让 E. 依照调解不得转让 解析：合同法第七十九条规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形 之一的除外：根据合同性质不得转让，按照当事人约定不得转让；依照法律规定不得转让。7

54、4. 根据安全生产许可证条例规定，我国对实行安全生产许可制度的企业有( ) 。(分数： 1.00 )A. 矿山企业 B. 建筑监理企业C. 大型机械生产企业D. 危险化学品生产企业 E. 烟花爆竹及民用爆破器材生产企业 解析：安全生产许可证条例 第二条规定： “国家对矿山企业、 建筑施工企业和危险化学品、 烟花爆竹、 民用爆破器材生产企业 (以下统称企业 ) 实行安全生产许可制度。”75. 在施工合同纠纷防范中签订清晰、规范的书面合同，可以避免的纠纷有( ) 。(分数： 1.00 )A. 施工合同索赔纠纷B. 施工合同审计和审价纠纷C. 施工合同分包纠纷 D. 施工合同竣工验收纠纷 E. 施工合同质量纠纷 解析：施工合同审计和审价纠