铁艺栏杆施工合同

1、建设工程合同书施工”同发包单位：分包单位：签定日期：2016年08月15日建设工程合同书发包方（以下简称甲方）：分包方（以下简称乙方）：甲乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经过双方友好协商达成如下协议条款，共同遵守。第1条工程概况1.1 工程名称：民顺小学校园部分围墙改造工程1.2 工程地点：深圳1. 3工程内容：铁艺栏杆制作运输及安装；1.4 质量要求：符合图纸设计要求，满足技术规范及相关技术要求1.5 工程内容：1纵向立杆为25*25*2方钢；上配铸铁凸锐栏杆头2. 14方钢铁艺拼花3.

2、25*25*2方管栅栏铁艺拼花4. 除锈、刷红丹防锈漆二遍5. 详设计图纸第2条合同文件使用的语言文字、标准和法律5.4 合同语言：汉语5.5 适用标准：符合设计及其它技术要求和企业相关标准。2. 3适用法律法规：合同法、建筑法第3条工程承包范围及方式3. 1承包范围：按甲方确认的设计图纸进行:铁艺栏杆的制作加工，运输及安装。（不含基础及预埋板）4. 2承包方式：凡属乙方承包范围内的分项工程，由乙方采用包工、包料、包制造、包安装、包质量、包工期、包安全、包资料、包住宿的总承包方式承建。第4条合同工期:4.1 甲方应于2016年月日前将施工现场提交给乙方。膜的进场时间为：2016年月日，安排工人

3、进场，安装工期30天。如果甲方延期将施工现场将至乙方，乙方材料进场时间顺延。4.2 如遇下列原因，工期相应顺延，乙方不承担延误工期的责任：1、甲方不按期提供施工条件及因各种原因不能提供施工条件的；2、甲方不能按期支付工程款；3非乙方原因停电造成停工累计超过8小时；4、道路不畅通造成乙方汽车运输到达不了施工现场；5、人力所不可抗拒的自然因素所造成的工期延误，如：地震、台风等；4.3开工及延期开工：1、乙方应按照合同约定的进场施工日期进行施工，乙方如不能按期开工，应当不迟于约定的施工日期前3天，以书面形式向甲方提出延期施工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复乙方，如甲

4、方在48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。如甲方不同意延期要求，工期不予顺延。2、因甲方原因不能按照合同约定的进场日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟施工日期，并相应顺延工期。4.4暂停施工：1、因甲方原因造成停工的，由甲方承担责任，赔偿乙方由此造成的损失，工期相应顺延。2、因乙方原因造成停工的，由乙方承担责任，赔偿甲方由此造成的损失，工期不予顺延。3、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。（1）甲方未能按约定时间提供各项施工条件。（2）不可抗力原因。（3）合同约定或甲方同意顺延的其他情况。第5条甲方工作5.1 甲方任命同志为甲方项目经理负责本项目。（联系

5、电话：）5.2 在乙方材料运抵现场前，甲方应使施工场地具备安装施工条件并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。5.3 甲方在乙方安装前将施工所需水、电等管线安装到施工现场，交由乙方使用。5. 4在乙方材料运抵施工现场前，甲方开通施工场地与城乡公共道路的通道，并且开通现场内的主要道路，满足施工运输的需要。5.5 协助乙方办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续。5.6 负责协调乙方与其他施工单位、监理单位的关系，保证工程的顺利进行。5. 7负责协调处理与现场四周居民及相关单位部门的矛盾与冲突，确保施工现场的治安环境。6. 8甲方未能履行以上各项义

6、务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方所有损失，顺延延误的工期。第6条乙方工作7. 1乙方应采取有效的措施保证施工安全，并对施工期间由乙方原因导致的人员、设备等发生的任何损伤事故、环境污染等负全责。6.2 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及坏境保护和安全生产的管理规定，按规定办理有关于续。6.3 负责施工现场乙方材料、设备等保安工作。6.4 做好施工现场清洁卫生、安全和防火工作，负责在唆工后拆除临时设施将现场清理干净。6.5 做好施工现场地地下管线和邻近建筑物，构筑物。6.6 工程验收前做好有关竣工验收资料及峻工报告（包括主材的合格证）6.8 保证施工场地文明清洁。杜绝

7、安全及质量事故，遵守国家及地方的相关政策、法规规定。交工前清理现场。6.9 双方约定的其他工作。6.10保证清单内项目完全实施（如因现场制约因素，双方应协商解决）乙方未能履行以上各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。第7条工程质量7.1 工程质量：符合图纸设计要求，满足技术规范及相关技术要求。7.2 工程材料：（1）乙方使用于本工程的一切材料设备，均应按照法律、法规、规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定，不合格的不得使用。（2）编制和审查施工技术方案，确定特殊工程的施工技术措施，制定工程质量保证体系，虽然这些方案和措施须经工程师审批，但并不免除乙方人的责任；（3）所有材料必须符

8、合国家和有关标准要求并附有质量保证书，符合要求方能使用，因使用不合格材料造成的一切的损失由乙方负责。（4）材料更换、代用时，必须经甲、乙双方认可签字后，方可改代。(1)所有的预埋件的轴线标高及现场标志进行复测，乙方在进场安装前，对复测合格后方可进行膜结构安装施工。（2） 乙方必须按照国家现行规范进行施工，如遇施工图说明与施工规范不一致，由甲方技术部门和业主确定。（3） 乙方应接受甲方代表及设计师，业主监理的检查监督，如乙方不按照图纸及施工规范施工，甲方代表有权通知乙方停止施工，待乙方改正后方可施工。由此造成的一切损失由乙方负责。（4） 乙方应对施工现场工人操作，施工方法，技术措施的可靠性，安全

9、性负全责。第8条工程验收8. 1本工程质量等级要求为符合图纸设计要求，满足技术规范及相关技术要求。8. 2工程验收按图纸要求及相关规范和标准。8.3 工程竣工后，乙方应及时发出工程竣工通知书，甲方在收到通知三日内应组织有关人员验收，并签具工程验收证书，如不给出回应的，在收到通知书六日内默认为该工程验收合格。8.4 工程验收合格后起3日内，乙方同甲方办清移交手续，3日内办清峻工资料。第9条安全施工9. 1安全施工与检查（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担由于乙方人原因造成的安

10、全事故，由乙方人承担相应责任及发生的费用，并且不能影响工程质量和进度。（2） 乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，乙方应严格进行现场安全监督，并对他们的安全负责。（3）如甲方代表发现乙方施工人员违反安全规程，甲方有权制止。（4） 甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。9. 2安全防护：乙方在动力设备、输电线路及安装条件非常危险的情况下施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。9. 3事故处理:（1）发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时

11、按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。（2）甲、乙双方对事故责任由争议时,应按政府有关部门的认定处理。第10条合同价款与支付工程完工后，经甲方核实后支付合同价款的70%工程竣工验收并结算审计后，支付至结算价的100%10.3工程款支付方式：（1）工程款支付方式：银行电汇。（2）乙方提供，提供收据。第11条竣工验收111乙方提交竣工资料和验收报告的时间：乙方完工后三日内向甲方提交详细的膜材资料。第12条质保期11.1本工程的质保期为：合同承包范围的项目竣工验收后2年内。第13条合同争议本合同协议书之未尽事宜，甲乙双方友好协商，若达不成共识，解决方式从下列两种方式中选择一种：（1）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。（2）因履行本合同发