监理工程师考试试题及答案_第1页
监理工程师考试试题及答案_第2页
监理工程师考试试题及答案_第3页
监理工程师考试试题及答案_第4页
监理工程师考试试题及答案_第5页
已阅读5页,还剩26页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2014年监理工程师合同管理考试模拟试题及答案一、单项选择题第 1 题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于 ( )。A.法定代理B.表见代理C.指定代理D.委托代理正确答案:D,第 2 题 当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的,应办理抵押登记,抵押合同自( )起生效。A.签订之日B.登记之日C.担保之日D.清偿之日正确答案:B,第 3 题 质权是一种约定的担保物权,以( )为特征。A.转移占有B.约定保证期间C.债权人优先受偿D.转让办理登记正确答案:A,第 4 题 中标的投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在( )后退还。A.业主提交履约担

2、保B.投标有效期C.撤销投标书D.保证书退还正确答案:B,第 5 题 下列代理种类中,( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理正确答案:A,第 6 题 合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是( )。A.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算B.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达C.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算D.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外正确答案:A,第 7 题 甲、乙于4月1日签订一

3、份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。A. 4月1日B. 5月1日C. 5月20日D. 6月30日正确答案:A,第 8 题 某采购员受A企业授权去B公司采购设备,在采购过程中,该采购员用盖有A企业公章的 空白合同文本,与B公司签订了购买包装材料的合同,则( )。A.合同无效,由采购员向B公司进行赔偿B.合同有效,但货款应由采购员承担 C.合同无效,A企业可能退货D.合同有效,货款应由A企业支付正确答案:D,第 9 题 下列合同内容中,( )是合同当事人双方权利和义务共同指

4、向的对象。A.质量B.数量C.标的D.价款或者报酬正确答案:C,第 10 题 材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后,采购方再付款结算,若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准,采购方有权拒付货款,这是采购方行 使的( )。A.不安抗辩权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.合同中止履行的抗辩权正确答案:C,第 11 题 建设工程招标管理中,关于定标程序的表述,不正确的是( )。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人确定中标人后30天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告C.确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈

5、判D.中标通知书发出后的30天内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同,不得作 实质性修改正确答案:B,第 12 题 设计招标文件中,关于编制设计要求文件应兼顾的方面,下列说法中错误的是( )。A.严格性B.完整性C.灵活性D.系统性 正确答案:D,第 13 题 执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价下降时,交付标的物 后的结算应按照( )执行。A.新价格B.市场价C.原价格D.双方协商的价格正确答案:A,第 14 题 某建设工程物资采购合同,供货方收取采购方定金为8万元,由于供货方违约,按合同约定 的违约金为20万元,则供货方应支付( )万元的违约金。A.8B.

6、16C.20D. 28正确答案:C,第 15 题 依据监理合同示范文本规定,关于委托人义务,下列说法中正确的是( )。A.在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议C.负责合同的协调管理工作D.在双方议定的时间内,免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料正确答案:D,第 16 题 招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察,其费用( )。A.由招标人承担B.由投标人承担C.由双方平均分配D.由双方协商解决正确答案:B,第 17 题 公开招标和邀请招标均应举行开标会议,应由( )主持。A.招标人B.投标人C.招标监督机构D.监理工程师正确答案:

7、A,第 18 题 在开标时,如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封,则应( )。A.将其退还投标人进行密封B.进入初评阶段后确定为无效投标文件C.作为无效投标文件,不再进入评标D.在详评阶段将其确定为无效投标文件正确答案:C,第 19 题 对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。A.归入无效投标书B.不再进入详评C.仍属于有效投标书D.予以淘汰正确答案:C,第 20 题 全部施工内容只发一个合同包招标,招标人仅与一个中标人签订合同,则在施工过程 中( )。A.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较少B.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较少C.管理工作比较复杂,但有

8、能力参与竞争的投标人较多D.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较多正确答案:A,第 21 题 某招标项目的评标采用评标价法,招标文件规定工期提前1个月,评标优惠18万元。某投 标人报价800万元,工期提前1个月,若只考虑工期因素,则其评标价应为( )万元。A. 818B. 800C. 782D. 700正确答案:C,第 22 题 依据施工合同示范文本的规定,有关发包人供应材料设备的现场接收的表述有误的 是( )。A.大宗建筑材料应进行必要的抽样检验B.发包人在其所供应的材料设备到货前48小时,应以书面形式通知承包人C.清点的工作主要包括外观质量检查D.发包人应当向承包人提供其供应材料设

9、备的产品合格证明,并对这些材料设备的质量 负责正确答案:B,第 23 题 根据建设工程勘察合同(示范文本)规定,由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交 勘察成果资料,每超过1日,应减收勘察费的( )。A. 1B. 5C. 8D. 10正确答案:A,第 24 题 某建设工程委托监理合同履行中,委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理 工作完成后,该汽车( )。A.不用归还委托人B.归还委托人,并应支付折旧费C.归还委托人即可D.归还委托人,并应支付租赁正确答案:C,第 25 题 根据建设工程勘察合同(示范文本)规定,关于设计费的支付管理原则的表述,错误的 是( )。A.设计人按合同约

10、定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后,发包人应及时支付约定的 各阶段设计费B.设计人提交最后一部分施工图的同时,发包人应结清全部设计费,应留20%尾款C.实际设计费按初步设计概算核定,多退少补D.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用正确答案:B,第 26 题 按照材料采购合同的约定,不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是( )。A.双方签订的采购合同B.施工合同对材料的要求C.产品合格证、检验单D.供货方提供的发货单、计量单、装箱单正确答案:B,第 27 题 建设工程设计合同的履行中,设计的( )是工程发挥预期效益的基本保障,发包人不应 严重背离合理设计周期的规律

11、,强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。A.进度B.依据C.质量D.计划正确答案:C,第 28 题 依据建设工程设计合同(示范文本),设计合同经( )生效。A.双方当事人抵押物登记后B.双方当事人签字盖章后C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后D.双方当事人签字后正确答案:C,第 29 题 某工程设计合同,双方约定设计费为10万元,定金为2万元。当设计人完成设计工作 20%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步支付设计人( )万元。A. 3B. 5C. 7D. 10正确答案:A,第 30 题 施工合同示范文本规定,承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期

12、前 ( )天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。A. 7B.14C. 24D. 48正确答案:A,第 31 题 某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准 手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断 续施工,则由此造成的承包人损失应由( )。A.发包人赔偿,延误的工期顺延B.发包人赔偿,延误的工期不予顺延C.自己承担,延误的工期顺延D.自己承担,延误的工斯不予顺延正确答案:A,第 32 题 按照施工合同范本通用条款的规定,( )原因造成的工期延误,经工程师确认后工期不 予顺延。A.不可抗力B.设计变更和工程量增加

13、C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件D. 周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时正确答案:D,第 33 题 施工合同示范文本规定,投料试车工作为工程竣工验收后的带负荷试车,试车组织和试车 工作由( )负责。A.监理人B.发包人C.承包人D.设计人正确答案:B,第 34 题 建设工程施工合同(示范文本)规定,承包人采购的材料设备与约定不符时,承包人应在 工程师要求的时间内运出施工现场,重新采购符合要求的产品,由此发生的费用应( )。A.由承包人承担,并顺延工期B.由承包人承担,工期不予顺延C.由发包人承担,工期不予顺延D.由发包人承担,并顺延工期正确答案:B,第 35 题

14、依据建设工程施工合同(示范文本),下列选项中 属于承包人义务的是( )。A.组织图纸会审和设计交底B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.提供工程进度计划及相应进度统计报表D.办理施工许可证正确答案:C,第 36 题 设计合同履行过程中,为了保证建设工程的质量,( )应按合同约定参加工程验收工作。A.设计人B.监理人C.发包人D.承包人正确答案:A,第 37 题 建设工程设计合同应当采用( )担保。A.抵押B.预付款C.定金D.保证正确答案:C,第 38 题 按照施工合同示范文本的规定,工程师接到承包人提交的进度计划后,应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以

15、确认或提出修改意见, 则视为( )。A.工程师已经确认,承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师巳经确认,承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认,承包人应修改进度计划D.工程师未确认,承包人应等待工程师的进一步指示正确答案:B,第 39 题 依据建设工程施工合同(示范文本),因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施 工场地用于施工的材料和待安装设备的损失,由( )承担。A.承包人B.发包人C.承包人和发包人共同D.施工场地保管员正确答案:B,第 40 题 建设工程材料采购合同的履行中,采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货,采购方 接收后发现数量有误,若属于交运前出现的问题,应由(

16、)负责。A.采购方B.供货方C.运输部门D.保管部门正确答案:B,第 41 题 在材料采购合同的交货检验中,现场交货的到货检验的方法不包括( )。A.理论换算法B.查点法C.抽査法D.衡量法正确答案:C,第 42 题 在材料采购合同的履行中,采购方逾期付款,应按照合同内约定的计算办法,支付逾期付款 利息,按照中国人民银行有关延期付款的规定,延期付款利率一般按每天( )计算。A.万分之一B.万分之五C.万分之八D.万分之十正确答案:B,第 43 题 FIDIC施工合同条件中,对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险,归业主 承担。A.合同签字日B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日正确

17、答案:C,第 44 题 依据FIDIC施工合同条件,( )应担保承包商圆满完成施工和保修的义务。A.工程接收证书B.结清单C.履约保函D.合同协议书正确答案:C,第 45 题 FlDIC施工合同条件规定,预付款的数额由承包商在( )内确认。A.投标书B.招标文件C.工程量清单D.中标通知书正确答案:A,第 46 题 关于FIDIC施工合同条件中规定的“暂列金额”的表述,不正确的是( )。A.暂列金额实际上是一笔业主方的备用金B.暂列金额包含在合同价格之内C.暂列金额用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额D.施工过程中工程师无权将暂列金额用于意外用途的开支正确答案:D,第 47 题 依据H

18、DIC施工合同条件的规定,因工程师的原因导致实际进度与计划进度不符,则承 包人( )。A.有权对修改进度计划的工作要求额外支付B.可以要求工期顺延C.可以要求补偿费用D.无权对修改进度计划的工作要求额外支付正确答案:D,第 48 题 建设工程施工合同(示范文本)规定,工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后, 如果在28天内既未予答复,也未对承包人作进一步要求,则视为工程师( )。A.认可该项索赔要求B.否定该项索赔要求C.无权处理该项索赔要求D.对该项索赔要求有不同意见正确答案:A,第 49 题 建设工程施工合同(示范文本)规定,承包人的( )要求,虽然在工程项目的合同条款 中没有专门的文

19、字叙述,但可以根据合同的某些条款的含义,推论出承包人有索赔权。A.明示索赔B.工程变更索赔C.工程延误索赔D.默示索赔正确答案:D,第 50 题 根据建设工程施工合同(示范文本),索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的 ( )天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。A. 7B.14C.21D. 28正确答案:D,二、多项选择题第 51 题 法人应当具备的条件包括( )。A.能够独立承担民事责任B.依法成立C.有3名以上高级管理人员D.有必要的财产或经费E.有自己的名称正确答案:A,B,D,E,第 52 题 根据规定,当事人以( )等财产抵押的,应当办理抵押物登记。A.航空器B

20、.车辆C. 土地使用权D. 土地所有权E.城市房地产正确答案:A,B,C,E,第 53 题 担保法规定,保证担保的范围包括( )。A.定金B.实现债权的费用C.违约金D.损害赔偿金E.利息正确答案:B,C,D,E,第 54 题 下列选项中属于要约邀请的是( )。A.中标通知书B.商业广告C.招标公告D.招股说明书E.价目表的寄送正确答案:B,C,D,E,第 55 题 有关要约和承诺生效的表述中,正确的是( )。A.承诺的通知送达给要约人时生效B.世界上大部分国家采用了投邮主义C.对于要约和承诺的生效,世界各国有不同的规定,但主要有投邮主义、到达主义和了解 主义D.只有投邮主义可以允许承诺撤回,

21、而到达主义则不可能撤回E.我国采用了到达主义正确答案:A,C,E,第 56 题 合同法规定,( )的合同均属无效合同。A.因重大误解而订立B.订立合同时显失公平C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.恶意串通,损害集体利益正确答案:C,D,E,第 57 题 招标投标法规定,关于必须采用招标方式选择承包单位的建设项目,下列说法中正确的 是( )。A.涉及国家安全、国家秘密的工程项目B.国家投资、融资的项目C.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目D.使用外国政府贷款、援助资金的项目E.使用国际组织的项目正确答案:B,C,D,E,第 58 题 合同法规定的承担违约责任的

22、方式有( )。A.采取补救措施B.继续履行C.支付违约金D.终止履行E.赔偿损失正确答案:A,B,C,E,第 59 题 合同发生纠纷时,当事人应首先考虑通过和解解决纠纷,因为和解解决的优点是( )。A.有利于和解协议的执行B.双方当事人均受和解协议的约束C.简便易行,能经济、及时地解决纠纷D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件E.有利于维护合同双方的友好合作关系,使合同能更好地得到履行正确答案:A,C,E,第 60 题 招标投标法规定,对招标人的招标能力要求,下列说法中正确的是( )。A.有编制招标文件的能力B.具有自己的场所C.有组织开标、评标、定标的能力D.有审查投标单位资质的能力E.有与

23、招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员正确答案:A,C,D,E,第 61 题 建设工程招标管理中,建设行政主管部门对投标人资格审查文件核查的主要内容包 括( )。A.不得强制投标人组成联合体投标B.不得对潜在投标人实行歧视待遇C.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人D.不得使招标时间过长E.不得使招标费用过高正确答案:A,B,C,第 62 题 根据建设工程委托监理合同(示范文本),委托人对监理人履行合同的监督权利体现在 ( )等方面。A.对合同质量的监督权B.对监理合同转让和分包的监督C.对监理人员的控制监督D.对监理合同进度的监督权E.对合同履行的监督权正确答案:B,C,E,第 63

24、题 鉴于建设工程监理招标标的的特殊性,其特点主要有( )。A.邀请投标人较多B.般采用邀请招标C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择D.报价在选择中居主要地位E.邀请数量以3?5家为宜正确答案:B,C,E,第 64 题 依据建设工程委托监理合同(示范文本),下列属于正常监理酬金中间接成本的 是( )。A.经营业务费B.业务培训费、图书资料购置费C.固定资产及常用工器具、设备的使用费D.文具、纸张、账表、报刊、文印费用E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用正确答案:A,B,C,D,第 65 题 委托监理合同履行过程中,监理人协助委托人选择承包人的工作包括( )。A.邀请招标时提供有

25、资格和能力的承包人名录B.帮助起草招标文件C.组织现场考察D.参与评标,以及接受委托代理招标E.对工程规模的认定正确答案:A,B,C,D,第 66 题 设计合同履行过程中,关于设计人的责任,下列说法中正确的是( )。A.外部协调工作B.提供设计依据资料C.保护发包人的知识产权D.解决施工中出现的设计问题E.保证设计质量正确答案:C,D,E,第 67 题 设计合同示范文本规定,关于发包人的违约责任描述正确的是( )。A.发包人要求终止或解除合同,当设计工作巳经超过一半时应按该阶段设计费的全部支付B.已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段 设计费的全部支付C.

26、设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金D.发包人逾期支付设计费1天,应承担应支付金额的逾期违约金E.发包人逾期30天未支付设计费,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人正确答案:A,C,D,E,第 68 题 依据建设工程工合同(示范文本),有关不可抗力发生后合同管理的表述,正确的 是( )。A.不可抗力事件继续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况B.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况C.承包人在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报预计清理和修复的费用D.不可抗力事件继续发生,承包人应于不可抗力事件结束后14天内,向工程师提交清理 和

27、修复费用的正式报告及有关资料E.不可抗力事件发生后,承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施,尽量减少损失正确答案:A,C,D,E,第 69 题 对于施工中发生的不可抗力,施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购,运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A,B,C,D,第 70 题 施工合同示范文本规定,关于工期顺延的确认程序,下列说法中正确的是( )。A.承包人在工期可以顺延的情况发生后28天内,应将延误的工期向工程师提出书面报告B.工程师在收到报告后14天内予以确认答复

28、,逾期不予答复,视为报告要求已经被确认C.工程师确认工期是否应予顺延,应当首先考察事件实际造成的延误时间,然后依据合 同、施工进度计划、工期定额等进行判定D.经工程师确认顺延的工期应纳人合同工期,作为合同工期的一部分E.如果承包人不同意工程师的确认结果,则按合同规定的争议解决方式处理正确答案:B,C,D,E,第 71 题 在材料采购合同的交货检验中,属于经验鉴别法的有( )。A.手触B.目测C.常用的检测工具量测D.拉伸试验E.压缩试验正确答案:A,B,C,第 72 题 建设工程质量管理条例规定,( )的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使 用年限。A.屋面防水工程B.基础设施工程C.房

29、屋建筑的地基基础工程D.房屋建筑的主体工程E.设备安装和装修工程正确答案:B,C,D,第 73 题 在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更,此变更( )。A.须经工程师同意B.不须经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.发生的费用由承包人承担E.发生的费用由双方约定承担正确答案:A,E,第 74 题 材料采购合同的履行中,下列关于供货方不能按期交货的说法中,正确的是( )。A.采购方逾期不予答复视为同意,供货方继续发货B.发生逾期交货事件后,供货方应在发货前与采购方就发货事宜进行协商C.供货方提前交货,采购方可以拒绝提前提货D.采购方因供货方提前交货应提前付款E.供货方逾

30、期交货,应按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金正确答案:A,B,C,E,第 75 题 根据FIDIC施工合同条件的规定,下列有关争端裁决委员会的说法中,正确的是( )。A.付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分B.签订合同时,业主与承包商通过协商组成裁决委员会C.争端裁决委员会成员的报酬由业主和承包商平均负担D.裁决委员会可选定为3名或5名成员,一般由3名成员组成E.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会的成员正确答案:A,B,C,E,第 76 题 根据FlDIC施工合同条件,指定分包商与一般分包商的差异主要体现在( )。A.分包合同的工作内容不同B.选择分包单位的权利不同C.

31、职责权限范围不同D.业主对分包商利益的保护不同E.工程款的支付开支项目不同正确答案:A,B,D,E,第 77 题 FIDIC施工合同条件规定,承包商根据工程 施工的具体情况,可以随时向工程师提交一份书面建议。承包商认为如果采纳其建议将可能( )。A.加速完工B.降低业主实施或维护工程的费用C.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值D.为业主带来其他利益E.增加运行工程的费用正确答案:A,B,C,D,第 78 题 FIDIC施工合同条件规定,关于分包合同管理关系的表述,正确的是( )。A.业主是分包合同的当事人B.业主与分包商没有任何合同关系C.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任D.工程师对分

32、包商在现场的施工承担协调管理义务E.分包商接到工程师的指示后不能立即执行,需得到承包商同意才可实施正确答案:B,C,E,第 79 题 工程师对承包人提出的索赔进行审查时,承包人可以提供的索赔证据不包括( )。A.施工会议记录B.汇率变化表C.招标文件D.合同文件中的条款约定E.投标保函正确答案:C,E,第 80 题 FIDIC施工合同条件中,承包人可以索赔工期补偿、费用和利润的有( )。A.后续法规的调整B.异常不利的气候条件C.延误发放图纸D.对竣工检验的干扰E.延误移交施工现场正确答案:C,D,E,2014年监理工程师案例分析考试真题及答案(完整版)第一题:某工程,实施过程中发生如下事件:

33、事件1:监理合同签订后,监理单位法定代表人要求项目监理机构在收到设计文件和施工组织设计后方可编制监理规划;同意技术负责人委托具有类似工程监理经验的副总工程师审批监理规划;不同意总监理工程师拟定的担任总监理工程师代表的人选,理由是:该人选仅具有工程师职称和5年工程实践经验,虽经监理业务培训,但不具有注册监理工程师资格。事件2:专业监理工程师在审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时认为:现场质量、安全生产管理体系已建立,管理及施工人员已到位,进场道路及水、电、通信满足开工要求,但其他开工条件尚不具备。事件3:施工过程中,总监理工程师安排专业监理工程师审批监理实施细则,并委托总监理工程师代表负

34、责调配监理人员、检查监理人员工作和参与工程质量事故的调查。事件4:专业监理工程师巡视施工现场时,发现正在施工的部位存在安全事故隐患,立即签发监理通知单,要求施工单位整改,施工单位拒不整改,总监理工程师拟签发工程暂停令,要求施工单位停止施工,建设单位以工期紧为由不同意停工,总监理工程师没有签发工程暂停令,也没有及时向有关主管部门报告。最终因该事故隐患未能及时排除而导致严重的生产安全事故。问题:1.指出事件1中监理单位法定代表人的做法有哪些不妥,分别写出正确做法。2.指出事件2中工程开工还应具备哪些条件。3.指出事件3中总监理工程师的做法有哪些不妥,分别写出正确做法。4.分别指出事件4中建设单位、

35、施工单位和总监理工程师对该生产安全事故是否承担责任,并说明理由。问题解析及答题要点:1.主要考核考生对监理规划的编制和审批、总监理工程师任职条件的掌握程度。事件1中,监理单位法定代表人的不妥之处及正确做法如下:(1)不妥之处:要求在收到施工单位的施工组织设计后编制监理规划;正确做法:在收到设计文件后即可编制监理规划。(2)不妥之处:同意技术负责人委托具有类似工程监理经验的副总工程师审批监理规划;正确做法:应由监理单位技术负责人审批监理规划。(3)不妥之处:不同意总监理工程师代表人选;正确做法:总监理工程师代表的任职条件符合要求,应同意。2.主要考核考生对项目监理机构批准工程开工应具备条件的掌握

36、程度。事件2中,工程开工还应具备的条件:设计交底和图纸会审已完成;施工组织设计已由总监理工程师签认;施工机械具备使用条件;主要工程材料已落实。3.主要考核考生对总监理工程师职责及总监理工程师代表职责的掌握程度。事件3中,总监理工程师做法的不妥之处及正确做法如下:(1)不妥之处:安排专业监理工程师审批监理实施细则;正确做法:应由总监理工程师审批。(2)不妥之处:委托总监理工程师代表调配监理人员;正确做法:应由总监理工程师调配。(3)不妥之处:委托总监理工程师代表检查监理人员工作;正确做法:应由总监理工程师检查。(4)不妥之处:委托总监理工程师代表参与工程质量事故调查;正确做法:应由总监理工程师参

37、与。4.主要考核考生对生产安全事故隐患处置规定的掌握程度。事件4中,建设单位、施工单位和总监理工程师对生产安全事故的责任承担如下:(1)建设单位有责任,因建设单位不同意总监理工程师签发工程暂停令。(2)施工单位有责任,因施工单位收到监理通知单后拒不整改。(3)总监理工程师有责任,因没有签发工程暂停令,也没有向有关主管部门报告。第二题:某工程分A、B两个监理标段同时进行招标,建设单位规定参与投标的监理单位只能选择A或B标段进行投标。工程实施过程中,发生如下事件:事件1:在监理招标时,建设单位提出:(1)投标人必须具有工程所在地域类似工程监理业绩;(2)应组织外地投标人考察施工现场;(3)投标有效

38、期自投标人送达投标文件之日起算;(4)委托监理单位有偿负责外部协调工作。事件2:拟投标的某监理单位在进行投标决策时,组织专家及相关人员对A、B两个标段进行了比较分析,确定的主要评价指标、相应权重及相对于A、B两个标段的竞争力分值见表201421。事件3:建设单位与A标段中标监理单位按建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202)签订了监理合同,并在监理合同专用条件中约定附加工作酬金为20万元/月。监理合同履行过程中,由于建设单位资金未到位致使工程停工,导致监理合同暂停履行,半年后恢复。监理单位暂停履行合同的善后工作时间为1个月,恢复履行的准备工作时间为1个月。事件4:建设单位与施工单

39、位按建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)签订了施工合同,施工单位按合同约定将土方开挖工程分包,分包单位在土方开挖工程开工前编制了深基坑工程专项施工方案并进行了安全验算,经分包单位技术负责人审核签字后,即报送项目监理机构。问题:1.逐条指出事件1中建设单位的要求是否妥当,并对不妥之处说明理由。2.事件2中,根据表21,分别计算A、B两个标段各项评价指标的加权得分及综合竞争力得分,并指出监理单位应优先选择哪个标段投标。3.计算事件3中监理单位可获得的附加工作酬金。4.指出事件4中有哪些不妥,分别写出正确做法。问题解析及答题要点:1.主要考核考生对招标投标有关规定的掌握程度。事件

40、1中:(1)不妥;理由:不得以特定行政区域的监理业绩限制潜在投标人。(2)不妥;理由:没有组织所有投标人考察施工现场。(3)不妥;理由:投标有效期应自投标截止之日起算。(4)妥当。2.主要考核考生对监理单位投标决策方法的掌握程度。事件2中:(1)相对于A标段的加权得分;25、17、20、9、10、8;综合评价得分:89(2)相对于B标段的加权得分;20、20、16、15、7、6;综合评价得分:84(3)应优先投标A标段。3.主要考核考生对附加工作及其酬金计算方法的掌握程度。事件3中,附加工作酬金=(1+1)×20=40(万元)4.主要考核考生对专项施工方案的报送、审核程序的掌握程度。

41、事件4中的不妥之处及正确做法如下:(1)不妥之处:深基坑工程专项施工方案由分包单位技术负责人审核签字后即报送项目监理机构;正确做法:专项施工方案应经施工单位技术负责人审核签字。(2)不妥之处:专项施工方案未经专家论证审查;正确做法:专项施工方案必须经专家论证审查。(3)不妥之处:分包单位向项目监理机构报送专项施工方案;正确做法:应由施工单位报送项目监理机构。第三题:某工程,实施过程中发生如下事件:事件1:施工单位向项目监理机构报送的试验室资料包括:(1)实验室的资质等级及试验范围;(2)试验项目及试验方法;(3)试验室技术负责人资格证书。专业监理工程师审查后认为报送的资料不全,要求施工单位补充

42、。事件2:建设单位采购的一批材料进场后,施工单位未向项目监理机构报验即准备用于工程,项目监理机构发现后立即给予制止并要求报验。检验结果表明这批材料质量不合格。施工单位要求建设单位支付该批材料检验费用,建设单位拒绝支付。事件3:施工过程中某工程部位发生一起质量事故,需加固补强。施工单位编写了质量事故调查报告和相关处理方案,征得建设单位同意后即开始加固补强。事件4:工程竣工验收阶段,施工单位完成自检工作后,填写了工程竣工验收报审表,并将全部竣工资料报送项目监理机构申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收,即签署了工程竣工验收报审表,并向建设单位提交了工程质量评估报告。建设单位收到

43、工程质量评估报告后,即将该工程正式投入使用。问题:1.针对事件1,专业监理工程师要求补充的内容有哪些?2.分别指出事件2中施工单位和建设单位做法的不妥之处,并说明理由。项目监理机构应如何处置这批材料?3.分别指出事件3中施工单位和建设单位做法的不妥之处。写出项目监理机构处理该事件的正确做法。4.事件4中,指出总监理工程师做法的不妥之处,写出正确做法。建设单位的做法是否正确?说明理由。问题解析及答题要点:1.主要考核考生对试验室审查资料的掌握程度。事件1中,专业监理工程师要求补充的内容有:(1)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。(2)试验室管理制度。(3)试验人员资格证书。2.主要考核考

44、生对进场材料的检验程序及检验费用承担的掌握程度。事件2中:(1)施工单位不妥之处:未报验建设单位采购的进场材料即开始使用;理由:建设单位供应的材料使用前,由施工单位负责检验。(2)建设单位不妥之处:拒绝支付材料检验费用;理由:检验费用由建设单位承担。(3)项目监理机构的处置:应要求将这批材料撤出施工现场。3.主要考核考生对项目监理机构处理施工质量事故程序的掌握程度。事件3中:(1)施工单位不妥之处:未向项目监理机构报送质量事故调查报告;(2)建设单位不妥之处:未经相关单位认可就同意加固补强处理方案。(3)项目监理机构正确做法:审查施工单位报送的质量事故调查报告和经设计等单位同意的处理方案,跟踪

45、检查处理过程,复查处理结果。4.主要考核考生对工程竣工验收程序的掌握程度。事件4中:(1)总监理工程师未组织工程竣工预验收不妥。正确做法:总监理工程师应组织工程竣工预验收,并签署单位工程竣工验收报审表。(2)建设单位的做法不正确。理由:建设单位收到工程质量评估报告后,应组织工程验收。验收合格并备案后方可使用该工程。第四题:某工程,实施过程中发生如下事件:事件1:工程开工前施工单位按要求编制了施工总进度计划和阶段性施工进度计划,按相关程序审核后报项目监理机构审查。专业监理工程师审查的内容有:(1)施工进度计划中主要工程项目有无遗漏,是否满足分批动用的需要。(2)施工进度计划是否符合建设单位提供的

46、资金、施工图纸、施工场地、物资等条件。事件2:项目监理机构编制监理规划时初步确定的内容包括:工程概况;监理工作的范围、内容、目标;监理工作依据;工程质量控制;工程造价控制;工程进度控制;合同与信息管理;监理工作设施。总监理工程师审查时认为,监理规划还应补充有关内容。事件3:工程施工过程中,因建设单位原因发生工程变更导致监理工作内容发生重大变化,项目监理机构组织修改了监理规划。事件4:专业监理工程师现场巡视时发现,施工单位在某工程部位施工过程中采用了一种新工艺,要求施工单位报送该新工艺的相关资料。事件5:施工单位按照合同约定将电梯安装分包给专业安装公司,并在分包合同中明确电梯安装安全由分包单位负

47、全责。电梯安装时,分包单位拆除了电梯井口防护栏并设置了警告标志,施工单位要求分包单位设置临时护栏。分包单位为便于施工未予设置,造成1名施工人员不慎掉入电梯井导致重伤。问题:1.事件1中,专业监理工程师对施工进度计划还应审查哪些内容?2.事件2中,监理规划还应补充哪些内容?3.事件3中,写出监理规划的修改及报批程序。4.写出专业监理工程师对事件4的后续处理程序。5.事件5中,写出施工单位的不妥之处。指出施工单位和分包单位对施工人员重伤事故各承担什么责任?问题解析及答题要点:1.主要考核考生对施工进度计划审查内容的掌握程度。事件1中,专业监理工程师还应审查的内容:(1)施工进度计划是否符合施工合同

48、中工期的约定;(2)施工顺序的安排是否符合施工工艺要求;(3)施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划是否满足施工进度计划的需要。2.主要考核考生对监理规划内容的掌握程度。事件2中,监理规划还应补充的内容:监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责;监理工作制度;安全生产管理的监理工作;组织协调。3.主要考核考生对监理规划修改及报批程序的掌握程度。事件3中,监理规划的修改及报批程序如下:(1)由总监理工程师组织专业监理工程师修改;(2)经工程监理单位技术负责人审批后报建设单位。4.主要考核考生对采用新工艺的审查程序的掌握程度。专业监理工程师对事件4的后续处理程序如下:(1)审查施工

49、单位报送的新工艺的质量认证材料和相关验收标准的适用性;(2)必要时,应要求施工单位组织专题论证;(3)审查合格后报总监理工程师签认。5.主要考核考生对施工现场安全责任承担的掌握程度。事件5中:(1)施工单位不妥之处:分包合同中明确电梯安装安全由分包单位负全责。(2)责任:分包单位应承担主要责任;施工单位应承担连带责任。第五题:某工程,建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同,包括AI共9项工作,合同工期200天;与乙施工单位签订了设备安装施工合同,包括P、Q共2项工作,合同工期70天。经甲乙双方协调,并经项目监理机构批准的施工进度计划如图2014-5-1所示。工程施工过程中发生如下事

50、件:事件1:工作B、C和H均需使用土方施工机械,由于机械调配原因,施工单位仅安排一台土方施工机械进行工作B、C和H的施工作业。事件2:甲施工单位施工的设备基础(工作F)验收时,项目监理机构发现设备基础预埋件位置与运抵施工现场待安装的设备尺寸不一致。经查,是因设计单位原因所致。设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签,甲施工单位按照变更后的设计图纸进行了返工处理,发生费用5万元。处理该变更用时20天。甲施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿5万元和工程延期20天的要求。事件3:受到事件2的影响,乙施工单位窝工损失2万元。乙施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿2万元和工程延期20天的要求。事件4:工作G经项目监理机构验收后进行了覆盖,项目监理机构又对工作G的施工质量提出复验要求,甲施工单位不同意复验,项目监理机构坚持要求复验,甲施工单位进行剥离后,复验结果表明工程质量合格。问题:1.事件1中,在不改变施工总工期和各项工作工艺关系的前提下,甲施工单位应如何安排B、C和H三项工作的施工顺序?为完成B、C和H三项工作,土方施工机械在施工现场的最少闲置时间是多少天?2.写出事件2中项目监理机构处理该设计变更的程序。3.事件2中,项目监理机构是否应批准甲施工单位提出的费用补偿和工程延期要求

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论