范文安装合同范文集锦9篇

1、【精选】安装合同范文集锦9篇随着法律知识的普及，合同的类型越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编收集整理的安装合同9篇，希望对大家有所帮助。安装合同 篇1甲方(采购方)：联系电话：乙方(供货安装方)：联系电话：根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：第一条 甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况：1、设备情况(详见报价表)：2、 安装工程概况：工程地点：开工日期：XX年 月 日竣工日期：XX年 月 日第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点

2、必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。第三条 产品的安装、调试、验收：1、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。第四条 付款方式：1、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款 ;2、本合同工程总价款为人民币￥ 元(大写： 圆整

3、)3、合同签定时,甲方支付乙方工程定金计人民币￥ 元;大写： 圆整(计工程总价款的30%);4、乙方工程材料及设备进场，甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币￥ 元，大写： 圆(计工程总价款的60%);5、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准)，甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方;乙方通知甲方验收，一周内甲方无故不参加验收，视作验收合格。6、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。第五条 双方责任一、乙方责任：1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;2、 除洽商外，如乙方延期交工，应向甲方支付违约金，但违约金总额不得超

4、过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。3、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1的违约金，但因甲方原因造成的除外。二、甲方责任：1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的协调配合工作;2、甲方负责空调内外机电源的铺设及室外机基座的建设。3、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达

5、到此限额后仍不能付款，一个月内，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备及附属材料，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。5、 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。6、 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：(1) 工程量变化或设计变更;(2) 不可抗力;(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。第六条 产品质量责任和售后服务条款1. 自验收之日起,工程保修期为壹年半(即18个月)。在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损

6、坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。2. 质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。第八条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。第十一条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。第十二条 本合同正

7、本一式二份，甲乙双方各执一份。第十三条 合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲 方： 乙 方：代理人： 代理人：电 话： 电 话：日 期： 日 期：安装合同 篇2编号：_发包人：_承包人：_分包工程名称：_施工地址：_区(县)发包人(全称)：_承包人(全称)：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：_1.2 工程概况：_1.3 分包工作内容：_范围包括：_1.4 工程监理单位(全称)：_第二条 作业人员承包人根据工程需要

8、向发包人提供作业人员共_名。第三条 合同工期开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。第四条 合同价款4.1 合同价款为：_元(人民币)大写：_元4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划)：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：()4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：定额工资单价为：瓦工_元/工日;结构木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日;砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日;水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮

9、工_元/工日;_;_;_;按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中，地上结构：_元/平方米;地下结构：_元/平方米;初装修：_元/平方米;水电：_元/平方米;_;_;分项工程承包：外墙面砖：_元/平方米;屋面防水：_元/平方米;水磨石地面：_元/平方米;水泥砂浆：_元/平方米;内墙普通抹灰：_元/平方米;_;_;_.4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。4.3 对合同价款内容的明确：_第五条 合同价款的结算和支付5.1 结算、

10、决算资料：5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2 合同价款的结算和决算：5.2.1 发包人应于每月_日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5.3 合同价款的支付：5.

11、3.1 合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、

12、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_.第七条 工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标

13、准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。7.4 对本工程的质量标准，双方约定如

14、下：_.第八条 工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;b.设计变更和工程量增加;c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;f.发包人同意工期顺延的其他情况。8.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日

15、内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：第九条 文明施工9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。9.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：_.第十条 材料机具供应10.1 本工程由发包人提供的机械设备为：_承

16、包人自备的工具为：_ 双方确认防护用具由_承担。10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。10.4 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_第十一条 文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，

17、由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。第十二条 发包人的权利及义务12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。12.2 负责于_年_月_日提供施工图纸_套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。12.6 负责本工程中各

18、工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。12.7 负责组织工程的验收工作。12.8 本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。第十三条 承包人的权利和义务13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号

19、码)，作为本合同附件。13.3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_%，服从发包人的统筹安排，统一调动。13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规

20、定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。13.7 承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条 违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后

21、仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。14.2 承包人违约责任14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结

22、算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”)：1.向北京仲裁委员会申请仲裁。2.向_人民法院起诉。第十六条 合同的生效与终

23、止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。甲方：乙方：年 月 日年 月 日安装合同 篇3甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、甲方将北斗星城的灯具照明工程(含增加部分)承包给乙方施工安装，合

24、同的总金额19.5万元(含安全措施费)。二、付款方式：甲方根据乙方的实际进度付进度款，在10月2日安装完成时付总合同款的40%，余款60%在验收合格后一次性付清。三、施工总工期为18天，从20xx年9月15日开始到20xx年10月2日竣工，乙方在约定的时间内必须保质保量的全部完工。在甲方灯具材料按时到场的前提下，由于乙方的原因延误工期，或者质量达不到设计要求，乙方必须承担甲方的经济损失责任。四、乙方在施工过程中一定要注意安全，切实做好防护措施，确保施工人员的安全，如果乙方在施工过程中发生人员意外伤害事故，由乙方自行承担，甲方概不负责。五、本合同一式贰份，经双方签字后生效。甲方： 乙方：年 月

25、日安装合同 篇4甲方：经甲乙双方协商一致，就以安装广告安全问题达成以下协议。1、乙方必须有正规的营业执照及户外安装许可证。2、乙方有从事户外广告制作安装的成熟经验，负责安装并交付使用，当事人必须明确，双方不存在偏佣情况。3、为了确保安装人员的人生安全，乙方安排专业安装人员进行安装，否则由此引起的一切安全事故（费用）由乙方承担。在乙方广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任。4、乙方对因安装过程中使用工具不当造成的人员伤害及设备损坏负责。5、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用。6、乙方管理以及自身防范措施不利和乙方工人责任造成

26、的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。7、乙方在组织工人制度安装过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故发生，并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用，如有此情况发生，责任一概与甲方无关。8、本协议一式两份，具有同等效力，有双方各持一份。9、本协议同自签字盖章之日生效。甲方（签字/盖章）： 乙方（签字/盖章）：安装合同 篇5甲方：xxx厂 法定代表人： 厂长乙方：甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：一、安装的项目名称和地点：二、安装的

27、产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：名称 规格 型号 数量 安装合 计三、完成安装的期限：从 年 月 日到 年 月 日四、安装的质量要求：五、安装的安全责任：乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关;六、安装报酬的结算支付时间：七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金 元;甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失;八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。甲方：xxx厂 乙方：年 月 日安装合同 篇6甲方：乙方：依照中

28、华人民共和国合同法相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程总造价：总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规发票。4、工程内容：详见乙方提供的工程图纸及预算书（不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管）。5、承包方式：包工、包料。6、质量要求：符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求。7、合同工期工期：安装工期为天，开工时间根据甲方书面通知进场施工，阴雨天顺延。第二条双方责任和义务1、甲方责任和义务（1）向乙方提供设备

29、、材料的存放地点;（2）协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系，及时处理有关问题，乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作;（3）按合同约定向乙方支付工程款。（4）在乙方工程完工后，甲方组织人员对其工程质量进行验收。2、乙方责任和义务（1）施工过程中的用水，用电由甲方提供;（2）乙方按图纸施工，如有变更，必须有甲方书面签证，否则发生的一切费用均由乙方承担。（3）乙方必须对管理人员及施工人员的安全施工由乙方承担;（4）工程竣工后，向甲方提供所有的工程验收资料;第三条工期约定1、乙方在合同签订后，应严格按照确定的合同工期开展施工;2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天数向后顺延外

30、，甲方还应承担乙方由此造成的实际损失;3、如遇不可抗力因素，而造成乙方无法施工的，可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。工期予以顺延。第四条工程质量及保修约定1、本工程施工工艺、原材料及施工质量，乙方保证符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求;2、验收后如因乙方原因造成返工的，乙方承担返工费用和义务。3、本工程保修期为壹年。第五条付款方式合同签订三日内付工程款总价，工程安装完成总工程量的80%时付总价款一次性。第六条合同履约保证1、本合同自双方签订之日起，甲乙双方须本着诚信的态度如实履行本合同。如因甲方资金不到位，乙方有权停止施工，延误工期由甲方负责。2、本工程在合同签订后须在一

31、年内施工完成。如未全部完工，对剩余工程量，依据当时市场价格重新计划，价格上浮在5%以内不予调整，超过5%按实调整计价。第七条争议的解决办法1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商调解的办法解决;2、甲乙双方协商或调解不成时，应向工程项目所在地的人民法院起诉。第八条其他1、本合同甲方委托;乙方委托为项目责任人，电话：。双方项目责任人对本工程现场问题的处理，具有法律效应;2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，并与本合同具有同等效力;3、本合同其他未言明事项，一律按中华人民共和国合同法规定执行;4、本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后生效，至合同

32、工程竣工验收，保修期满后自然失效。5、双方确认的工程预（决）算表是本合同的有效组成部分。6、本合同一式贰份，双方各执壹份，并严格执行。甲方（盖章）签字乙方（盖章）年月日：安装合同 篇7XXXXXXXXXXXXXXXXXXX甲方： 乙方：甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规精神，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同志。第一条订购板房内容甲方向乙方订购的活动板房内容为：活动板房总面积计算规则：1、主体面积=外墙外面长×宽×层数2、室外楼梯、走道面积=自然层水平投影面积3、雨棚面积=雨棚水平投影面积的一半4

33、、总面积=1+2+3第二条 合同金额1/平方米，板房金额（人民币）： 元。（大写） 元。2型号板房单价为/平方米，板房金额（人民币）： 元。（大写）元。3、上列单价、金额不包括土建、水电安装等项目的费用。4、其他约定： 。5、合同总金额（人民币） （大写）： 元。第三条 付款方式：1、合同签订后，甲方应于年额 %的预付款计 元。（大写） 。2、板房钢构进场后2天内，甲方应向乙方支付合同金额的进度款，计 元。3、活动板房安装完工，甲方验收后3的尾款，计 元。4、其他约定 。5、在甲方未付清所有活动板款之前，本活动板房的所有权归乙方。第四条 安装地点及工期1、。2、安装平面布置方案详见甲方确认的平

34、面布置图。3、安装工期：自甲方向乙方交付已达到设计强度并符合安装要求的基础起 个工作日。4、其他约定： 。第五条 工期顺延由于下列原因造成安装工期延误，工期相应顺延：1、甲方提出设计变更、增补及项目的增加；2、一周内因停电停水造成停工累计达八小时以上；3、甲方不能按约定期限提供材料堆场、清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电；4、不可抗力：是指大雨、强风、水灾、地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。5、甲方代表未及时对变更、增补等履行身份证手续，影响下一工序的进度；6、甲方不按合同规定及时支付预付款或进度款等影响施工进度；7、属于甲方分包的项目，未能配合安装进度；第

35、六条 甲方责任1、负责办理活动板房的有关用地、报建手续。2、应在进场前两天完成现场场地平整和道路畅通，并按设计要求做好活动板房的基础。进场当天，甲方应派代表到安装现场与乙方进行交接，协助乙方顺利开工。3、向乙方免费提供100m以内的安装用水、用电接口。4、应按合同第三条规定的时间及时支付款项。如甲方未按时向乙方付款，甲方相应承担应付款项每天千分之三的滞纳金。因此造成停窝工，甲方应承担乙方工人的误工费，每人每天按30元计算。5、应在活动板房完工当天，派出现场代表会同乙方按合同及附件约定对板房进行验收，并办理验收交接手续。如甲方未到场参与验收而自行启用活动板房，则视为对本活动板房安装质量符合合同要

36、求的确认和验收手续的完成。6、进场前，应对乙方提供的设计图纸予以确认。如再提出变更时，甲方应将变更内容书面致函对方，并承担相关费用。乙方现场安装人员在乙方下达变更指令后方能执行。第七条 乙方责任：1、按照合同约定的工期完成供应和安装任务；2、按照活动板房行业通用产品质量，满足甲方正常使用要求。其中楼面使用荷载不应大于150kg/m2。3、乙方提供自板房完工日起一年的保修服务（甲方项目工期不足一年的，保修致项目完工）。属乙方活动板房质量问题的，乙方予以无偿修补。4、其他服务：乙方保修期满后出现的问题或保修期内属甲方原因造成的损坏，乙方负责予以修补，修补费用由甲方承担。5、乙方安装期间属乙方原因造

37、成的安全事故及损失由乙方承担。第八条 甲方支付给乙方合同款项时，收款单位全称必须填写：“雅致集成房屋股份有限公司福州分公司。”否则发生款项流失，其损失由甲方承担。第九条 本合同未尽事宜由双方本着友好合作精神协商后签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。第十条 本珍贵同自签订之日起生效，本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，应提交福州市台江区人民法院诉讼。第十一条 本合同一式份，具有同等法律效力。甲方盖章： 乙方盖章：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 代表签字： 代表签字：地址：地址：电话：电话：签约时间： 年 月 日签约地点安装合同 篇8发包人：承包人：幕墙

38、工程安装劳务合同 XXXXXXXXXXXXXXXX20xx年XX月安装劳务合同工程名称：XXXXXXXXXXX工程工程地点：XXXXXXXXXXXXXX甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX乙方：甲、乙双方在平等互利的原则下按照中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承揽条例及建筑工程合同条例，经协商，乙方同意承担甲方安装工作，并达成协议如下：一、合同文件组成1、安装劳务合同2、施工现场管理规范及公司各部门下发的规章制度3、七大协议附件4、施工图纸、技术要求、设计变更5、安装费、结算单25条文件与安装劳务合同具有相同效力。二、施工范围及内容：该工程所有玻璃幕墙等外装饰项目，包括工程材料的接

39、收、卸车、保管；材料的垂直运输、水平运输及按公司施工图纸要求将全部材料安装上墙的工作；并做好工程的成品保护，清洗，直至业主及监理验收。三、工程日期开工日期：以甲方与建设方合同、协议开工日期为准。竣工日期：以甲方与建设方合同、协议竣工日期为准。四、劳务费劳务费单价一次包干。1、玻璃幕墙制作安装费：沫棒、切割片、钻头、劳防用品)2、铝合金格栅制作安装费：割片、钻头、劳防用品)3、铝板装饰线条制作安装费：（含耗材，包括电焊条、美纹纸、泡沫棒、切割片、钻头、劳防用品)4、预埋件和后置埋件安装费：劳务费总价按实际面积结算。劳务费总额（暂定）：XXXXXX元五、劳务费增减1、若工程项目增加，按甲方审核增加

40、项目的单价记取，并核算出单项劳务费，计入劳务费总额。2、若工程项目减少，该项目单项劳务费从劳务费总额中扣除。六、甲方责任1、甲方派项目经理在工程现场管理与施工相关一切事务。2、负责提供给乙方施工用图纸一套。3、甲方对乙方承接工程的质量、进度、安全、文明施工等进行监督、指导。4、甲方负责提供给乙方全部工程材料（超定额部分按公司规定处理）。5、甲方负责协助乙方解决工人住宿问题。6、甲方提供施工人员食宿条件、库房场地。7、甲方负责与现场土建方及其他施工单位的协调工作。8、甲方负责按业主要求布置施工现场办公室，配置相应设施。七、乙方责任1、乙方必须严格按甲方要求进行施工，达到甲方工程质量验收标准（内控

41、标准）及工程合同要求达到XXXXXXXX的质量评定等级要求。2、乙方必须严格执行国家、工程所在地政府、业主、总包方的各种规章制度。必须严格服从项目部的管理。3、承包单位需负责本工程的现场加工。实际投入的设备、仪器应满足工程进度要求。4、到现场的材料，乙方负责卸车、保管，并按公司规定办理交接手续，在材料保管过程中出现破损、丢失按甲方制定的超定额制度进行赔偿。5、设置队长和专职“三大员”。6、乙方必须按甲方项目经理要求随时增加施工人员以保证施工进度。7、乙方负责施工人员食宿、库房围护及材料存放设施费用，8、乙方应严格按投标时向甲方提供的人员名单派遣施工人员，不经允许不准替换，否则按每人1000元标

42、准处罚乙方。9、乙方应严格按甲方要求为施工人员配备安全用品及设施，负责按甲方要求管理施工人员，现场施工出现的一切安全事故，所产生的后果及费用由乙方承担。10、乙方应严格执行防火规定，若因乙方原因出现火灾，乙方承担一切损失，并接受甲方处罚。11、乙方应严格遵守国家有关劳动保障方面的政策、法规、法律，不得拖欠、苛扣工人工资，否则甲方有权直接发放，直至终止合同。12、乙方应对现场材料及已安装完的成品设置相应的保护措施以避免破损、丢失。13、乙方应对现场材料实施定量管理，并建立领用料制度。14、现场管理严格执行公司施工现场管理制度，同意按安装队奖罚制度考核与奖罚。15、进场施工前按甲方规定缴纳安全保证

43、金 XX 万元。八、1、甲方有权对乙方进行全方位管理，对乙方承担工程的质量、安全、进度、文明施工进行监督、检查，如达不到公司及工程业主要求，甲方有权按招标书中的规定及乙方的承诺对乙方处罚，直至终止合同。2、甲方有权要求乙方按当地政府的要求为施工人员办理相应的手续。3、甲方有权对乙方的施工情况全方位考核，该工程结束后监理对其工程验收，如验收标准分数低于85分罚劳务费10%；低于60分取消其承揽新工程资格；并扣罚劳务费20%。4、甲方有权在乙方施工人员不足无法满足进度情况下要求乙方增加人员，乙方若不能在规定时间内增派人员，甲方有权自行安排增加人员，费用按实际发生计算，按面积计算不优惠，并从乙方安装

44、费中扣除。九、乙方权利1、乙方有权要求甲方提供施工用的图纸，技术文件及安装材料。2、乙方有权拒绝执行甲方要求的违背国家有关法律、法规的指令。3、乙方有权对甲方派驻现场的项目经理不良行为向工程经理申诉。十、结算方式1、劳务费以支票或电汇形式支付。2、施工过程中，甲方每月按工作量、进度的50%支付劳务费，额度不超过1000元/人.月，竣工验收前，安装劳务费支出不得超过安装劳务合同总额的80%。3、工程经公司集团监理部内部竣工验收以后，并经用户及当地质监站竣工验收合格，经营部结合集团监理部验收质量等级报告进行安装费用总结算。4、本工程保修款为劳务费总额的5%，工程合同保修期满后一次付清。十一、工程竣

45、工验收质量等级与安装劳务费挂钩的规定1、工程施工质量等级：工程内部验收前安装劳务费支出不得超过安装劳务费总额的80%，剩余费用20%。工程竣工内部验收质量等级分为优质、良好、合格、整改后合格、不合格五个等级，工程竣工内部验收质量等级与安装队剩余费用挂钩，对安装队的.考核以现场安装质量为主。2、竣工内部验收质量等级不合格，经整改后仍不合格的，扣罚安装队全部剩余费用（总安装费的20%）。3、竣工内部验收质量等级不合格，经整改后合格，扣罚安装队剩余费用的50%。安装合同 篇9发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：按照中华人民共和国经济合同法和中华人民共和国建筑法以及建筑安装承包合同条例的原

46、则，结合盛市有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，建筑安装合同样本。第一章工程概况第一条工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程结构：框架4、建筑面积：据实结算5、设计单位：6、建设单位：第二条承包范围：本工程施工图纸范围内的所有电气(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线盒安装及穿铁丝，所有强电、弱电设备不安装)，给、排水管(卫生间室内支管不安装)、雨水管、空调冷凝水管穿墙套管、管道沟挖填土方及管道洞砼处理等分项工程的安装施工，含所有小型施工机械及工具、照明用电线及灯具、工人所使用安全帽及雨具、以及该班组范围内所有文明施工等内容。甲方仅提供该班组相应材料及垂直运输设备

47、，其余均由乙方自行提供。因乙方原因所引起质量问题由乙方自行处理并接受20020xx元数额罚款。第三条承包形式： 按图纸所定的工程范围(量)，以14.5元/m2按实际面积计算包工不包料。第四条工期要求：根据甲方与建设方签订的工期合同，拟定 20xx年月日开工至20xx年月日完工。2、人员要求：按甲方施工计划，乙方根据进度需要自行组织人员。第五条工程质量等级：1、工程质量等级：工程质量达到国家质量验收标准优质工程等级。2、工程安全等级：达到市安全生产委员会“建安”文件中规定的样板等级(无工伤等级)，如达不到处罚5000元。3、文明施工等级：创建市文明样板工地，如达不到处罚3000元。第六条合同价款

48、及结算方式：1、甲方按施工段每栋主体封顶预埋完工付单栋每平方5元结算，以保证乙方工人的生活费。2、安装工程完工后，按所完工程量的支付工程款，余款待工程竣工交业主后一次结清。第二章双方责任及权力第一条甲方责任：1、乙方工人进场前准备好工人住的宿舍、保障在遵守国家法律法规和各级制度规定下从事合法生产。2、工人施工时所需用的大型机械设备，甲方负责准备就位。3、施工前的道路、水、电的架设，进场前甲方准备好。4、负责基础的定位、放线、抄平与检测工作。5、负责工程材料的组织与管理。6、组织乙方人员进行技术交底和解决施工中的技术问题。7、负责指导施工现场的文明施工管理。第二条乙方责任：1、乙方工人进场，3天

49、内向甲方报送工人花名册三份，身份证复印件、计生证、暂住证、务工证及照片三张。2、乙方工人使用的个人工具，乙方自行配置，教育工人遵守甲方及有关部门对施工现场各项管理规定，节约用水、用电，讲究室内环境卫生，做好“三防”工作，负责派人配合甲方基础定位放线，并对主体工程定点定位、放线负责，甲方负责督促，负责施工时对机械的安全操作和爱护，人为损坏机械的行为将给予处罚，各项机械当天作业完成后要及时清洗干净，负责保持施工现场的整洁，进场的材料按规格分类别堆放，作业面的各项材料做到人走场清。负责对工人进行安全教育和监督工作，负责施工现场临口、临边安全设施的设置、保护及遵守。负责对已完工程成品的保护，使用后的材

50、料要及时归堆，做到爱护工地财产、合理使用各项材料。负责参加甲方组织的图纸会审和设计技术交底会议，提出合理化建议。负责维护企业形象，积极配合现场安全生产、文明施工、生活秩序，教育职工与人为善、和睦相处、说话讲文明、生产讲规范、行为讲规矩，合同范本建筑安装合同样本。乙方自进入甲方施工现场应无条件服从甲方的管理工作，不得有抵触和对抗情绪，如有发生视其情节严重给予100-500元的罚款，直到合同终止。第三条甲方权利：1、甲方有权要求乙方组织各项工种的人员数量，指挥或安排乙方人员的具体工作，检查工程的质量，对于不合格的项目责令乙方进行返工或停工。2、如发现乙方人员在施工中浪费甲方材料，甲方管理人员有权进行经济处罚(浪费材料，按定额基价加50%)。3、乙方人员在施工