工程施工劳务合同

1、XX 工程施工劳务合同合同编号 : CSJ-20 -甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关 法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 XX 工程劳务事项协商达成一致，订 立本合同。第一条劳务工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：作业范围：乙方为甲方提供所需要的劳务作业。具体范围甲方可根据现场 情况和乙方实际 进度情况进行调整工作内容：第二条劳务作业工作期限开工日期：XX年XX月。完工日期： XX 年 XX 月，如遇特殊情况、业主要求设计变更、特殊地质需处理等情况，工期顺延。人员及小型施工机具进场：进场人员、小型施工机具必须满足现场施工

2、需要。阶段性工期：按甲方下达的施工进度计划执行。本工程要求乙方必须满足甲方施工进度计划的整体要求；若乙方进入现场的设备、人员等不能满足工期要求，工期滞后进度计划 5 天后，甲方有权请第三方来协作乙方赶工，所发生的一切费用（包括单价的价差，进出场费、临建费等）由乙方负责，并从乙方结算款中扣除。如若乙方因为自己的 原因，确实没有能力完成合同 任务，要中止合同撤场，只能将人员撤离，机械设备留下 供甲方使用，所发生的一切损失包括 甲方的工期损失、设备和人员的窝工费由乙方负责。退场时间：按甲方通知的退场时间执行。第三条质量标准 满足甲方有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范及灌浆及安装工程

3、的质量要求。第四条图纸、技术要求和质量标准4. 12施工技术要求由甲方根据工程特点和设计要求、国家的规程规范要求提供给乙方技术要求二份4. 2质量标准由甲方根据设计图纸、标准图纸以及施工技术要求进行质量控制。第五条项目经理5. 1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为XX5. 2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为XX第六条甲方义务6. 1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各工作，对工程的工期和质量向发包人负责。6. 2在开工前7天向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。6. 3负责修建场外临时施工道路。6.4向乙方无偿提供生活用房。生活

4、用电用水安表计量，生活用电按照项目部收取甲方的标准收费；生活用水按照项目部收取甲方的标准收费；甲方在每月结算款中扣回。6. 5负责编制施工组织设计、施工进度计划，对乙方的施工进度进行监督与控制。6. 6负责编制安全生产措施，对现场的安全统一指挥，对乙方的施工安全进行监督与制。6. 7负责对乙方的施工工艺，成品质量进行检查监督。6. 8若工程进度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工安全出现严重隐患时，甲方权责令乙方停工整改，若在规定整改期限内仍达不到要求时，甲方有权调整乙方的工程项目范围或中止本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方承担。6. 9负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技

5、术档案资料的收集整及交工验收。6.10按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。6.11负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。12甲方在现场建立职工食堂，乙方工作人员可在职工食堂就餐，伙食费自行承6.6. 13其他由甲方应履行的义务。担。第七条乙方义务责，组7.1乙方必须具有相应的施工资质；对本合同劳务作业范围内的工程质量向甲方负织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。7. 2乙方根据施工组织设计总进度计划及月、旬、周施工计划，编制与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力和施工设备计划，经甲方批准后严格实施。7. 3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关

6、技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。7.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。7. 5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地

7、要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。7. 6配合甲方办理交工验收。7. 7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。7. 8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。7. 9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。7. 10除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行作业合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。7. 11乙方必须按照施工总进度计划的施工工期要求，考虑与其它项目施工的均衡，按照甲方现场的统一安排施

8、工。7. 12乙方须主动配合甲方解决与当地村民的关系与纠纷等事宜。7. 13合同工程完工后应及时对施工现场进行清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应负责修复或赔偿。7. 14负责修建场内临时施工道路，使用并有责任维护保养场内、外临时施工道路及弃渣7. 15其他由乙方应履行的义务第八条安全施工与检查8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方未执行甲方制定的安全措施造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。8.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育

9、，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发 生的费用第九条安全防护乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方批准后，由甲方统一采购和发放，费用由甲方承担。，若乙方人员在本合同签订六个月内离开甲方，则发放的保护用品费用由乙方自行承担。第十条事故处理10.1、 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方, 同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。10.2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。第十一条保险11. 1乙方应当为现场施工

10、人员办理工伤保险，并为施工场地内自有施工机械设备办理保险，支付保险费用。11. 2保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。11.3甲方负责为本工程中所有的施工人员购买人身意外伤害保险，甲方购买的人身意外伤害保险赔付额度为：受伤最高赔付额为1万元，死亡最高赔付额为 30万元。乙方 应自费为投入到本工程所有施工人员购买补充人身意外伤害险，以补充甲方购买人身意外伤害保险外的不足部分。第十二条劳务报酬12. 1报酬方式12. 1. 1进行零星作业时，实行综合计算工时工作制，甲方可以根据工作的特点，考虑季节变化、现场工作情况、资源调配等情况调整工作时间。劳务报酬：基本工资、加班工

11、资、绩效工资合计元/工日，此价格包括乙方承担的 劳务费、社会保险、管理费、税金和要求获得的利润以及应由乙方承担的义务、责任、风险。因甲方原因导致的窝工按元/天计量。执行12. 1.2正常施工时，经甲方批准，乙方自行组建施工作业机组。施工作业机组统甲方项目部内部机组责任制，实施时由甲乙双方另行签订机组劳务承包责任书。12. 2由乙方提供的施工人员，必须经甲方体检合格后可方进场。体检费用由甲方承担。经甲方体检合格后的乙方人员，进场费按一般硬座标准由甲方承担（仅包括从成都至工地现场的费用）。退场费用由乙方自行承担。第十三条劳务报酬的中间支付13. 1劳务报酬中间支付方法为按月支付。13. 2乙方应在

12、每月30日前按甲方规定的报表（包括工程量签认单、质量验收评定表等,均为原件）一份，甲方向业主办理完毕工程结算手续后10日内向乙方办理劳务报 酬结算。13. 3劳务报酬中间结算时甲方应扣除下列费用：由甲方代买的材料费。乙方当月使用甲方的施工设备费和损环设备的赔偿费。安全风险抵押金（按当月结算款的 %。民工工资保证金（按当月结算款的 %当月使用甲方的水、电等费用。或乙方自行办理全部税金，结算时提供相应价款的税务发票；应由乙方承担的其他费用。第十四条民工管理甲方监督乙方及时支付民工工资，因乙方拖欠民工工资引发纠纷而影响工程施工的，所造成的损失由乙方承担赔偿责任，并由甲方根据相关规定从结算款中代为支付

13、，民工工资保证金不予退还。如未发生拖欠工资事件，待本合同履约完成后无息退还、。第十五条施工验收15. 1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内 对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。15. 2乙方完成的工作一经发包人验收合格，乙方对其作业的劳务作业的施工质量不再承 担责任，在质量保修期内的质

14、量保修责任由甲方承担。 第十六条施工配合乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收。第十七条劳务报酬最终支付17. 1全部工作完成，工程竣工验收合格后14天内，乙方向甲方递交完整的结算资料 ,双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。17.2甲方收到乙方递交的结算资料后，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后向乙方支付劳务报酬尾款。17.3乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。第十八条违约责任18. 1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：（1

15、）甲方违反本合同第13条、第17条的约定，不按时向乙方支付劳务报酬。若不 按期 支付，则应从逾期第一天起按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的利息作为逾期付款违约金加付给乙方（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况，甲方承担违约造成的直接经济损失，延误的工期顺延。18.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金;（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 10000元的违约金;（3）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金10000元,乙方

16、尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。18.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。18.4乙方必须按照施工总进度计划的工期要求，配置足够的劳动力资源。如若配置的劳动力不能满足甲方进度的要求，甲方有权作出处理甚至清退乙方出场，发生一切损失由乙方负责。18. 5不允许乙方另行转让所承担的工作，否则甲方有权终止合同。其间发生的所有损失 由乙方承担。第十九条索赔乙方按甲方提供的施工图纸进行施工，如遇到不可抗力因素而造成二次费用，其费用在发包人对甲方进行补偿的前提下，对乙方给予适当补偿。第二十条争议甲乙双方凡因履约本合同所发

17、生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商，如果协商不能解决，向中国水利水电第七工程局有限公司住所地人民法院提起诉讼。第二十一条不可抗力21. 1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。21.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时 内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后 14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复

18、费用的正式报告和有关资料。21. 3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担；（2）甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；（4）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；（5）停工期间，乙方应甲方项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；（6）工程所需清理、修复费用，由甲方承担；（7）延误的工作时间相应顺延。21.4因合同

19、一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第二十二条文物和地下障碍物22. 1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知 甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后 24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采 取妥善保护措施。甲方承担由此发 生的费用，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄 抢文物，致使文物 遭受破坏，责任者依法承担相应责任。22. 2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于 8小时内以书 面形式通知甲 方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后 24小时内予以认可或提出修正 方案，甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作 时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲 方应报请有关部门