小型服装厂合伙合同(全面完整版)

1、小型服装厂合伙合同（全面完整版）（可以直接使用，可编辑 全面完整版资料，欢迎下载）合伙人：合伙人：年 月 日签订日期:订立合同各合伙人：姓名，性别，年龄，住址。（下称甲方）姓名，性别，年龄，住址。（下称甲方）由甲方在社区西建设小型服装加工厂一处， 面积约 亩。经过甲乙双方充分协商，由甲乙双方合资办厂，利益分 成。为了避免发生纠纷，双方一致自愿签订如下合同条款，以供 双方信守：第一条、合伙宗旨诚信经营、恪尽职守、共利共荣。 第二条、合伙经营项目和范围：各类缝纫服装类来料加工。第三条、合伙期限：合伙期限为年，自年月 日起，至年月日止。第四条 出资额、方式、期限：1. 合伙人（姓名）以建设厂房的方式

2、出资，计人民币 元。合伙人（姓名）以购备缝纫机等设备的方式出资，计人 民币元。2. 各合伙人的出资，于年月日以前自备完成。逾期未 建设、购备完成的，应对未建设或购备完成部分，计付银行利息 并赔偿由此造成的损失。3 .本合伙出资共计人民币元。合伙期间各合伙人建设和购备为共有财产，不得随意请示分割。合伙终止后，各合伙人的 出资建设和购备仍为个人所有，届时予以返还。第五条、盈余分配与债务承担：1 盈余分配，以各合伙人投资比例为依据，按比例分配。2债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清 偿时， 以各合伙人的受益比例为据，按比例承担。第六条、入伙、退伙，出资的转让：1. 入伙：需承认本合同；

3、需经全体合伙人同意；执行 合同规定的权利义务。2. 退伙：需有正当理由、经对方同意方可退伙；不得在 合伙不利时退伙；退伙需提前三个月告知对方合伙人并经合伙 人同意。退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式 出资，均由双方协商解决； 未经合伙人同意而自行退伙给合伙 造成损失的，由退伙人进行赔偿。3出资的转让：允许合伙人自己的出资。转让时合伙人有首 先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待。 否则以退伙对待转让人。第七条、合伙负责人及其它合伙人的权利：1. 为合伙负责人。其权限是：（1）对外开展业务，订立合同；（ 2）对合伙事业的业务进行日常管理；（ 3）输送合伙加工的产品；（

4、4）支付合伙债务；（5） 。2. 作为合伙第二负责人。其权限是：（1）参予合伙事业的管 理；（ 2）对厂内事务进行管理，包括工人招收、管理，组织生产， 完成生产任务，购进常用货物（ 3）听取合伙负责人开展业务情况 的报告；（ 4）检查合伙帐册及经营情况； （ 5）共同决定合伙重大 事项。第八条 禁止行为：1. 未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进 行业务活动；如其业务获得利益 归合伙，造成损失按实际损失赔 偿。2. 禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。3. 禁止合伙人再加入其它合伙。4. 禁止合伙人与本合伙签订合同。5. 如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不 听者可由全

5、体合伙人决定除名。 第九条 合伙的终止及终止后的 事项：1. 合伙因以下事由之一得终止：（1）合伙期届满； （2）全体（ 3）合伙人同意终止合伙关系： （3）合伙事业完成或不能完成； （ 4） 合伙事业违反法律被撤销； （ 5）法院根据有关当事人请求判决解 散。2. 合伙终止后的事项：（1）即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算； （ 2）清算后如有盈余，则按收取债 权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固 定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分 配；（ 3）清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同 财产偿还，合伙财产不足清偿部分，由合伙人按

6、出资比例承担。第十条、纠份的解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商， 本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。第十一条、本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日 起生效并开始营业。第十二条、本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充 或修改。补充和修改的内容与本合 同具有同等效力。第十三条、补充条款：本合同正本一式份，合伙人各执一份。合伙人签章： （盖章）（签章）年月日小型钢结构制作及安装合同（三期）甲方：山东和乐门业（以下简称甲方）乙方：赵天亮施工队 （以下简称乙方）经双方友好协商， 本着平等互利的原则， 甲方将钢质门生产基地建设项目 中的部分小型钢结构的制作、 安装

7、工程委托给乙方完成。 为明确甲、 乙双方的责 任和义务，特签订本合同，以供双方遵守。一、工程内容： 山东和乐门业员工厨房墙面板、 打样室屋面保温棉及屋面板、 废旧纸箱库房墙面板制作、安装工程。二、工程地点：山东齐河三、工程承包方式：由甲方提供钢材、屋面板、保温棉、油漆及施工水电， 乙方提供其余辅材负责构件制作和安装并达到甲方要求及质检站验收标准。四、质量标准：1、钢结构工程制作及安装施工规范（ GBJ5 5-2001）2、建筑钢结构焊接规范 JGJ81-20023、施工图及相关技术交底五、工期：本工程制作、安装工期为开工后 20 天内完成。甲供主材料到达现场 之日即为开工之日。 如工期延误，

8、每延误一天， 乙方按每日伍佰元向甲方交纳罚 金。（不可抗力、天气影响及甲方原因造成工期延误除外）六、合同价款及付款方式：五、 1、合同价款：打样室屋面板及屋檩条制作安装包干价 1000 元，员工厨房墙面板、墙檩条及 4 扇门制作安装包干价 1800 元，废旧纸箱库房墙面板及墙檩条制作安装 10 元/平米，共 112平米，合 1120元。以上共计 3920 元（四舍五入计 3900 元整）大写：（叁仟玖佰元整）注：此价格含税。其他临时工作需乙方协助完成时单独计零工，单价按 150 元/天计。 2、付款方式：待工程完工后一次性付清。七、安全文明施工问题：乙方在整个工程施工过程中应严格按照作业规范进

9、行文明施工、严格管理， 在此期间所发生的一切安全及质量问题均由乙方自行负责。 乙方应做好建筑物的 清洁卫生， 做到工完场清， 并在施工完成后将甲供所剩材料收集整理完全后统一 移交于甲方。八、本合同自双方签字盖章之日起生效。九、未尽事宜，双方协商解决。十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。乙方（盖章）乙方法人代表：甲方（盖章）甲方法人代表：劳动合同单位（甲方）：员工（乙方）：单位地址：身份证号码：法定代表人： 通 讯 地址：联系：根据中华人民共和国劳动法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方协商一致，同意签定本合 同，并达成如下协议条款，供双方共同遵守执行：、合同类型第一条：甲、

10、乙双方选择以非固定期限形式签定本合同二、工作内容第一条 乙方担任岗位（工种）工作。乙方患有岗位禁忌的疾病，应及时向甲方报告，并即时脱离工 作位。乙方需向甲方提供健康证明。第二条 乙方同意并承诺认真履行岗位职责，完成工作任务，遵守甲方的劳动纪律和规章制度， 维护甲方的正当权益，服从甲方的管理。具体的岗位职责、工作要求按甲方的有关规定执行，甲方可 以根据本企业依法制定的规章制度对乙方工作岗位进行调整。第三条乙方严格遵守甲方的各项规章制度，防止身体伤害、服务和其它质量事故。乙方违反服 务规范，劳动纪律及甲方规章制度，一旦乙方出现身体伤害事故，甲方不承担任何责任，如出现服务 和其它质量事故，甲方会根据

11、相关约定进行处罚。三、劳动时间第一条：员工的上班时间由甲方根据具体岗位作相应安排，甲方可根据具体需要进行调整；第二条：员工每月有1天正常休息，员工休息应安排在非周末和非节假日， 且同一工作日仅允许一位员工休息。休息前需取得店内负责人同意。如遇特殊情况再做安排。第三条：没有请假或请假未获批准而旷工者， 一月内第一次扣罚100元，第二次扣罚200并予以 开除。第四条：员工不得无故迟到或早退。无故迟到或早退超过1小时扣罚20元；在负责人同意情况下迟到或早退，当月不算全勤；一个月内迟到或早退超过5次者（含）将予以开除。第五条：员工如遇特殊情况需要请病事假， 必须提前请假并征得店内负责人同意 （紧急情况

12、可以 事后告知），否则作为旷工处理，病事假期间无工资（50元/天）。员工可优先使用自己的带薪休假来 充抵病事假。病事假原则上不能超过 5天，超过5天予以开除。四、劳动报酬与安全保险第一条：甲方按月及时支付乙方工资，甲方每月 7日向乙方支付工资。第二条：工资构成工资收入=基本工资+岗位工资+绩效工资+工龄工资+其它（奖励或补贴等）基本工资：1600元/月/人岗位工资：厨师200元、服务员收银员清洗工100元绩效工资：根据目前的营业效益，绩效工资基数为10元/天/人 起,每日由店负责人进行考核， 考核标准正常情况为70斤面食/日起，如特殊情况由店负责人公开修改考核标准并与员工确认。工龄工资：服务满

13、一年者工龄工资为 100元/月，以此类推。奖励或补贴：对于当月无任何违反劳动纪律且当月全勤的员工（不包含一天正常休息），甲方将给予100 元全勤奖励；甲方会根据员工在岗期间对企业做出贡献的程度予以奖励，奖励形式不仅 限于人民币；遇节假日，甲方会根据情况给予当日在岗员工福利，福利不仅限于人民币。其他福利：1. 员工生日当月增加一天休息（以身份证上显示出生年月为准），营业场所的员工休息应安排在 非周末或非节假日，休息前应取得店负责人同意。2. 工作满一年的员工，甲方视情况给予次年 3天的度假时间，此假期不影响任何收益。第三条：安全保险甲方给工作满一个月以上员工购买意外安全险（保障内容包括工作中、上

14、下班途中发生安全事故 造成的伤害及损失），如在工作期间乙方发生意外伤害事故，甲方不承担经济责任。甲方会将保险信 息告知乙方。若甲乙双方终止劳务合同，保险停止。工作未满一个月的员工在此期间上下班途中发生安全事故所产生的责任由乙方负责。五、辞职第一条：员工因故辞职必须提前15天递交辞职申请以便于甲方安排工作，如不辞而别者将不予 结算本月工资；若给甲方造成其他损失的，乙方还应当承担其他赔偿责任。第二条：乙方保证与甲方签订本合同时，已与其他用人单位解除或终止了劳动关系，否则，甲方 有权解除本合同。由于乙方的过错，导致甲方被乙方原工作单位追诉的， 乙方应赔偿甲方因此受到的 全部损失。六、合同的生效和失效

15、第一条：员工离职后本合同自动失效。第二条：员工因不能胜任本职工作或因严重违反劳动纪律被甲方开除后，本合同自动失效。第三条：本劳动合同不得代签或涂改，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。附件：乙方身份证、健康证复印件、保险合同甲方：（公章）乙方：签约时间：年月日签约时间：年月曰合同编号： GD-(LS)-2021-06建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局合同内容委托人(全称):铜川市华原投资开发监理人(全称)：陕西正林工程监理咨询根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他 有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工 程委托监理与相关服务事项协商一致，

16、订立本合同。一、工程概况1. 工程名称：。2. 工程地点：。3. 工程内容：。4. 工程造价：Y元整大写：二、总监理工程师总监理工程师姓名：安新孝身份证号码：;注册号：610 83:三、监理费的计取与支付1) 监理费的计取(1 )监理费用总价:小写人民币：元，大写人民币：元；(2 )计取标准：按总造价的3%+算，结算时以竣工决算的总价乘以进行结算；2) 支付方式：(1 )合同生效后20日内，支付监理费用总价的 10%;（2 ）进度款支付：根据本项目总包工程实际进度比例进行支付，但最高 支付比例不能超过95%;（3 ）结算款支付：待整个项目验收合格完成后45个工作日支付至结算金额的100%; （

17、4）质保金：待质保期完成后且服务质量合格的在30个工作日支付至结算金额的100%；工程竣工验收合格后 60天为质保期；甲方有权对乙方服务质量情况进行评价，对于服务质量不合格的在质保 金额支付时可酌情扣除相应金额。四、监理人义务（1）监理的范围和内容（2） 监理范围包括：图纸中包含的范围及合同中约定的范围。（3）监理与相关服务依据监理依据包括：建设工程监理规范、建筑法、合同法、 及国家、陕西省颁布现行的与监理工作有关的法律、法规、标准、规范 和规程，施工合同，经批准的设计文件（含设计变更）等。本工程所执 行的标准、规范为：1、国家发布的关于工程建设、监理的法律、条例;2、国家发布的关于工程建设的

18、规范、规程、标准;3、本工程有关的招标文件、施工图纸;4、建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同;5、建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同；6、建设工程质量管理条例 （国务院第279号令）；8、工程建设监理规范国家标准 GB50319-2000;9、 城市绿化工程施工及验收规范CJJ/T82-9910、 施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005/J405-2005 ）;11、本工程建委、规划、交通、消防、环境、绿化等政府部门的批 文；12、本市现行的预算定额，取费标准及有关工程造价管理规定。（4）提交报告监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项 报告）、时间和份数：本合同约定每月 18日前向甲方申报上一月月进度 扌报表。五、委托人义务1委托人代表委托人代表为：。2答复委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给 予书面答复。六、违约责任1 、监理人的违约责任：监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金=直接经济损失X正 常工作酬金一工程概算投资额（或建筑安装工程费）2 、委托人的违约责任委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息=当期应 付款总额X银行同期贷款利率X拖延支付天数七、争议解决对本合同有争议时，双方协商解决，协商不成的，可提交铜川市仲裁委员会进行仲裁。八、补充条款