建设工程施工劳务分包合同水电专业

1、建设工程施工劳务分包合同水电专业建设工程施工劳务分包合同劳务发包人：劳务承包人：依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法 律.、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事 项协商达成一致，订立本合同。1、劳务承包人资质情况 资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务承包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：承包方式：建筑结构及面积：分包范围：A、电气专业，强电部分图纸所标注的所有项目，弱电部分，通信部分，弱电 安装，消防系统弱电（以上四部分管线预埋，线盒预埋，并穿钢丝）B、给排水专业，给排水图纸上所标注的所有项目，包括给排水的预

2、留洞，预 留套管，消防系统的预留套管，给排水的管道安装，室外空调预留孔，空 调的管道敷设，雨水管的管道敷设，所有管道的防腐处理。C、暖通专业，管道的预留，套管，管道安装至室内分水器。D、所有材料的场内运输。E、施工范围内的成品保护和验收前的准备，配合试验检验的送验、取样、文 明施工、施工管理、安全生产、后勤卫生、应急、抢验、迎验、各级政府 或部门的考察工作时的突击清理发生非生产用工等铺助用工；F、冬、雨季节施工措施必须按项目部要求及时、保质、保量完成（室内生火 炉、防风措施）；包括材料由乙方负责G、施工承包范围内现场管理、安全防护文明施工等所有配合不及时的工作项目部安排的零工费用由劳务队负担（

3、多次不配合可酌情增加扣除费用） ；H、工人所需安全防护用品由乙方提供；I、现场材料的收集、清理、分类、码放、装卸车由劳务队负责；J、专业内现场安全文明施工、安全管理等工作；K、现场、生活区的安全、文明、卫生用工及文明施工所要求的一切工作内容。 （生活区安装水、 电表， 水电费由发包方按冬季施工方案取暖每天十小时 用电计量。电灯每天按五小时计量，其它超过部分由承包方承担。发包方 按工作所在地水电管理部门的标准收取） 。L、三级配电箱以下的活动箱及电缆、电线、 （现场照明除外）其他手持工具、 水平尺、线坠、小线、加班灯、焊条、氧气、乙炔气、扫把等，由劳务队 伍提供。M、生活使用的燃料、炊具等生活用

4、品；N、 项目部指派的承包范围以外的临时工作（人工费由发包方支付）；O、承包人进场人员的各种用工手续费用（如办理暂住证、上岗证、食堂卫生 许可证、健康证、劳务注册备案费、劳务保险费用等） ；P、工地内的水平、垂直运输；Q、设计变更如在工程施工前发生的，则不计取费用；设计变更如在施工后发 生需返工，按照所需工程量现场协商解决；R、劳务队每周必须召开针对施工班组的安全教育会， 并形成会议纪要上报项 目部存档。积极配合现场一切安全管理工作。S、因大雨、 刮风、 下雪等自然灾害或不可抗力等因素造成停工后采取的措施 用工。3、具体小型机具及辅材：（1）机械：甲方负责提供塔吊、地泵、井架，塔吊或地泵信号指

5、引由乙方 负责。除上述外其余机械均由乙方自己负责， 包括以下机具： 劳动车、 电焊机，液压钳，等一切手使工具。（2）材料：甲方负责给乙方提供建筑主要材料， 辅助材料由乙方自己负责。 具体辅助材料包括但不限于以下材料：钉子、铁丝、扎丝、胶带纸、 施工线、加班灯、焊条、氧气、乙炔气、胶布，胶带，油漆，锯末， 预留管，螺杆，包装纸，切割片、扫把等小型材料。4、承包工作期限 开始工作日期 :年 月 日结束工作日期：年月 日总日历工作天数为： 天工作目标：以发包方定立的工期节点为准，确保工期，标准层施工时确保 4 天/层，因承包方原因拖延一天按工程承包总价千分之一金额进行处罚 。5、质量标准1）工程质量

6、：按国家现行的建筑安装工作施工及验收规范和建筑安装 工作质量评价标准，本工作必须达到质量评定合格等级。2）安全目标：达到市级安全文明工地标准。3）分部分项工程达不到要求时， 发包方有权撤换承包方人员， 承包方承担相 应的损失。6、劳务发包人义务1）组建与工程先适应的项目管理班子， 全面覆行合同， 组织实施施工管理的 各项工作，对工程的工期和质量负责。2）除非本合同另有约定， 劳务发包人完成劳务承包人施工前期的下列工作并 承担相应费用。3）负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施 工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施 工，计量析测、实验化验的控

7、制、监督、检查和验收。4）技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。5）统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、 生活临时设施、 工作 用水、用电及施工场地。6）甲方提供图纸一套， 及时交付应用供材料， 周围材料、 安全设施保证施工 需要。7）按本合同约定，向劳务承包人支付劳务报酬。8）负责监理、设计及其他有关部门联系，协调现场工作关系。7、劳务承包人义务1）对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责， 组织具有相应资 格证书的熟练工人投入工作； 未经劳务发包人授权或允许， 不得擅自与有 关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。2）合同协议签订后

8、， 劳务承包方全部人员服从项目部领导和管理， 执行发包 方公司规章制度、不准出现违法、违纪现象。不得以任何形式进行转包、 分包，一旦发现劳务承包方私自转包、分包，发包方有权终至合同，并以 合同价款的5%作为经济处罚。3）因劳务承包方原因，将其承担范围内的项量甩项时，按其项量套用河北 省建筑工程预算定额综合基价（2003年）计算工日，按每工日60元的 120%从发包人结算额中扣除。4） 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前十天提交下月 施工计划，有阶段工期要求的。提交阶段施工计划，必要时按劳务发包人要求提交旬、 周施工计划，以及 与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，

9、经劳务发包人批 准后严格实施。5）严格按照设计图纸、施工验收规范、相关技术要求及施工组织设计精心组 织施工，确保工程质量达到约定的标准；并根据质量自检记录资料，每道 工序质量专人负责，其负责人报发包方。科学安排作业计划，投入足够的 人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵 守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建 设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到 文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事 故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；及时向发包方项目部报送在建项目 作业人员花名册一式两份（其中一份交发包

10、方保卫部门，特殊人员上岗证 复印件、技术人员职业资格证，并随时提供人员整减变化情况表，并负责 工人工资及生活费用）配合项目管理人员做好日常安全教育； 每月拨款后 三日内将工人工资发放表核实后，报项目部备案留存。6） 自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随 时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。7）按劳务发包人统一规划堆放材料、 机具，按劳务发包人标准化工地要求设 置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。8）按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合劳务发包人办理交工验收。9）做好施工场

11、地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成工程部分的成品保 护工作，因劳务承包人责任发生损坏，劳务承包人自行承担由此引起的一 切经济损失及各种罚款。10）妥善保管、合理使用劳务发包人提供或租凭给劳务承包人使用的机具、周围材料、临建设施及其它设施；承包方负责供应施工过程中所需要建设工程施工劳务分包合同水电专业 的中小性机具、辅助材料、人工等资源，并根据工程进度保证人员、机具 的充足及辅助材料的及时供应。 钢筋合理下料合理使用， 确保钢筋不出现 长料短用现象，故意人为浪费现象；调直机合理使用。11) 劳务承包人须服从劳务发包人及工程师的指令。12) 进场场后达不到发包方要求，无法保证施工进度，私自退场

12、，发包 方有权扣除履约保证金及已完工程量工程款。13) 三级箱以外的电源线及接线、安装、安全防护用品(安全帽、安全 带、绝缘鞋、绝缘手套等)手持工具和用具承包方自备。14) 对材料和三大工具执行限额领用制度，领用时由发包方签字确认， 超预算部分按工地现场材料进价从承包人工费中扣除。15) 生活用燃料自行解决不得烧现场木材。办理人口暂住证、卫生费用 及建筑劳务市场用工登记费用由承包方负责。 承包方进场后必须向发包方 出具书面委托书， 指定专人负责向发包方领取材料及工具等， 其他人不得 领取。16) 响应公司和项目部管理，配合项目部处理应急事件如防洪事件等， 积极配合其他班组的工作因承包方原因造成

13、的其他班组的损失由承包方 承担。17) 劳务承包人在工程竣工验收合格后，向劳务发包人提供工程结算内 劳务发票以及相关票据。18) 除非本合同另有约定，劳务承包人应对其作业内容的实施、完工负 责，劳务承包人应承担并履行合同约定的、 与劳务作业有关的所有义务及 工作程序。8、安全施工与检查1) 劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进 行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要 的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务承包人安全措施不力造成事 故的责任和因此而发生的费用，由劳务承包人承担。2) 劳务承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安

14、全负责。因劳务承包人原因导致的安全事故，由劳务承包人自负。9、安全防护1) 劳务承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆 地段以及临街交通要道附近施工时， 施工开始前应向劳务发包人提出安全 防护措施，经劳务发包人认可后实施，防护措施费用由劳务承包人承担。2) 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在施工前 10天以书面形式 通知劳务发包人，并提出相应的安全防护措施，经劳务发包人认可后实施 由劳务承包人承担安全防护措施费用。3）劳务承包在施工现场内使用的安全保护用品 （如安全帽、安全带及其他保 护用品），由劳务

15、承包人自备。10、事故处理1）发生重大伤亡及其他安全事故，劳务承包人应按有关规定立即上报有关部 门并报告劳务发包人，同时按国有关法律、行政法规对事故进行处理。2）劳务承包人对其施工现场及其雇工的伤亡及其安全事故处理时与公司协 商处理，谁的责任谁负。11、保险1）运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，劳务承包人办理保险， 劳务承包人支付保险费用。2）施工开始前，劳务承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。3） 保险事故发生时，劳务承包人和劳务发包人有责任采取必要的措施，防止 或减少损失。12、材料、设备应用1）劳

16、务承包人应在接到图纸后_三天内，向劳务发包人提交材料、设备、构备 件供应计划；经确认后，劳务发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、 型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务承包人运输、卸车 的，劳务承包人必须及时进行，费用劳务承包人自负。如质量、品种、规格、 型号不符合要求，劳务承包人应在验收时提出，劳务发包人负责处理。2）劳务承包人应妥善保管，合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不 善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生 的一切经济损失。13、劳务报酬及保证金本工程的劳务报酬采用下列方式计算：1）单价：按建筑面积暂定每平方米 31元结算。本单价

17、为综合单价，综合了 工期、质量、安全、文明施工、措施、利润、风险、保险等指标；2）建筑面积计算方式：依据河北省 2003定额的建筑面积及相关规定进行计 算（保温板不计算建筑面积）；3）正负零以下不付款：负一层顶板结顶后 15日内发包方按正负零以下建筑 面积每平方米_5元支付给乙方。每十层-完成后15日内承包方将完成的实 物工程量的任务单交由项目相关人员签字后返项目预算员进行结算审核。按照每建筑平米5元支付给乙方，电气系统穿线每十层按建筑面积每平米5元支付，给水系统安装完成每十层按照每建筑平米 3元支付给乙方，排 水系统安装完成每十层按照建筑平米 3元支付，暖通系统完成每十层后按 照每平米3元支

18、付给乙方。如遇业主或发包方资金困难时，承包人应给予 理解，不能因此影响工程的工期、质量等。所有工程完成验收后一个月内 承包方完成与发包方的结算，发包方在结算后四个月内一次性付清剩余工 程款。4）履约保证金：本合同签订后三天内，乙方将履约保证金_2_万元交付给甲方，履约保证金在 主体完成退还乙方一半，余款在验收结束后退还。施工变更1）施工中如发生对原工作内容进行变更，劳务发包人项目经理应提前7天以 书面形式向劳务承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下 列需要的变更；1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；1.2增减合同中约定的工程量；1.3改变有关的施工时间和顺序；1.4其他

19、有关工程变更需要的附加工作。2）因变更导致劳务报酬的增加，由劳务发包人承担，延误的工期相应顺延； 因变更更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。3） 施工中劳务承包人不得对原工程设计进行变更。 因劳务承包人擅自变更设 计发生的费用和由此导致劳务发包人的直接损失， 由劳务承包人承担，延误的工 期不予顺延。4）因劳务承包人自身原因导致的工程变更， 劳务承包人无权要求追加劳务报 酬。16、施工验收1）劳务程勃人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳 务承包人施工完毕，应向劳务发包人提交完工报告，通知劳务发包人验收：劳务 发包人应当在收到劳务承包人的上述报告后7天内对劳务承包人

20、施工成果进行验收，验收合格或者劳务发包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务承包人已经完成了本合同约定工作。工程的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳 务承包人施工质量不合格时，劳务承包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担 由此导致的劳务发包人的相关损失。17、工程保修如果保修期间工程发生质量缺陷，确因劳务承包方原因造成，则由劳务承包 方自费修复，若由工程发包方人为造成损坏，劳务承包方应积极修理，材料费由 工程发包方承担。18、施工配合1） 劳务承包人应配合劳务发包人对其工作进行初步验收，以及劳务发包人按建设行政主管部门或其他部门等要求进行的涉及劳务承包人工作内容、施工场地检查、隐蔽工程验收

21、及工程竣工验收；劳务发包人或施工场地内第三方的工作必 须劳务承包人配合时，劳务承包人应按劳务发包人指令予以配合。2）劳务承包人按约定完成劳务作业，必须由劳务发包人或施工场地内第三方 进行配合时，劳务发包人应配合劳务承包人工作， 劳务承包人应承担因此发生的 费用。19、违约责任1）当发生下列情况之一是，劳务发包人应承担违约责任：（1）劳务发包人违反本合同约定，不按时向劳务承包人支付劳务报酬；（2）劳务发包人不履行合同义务的其他情况。2）劳务发包人不按约定核实劳务承包人完成的工程量或不按约定支付劳报酬 或劳务报酬尾款时，应按劳务承包人同期向银行贷款利率向劳务承包人支付拖欠 劳务报酬的利息，并按拖欠

22、金额向劳务承包人支付每日 的违约金：3）当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：（1）劳务承包人因自身原因延期交工的每延误一日，应向劳务发包人支付 元的违约金。（2）劳务承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务发包 人赔偿因其违约给劳务发包人造成的经济损失，延误的劳务承包人工作时间不予 顺延。4）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时， 违约方承担上述违约责 任后仍应继续履行合同。20、争议1）发包人和承包人在履行合同时发生争议， 可以自行和解或要求有关主部门 调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向工程发包方住所地人民 法院起诉。2）发生争议后，除非出现下列

23、情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续， 保护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议书终止合同（2） 调解要求停止合同工作，且为双方接受：（3）仲裁机构要求停止合同工作：（4）法院要求停止合同工作21、禁止转包或再分包 劳务承包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，发 包方有权没收履约保证金，劳务承包人将依法承担责任。22、不可抗力1）本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同2）不可抗力事件发生后，劳务承包人应立即通知劳务发包人项目经理，并 在力所能及的条件下迅速采取措施， 尽力减少损失， 劳务发包人应协助劳务承包 人采取措施。 劳务发包人项目经理认

24、为劳务承包人应当暂停工作， 劳务承包人应 暂停工作。不可抗力事件结束后 48 小时内劳务承包人向劳务发包人项目经理通 报受害情况和损失情况， 及预计清理和修复的费用。 不可抗力事件持续发生， 劳 务承包人应每隔 7 天向劳务发包人项目经理通报一次受害情况。 不可抗力结束后 14 天内，劳务承包人应向劳务发包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告 和有关资料。3）因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担： （ 1）工程本身的损害、 因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至 施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由承包人承担：（ 2）劳务发包人和劳务承包人的人

25、员伤亡由其所在单位负责， 并承担相应费 用：（3）劳务承包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务承包人自行承担：（ 4）劳务发包人提供给劳务承包人使用的机械设备损坏， 由劳务发包人承担， 但停工损失由劳务承包人自行承担（5）停工期间， 劳务承包人应劳务发包人项目经理要求留在施工场地必要的 管理人员及保卫人员的费用由承包人承担（6）工程所需清理、修复费用，由承包人承担（7）延误的工作时间相应顺延4）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应 责任。23、合同 解除 1）如果劳务发包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务承包人可以停止 工作。停止工作超过 28 天，劳务发包人仍

26、不支付劳务报酬，劳务承包人可以发出通知解除合同。2）如因不可抗力致使本合同无法履行， 或因承包方违约造成工程停建或缓建， 致使合同无法履行，劳务发包人可以解除合同。3）合同解除后，劳务承包人应妥善做好已完工程剩余材料、设备的保护和移 交工作，按劳务发包人要求撤出施工场地。 劳务发包人应为劳务承包人撤出提供 必要条件，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后， 不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。24、合同终止双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务承包人向劳务发包 人交付劳务作业成果，并经劳务发包人验收合格后，本合同即告终止。25、合同份数本合同四份，由劳

27、务发包人和劳务承包人各执二份。26、附加条款1）管理人员配备：电气专业负责人1人，水工专业负责人一人，安全员1人, 管理人员不负责任，甲方有权要求换人，并进行罚款处理。2）涉及甲方变更、设计变更费用单项人工在 元以上做相应调整，元以下不做调整27、合同生效合同订立时间年 月 日合同订立地点：本合同双方约定 后生效。劳务发包人：（公章）住所：法定代表人：委托代理人：开户银行：账号：劳务承包人：（公章）住所：法定代表人：委托代理人：开户银行：账号：建设工程施工劳务分包合同水电专业邮政编码：邮政编码：工程安全协议甲方：乙方：根据甲乙双方签订的劳务承包合同， 经双方协商， 一致同意签订本安全生产协议，

28、作为主合同的附件，并与主合同具有同等的法律效力。1、管理目标遵守建设工程安全生产管理条例 ，实现安全生产管理目标：无重伤、无死 亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等。2、甲方权利和义务2.1 权利1）监督检查乙方各项安全管理工作， 制止违章作业， 遇有危险紧急情况可 令其停止作业施工。2）检查乙方作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操作。3）根据有关规定，对违章违纪人员进行经济处罚。4）工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行财务结算。2.2 义务1）协助乙方做好施工前的安全教育和考核。2）配备安全巡检人员， 协助乙方监督检查作业和施工现场安全技术措施的 落实。3）介绍施工

29、作业环境， 提供必要的安全作业条件， 按照规定的程序及时办 理施工有关安全手续。4）定期召开安全工作会议。3、乙方义务1）乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度， 对进入施 工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育， 安全技术交底， 同时填写书面记录：特殊作业人员必须持证上岗。2）根据工程项目制定安全施工方案，并征得甲方安全部门同意。3）严格履行甲方特种作业审批制度，根据各个施工阶段，将对断路、动土、动 火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并指派专人负责现场监 护。4） 对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案，采取严格防 范措施，配备抢险救援的有关器材。5）承包单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。6）承包单位进入施工现场车辆，机具设备要求符合安全要求，附件齐全可靠。7）要坚持文明施工，要求各施工单位，危险作业之区域应设警示标志，并