2019水电安装工程劳务承包合同模板

1、水电安装工程劳务承包合同模板安装工程一般是介于土建工程和装潢工程之间的工作 和安装工程预算，那么对于水电安装工程劳务承包合同你是 怎样理解的呢 ?以下是在查字典范文网小编为大家整理的水 电安装工程劳务承包合同范文，感谢您的欣赏。水电安装工程劳务承包合同范文篇一甲方： 乙方：依照中华人民共和国建筑法 、中华人民共和国合同 法、中华人民共和国安全生产法 、建设工程安全生产管 理条例、建设工程质量管理条例等法律法规规章和地方 相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件， 以及施工现场环境，根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议， 双方共同遵守。、工程概况：1 、工程名称：2 、工程

2、地址：3 、结构型式：4 、建筑风格：5 、工程规模：二、承包范围：1 、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工 程分包 ;2 、施工设计图，强电、给排水出墙 1.5 米。强电、给排 水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消 防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、 直至竣工验收前工作内容的工程施工 ;3 、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容 ( 如铁 丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等 ） ，试压、通球试验由乙方自备 ;4 、施工过程中及竣工验收前的分色、 弹线、 标识、 标注、 清洁卫生、由乙方负责 ;5 、安装工

3、程竣工后的保质期内保修服务工作 ;6 、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整 改并承担由此产生的一切费用 ;7 、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用 ;8 、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各 种检查需要配合的系列工作 ;9 、当室外温度达到或超过 （ 或按当地政府规定 ）34co 时， 应现金支付给作业员工高温补贴。10 、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。三、施工工期：1 、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开 工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承 包范围内的工作。2 、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方 负

4、全责。乙方不延长工期。3 、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200 元 / 天的违约金。5 、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂 停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工 并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控 进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。四、质量要求：1 、执行标准：工程建设标准强制性条文 （房屋建筑部分 2002 年版）建筑工程施工质量验收统一标准 GBJ50300-2001建筑施工安全检查标准 JGJ59-99建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-93建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50212-2002

5、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50300-2002建筑安装工程施工工艺操作规程 DB/00P01001-88( 四 川省地方标准 )2 、质量体系要求(1) 该项工程质量交验合格工程。(2) 施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理 工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的 要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标 准。3 、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归 档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期 内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在 接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维 修，维修费用由甲方从乙方质量

6、保证金中扣除支付。4 、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主 代表、监理工程师的监督、检查。六、工程款的结算及支付办法：1 、本工程工程量约为 平方米，工程总价约为 元。2 、甲方将本工程按建筑面积 元 /m 的综合单价结算给乙 方。建筑面积依照四川省 2009 清单定额对照本工程施工图 纸进行计算。如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙 方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工 150 元/ 工日 按甲方确认的数量当月结算。水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返 工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔 偿。3 、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济

7、、工期损失 由乙方承担。4 、费用的组成：(1) 主体预留到三层开始付款。主体预留费用：元 /m，主体完后电气配管费用：元/m、给水费用：/m、排水费用:元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当 月 80%支付。余款在竣工验后 15 个工工作日付到合同总款 97%。本分项工程完工结算时扣除合同总款 3%作为该工程的质 量保证金 (无息)，质量保证金在工程质保期完成后 15 个工 作日付给乙方。七、文明施工1 、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求 将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材

8、料全部清理干净，堆放整。乙方应严格 按照甲方编制的施工现场安全文明专项施工方案进行组 织施工， 对节能减排、 防尘降噪、 环境卫生等方面进行控制。2 、作业人员管理乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、 神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不 能从事本行业的施工，以及 50岁以上的女员工和 55 岁以上 的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。3 、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理 要求进行施工。八、安全事项乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外 事故;5000 元以下由乙方全额承担 ; 超出 5000 元由甲乙双方 协商承担费用。九、其

9、他事项1 、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生 效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。2 、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。3 、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配 套执行，未尽事宜，双方协商解决。4 、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果 可向甲方所在地人民法院起诉。5 、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收 捡干净。6 、本合同签约地点：甲方： 乙方身份证号码： 身份证号码：电 话： 电 话：签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日水电安装工程劳务承包合同范文篇二发包人：（ 以下称甲方 ）承包人：（ 以下称乙方 ）甲方将本合同约

10、定的建设工程劳务作业承包给乙方。为 公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵 照执行。一 工程概况1. 工程名称：望城才子城。2. 工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3. 建筑面积 :（B 地开工面积约总建筑面积的 234021.42 平 方米。住宅建筑面积 176287.16 平方米住宅商业建筑面积 20372.91 平方米地下室面积 27336.3 平方米二 承包方式及承包内容1. 承包方式：实行包工，包水电安装。2. 承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒 预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检

11、测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分： （不含人防部分的预留， 预埋其人防配电系统。 不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。 ）配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱 不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱 （ 不 含） 至各级分箱，至用电设备。 （设备反指排污泵、应急照明 灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安 装。 ）弱电：（消防、电视、电话网络、 对讲门铃不在范围之内。 ） 给排水部分 （ 主楼及商业。 ）给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点， （ 不含 立管安装 ） 预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水

12、管安 装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三 施工工期总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。 （ 标 准层施工，正常情况下必须保证 4 天/ 层楼）。四 承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方元/川。住宅按建筑面积每平方米 元/川包干。（按设计图纸建筑面积包干，建筑 面积按最新国家标准。 建筑工程，建筑面积计算规范计 算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分 项工程约束的附属工作。五 工程质量1. 乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程 质量必须达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不 符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所 有工料费用由

13、乙方负责并承担损失。2. 严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方 进行自检、互检、交接检并作好记录。3. 项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。4. 本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方， 监理方的相关规定执行。六 工程付款方式1. 工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计 算，不计取任何计时工。（达到标准化工程奖励 1元/ m2）。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。定额外用工。 （ 计时工 ） 按每日 元计算。变更签证按定额实物量结

14、算定额人工调整与地下室相 同。七 结算及付款方式1. 主体部分，工程进度达到 0.000 楼面付至已完成工程 量的70% 0.000以上每月付款一次。按 元/ m乘以当月实 际完成主体部分施工面积。（一次预埋（每层）按 元/ m2, 二 次预埋 （ 每层 ） 按 元 / m。2. 装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元 /川乘以当月实际完成主体部分施工面积。3. 余额在全部验收合格后，三个月内付到 95%，剩余 5% 作为质保金，一年期满后一次付清。八 双方职责1. 乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度 和时间，节点施工的责任。2. 乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管

15、部，环 保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到 文明施工。3. 乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲 方有权解约本合同。4. 乙方自行提供必要的劳保用品。5. 乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人 员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18 至 60 的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定 的思想素质。6. 材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证 质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪 费材料以 100 元/ 次罚款。7. 甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。8. 甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。9. 甲方及时

16、提供工程所需的各种材料。10. 甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。11. 甲方及时提供技术交底，施工进度计划。12. 甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织 人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。13. 甲方提供民工劳务，工伤事故保险。14. 乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故 影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震 等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利 进行。十 工伤事故责任分担1.3000 元以内安全事故，由乙方承担。2.3000 元以上安全事故， 乙方承担 3000 元，其余的由甲 方承担。十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，

17、 违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。十二 争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向 甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份， 乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议甲方： 乙方：年月日年月日水电安装工程劳务承包合同范文篇三甲方： （ 以下简称甲方 ）乙方： （ 以下简称乙方 ）依据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑 法及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则， 甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事 宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同 遵守执行一： 工程名称：克拉中心二： 工程

18、地点：物流港遂渝高速出入口旁三、工程承包范围工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、 及弱电安装工程， ( 施工图重大改变后工程量另行计算 )(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装， 从楼层表后至户内用水地点 ;(2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨 水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污 水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井 ; 所 有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。(3) 室内照明线路、电缆、桥架、预埋 ;(4) 室内公共照明灯具及开关预埋及安装 ;(5) 防雷接地安装 ;(6) 设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，

19、造成返 工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算 补上。四、工期要求乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包 方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要 求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总 （ 分）包合同有关质量的约定、国家现行 的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量 评定标准，本工作必须达到质量评定 合格 等级。六、工程承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装 调试、包材料损耗、包进度 / 工期、包质量、包保修、包安 全、包文明施工、包工程验收合格。七、合同价款本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币：

20、 元每平 方米 （以建筑面积结算 ）属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：( 线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带 ) 、施 工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。八、付款和结算方式( 一) 甲方工程款支付：1 、施工过程中，采用借支 元/ 工人/ 月。2 、工程进度款支付节点：2.1 乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度 款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核 算后按每月完成工程量的 80%向乙方支付当月进度款。2.2 工程初步验收合格并向甲方办理移交， 乙方向甲方提 供完整的完工资料且在甲方一个月内确

21、认后的十五天内，工 程款可付至工程合同造价的 90%。3 、工程结算款支付：经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合 同要求，并办理结算手续后 30 天内付至 95%无法计量部分按 时工处理，时工单价为技术工 _元/ 工日，普通工 _元 / 工日 （ 若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取）4 、保修金支付：剩余 5%工程保修金待竣工验收后 6 个月内无息支付。九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方 友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。十、材料设备供应1 本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应， 所有 辅料由乙方自行负责。2 水电安装的所有工器具乙方

22、自备， 甲方不再提供相应的 工器具。一、双方职责1 甲方职责(1) 按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、 图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内 容。(2) 甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场， 负责有关签证。(3) 甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料 保管场所。(4) 甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用 保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。 乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方 进行整改、返修，相应费用由乙方承担。(5) 按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。2 、乙方责任(1) 土建面积、施工

23、图内所有的水电、及弱电预埋安装工 程。(2) 应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收 标准。(3) 施工现场水、电材料上下车及现场转运。(4) 乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别 是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5) 现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目 上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6) 在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保 护。(7) 乙方食宿自理。(8) 乙方提前 7 天提出一般材料计划，由甲方审核购买， 外购设备需提前两个月报计划。(9) 乙方现场负责人：十二、违约责任1 、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方

24、所完工程量的劳务 工资。2 、乙方违约责任(1) 如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙 方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔 偿。(2) 如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全 不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方 作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3) 双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规 定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价 1%/ 天向乙方收取违约金。(4) 在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均 由乙方自行承担，甲方并总价 2%向乙方收取违约金。(5) 乙方必须做到工完场清，否则甲方按 100元/ 次向乙 方收取违约金。(6) 乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位 管理人员的