工程造价鉴定意见书

1、XXXXXXX程工程造价鉴定意见书鉴定机构：安徽XXX灯程咨询盖公章鉴定日期：xxxx年xx月xx日1、工程造价鉴定意见书2、工程造价汇总表3、造价明细4、工程施工合同5、停工补偿协议6、停工补偿补充协议7、建筑工程取费工程类别划分标准8、施工期间信息价主要材料一览表2021年6月至2021年6月9、现场勘验记录表10、现场勘验图片11、公司营业执照及资质证书、人员证书12、其他资料XXXXXXX：程造价鉴定意见书XX市中级人民法院：本公司接受贵院委托xxxx皖xx委鉴字第xx号,对XXXXXXX工程实际完成工程量、现场剩余材料、机械租赁费、临时设施费等进行造价鉴定.鉴定资料提供方对其提供的本

2、案工程资料的合法性、完整性和真实性负责.我们对上述资料进行鉴定,现将鉴定结果报告如下：一、工程发包方、承包方该工程建设单位为：xxxxxxxx施工单位为：xxxxxxxx有限公司设计单位为：xxxxxxxx设计院二、鉴定依据1、国家、省、市有关建筑工程法律、法规、行业规定；2、建设工程造价鉴定标准GB/T51262-20213、施工合同及补充协议；4、施工图纸、设计变更、工程签证单；5、施工组织设计及施工方案；6、材料价格执行2021年6月至2021年6月信息价2021年1月以前执行xx信息价,2021年1月及其以后执行安庆市信息价附表：施工期间信息价主要材料一览表建筑；7、现场勘验纪录表一、

3、二附表：签字确认表；8、XX市中级人民法院委托鉴定事项与要求;9、XX市中级人民法院委托鉴定移送表.三、工程计价局部说明1、本鉴定计价模式采用合同约定的：土建工程执行?安徽省2005房屋建筑与装饰工程计价定额?、安装工程执行?安徽省2005安装工程计价定额?；2、人工费调整标准：人工费根据68元/工日进行组价,其中31元参与取费,另外37元仅计取税金；3、本工程类别为：建筑专业三类,安装专业三类.治理费及利润执行三类中间值；4、施工组织举措费中的环境保护费、文明施工费、平安施工费、临时设施费根据标准规定的中间值计取,扬尘污染防治增加费根据标准规定全额计取；其他组织举措费均根据标准规定的中间值计

4、取；5、规费根据标准规定的最小值计取；6、本工程采用安徽省2005定额计价模式,工程总造价已根据合同约定优惠8%补偿及误工费用局部、现场剩余材料、临时建筑费用按实计算,未进行优惠.7、工程款逾期应支付的利息已经根据合同约定计入.根据合同专用条款12.4.1规定“如因发包人不能准时支付承包人工程款,双方协调解决,逾期一个月以上发包人承当应支付金额的中国人民银行发布同期同类贷款基准利率的两倍利息.四、其他说明1、塔吊根据4台计参照施工组织设计平面布置图及现场实际；塔吊租赁费期限为：A1塔吊2021年4月3日-2021.7.3;A2塔吊2021年11月6日-2021.7.3;A3塔吊2021年1月2

5、0日-2021.7.3;B嘴吊2021年4月3日-2021.7.3.经第一次现场勘查,现场有2台A1、B瓣吊,其余两台塔吊时间根据施工单位提供资料进行计算.价格根据市场价进行计算A2略吊根据2600元/月,其余塔吊根据8000元/月.2021年4月3日为第一次现场勘察时间.2、钢管等延期租赁费计算时间2021年7月3日到2021年4月3日639天.钢管6厘m/天；扣件6厘个/天；油丝顶2.2分个/天.2021年4月3日为第一次现场勘察时间.3、人货电梯根据2台计算,延期补偿时间段为：A2人货电梯2021年4月3日-2021.7.3;A3人货电梯2021年4月3日-2021.7.3.价格根据市场

6、价进行计算.2021年4月3日为第一次现场勘察时间.4、治理人工误工根据公示牌名单根据2个月计算7人,标准根据施工单位提供的工资表；现场看护人工误工计算时间段为2021年4月到2021年7月.标准根据施工单位提供的工资表.5、经现场勘察,架空层局部墙体为钢筋混凝土墙,由于无纸板图纸,暂根据施工单位提供的电子幅员纸进行计算.6、A1#柱截面及配筋根据纸板图纸计算；7、无设计变更及现场勘察不到的,均为计入造价;8、除了建安费用外,补偿费用已经计入.9、所有100m褥墙全部根据120m褥计算,见附件；A3#三层卫生间120mm鬲墙、L11及该梁处板面负筋取消,板厚改为12cm见附件；A1坛层卫生间1

7、20mm鬲墙、L11及该梁处板面负筋取消,板厚改为12cm,见附件10、经现场查看,10#1增加水箱梁布置,由于没有纸板图纸,暂根据施工单位提供电子幅员纸计算现场测量复核,图纸提供属实；12、签证土方根据签证计算均有各方签字手续.A1#毛石基础根据各方签字的签证变更计入；外墙止水螺杆根据现场实际情况计入鉴定造价；塔吊根底调整根据施工方提供图纸及实际情况计入；地下室人防门计入根据图纸计入,防火门未施工,未计入；1#桩承台根底调整工程量根据设计变更图调整；网格布根据现场实际情况计入鉴定造价；钢筋未绑扎但模板施工的材料浪费,计摊销一次；电渣压力焊、套筒连接按标准调整五、实际完成工程量明细：1、主体结

8、构已施工至四层顶四层顶梁板钢筋绑扎、管道预埋施工完毕,混凝土未浇筑.本层柱也按未浇筑考虑.2、二次结构未施工一层构造柱钢筋已施工完毕,靠铜安路一侧构造柱已施工完成3、桩基工程和土石方工程由被申请人另行委托.土方有签证的已进入造价4、架空层地面仅施工至6cmC20昆凝土垫层和4cmC2优田石混凝土垫层,其余：碎石垫层及砂浆找平层、防水层根据现场说明未施工工程签证单有描述5、后浇带绑紧绑扎完成,混凝土未浇筑6、所有施工的范围内管道预埋已施工完毕包含强弱电、给排水、消防的预埋管、接线盒.7、卫生间防水未施工；8、所有内外墙体及粉刷未施工六、本鉴定未包含的费用：1、劳务施工人员误工补偿费用；2、因发包人原因造成的停工,应补偿局部利润；3、因发包人原因造成的停工,应补偿因停工造成的治理费、财务费、鉴定费等其他费用；4、申请方其他未主张的权利.七、鉴定结果本次鉴定依据将施工图纸、设计变更、签证单、补充协议与现场实际相结合的原那么,经过仔细、认真的核对已完成的工程量,最终鉴定总价为0.00000元其中：建筑安装工程费用元,误工补偿费元,机械租赁、脚手架租赁费元,现场留守人员工资元,临建费用元,现场剩余材料元,建安工程费用利息元.建