钢结构安装合同范本

1、钢结构安装合同 合同编号：甲方：XXX公司乙方：根据中华人民共和国合同法、建筑法、建设工程质量管理条例、民法通则等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。一、工程名称： XXX公司库房 二、工程地点： XXX 三、工程内容： 1、结 构：不规则型轻型钢结构 ,屋面岩棉丝网夹棉,墙面为保温复合板。 2、建筑面积：约X平米。 3、层数、建筑高度：一层 。四、工程承包范围： 1、承包范围： 建筑钢结构部分，包括钢结构立柱,钢架梁,檩条系杆及其附属钢结构；屋面铺丝网加X厚玻璃丝棉,面层为一层角驰820型单板及收边包口件；墙体为Xmm厚保温复合板，预留门窗洞口。封闭结构做好收边密封处理。 2、

2、本工程材料运输由甲方负责，现场卸车、再次搬运及吊装属乙方安装费内。五、工程造价：工程造价为建筑业劳务价款（安装费）。 1、本工程定价方式为固定单价合同. 2,钢结构安装(包括主结构,天车梁,支撑,拉筋,檩条及所有钢结构附属结构件) 共计,X吨 ×X元/吨 =X元（按进场实际理论重量计算）。3,屋面按建筑面积计算,墙板按实际面积计算（小于1.5洞口不扣面积）： X×X元/=X元.(含1元自攻钉,拉铆钉,玻璃胶,发泡胶,钻头,工具等)4，塑钢窗： x180元/=5, 大 门： x300元/= 4,本工程合同价款为 元；合同价款内容包括：承包范围内工程安装费,吊装费,材料现场保管

3、,工人的社保和意外伤害险,医疗,工人差旅费及食宿等。 5、本合同不包括甲方管理现埸经费（配合费）。 6、本合同承包的工程量以施工图确定的承包范围为准，施工图承包范围以外的工程及设计变更增减的工程量，按以下原则和办法计价，追加合同价款： a、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行； b、合同报价单中无相同单价的，按甲方确认的追加价款执行； c、增加或减少的内容，双方一定要立即核实确定后，方可继续执行。7、施工期：本合同总工期为X天，从 日开始至 日结束。 a、施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延： (1)、 进埸后，发现工地现埸不具备进埸施工条件、无法进埸施工或缺少许可证件的，工期顺延至具备

4、进埸施工条件和领取施工许可证时。 (2)、 甲方提出设计变更，导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作，工期相应顺延； (3)、 一周内非承包人原因停水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计。 (4)、 因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的，工期顺延； (5)、 未按合同约定的时间和金额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时； (6)、因不可抗拒的因素而延误工期或国家强制性规范要求停止的，工期顺延； (7)、非乙方施工的前道工序未完成，导致乙方停工等待的，工期顺延；（8）、停工并非乙方原因造成的，则由甲方赔偿乙方损失,按每人每日X元补助；责任是第三方时，则甲

5、方对第三方取得追偿权。 b、实际发生的设计、准备和施工工期按本条规定计算。三阶段实际工期相加未超出约定的总工期的，则为按期竣工或提前竣工。六、乙方代表或项目经理 1、乙方派驻工地现埸的代表称为项目经理。项目经理是乙方组织现埸安装施工的代表。应具有相关专业知识，其权力限于现埸安装施工的指挥和协调，无缔约权,更不许与甲方私下签约或作有背于公司利益的行为。 2、乙方发往甲方书面函件，经甲方在回执上签名后即对双方发生法律效力。 3、乙方亲任项目经理,现场监督,不得委派他人,更不得转包或分包他人。 4、项目经理的其他权力和责任依据合同、承包方授权和法律、法规规章的规定。项目经理无权修改、变更本合同，其有

6、超越职权或授权的行为无效。 5、项目经理的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止。七、承包方的施工准备工作 1、甲方向乙方提供施工图 1套，乙方应派员参加由发包方组织的施工图设计会审和交底会议。甲方提出书面会审纪要。 2、设计图纸经会审确定后，乙方即应组织设备、人员进场。 3、编制施工组织设计文件和施工方案；制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进埸计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期满前一天交甲方。 4、具备发运安装条件时乙方应书面通知甲方，准备进埸安装。5、乙方自备工具设备（包括水表、电表、配电箱配置）、安全设施和组织吊车。八、甲方的施工准备工作： 1、在施工前做好本

7、工程埸地使用条件；施工现埸施工用水、电源进入工作区；拆除现埸和进出道路的障碍物，保障作业车辆和机械的进出。 2、基础地脚螺铨,保证安装要求，如有碰弯或偏离轴线的,应做出处理方案。 3、向乙方提供施工埸地的工程地质资料、地下管线资料及水准点和座标控制点等，对资料的准确性负责。 4、办理好建筑施工许可证及其他施工所需证件。 5、在施工期间如甲方提出设计变更或材料、设备变更的，则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延，并追加因此给乙方造成的经济损失。九、材料、设备供应：（一）、甲方供应的材料 1、本工程由甲方提供的材料（设备）详见附件 ：发包方提供材料、设备一览表。 2、发包方提供材料、设备一览表内容

8、应当包括：材料设备的名称、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间、地点。 3、甲方提供的材料、设备必须附有产品合格证，并保存；如合格证交建设方或监理的，必须有签收凭条。 4、甲方应按一览表中的约定内容提供材料。迟延交付的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工损失。 5、甲方将材料设备交付乙方，双方应进行清点和核对。品种、规格、型号等与一览表不符的，乙方有权拒收,同时与甲方确认（可用通讯方式）。如不清点合实的，按甲方单方数据为准，多退少补，乙方负责。乙方接收材料、设备后即负有保管责任。（二）、乙方采购和提供材料、设备 1、乙方应按合同和设计要求和有关标准采购材料、设备，并应附有产品合格证。属

9、乙方制作的构件，应提交乙方质检部门检验合格的报告。 2、乙方对采购、制作和提供的材料、构件、设备的质量负责。（三）、材料检测检验因检测检验或复验影响施工的，责任属甲方的则工期顺延，责任属乙方的则工期不予顺延。正常检测，工期不顺延。十、安全施工及责任： 1、a.乙方严格遵守工程安全有关管理规定，按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。b.必须按建筑用工劳动法要求，为员工办理意外伤害险、社保。c.由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包方完全承担,并赔付因此给甲方带来的直接和名誉损失。 2、乙方方应对其派驻在施工埸地的

10、工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。 3、在乙方进埸施工至交付工程的整个期间，未经乙方现埸管理人员许可，不得擅自进入施工现埸，否则发生事故均自负责并承担费用，乙方担管理责任。 4、乙方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。 5、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知工程师。同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。十一，工程质量及验收： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按图纸和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。 3、

11、乙方应建立质量保证体系。应按该保证体系运行，有效控制工程质量。 4、乙方在施工中应自觉接受工程师的质量监督，随时接受工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。 5、工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由乙方承担，检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。 6、乙方按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定，并按规范做好施工记录。主要工序如钢结构、彩板封闭和工程结束验收，验收合格甲方签字后方可进入下一道工序。 7、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告工程师。质量事故的处理方案应经设计单

12、位、甲方、质检部门共同研究决定。 8、工程最终验收，双方验收合格签字，自工程竣工验收合格之日起，乙方对工程承担保修责任一年。 十二、工程价款的支付与结算： 1、合同生效后 3日内，甲方应支付合同总价的 X%预付款。 2、钢构工程安装完成验收合格后3日内，发包方支付至此工程的X%。 3、彩板工程安装完成验收合格后3日内，发包方支付至此工程的X% 4、余尾工程安装完成，现场清理干净，工程可见面无灰痕，屋面没有任何残留物。余料工具等发回公司。全部验收合格后，立即进行工程结算，有增减、追加、调整等项目一并核实签字确认。 5、结算完成后3日内，甲方支付至总工程的X%。质保期一年后没有问题全部结清。 6、

13、其他事项：本工程安装部份款项为建筑业劳务价款，如建设方要求缴税的，由乙方在安装工程所在地缴纳营业税，并开具相应发票。十三、奖励和违约责任： 1、奖励：工程经验收获奖时，发包方一次性奖励承包方 X万元。整体工程提前完工，每提前一天发包方奖励承包方X元。完工合格未结算前当即兑现。 2、承包方的违约责任 a、工程质量不符合合同和设计要求的，乙方应予返工或修理，并承担其费用。 b、因乙方的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的，其工期逾期的违约责任为每天按工程总造价的千分之五计算赔偿甲方的损失。但赔偿额不超过原合同总价的X%。甲方对工期逾期的索赔应在工程竣工后结算前提出。 c、乙方的其它

14、违约行为导致甲方损失的，按合同法等相关法律规定赔偿损失。 3、甲方的违约责任 a、未按合同约定支付工程款，该款项按日千分之五支付违约金。 b、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。 c、工程验收合格后，乙方请款甲方未按合同约定支付工程尾款的，按该款项的日千分之五偿付违约金。十四、其他约定： 1，本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可以提交仲裁委员会仲裁、或依法向人民法院提起诉讼等方式解决。 2、合同履行和纠纷处理的依据为：本合同、补充合同、施工图纸、合同履行中的补充协议、