建筑工程合同管理答案

1、精品建筑工程合同管理综合复习资料一、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了()。A避免风险以克服风险C转移风险D控制风险2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于()的暂停施工，承包商可能得到补偿。A合同中有规定日由于不利的现场气候条件影响C为工程施工安全D现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由()。A、承包人办理申报手续，发包人承担费用B承包人办理申报手续，承包人承担费用C发包人办理申报手续，承包人承担费用D发包人办理申报手续，发包人承担费用4、不属于委托监理合同监理人

2、义务的是()。A、工程建设外部协调工作日按合同约定派驻监理人员C不泄露委托人申明的秘密D运用合理技能认真勤奋地工作5、工程师有权处理的索赔是承包商()。A、依据合同条款提出的索赔日依据法律法规提出的索赔C提出的道义索赔D提出的缺少证据索赔6、 FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为()。A、工程已竣工不需竣工试验日工程已竣工还需竣工试验C经竣工试验判定是否竣工D经竣工试验后判定是否合格1 、承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人()。

3、A继续后续工作的施工日向发包人请示复工C向工程师再次请示复工D向发包人发出解除合同通知8 、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求()。A通知对方并与他协商日提交监理工程师请他作出决定C自己提交仲裁D直截提请诉讼9 、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为，从()的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺日合同签字日起按招标文件中要求C合同约定的开工日起按投标文件中承诺D合同约定的开工日起按招标文件中要求10 、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。

4、A债权与债务日代理与被代理C法人与自然人D权利与义务11 、发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（）对修改后的设计文件负责。A发包人日原设计人C修改单位DX承包人12 、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）。A、没收全部定金补偿损失日要求发包人支付双倍的定金C要求发包人补偿实际发生的损失D要求发包人付给合同约定设计费用的50%13 、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。A

5、、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担日采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担14 、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。A、现场考察时招标人口头解释日招标文件规定C书面回函解答D仲裁机构裁定15 、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据合同法，应在()履行。A支付货币一方所在地日接受货币一方所在地C货币存放地D货币使用地16 、FIDIC施工合

6、同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件()。A承包商承担部分责任日业主可要求承包商承担全部责任C如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任D应由指定分包商承担全部责任17 、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师()之后，退还承包商合同约定的全部保留金。A签发工程移交证书日签发解除缺陷责任证书C签发分部工程移交证书D退还履约保函18 、承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人()。A有权要求赔偿日只能获得增加成本的一定比例的赔偿C由发包人协调

7、不同承包人间的赔偿问题D无权要求赔偿19 、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用()确定。A补充协议以合同有关条款C交易习惯D在不动产所在地履行20 、必须以第三方财产提供担保的方式是()担保。A、保证日抵押C质押D定金21 、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对()的保修期限应为5年。A地基基础工程日屋面防水工程C设备安装工程DK排水管道工程22 、材料采购的交货检验，数量验收的方法是()。A经验鉴别法以理论换算法C物理试验法D化学实验法23 、下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是()。A、承包人的人员伤亡由发包人负责日工程修复费用由发包

8、人承担C承包人的停工损失由承包人承担D发包人的人员伤亡由发包人负责24 、关于无效合同，下列说法错误的是()。A、违反了法律规定的条件日自订立起就没有法律效力C不受到法律保护DX自宣布无效之日起无效25 、在下列各种合同中，一般情况下()的合同有效。A、限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认日无代理权人订立，被代理人未作表示C法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限D无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认26 、FIDIC施工合同条件规定，业主应在收到()后21天内，退还承包商履约保函。A最终支付证书日接收证书C履约证书副本D付款证书27 、设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因

9、故解除合同()。A、退还发包人已付的定金日退还发包人已付的设计费C不退还发包人已付的定金D不退还发包人已付的设计费28 、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为()。A、从投保之日到最终结算日日从投保之日到工程竣工移交之日C从现场开始工作到工程竣工移交之日D从现场开始工作到解除缺陷责任期结束29 、在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于()。A、属于承包人应承担的风险日属于工程师应承担的风险C属于发包人应承担的风险D处于关键线路，影响总工期30 、A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确

10、的是()。A应当由A公司承担清偿责任日应当由B公司承担清偿责任C应当由A公司和B公司承担连带责任DXA公司和B公司均不再承担清偿责任31 、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可()。A、发出中止合同通知，令监理合同即行停止日发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D首先发出未履彳T义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止32、工程项目不允许采取的招标方式是()A公开招标以邀请招标C议标D竞争性招标33、施

11、工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使()。A同时履行抗辩权日异时履行抗辩权C后履行抗辩权D不安抗辩权34 、关于工程量计量，正确的处理方法是()。A、工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量日工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量C若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D承包人实际完成的(包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内35 、监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是()。A委托监理合同日可行性研究报告C工程设计合同D设计招标文件36 、设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费()以上时，设计人

12、可暂停下阶段工作，并通知发包人。A、 15天B、 30天C、 60天D、 120天37 、订立合同过程中，()是要约。A招标公告B投标书C寄送的价目表D招股说明书38 、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。A、初步设计编制的概算价日施工图设计编制的预算价C投标书中标明的报价D评标委员会算出的评标价39 、工程师对索赔处理的决定()。A、是终局性的，具有强制约束力日不是终局性的，不具有强制约束力C是终局性的，不具有强制约束力D不是终局性的，具有强制约束力40 、设计合同履行过程中，()属于设计人的责任。A确定设计参数取值日组织对设计成果鉴定C办理文件的审批手续D为现场的设计人员提供工作

13、条件41 、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应()。A经工程师批准日经发包人批准C由承包人自行决定D由承包人通知发包人42、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求日认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告43 、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的()不属于工程师的权力。A、检查承包人现场同期的记录日指示承包人缩短合同工期C当工程师与承包人就补偿达不成一致时，

14、工程师单方面作出处理决定D把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中44 、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是()。A由业主负责日由设计单位负责C由承包商负责D由业主与承包商各负一半45 、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由()保管。A发包人日承包人C工程师DX发包人与承包人共同46 、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求()给予补偿。A监理人日总监理工程师C发包人D发包人和监理人47 、驻地监理工程师代表的工作，应直接对()负责。A业主日监理工程师D分包商48、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料

15、和待安装设备，应当由()办理保险。A发包人日承包人C发包人和承包人共同D监理人49、颁发接收证书之日即为()。A竣工日日合同解除日C缺陷责任期结束日D完工日50 、设计招标应采用()方式进行招标。A公开日邀请C询价DX方案竞选51 、能够作为保证人的为()。A法人的职能部门B公司C学校D幼儿园52 、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方()。A、不必追究对方的违约责任日按300t的数量计算违约金C按100t的货款计算违约金D按逾期15天的时

16、间计算违约金53 、承包人采购的材料，在使用前应()。A、按工程师的要求进行检验日由发包人负责检验C检验费由发包人承担D不合格可使用54 、承包人负责采购的材料和设备，应()。A、发包人负责检验试验，费用发包人承担日发包人负责检验试验，费用承包人承担C承包人负责检验试验，费用承包人承担D承包人负责检验试验，费用发包人承担55 、建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括()。A、增加合同中约定的工程量日删减承包范围的工作内容交给其他人实施C改变承包人原计划的工作顺序和时间D更改工程有关部分的标高56 、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()A定金日抵押C质押D留置57

17、、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。A节省招标费用日招标时间短C减小合同履行过程中承包不违约的风险D竞争激烈58、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为()。A正常监理工作日附加监理工作C额外监理工作D新的委托监理合同工作59、仲裁委员会的裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向()申请执行。A行政管理机关日人民法院C仲裁委员会D调解委员会60 、建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。A物以智力成果C行为D财61 、采用FIDFIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由()控制。A业主日监理工程师C

18、总包商62、 FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先()。A、由工程师对争议事项作出决定日双方友好协商C申请仲裁D提起诉讼63、施工合同(示范文本)规定，合同变更价款不应()。A、低于中标人报价单的竞争性水平日按合同已有的价格变更合同价款C参照类似的价格变更合同价款D由承包人提出适当变更价格，经工程师确认后执行64 、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。A、投标文件的密封不符合招标文件的要求日投标文件中附有招标人不能接受的条件C购买招标文件后不递交投标文件D拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正65 、依据合同法，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明

19、的，应由()。A履行义务一方负担日债权人一方负担C债权人、债务人平均分担D由监理工程师裁定66 、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，撤销权消失。A、 3个月B、 6个月C、 1年D、 2年67 、下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是()。A、是合同当事人双方基于合同内的约定日债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务C合同当事人之间的债权和债务关系因此改变D合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变68 、依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。A、因使用不当导致的质量下降日到货检验时采购方提出的质量异议C

20、因交货后保管不善导致的质量下降D超过合同约定时间采购方提出的质量异议69 、设计合同生效后，委托方应向承包方交付定金，设计任务的定金估算设计费的()A、 15%B、 20%C、 25%D、 30%70、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。A、发包人追加合同价款，相应顺延工期日发包人追加合同价款，工期不予顺延C承包人承担发生的费用，相应顺延工期D承包人承担发生的费用，工期不予顺延71 、按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()。A、价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行日价格下降

21、按原价格执行，价格上涨按新价格执行C无论上涨还是下降均按新价格执行D无论上涨还是下降均按原合同价执行72 、双方恶意串通，订立的损害国家或第三人利益的合同，其法律后果是()。A返还财产日追缴财产C赔偿损失D继续履行73 、监理合同中的附加工作是指()A、因其他方原因使监理工作受阻而增加的监理工作以监理合同范围内的工作C因业主原因终止监理合同的善后工作D因业主原因终止监理业务后又恢复时的准备工作74 、施工合同(示范文本)规定，承发包双方可通过()，约定具体工程项目双方的权利义务。A协议书日通用条款C投标书D专用条款75 、以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，()是错的

22、。A、合同协议书、中标通知书日施工合同通用条件、施工合同专用条件C标准及有关技术文件、图纸D投标书、工程量清单76 、如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，()日合同成立。A要约生效以承诺生效C双方当事人签字或者盖章D附生效期限的合同期限77、违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方（）。A、应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同日在继续履行过程中可更换标的C必须按合同条款继续履行合同D可拒绝继续履行合同78 、施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的（）鉴定。A工程师日工程质量监督部门C仲裁机构D政府行政部门79

23、 、勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人（）。A无权要求返还定金B有权要求返还定金C无权要求返还定金且需支付违约金D只能要求返还定金的一半80 、评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（）。A变更投标工期日变更投标报价C投标书中含有的技术细节DX中标通知书的主要内容二、多项选择题81 、在停工损失中的审核索赔的说法正确的是（CD）。A、以计日工费计算B、以机械台班费计算C、按设备折旧费计算D、按设备租赁费计算E、以人工单价为准2采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括()。ADA以评标价最低的标书为最优B、以投标报价最低的标书为最优C、技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投

24、标价D、中标后按投标价格签订合同价E、中标后按评标价格签订合同价3材料采购合同履行过程中，交货数量与实际收到数量不符，其原因可能是()。ABCA、供货方的责任B、运输部门责任C、运输过程的合理损耗D、数量验收方法E、使用保管不善4工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括()。ACDA、正常的监理工作B、附属工作C、附加工作D、额外工作E、业主要求的工作5工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有()。ABCEA、识别可能发生不可抗力的因素B、督促当事人转移不可抗力风险C、督促承包人采取有效防范措D、审核不可抗力对承包商造成的损失E、发生不可抗力采取的有效手段6委托监理合同终止的条件

25、包括()。ABCA监理人向委托人办理完竣工验收手续B、承包人和委托人已签订工程保修书C、监理人收到监理酬金尾款D、委托人给承包人结算工程款E、委托人向承包人退还履约保证金7代理人在授权范围内是否独立地向第三人进行意思表示，是代理与()相区别之处。BCDA行纪B、介绍C、传达D、居间E、监理8证明合同的真实性合法性的机关是()CDA、人民法院B、仲裁机构C、公证机关D、工商行政管理部门9有资格代理招标的机构应满足的条件包括()BCDEA必须是法人组织B、不得与行政机关有隶属关系C、有从事招标代理义务的场所D、有编制招标文件的能力E、有自己的评标专家库10FIDIC条件中的“费用”，包括()ADA

26、、管理费B、禾1J润C、利息D、合理分摊的其他费用82 、监理单位的义务包括()。CDEA、选择承担工程项目建设的实施单位B、与承包商签订施工合同C、公正地维护有关各方的合法权益D、不得泄露与本工程有关的保密资料E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动83 、合同无效的法律后果有()。ABCA、返还财产B、赔偿损失C、追缴财产收归国有D、折价处理E、追究刑事责任84 、属于招标文件主要内容的是()ABDA、设计文件B、工程量清单C、施工方案D、投标书的编制要求E、选用的主要施工机械85 、按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为()。CDA、工程加速索赔B、工程变更索赔C、合同中明示的

27、索赔D、合同中默示的索赔E、合同外的索赔86 、勘察合同示范文本（一）适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（）。ABEA、岩土工程勘察B、水文地质勘察C、变更及工程费的调整D、材料设备的供应E、工程测量87 、要约邀请的主要形式有（）ABDA、商品价目表B、招标公告C、投标书D、广告88 、施工合同（示范文本）规定，（）属于发包人的工作。ABEA、使施工现场具备施工条件B、提供施工现场的工程地质资料C、提供施工进度计划D、提供工程师办公用房E、开通施工现场与城乡公共道路的通道89 、合同法规定的合同履行原则包括<）。AEA、全面履行原则B、实际履行原则C、适当履行原则D、需要履行原则

28、E、诚实信用原则90 、建设工程物资采购合同的当事人可以是()。ABCDA、发包人B、承包人C、供货人D、供应商E、经纪人91 、有关变更的说法，正确的是()。ABA、工程变更分为设计变更和其他变更两类B、工程中常发生的变更是设计变更C、其他变更仅指工程质量标准变更D、承包人不可要求设计变更E、只有发包人才能提出设计变更92 、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括()。BDA向承包人发出必须提前竣工的指令B、与承包人协商并签订提前竣工协议C、负责修改施工进度计划D、为承包人提供赶工的便利条件E、减少对工程质量的检测试验项目22、按照施工合同文本规定，在施工中由于()造成工期

29、延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。BDEA承包人未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多D、工程量变化和设计变更E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时93 、后履行抗辩权的适用条件包括()。BCDA、合同中未约定履行顺序B、合同中约定了履行顺序C、由同一双务合同产生互负的对价给付债务D、应当先履行的对价给付是可能履行的义务E、经营状况严重恶化94 、建设工程施工合同范本由()组成。ACEA、协议书B、中标通知书C、通用条款D、工程量清单E、专用条款95 、工程招标时，可能造成招标失败的原因有()ACA、投标单位不足法定数B、部分投标者未出席开标会C、

30、各投标者报价均不合理D、决标前发现标底有某些漏误96 、合同是平等主体的()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议ABCA、自然人B、法人C、其他组织D、国家机关97 、保险人对事故的赔偿应遵循的规定是()。ABCA、不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额B、最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额C、以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准D、特殊情况下，赔偿不受限制E、以保险人的裁定为准98 、设备制造阶段的监理任务包括()。ABCDA、使用原材料质量的确认B、制造过程重要试验结果的质量确认C、审查供货方提供的月报表D、对发运设备前包装质量的检验E、货物运抵现场

31、后进行开箱检验99 、下列情形中，()的合同是可撤销合同。BCDA、以欺诈、胁迫手段订立，损害国家利益B、因重大误解而订立C、在订立合同时显失公平D、以欺诈、胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立E、违反法律、行政法规强制性规定100 、招标投标法规定的招标方式包括()。ADA公开招标B、询价招标C、直接发包D、邀请招标E、谈判招标101 、根据工程项目的特点，设计合同可以约定，发包人应提供()。ABCDA规划许可文件B、工程勘察文件C、工程范围和规模D、批准的可研报告E、工程设计方案102 、下列合同与施工合同具有主从关系的是()BDA、勘测设计合同B、施工保险合同C、监理服务合同D、履约

32、担保合同103 、下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有()CDEA、工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B、工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D、发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录E、由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求104 、施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在()范围内进行招标。ABCEA、全部工程B、单位工程C、特殊工程D、分部分项工程E、土建工程和安装工程105 、施

33、工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括()CDEA、有利于本地区的承包商B、有利于本系统的承包商C、施工内容的专业要求D、避免施工现场的交叉干扰E、对项目建设总投资的影响106 、债权人可以留置的合同限于()合同。BCDA、建设工程B、保管C、运输D、加工承揽E、买卖107 、可以采用委托的方式发包建设任务的是()。BCDEA、国家融资项目B、抢险救灾工程C、涉及国家秘密的工程D、在建工程主体加层工程E、施工企业自建自用工程108 、FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，具有()特点。ACDA、业主选择实施部分工程的分包人B、指定分包商与业主订立分包合同C、承包商负责对指定分包商协调

34、管理D、指定分包商的工程款从暂列金额内支付E、指定分包商的违约视为承包商违约109 、有关合同变更的说法，正确的是()。ACEA、必须是针对有效合同才可变更B、合同变更只须经当事人一方同意C、合同变更后，必须按变更后的合同履行D、变更合同是因为合同无效才变更E、合同变更的内容是尚未(或尚未完全)履行的合同转贴于：监理工程师考试_考试大110 、采用FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括()等。ACDA、实施工程的计划进度B、分包商在施工阶段的安排C、重要检查检验的次序和时间D、保证计划实施的说明文件E、滞后于进度计划的责任三、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程

35、暂停，承包商均有权索赔。()BA正确B、错误2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。()BA正确B、错误3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格()BA正确B、错误4、保留金待竣工验收合格后一次发还。()BA正确B、错误5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了()AA正确B、错误6、公路工程施工监理合同范本规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员()BA正确B、错误7、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。()AA正确B、错误8、保证合同的当事人是债权人和保证人()AA正确B、错误9、合同法规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。()AA正确B、错误10 、根据“担保法的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人()AA正确B、错误11 、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。()AA正确B、错误12 、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定