2020年科学城政设施养护工程项目

1、2018年科学城市政设施养护工程项目招标文件招标人：广州开发区市政工程公司招标代理：广州金盛建工程项目管理咨询有限公司二0八年七月目录第I卷商务文件招标公告投标须知前附表错误!未定义书签。第3章第4章第5章第6章投标须知合同条件银行履约保函错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。投标报价书、投标技术响应性承诺书、法定代表人证明书和错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。授权委托书第7章投标辅助资料.第8章评标办法第口卷技术条款商务文件第1章招标公告（详见招标公告）第2章投标须知前附表投标须知前附表投标须知条款号编列内容招标文件答疑网上答疑，答疑纪要须经招投标监管机构

2、备案后，方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。网上答疑的操作指南具体详见招标文件招标文件的修改投标截止时间15天前招标人可发招标文件的修改。投标文件有效期自投标截止时间算起的90天。投标保证金人民币30万元，以招标文件规定的形式为准，缴纳时间：开标、八刖。投标保证金有效期自投标截止时间算起的90天。现场勘察3.364因本项目具体实施时，由米购人指定的任务进行施工，具体任务有不确定性，故本项目不组织现场勘察。投标文件的份数投标文件式5份，正本1份，田寸本4份，投标文件正本电子版的光盘两套。投标文件的包装投标文件的正本和副本分别用内封套独立密封，再用一个外封套密封。电子版的光盘和副本

3、一起密封。投标截止时间投标截止时间：2018年月日上午时分投标文件提交时间及地点接受投标文件时间：2018年月日时分投标文件送达地点：广州公共资源交易中心黄埔交易部（地址：（广州市萝岗区水西路32号四楼（汇丽国际D栋写字楼四楼）具体见当天交易中心电子屏幕）开标时间2018年月日时分公开开标开标地点广州公共资源交易中心黄埔交易部（地址：广州市黄埔区水西路32号四楼（汇丽国际D栋写字楼四楼），具体见当天交易中心电子屏幕）履约担保证件履约担保（保函）金额为合同价格的5%签订合同期限发出中标通知书后的30天内。第3章投标须知3.1总则广州开发区市政工程公司就2018年科学城市政设施养护工程项目进行公开

4、招标,现请愿意承担该项目的企业按本招标文件的规定提交投标文件。工程概况及本次招标发包的合同工作范围详见招标公告与施工合同文本。项目名称：2018年科学城市政设施养护工程项目本工程建设资金来源：区财政资金。投标人的资格投标人应是满足招标公告要求的企业法人。本合同工程采用资格后审。评标时，由评标委员会根据本招标文件的规定对投标人的资格条件进行详细审查。审查不合格的投标人投标文件将按废标处理。在整个招标投标过程中，招标人或招标人的主管部门及监督部门均有权对投标人提交的报名文件、投标文件等材料的真实性进行核查。若经证实，投标人所提交的相关材料存在造假行为，则招标人将有权取消其投标资格或取消其中标资格。

5、若双方已签订了施工合同，招标人亦有权单方终止该施工合同。签订合同前，招标人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料，若投标人未能按要求提交，则招标人将取消其中标资格。投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。不论投标人是否中标，投标人购买招标文件等的费用一律不予退还及补偿。中标人按广州市发展改革委转发省发展改革委关于规范公共资源交易服务收费及有关问题的通知（穗发改2017811号）文件的规定，向广州公共资源交易中心代缴交易服务费，交易服务费的金额为中标总金额的0.9%。，其费用包含在中标人投标报价中，招标人不另行支付。招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保

6、密，违者应对由此造成的后果承担责任。除本次招标另有规定外，投标文件一律不予退还。对未中标的投标文件，招标人将按国家基建档案管理规定进行保管及销毁。3.2招标文件招标文件包括下表所列文件和按第卷号章号名称I商务文件1招标公告2投标须知前附表3投标须知4合同条件5银行履约保函6投标报价书、投标技术性响应承诺书、法定代表人证明书和授权委托书(格式)7投标辅助资料8评标办法n技术条款招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件及相关招标资料有疑问的,可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。网上答疑的操作指南为：登陆广州公

7、共资源交易中心网站一进入“项目招标答疑”专区一通过项目编号或名称找到所需的项目一在上述的答疑时间内点击“提问”一输入密码(密码为：)进入到提问区域一无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。20日停止质疑。招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并经招标监管机构备案后，方可在交易中心网站“招标答疑”专区发布。，视作已发放给所有投标人。，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。招标文件的修改，招标文件的修改经招标监管机构备案后，在广州公共资源交易中心网站发布，一经发布，视作已发放给所有投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内

8、容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。投标人应及时通过广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标文件修改。3.3投标文件的编制投标人的投标文件一本成册不分卷，并按照本投标须知(1) 投标报价书；(2) 投标技术性响应承诺书(必须按照招标文件中提供的投标技术性响应承诺书进行承诺)；(3) 法定代表人证明书及授权委托书(投标文件正本中须放原件)；(4) 投标辅助资料；(5) 资格审查资料(资格审查资料的编制具体按招标公告中投标人合格条件来编制);(6) 养护维修服务方案；(7) 投标人按本投标须知要求提交的或认为需要提交的其它资料；:按委托合同结算条款约定编制工程结算，并经开发区财政局评审确定

9、工程结算价，实际支付价二评审的工程结算价(未执行中标结算下浮率前)x(1中标结算下浮率)。投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率，投标报价不得高于最高投标限价，投标人的报价下浮率为投标报价下浮率0%投标人所报投标报价下浮率大于20%的，需提供有效分析说明，不提供或经评委认定为低于成本价，则按无效标处理。，中标人提交的上述资料中的任何部分经招标人确认后将列入合同文件。，填写投标报价书。本项目实行大包干形式承包任务，包括所有施工设备费、设施费、劳务费、材料费、检验试验费、管理费、利润、措施费(含安全防护和文明施工措施费用、其他措施项目费)、迁移养生费用、余泥渣土运输与排放费用、因地形影响

10、造成的场内料具二次运输、完工清场后的垃圾外运、施工材料堆放场地的整理、规费以及合同明示暗示的所有一般风险、责任和业务等一切费用，并考虑到应承担的风险。，应仔细阅读和理解招标文件中有关项目概况、服务质量要求标准、工程内容及其它要求、其他有关说明、合同义务和费用条款等，并充分考察施工现场情况和条件(包括地下情况、交通条件、水电条件、场地条件等)，结合投标人自身条件进行报价。，根据有关规范、规定，施工现场实际情况，施工方案，企业定额及市场价格，参考建设行政主管部门和工程造价主管机构的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险综合报价。，投标人的报价下浮率为投标报价下浮率0%投标人的投标报

11、价下浮率大于20%的，需提供有效成本分析说明。不提供或经评委认定为低于成本价，则按无效标处理。，第三位小数四舍五入。，其有效期为90天。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。，但最长不超过90天。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求。若投标人拒绝招标人的要求，按投标人放弃投标处理，但可在原定有效期期满后收回投标保证金；若接受招标人的延期要求，则投标文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第，招标人委托广州公共资源交易中心具体实施保证金的收取和退还工作。，其缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准。，其投标文件不参与资格审查和评标，作废标处理

12、。，中标人的投标保证金在中标人按规定提交了履约担保证件并签订合同后5天内退还。，招标人可以没收投标保证金。(1) 投标人在投标有效期内撤回投标标书；(2) 中标人未在规定期限内按要求递交履约担保；（3）中标人未在规定期限内签署合同协议，由采购人指定的任务进行施工，具体任务有不确定性，故本项目不组织现场勘察。，招标人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。对不进行现场察勘而造成的投标人信息缺失和投标失误，招标人不予负责。投标文件的份数和签署要求，且不得采用活页装订。投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。投标文

13、件正本电子版光盘2份，投标时放在副本密封袋里面。，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人或其委托代理人签名，由委托代理人签名的均需在投标文件附上法定代表人授权委托书。招标文件的附格式中有明确盖章、签名位置的，须按格式所示进行。副本采用正本复印，但封面需签名、盖章。，若为了改正错误必须这样做时，均应由投标人代表在修改处加盖投标人公章和签名确认，投标报价书不能修改，否则开标时作废标处理。当正本与副本不一致时，以正本为准。，须同时提交由法定代表人授权委托书。3.4投标文件的提交，在内封套面上标明“正本”或“副本”字样并加盖公章；投标文件正本电子版光盘2份，投标时放在副本

14、密封袋里面；再将正、副本用一个外封套包装密封并加盖公章，外封套面上均必须写明：招标人名称：广州开发区市政工程公司招标人地址：广州市黄埔区建业一路7号项目名称:2018年科学城市政设施养护工程项目在2018年月日时（规定的开标日期和时间）前不准启封投标人的名称、地址、联系电话，盖投标人公章，否则作废标处理。;企业法定代表人证明书；法定代表人授权委托书（仅限于非法定代表人参加投标报名活动时提供）；法定代表人或被授权委托人有效的身份证原件及复印件）在递交投标文件截止时间前将投标文件送达广州公共资源交易中心黄埔交易部（地址：广州市黄埔区水西路32号四楼（汇丽国际D栋写字楼四楼）。开始接收标书时间为20

15、18年月日时分，截止时间为2018年月日时分。招标人将拒绝接收非投标人法定代表人或其委托代理人面交的投标文件。，则招标文件规定的招标人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间。若投标人拒绝招标人的要求，作投标人放弃投标处理，但可在原定有效期满后收回投标保证金。在第，招标人将拒收。，必须在第，并标明“撤回”字样。递交投标文件截止时间后，投标文件将按机密件集中封存在广州公共资源交易中心封标室里，在开标前，在广州公共资源交易中心见证下，再由招标人或招标代理取出。3.5开标和评标月日时在广州公共资源交易中心黄埔交易部（地址：广州市黄埔区水西路32号四楼（汇丽国际D栋写字楼四

16、楼）召开开标会议。法定代表人或其委托代理人（须携带企业法定代表人证明书原件；法定代表人授权委托书原件（仅限于非法定代表人参加投标报名活动时提供）；法定代表人或被授权委托人有效的身份证原件及复印件、投标保证金凭证复印件）须准时参加会议并签到，否则视其为放弃投标，其投标文件不被招标人打开。，招标代理公布各投标人名称、投标报价下浮率和投标文件中其他需要宣布的内容投标人在开标记录表上签字。招标人公布中标结果之前，各投标人的投标文件的编制、评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或招标代理机构或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消中标资格。投标文件的澄清

17、为了有助于投标文件的检查和评审，评标委员会可按有关规定要求投标人澄清其投标文件。评标委员会的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。除了按第，投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。算术错误的改正，详见第8章评标办法投标文件的评比招标人仅对根据本招标文件中评标办法通过资格审查及符合性审查评审的投标文件进行评比。3.6决标、中标通知和签订合同，确定推荐中标人。，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。，将否决本工程的所有投标，对本工程重新招标。，招标人将退还中标人的投标保证金，除此以外，招标人不承担任何责任，也不对投标人作任

18、何解释和说明。，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分所有未中标的投标人可通过广州公共资源交易中心网站查询中标结果，不再另行通知。，招标人可在投标有效期内先发中标意向书，邀请拟予中标的投标人前来商谈合同事宜，谈定后再发中标通知书。中标人应在中标通知书发出后的10个工作日内向招标人支付合同总价5%勺履约保证金。履约保证金应采用第5章内规定的格式，采用银行履约保函的形式递交。若中标人没有违约行为，合同期满后银行保函自动失效。对于因中标单位原因提前解除合同的、或造成养护受到较大损失的，或在服务期发现原投标材料有虚假证明的，报经招投标管理部门认定属实后，依法

19、进行处罚。同时，出具银行保函的银行或担保机构对该违约责任负有不享有先诉抗辩权的连带责任。，按招标人通知的时间，由法定代表人或委托代理人前来履行签订合同手续。若中标人在招标人发出中标通知书后发生第及，则招标人可以取消其中标资格，并没收其投标保证金。由第二中标候选人补上，如此类推。如果本工程的三名推荐中标候选人都发生第，则本次招标失败，重新进行招标。，若投标文件与招标文件的实质性条款存在冲突，签订合同时，按招标文件内容进行修正；结算时若出现合同条款与招标文件实质性要求不一致时，以招标文件为准。发生以上两种情形，中标单位均不得拒绝。中标人在签订施工合同前还须提交的资料为负责本合同工作的项目负责人和主

20、要人员名单及其联系方式，并提交相符负责人和主要人员相关证件的复印件（资料需加盖公章）。第4章合同条件广州市建设工程施工合同工程名称：2018年科学城市政设施养护工程项目工程编号：工程地点：广州市科学城发包人：广州开发区市政工程公司承包人：广州市城乡建设委员会制定广州市工商行政管理局二一年月第部分协议书第二部分通用条款第三部分专用条款第四部分附件第一部分协议书发包人：（全称）广州开发区市政工程公司承包人：（全称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：2018

21、年科学城市政设施养护工程项目工程地点：广州市科学城工程内容：预养护、修复养护、专项养护、升级改造服务等，以及采购人根据工作需要下达的其他设施维护任务，具体以采购人下达的市政公用维修工程项目审批申请表为准。工程规模：3000万元，具体以采购人下达的市政公用维修工程项目审批申请表为准，最终工程量以竣工图或维修任务验收单工程量为准，最后造价以广州开发区财局审核为准。二、工程承包范围承包范围：2018年科学城市政设施养护工程项目承包方式：乙方不得擅自将工程转包或分包。三、合同工期具体实施时，以发包人下达的每一项市政公用维修工程项目审批申请表为任务来源，当累计结算送审金额达到3000万或服务期达到2年时

22、，即为合同服务期满。四、质量标准工程质量标准：本格等级。五、合同价款合同总价（中标价）不超过：元（大写）：。项目单价：中标下浮率为%。详见承包人的投标报价书（招标工程）；六、组成合同的文件组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.2款赋予的规定致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支

23、付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间：年月_日本合同订立地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。发包人：（盖章）广州开发区市政工程公司承包人：（盖章）地址：广州市黄埔区东区建业一路7号地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：项目负责人：项目负责人：经办人：经办人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱：电子邮箱：文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持第二部分通用条款按广州市建设工程施工合同(SF-2013-0204)通用条款执行(略)文档来源为：从网络收集整理.word版

24、本可编辑欢迎下载支持第三部分专用条款1.所采用的书面形式包括:文书；信件；电报；传真；电子邮件;其他：2合同文件及解释组成合同的其他文件：/。4. 语言及适用的法律、标准与规范约定适用的标准、规范的名称：国家现行建设工程标准、规范5. 施工设计图纸发包人提供施工设计图纸(1) 提供的时间：下提供的数量：按任务需要确定6. 通信联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1) 各方通讯地址和设计人：发包人:广州开发区市政工程公司通讯地址：号收件人：邮政编码：承包人：通讯地址：收件人：邮政编码：监理人：通讯地址：收件人：邮政编码：工程造价咨询人：通讯地址：收件人：邮政编码：7. 工程分包未经发包

25、人同意，承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方,也不得将合同工程主体结构、关键性工作分包给第三方。文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持.19. 发包人发包人完成下列工作的约定（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：按照招三天完成。（2）施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前10天内发包人将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场附近。施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、通讯等费用已包含在本合同价款内，承包人安装独立的施工用水、用电计量表，按水表、电表实际用量缴回水电费给供给单位。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自

26、行发电、自行供水等）所发生的相关费用发包人不再补偿。（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：开工前十天（4）提供施工所需的有关资料的时间：开工前十天（5）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：开工报建所需相关证明文件，其中施工临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续由承包人自行办理。（6）现场交验的时间：开工前五天以书面形式交验（7）提供标准与规范的时间：发出具体工程任务单后五天内发包人向承包人免费提供有关技术资料4份。承包人不得将本工程施工图和有关技术资料提供或借用给与本工程无关的人员和单位。（8）组织图纸会审和设计交底的时间：开工前五天（9）协调处理施工周围场地

27、系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：由承包责保护及损坏后的维修，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。委托承包人办理的工作有：对承包人已在投标时审慎报价，有关费用已包含在合同总价，发包人不再作补偿。19.3提供施工场地的时间：开工前三天19.4支付款项（1）工程款支付期限按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。另作约定：按进度支付（2）工程款支付方式按协议书所注明的银行账户转账。支票支付。其他方式：支票支付或银行帐户转帐支付。20. 承包人承办人完成下列工作的约定（3）提交支付申请和工程款额报告期限文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下

28、载支持.按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。另作约定：按进度提交（5）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：无。_（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：按本合同的通用条款。（8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：由担任何费用。因施工过程造成的破坏，由承包人负责其翻修费用及赔偿责任。（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：承包人必须按广州市文明施工管理有关规定和建设单位的有关规定执行，做好施工场地的文明施工措施，符合有关部门的文明施工要求；

29、在竣工后搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，并使竣工现场干净、整齐。有关费用已包含在合同价款内。承包人文明施工措施不能满足施工合同约定的，发包人不予支付文明施工措施费用。（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件按通用条款第82.2款规定提交。另作约定：/20.4承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：/21.现场管理人员任命和更换21.1 发包人现场管理人员任命和更换：/21.2 承包人代表任命和更换：/21.3 监理工程师代表任命和撤回：/造价工程师代表任命和撤回：/21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：/_25.承包人代表25.1 承包人任命（）为承包人代表，其

30、通讯方式为通讯地址：邮政编码：联系电话：传真号码：26.指定发包人26.1 依法指定的发包人（1）实施、完成部分永久工程的分包人：_/_（2）提供材料和工程设备、服务的分包人：厶28.工程担保28.1 承包人提供履约担保的约定（1）履约担保的金额：（大写）（小写）（2）提供履约担保的时间：签订本合同时。文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持.另作约定：本合同签订后5日内，承包人向发包人提交担保金额为中标价5%的履约担保（即元），以银行或经甲方认可的担保公司出具的无条件、不可撤销保函形式提交。银行出具保函的，银行须为广州市分行及以上级别的银行或其授权开具，保函有效期至工程竣工

31、验收合格之日。履约保函到期但工程尚未竣工的，承包人应自觉办理保函延期手续，确保担保期限不出现空缺，否则，发包人不予支付工程款。履约担保的返还方式：在工程验收合格后返还承包人。28.8担保内容、方式和责任等事项的约定：承包人提交的履约担保是对本合同约定的承包人的全部义务（包括但不限于承包人违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，承包人的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，发包人均有权提出索赔。31. 不可抗力31.1 （4）不可抗力的其他情形：/32. 保险32.1 委托承包人办理保险的事项有：通用条款第32.1款的第（1）项；通用条款第32.1款的第（2）项；通用条款第32.1款的第（3）

32、项；通用条款第32.1款的第（4）项。办理保险所需费用已包含在工程价款中，发包人不另行支付。32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：另行约定33. 进度计划和报告33.3承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：定标后工程师确认的时间：发包人收到承包人提供的施工方案后7个工作天内。群体工程中有关进度计划的要求：按双34. 开工34.2 监理工程师在本合同签订后的（7）天内签发开工令。按通用条款规定的_/_天。另作约定：/35. 暂停施工和复工35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：_/_38.竣工日期38.1 计划竣工日期：年月42.质量标准42.1 约定的工程质量标准

33、（1）合同工程质量标准：按广州市地方标准有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。(2)工程质量验收标准：按广州市地方标准有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。且工程施工质量必须一次性验收合格，否则承包人将按每次5000元向发包人支付违约金，并无条件整改直至合格，同时工期不予顺延，由此导致工期延误的，承包人另需承担相应的违约责任。45.安全文明施工45.5 治安管理：按通用条款的规定。另作约定：48. 发包人供应材料和工程设备48.1 约定供应的材料和工程设备发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”

34、，作为本合同的附件。48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：/49. 承包人采购材料和工程设备49.1 承包人采购材料和工程设备按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。另作约定：(1)工程的材料由承包人严格按设计要求的规格、型号及国家相关标准进行采购，工程所需的材料及设备由承包人采购供应至施工现场。本工程使用的工程材料，须有建材质检部门的检验报告和产品合格证，并提供书面材料给发包人及监理公司确认，承包人采购之材料所需费用均已包含在本合同约定的工程造价之中。(2) 承包人应按照施工组织计划在材料使用前30天前提出材料采购计划，确保工期按时进行。如需甲方提供的材料及成品，同样需在30天前提出

35、计划，如承包人未履行此提前告知的义务，相关损失均由承包人负责赔偿。49.2承包人供货要求：工程所需材料、设备，如规格、品种或材质不能满足本合同工程的要求，必须以其它规格、品种代替或加工处理，要求代替品不低于原设计技术、规格及质量标准,并应征得发包人同意，在办理有关变更手续后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费用，由承包人负责。49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：/50. 材料和工程设备的检验试验50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备(1)种类：原材料，成品、半成品及现场制作成品、半成品(2)检测机构：中修工程以上(含中修)按见证采样要求由现场监理人员见证取样送往广州市建设

36、局备案有市政资质的检测中心检验，若部分材料上述检测中心不能检验的，则送发包人认可的检测机构检测。检验结果经监理工程师和发包人认可后才可以使用。51. 施工设备和临时设施51.1 承包人配置施工设备和临时设施按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。另作约定：/51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：/53.隐蔽工程和中间验收53.1 中间验收的部位有：按工程验收规定，属于隐蔽工程的由双方验收签证。55. 工程试车55.1 试车内容不需要试车的，本条不适用。需要试车的，试车的内容和要求：有关费用已包含在本合同总价款内，由承包人承担。56. 工程变更56.4承包人提出工程变更建议发包人采纳承

37、包人建议带来利益的计奖方法：/58.竣工验收58.1 竣工验收标准合同工程竣工验收标准：按广州市城市道路养护技术规范DBJ440100T16-2008标准验收。58.10 竣工清场按通用条款规定。另作约定：工完料净场地清/58.11 施工队伍的撤离按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。另作约定：/59.缺陷责任与质量保修59.1 缺陷责任期计算缺陷责任期：1年内59.8 质量保修期计算质量保修期：详见质量保修书61.工程量61.1 清单工程量包括的工作内容按通用条款规定。另作约定:63.暂列金额63.1 合同工程的暂列金额为/元。65.暂估价65.1 招标暂估价项目必须招标暂

38、估价项目合同双方当事人的权利、义务材料、工程设备：/专业工程：/65.3 非招标专业工程款的确定按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。另作约定：/66.提前竣工奖与误期赔偿费66.1 提前竣工奖（1）提起竣工奖额度没约定提前竣工奖的，本款不适用。约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元。（2）提前竣工奖的最高限额按通用条款规定为合同价款的5%即/元。另作约定：/66.2误期赔偿费（1）每日历天应赔偿额度为/丿元。（2）误期赔偿费的最高限额按通用条款规定为合同价款的5%另作约定：1、当发包人下发市政公用维修工程项目审批申请表任务时，承包人应及时响应市政公用维修工程项目审批申请表的相关内容。2、

39、如果检查发现承包人，未按规定的时间节点完成市政公用维修工程项目审批申请表的内容时，每发生一次，先发书面整改通知，如承包人仍然无法按照市政公用维修工程项目审批申请表执行任务时。每发生一次，承包人支付10000元误期赔偿费。对此，承包人不得有异议。3、如果发包人连续二次发出书面整改通知或书面警告，警告发出后3天内，主要工序的工期延误仍然超过5天，发包人将作为不良纪录报区建设行政主管部门备案或终止合同并处罚承包人5万元误期赔偿费。对此，承包人不得有异议。4、工程质量方面的违约责任：（1）承包人必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求，严禁假冒伪劣产品

40、，严禁以次充好，严禁未经发包人批准即以其他产品（包括承包人的产品）顶替本合同及招投标文件中规定的产品。承包人在施工中偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件或设备、不按照工程设计图纸、施工技术标准施工，或者未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样送检的，应负责无偿修理或返工，并应支付合同价款百分之二的违约金给发包人。（2）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修复，发包人可委托其他单位修复，所需费用由承包人承担，发包人可在工程质量保修金中抵扣，保修金不

41、足抵扣的，由承包人另行支付。（3）对施工质量问题存在争议，应请国家认可的第三方机构出具检测报告，检测费用由责任方承担。67. 工程优质费67.1 工程优质费的计算方法没约定工程优质费的，本款不适用。约定工程优质费的，其计算方法：/67.2 工程优质费的计算额度：按通用条款规定计算。另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：国家级质量奖，合同价款的/%；省级质量奖，合同价款的/%；市级质量奖，合同价款的/%。68. 合同价款的约定与调整68.2 合同价款的调整事件按通用条款规定的调整事件。另作约定：采用可调价格合同，合同价款调整方法：工程任务由发包人具体指定，并以下达的

42、书面任务书为准。项目实施过程中对已完成的服务，由发包人或其委托的第三方核实工程量。送审的每项任务（以任务单为准）均需达到验收标准,即按要求完成任务、维护期满并经验收合格。由承包人定期（原则每两个月一次）累计汇总已达到要求的任务单，编制结算书向发包人申报结算。计价原则如下:1、工程量根据工程任务单、工程验收证明书、工程核实表计算。2、执行标准（如适用）：1）执行国家标准GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范、市政工程工程量计算规范、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范等相关规范。2）执行广东省造价管理部门编制的最新的广东省市政工程综合定额、广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额、广东省建筑

43、与装饰工程综合定额、广东省建筑工程综合定额、程材料（设备）厂商价格信息调整，缺项材料参考同期市场价。4）执行施工时期广东省和广州市造价管理部门颁发的最新计价程序和计价依据。5）规费和税金根据广东省和广州市各部门颁发的最新标准进行取费。6）除以上执行标准，也应结合开发区相关评审规定执行。3、单项项目完成后，承包人应在2个月内报送结算及验收，送交广州开发区财局审核，财局审核价（指未执行中标下浮率前审核价）乘以中标下浮率后作为财局审定价，工程款最终以财局审定价为准。68.2 （1）调整合同价款的其他事件： 发包人指派新的工作。68.3工程未编制预算送审财政局或有设计变更及工程量调整的，则编制结算资料

44、送审财局，参照68.2计价原则并按中标下浮率计算最终工程结算价格，最终结算价格以财政局审批结果为准。72.工程变更事件72.4 调整承包人报价偏差的方法按通用条款的规定调整。按照下列方法调整：按工程计价程序按穗建造价201031号文执行，综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润，并考虑风险因素，规费、堤围防护费与税金不纳入综合单价计 暂列金项目变更和漏项及新增加的工程项目，按照2010年广东省市政工程综合定额、2010年广东省园林绿化工程综合定额、2010年广东省建筑工程综合定额、2010年广东省安装工程综合定额、2010年广东省建筑与装饰工程综合定额计算直接费。投标报价已有的材料按投

45、标报价中材料价作为结算材料价，投标报价没有材料价按广州市建设工程造价管理站同期广州地区建设工程材料综合价格计算；若广州市建设工程造价管理站同期广州地区建设工程材料综合价格没有的材料单价按广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息计算；若上述建设工程材料指导价均没有的材料单价，凭监理单位及甲方确认的与市场价相符的有效发票材料单价为参考，或财局委托的造价评审单位市场询价计算材料单价。根据以上原则计算工程总价，再按中标下浮率计算最终工程结算价格。下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=（招标控制价-中标价）/招标控制价）。工程量和综合单价由施工单位报请设计单位、监理单位、建

46、设单位审核，审核意见仅作为投资控制的参考，但不作为结算依据，最终结算价格以财政局审批结果为准（注：经确认的变更及新增部分工程量可并入过程计量请款，只能按增加价款60%申请进度款）。 承包人的投标单价浮动值不得超过发包人招标备案相应项目预算单价的正百分之十，凡超过正百分之十的项目一律按备案预算单价进行结算。 施工过程中若因投资主体变更导致工程投资减少，发包人有权单方面取消相应项目的工程量，发包人将在变更内容确定之后三个工作日内以书面形式通知承包人。本工程最终的工程结算文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持总价结算金额以财政局审批结果为准。73.工程量偏差事件73.2 调整分布

47、分项工程费的方法调整结算分部分项工程费：按通用条款的规定调整。按照下列方法调整：按工程变更方法调整计价73.3调整措施项目费的方法调整结算措施项目费：按通用条款的规定调整。按照下列方法调整：措施费按实结算。75.现场签证事件75.3 现场签证报告的确认提交现场签证报告的时间：按通用条款的规定的时间提交。另作约定：按工程变更方法调整计价支付事项78.2计算利息的利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。另作约定：78. 预付款78.1 预付款的约定及管理（1）预付款的约定没约定预付款的，本条不适用。约定预付款的，预付款按每次工程任务单价款50%支付，具体按81.1款执行。（2）预付款的最高限额

48、按通用条款规定为合同价款的50%另作约定：/78.2 提交预付款支付申请期限：按承包人在完成本款三项工作后的7天内。另作约定：单项工程任务单下达后10天内79.4 预付款抵扣方式预付款按照每期中应支付工程款的_%扣回，直到扣完为止。其他方式：/80.安全文明施工费80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额（1）内容和范围按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。另作约定：/（2）安全文明施工费的总金额为元。80.2 支付申请的提交与核实按通用条款的规定。另作约定：80.3 费用支付安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：按通用条款的规定。另作约定：按95.5款执行。81.进度款81.

49、1 约定支付期限和提交支付申请（1）支付期限以月为单位。以季度为单位。以形象进度为准，具体为：1）2）81.1 （11）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：（2）政府资金投资工程的支付期、支付办法按通用条款的规定。另作约定：1、单项项目完成后，承包人应在2个月内报送结算及验收，送交财局审核，财局审核价（指未执行中标下浮率前的审核价）乘以中标下浮率后作为财局审定价，工程款最终以财局审定价为准。2、（1）单项项目市政公用维修工程项目审批申请表中的费用预算价20万以下（含20万元），完工后验收合格，结算经财局审定后，按照财局审定价，支付至97%（2）单项项目市政公用维修工程项目审批申请表中的费用预算

50、价20万以上，承包人进场后，按照费用预算价，支付50%乍为工程预付款。（3）当单项项目累计付款总额（含20万元以上的预付款和20万元以下的结算款）达到项目控制价的50%寸，停止拨付工程款。（4）当单项项目累计送审金额达到项目控制金额后，继续拨付工程结算款，拨付方式为：按每一个单项项目财局审定价作为支付依据，支付至97%（5）当本合冋终止（服务期满）时，结清工程结算款，拨付方式为：每一个单项项目结算经文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持.财局审定后，按财局审定价作为支付依据，支付至97%(6) 余款3%为工程质量保修金，保修期以单项项目验收证明书正式验收日期之日起计算，保修

51、期为承包人投标承诺的且不低于国家规定的保修标准的期限。(7) 保修期内如出现相关施工质量问题，承包人须在承诺的时间内及时响应维修，若出现响应维修不及时，建设单位有权委托其他施工单位进行维修，相关维修费用将在保修金中扣除，当保修金不足以支付维修费用时，建设单位有权向承包人索赔相关维修费用。(8) 保修金一般在全部单项项目均已达到保修期满后，14天内一次性结清，在扣除发包人委托其他单位对质量问题发生的维修费用后，余款无息退还。保修金退还后，不能免去承包人的保修责任，工程保修项目的保修期以工程保修完成之日起，按本合同及附件约定包修改期顺延。(9) 承包人须及时报送单项工程项目结算资料，并严格控制累计

52、结算送审金额不得超过合同总价，如发生最终结算价超出合同总价，则超出部分发包人不予支付。3、本合同涉及的工程款项支付时间不包括项目建设单位和财政主管部门审批、支付时间。82.竣工结算82.1竣工结算的程序和时限：按通用条款的规定办理。另作约定：(1)发包人收到承包人的竣工结算报告及结算资料后经财政评审，评审结果确定并且拨付到账后，承包人提出支付申请后28天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。(2)工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求

53、交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。若承包人在工程竣工验收后二年内不能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，则工程款或余款不再支付。(3) 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款关于争议的约定处理。(4) 承包人须及时报送单项工程项目结算资料，并严格控制累计结算送审金额不得超过合同总价。83.结算款83.1提交竣工支付申请(1) 竣工支付期限按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。另有约定：按81.1款执行。(2) 政府资金投资工程的支付期、支付办法按通用条款的规定。另作约定：按81.1款执行。84. 质量保证金8

54、4.2 质量保证金的约定与扣留（1）质量保证金的约定按通用条款规定为合同条款的5%即元另有约定：结算价的3%（2）质量保证金的扣留5%扣留。14天内。按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的另有约定：按支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。85. 最终清算款85.1 提交最终清算支付申请（2）最终清算支付时限按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的另有约定：86. 合同争议86.4 调解或认定争议调解或认定机构：按通用条款的规定。另有约定：（1）（2）（3）86.6仲裁或诉讼解决争议的最终方式：向广州仲裁委员会申请仲裁。向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。91.保密要求91.1 提供保密信息的期限：94.合同份数94.1 约定提供合同文件提供合同文本：按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。另有约定：94.2 正副本效力合同的份数：正本贰份，副本陆份。其中：发包人正本壹份，副本叁份;承包人正本壹份，副本叁份。95.补充条款95.1承包人应根据现场实际情况考虑切实可行的施工方案及费用，发包人一旦接受承包人的方案，发包人不再补偿因施工方案改变而引起的任何费用。施工过程中由于承包人的施工方案未考虑周全而造成的经济损失（包括调整施工方案所增加的费用）由承包人负责，情况严重时发