员工劳务合同版五篇2022范文

1、员工劳务合同版五篇2022范文 劳务合同是指劳务提供人与劳务经受人按照法律规定签订协议，劳务提供人向经受人提供劳务活动，经受人向提供人支付劳动报酬的合同，在履行合同过程中，因劳务关系发生的纠纷。更多合同范本点击“用人合同”察看。 员工劳务合同最新版1 甲方：(劳务派遣单位)_ 乙方：(实际用工单位)_ 乙方因生产(工作)需要，委托甲方提供劳务派遣，根据中华人民共和国劳动法和_省劳动力市场管理条例等有关劳动保障法律法规，甲乙双方协商一致，订立如下协议： 一、合同期限 自_年_月_日起至_年_月_日止。 二、劳务派遗内容 1.甲方遵照乙方用人需求，推荐符合条件的劳务人员供乙方择优使用。 2.甲方输

2、出给乙方的劳务人员，为甲方员工，由甲方与劳务人员签订劳动合同，发放工资，并办理各项社会保险。 三、劳务费用结算 1.劳务费用的构成：劳务工劳务费(基本劳务费、考核劳务费)社会保险费和输出劳务服务费。 2.劳务费用各项标准：按实际发生费用结算，甲方遵照每人每月_元标准收取输出劳务服务费。 3.结算时间和方式：乙方每月_日前从银行足额划付到甲方账户，并提供各项费用结算清单。劳务人员工资应由甲方每月_日前支付。 4.乙方支付给甲方的劳务费及相关费用，甲方必须开具正式劳务费发票。 四、甲方的责任、权利和义务 1.甲方要根据乙方的用工需求，_天内提供合适人选供乙方考核，对乙方明确的用工对象，甲方在_天内

3、办理好相关上岗手续。 2.甲方每月_日发放劳务派遣人员工资、缴纳社会保险费(个人承担部分从工资中代扣) 3.劳务派遣人员的工伤、生育事宜，由甲方负责向劳动保障部门申报。 4.乙方辞退的劳务派遣人员由甲方办理相关退工手续。 5.甲方可以采取多种形式了解乙方使用劳务派遣人员的情况，乙方应予以配合。甲方应配合乙方做好劳务派遣人员的管理工作，协助乙方教育劳务派遣人员遵照国家法律、法规和乙方依法制定的规章制度。 6.乙方如有违反本合同、拖欠各类应付资金以及违反劳动政策法规损害劳务派遣人员合法权益行为的，甲方可依法向乙方交涉，要求乙方继续履行义务并按实际损失的情况向乙方索赔。 五、乙方的责任、权利和义务

4、1.乙方使用劳务派遣人员必须与其签订上岗协议书，确定劳务内容以及要求和工资(劳务费用)标准等。 2.乙方应为劳务人员提供基本的劳动条件和岗位劳动保护，并对劳务派遣人员进行安全教育。劳务派遣人员发生工作伤亡事故或因工造成第三者伤害事故(经有关权威部门认定)，乙方要配合甲方处理，有关处理办法按国家相关规定执行。 3.乙方需按本合同规定按时足额向甲方支付劳务费用，不得拖欠。 4.乙方有权遵照规章制度对劳务派遣人员进行考核奖惩，劳务派遣人员经考核不合格的，终止上岗协议，并退还甲方，对乙方造成损失的，乙方有权要求其赔偿。 5.乙方有权查询甲方发放劳务派遣人员的工资(劳务费)和缴纳社会保险费等情况，乙方可

5、以依法向甲方交涉要求纠正，因此造成乙方损失的，甲方应当给予乙方赔偿。 六、劳动争议处理 与劳务派遣人员发生的劳动争议，双方均有权提起仲裁、诉讼。 七、其他事项 1.本协议履行过程中，协议有关内容如与国家新颁布的法律、法规和劳动保障政策不一致的，按新的法律法规政策执行。 2.本协议未尽事宜，由甲乙双方协商一致后书面约定。 3.本协议一式_份，甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执_份。 甲方：_ 乙方：_ 日期：_年_月_日 员工劳务合同最新版2 甲方：姓名：性别：身份证号： 电话：家庭住址： 乙方：姓名：性别：身份证号： 电话：家庭住址： 鉴于乙方劳动岗位、劳动量及劳动时间与全日制工作制不足。根

6、据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵照本协议所列条款。 第一条本协议期限为。本协议于年月日生效，至年月日终止。 第二条乙方承担的劳务内容，要求为： 第三条乙方提供劳务的方式为： 第四条甲方认为，根据乙方目前的健康状况能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务： 第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保障义务的商业秘密。 第六条按实际工作量技工(每天九个小时)每人每天按九十元记报酬，每月月底截止。下月10号左右发工资。 第七条发生下列情形之一，本协议终止： 1、本协议

7、期满的; 2、双方就解除本协议协商一致的;三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的，如有病或病故甲方不承担任何责任。 第八条甲、乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即可。 第九条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕。 第十条附书面说明，如给甲方造成损失，应予赔偿。 第十一条乙方在工作期间，严格遵照施工要求工作。合理损伤甲方相应承担责任。 第十二条乙方在协议期间无条件服从甲方的一切规章制度，违规后果自负。 第十三条乙方除享受规定的酬劳外，不享受其它的福利待遇。 甲方签字：乙方签字： 年月日 员工劳务合同最新版3 甲方： 乙方： 按照中华人民共和国合同法、中华人民

8、共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，特签订本协议。 一、工程概况 工程名称：工程地点：工程内容： 二、工程形式：甲方提供工程材料、工程工具、施工图纸。乙方负责安全生产、文明施工，甲方安置一间房屋给乙方住宿、休息。 三、承包范畴：按甲方提供的施工图以及根据现场情况执行。 四、劳务费用：每天元。甲方支付全部劳务报酬，所发生的一切费用由乙方自己负责。 五、合同日期：开竣工日期：年月日至年月日。如工程工期延长，则劳务协议顺延至工程结束。 六、质量标准：根据施工设计方案中的标准执行 七、工程付款方式：每月10日支付上月完成工程量的劳务

9、费用。 八、工程安全责任 乙方从开工进入工程场合后，必须遵照施工安全有关规定执行，不得违规作业，一切防卫工作和施工安全由乙方负责。 九、工程验收 工程完成后，双方共同组织验收，并形成验收记录，参加验收人员签字存档。如有不合格的部分限期整改，费用由乙方自行负责。 十、场合及环境保护 1、乙方每日收工必须按时清理场合卫生、工具等。 2、原材料堆放要整齐，不得影响生产场合。 十一、争议解决 本合同发生纠纷时，双方应按时协调，协调不成时，可选择以下方式处理： 1、向上级仲裁委员会申请仲裁。 2、向人民法院起诉。 十二、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。经双方签字后生效。 甲方(签章)：乙方(签章)：

10、负责人：负责人： 员工劳务合同最新版4 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 经甲、乙双方共同协商，甲方将六枝工矿景都翠苑工程B1、B2楼外脚手架工和承包给乙方施工，双方在自愿、平等的原则下签定以下合同： 一、承包方式 1、外脚手架工程由乙方承担。 2、脚手架所用材料及人工由乙方承担，安由乙方提供，由乙方挂设、回收。 二、承包内容 包双排脚手架的搭设与拆除(含材料费、安装人工费、转运费等一切外架所需的工料)。 三、承包单价：(人民币) 按外墙面积每平方伍元陆角整(5.60元m) 四、付款方式： 甲方按乙方的工程进度的每层的60%费用，搭设完毕付80%，余下的20%在拆除完毕原材料清运

11、离均为10个工作日内。 五、质量要求： 1、乙方在脚手架施工中，严格做到不能松绑、漏绑、脱绑。做到横2平、竖直，并保持经常性检查加固，保障甲方在乙方所搭设的架子上安全施工。 2、搭设脚手架必须随甲方主体同时进行，且必须高于工作面1M左右高，满足施工及安全需要。 3、外架操作规程严格按现行施工规范及国家现行规定要求施工。 4、底层脚手架必须搭设在坚实、牢固的地面上，立杆间距为0.81M，横杆间距在1.51.8M,剪刀撑不大于6M。 六、安全责任 1、乙方在施工中自行配带安全设施，保证他人及自身安全。 2、因脚步手架设不牢固造成的损失由乙方负责。 3、甲方自行毁灭坏外架造成的损失由甲方负责。 4、

12、乙方工人造成的安全事故由乙方负责，计划生育方面的罚款由乙方负责，甲方概不负一切责任及连带责任。 七、文明施工要求： 1、乙方在施工中必须做到文明施工，不能在施工现场内乱仍垃圾和随地大小便。 2、日常工作遵照甲方现场管理的各项规章制度。 八、外架使用期限根据甲方要求的拆除时间20x年8月1日20x年11月1日乙方方可拆除外运。 九、违约责任： 甲、乙双方必须共同遵照以上协议，如有违约，违约方承担相应的违约金，如到时未完工，甲方必须按每月每平方米0.50元计算补助乙方,如乙方外架施工未按时跟上甲方进度,则所造成的费用由乙方负责,从每平方米中扣除0.50元。 十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，

13、具有同等到法律效力，从签字之日起生效，工程竣工后自动废止。 十一、本协议未尽事宜，双方共同协商。 甲方(盖章)：_乙方：_ 代表人(签字)：_身份证号码：_ _年_月_日_年_月_日 员工劳务合同最新版5 发包人：_承包人：_ 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 工作内容：_。 工程名称：_。 工程范畴：_。 第二条：作业人员 第三条：合同工期 风险提示： 确定约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有遵照约定的时间支付

14、相应的劳务报酬，劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。 另外，在波及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变，在履行工程合同中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定，比如增进建设项目、增进工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条：合同价款 1、合同价款为：_元(人民币)，大写：_元。 2、合同价款的明确原则(在确认的方式前划"")： 经过招投标明确或虽未经招

15、投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： (1)本合同价款为固定价格，在约定的风险范畴内合同价款不再调整。 (2)以_年施工预算或_施工概算定额为依据。 (3)定额工以外发生的零星用工单价_元工日。(以实际发生，书面签证资料为准) 第五条：合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料： (1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 (2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安置作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 (3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算

16、： (1)发包人应于每月_日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 (2)工程交工后_日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 3、合同价款的支付： (1)合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 第六条：安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 2、重大伤亡及其他安全事故处理： (1)发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩

17、大并全力组织抢救伤者，保障事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 (2)遵照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第七条：工程质量、验收与保修 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增进的费用和(或)延误的工期，并支付相应的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增进的费用和(或)延误的工期。 1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和

18、质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 2、承包人必须遵照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。 3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同

19、要求，工程交工。 第八条：工期延误 1、对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 2、承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。 3、非因上述原因造成未按合同工期(囊括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定。 第九条：文明施工 1、发包人、承包人应严格执行_市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。 2、发包人应向承包人提供符合标准的

20、施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人遵照标准予以补偿。 第十条：材料机具供应 风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责任 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增进的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，遵照发包人违约的约定办理。 1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备

21、、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。 2、承包人应遵照和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。 第十一条：发包人的权利及义务 1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 2、负责于_年_月_日提供施工图纸_套，提供必要技术资料和办理施工洽商。 3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。 4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

22、 第十二条：承包人的权利和义务 1、承包人对与其明确劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。 3、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_%，服从发包人的统筹安排，统一调动。 4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 第十三条：违约责任 风险提示：确定违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过确定违约时需要承担的责任，来敦促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。 1、发包人违约责任： (1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不