最新精选二级建造师《建设工程法规及相关知识》考前复习题型及知识点解析(共70)套第(48)

1、最新二级建造师建设工程法规及相关知识职业资格考前练习一、单选题1.能够充分体现被代理人意志的代理属于()，也称作“意定代理”或“任意代理”。A、委托代理B、法定代理C指定代理D、表见代理本题答案与相关知识点解析【知识点】：第1章第3节代理的法律特征和主要种类【答案】：A【解析】：委托代理按照被代理人的委托行使代理权。 因委托代理中， 被代理人是以意思表示的方 法将代理权授予代理人的，故又称意定代理或任意代理。2.施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。A、因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B、因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C

2、因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D、因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延本题答案与相关知识点解析【知识点】：第4章第1节违约责任及违约责任的免除【答案】：C【解析】：合同法 规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.下列关于投标保证金的说法中，正确的是()。A、 投标保证金一般不得高于标底的2%B、招标人在投标有效期内可挪用投标保证金C投标保证金的有效期与投标有效期相同D、实行两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提

3、供本题答案与相关知识点解析【知识点】：第3章第1节投标人、投标文件和投标保证金【答案】：C【解析】：招标投标法实施条例 规定， 招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的， 投 标保证金不得超过招标项目估算价的2%。招标人不得挪用投标保证金。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。4.下列关于出卖人交付标的物的表述中，符合法律规定的是()。A、出卖具有知识产权的计算机软件，除法律另有规定或当事人另有约定的外，该软件 的知识产权归买受人B、标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品时，买受人收到该产品的权利凭证即 为交付C交付

4、期限的约定不明确，出卖人可以随时交付标的物D、除非当事人另有约定或法律另有规定，标的物的所有权自交付时转移 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第4章第3节买卖合同的法律规定【答案】：D【解析】：出卖具有知识产权的计算机软件等标的物的， 除法律另有规定或者当事人另有约定的以 外，该标的物的知识产权不属于买受人。标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品， 当事人对交付方式约定不明确， 且依照 合同法第61条的规定仍不能确定的，买受人收到约定的电子信息产品或者权利凭证即 为交付。当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的， 可以协议补充； 不能达成补充协 议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定

5、。5.推荐性国家标准由()制定。A、国务院工程建设行政主管部门B、国务院标准化行政主管部门C国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合D、国务院发展改革主管部门本题答案与相关知识点解析【知识点】：第7章第1节工程建设标准的分类【答案】：B【解析】：推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。6.按照建筑业企业资质管理规定 ，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续或建筑业企 业被依法终止的，其资质证书将被()。A、撤回B、撤销C注销D、吊销 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第2章第2节企业资质的法定条件和等级【答案】：C【解析】：有下列情形之一的， 资质许可机关应当依法注销建筑

6、业企业资质， 并向社会公布其建筑 业企业资质证书作废，企业应当及时将建筑业企业资质证书交回资质许可机关:(1)资质证书有效期届满，未依法申请延续的；(2)企业依法终止的；(3)资质证书依法被撤回、撤销或吊销的；(4)企业提出注销申请的；(5)法律、法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情形。7.王某经考试合格取得了二级建造师资格证书， 受聘并注册于一个公路路面工程公司，按 照注册建造师管理规定 ：王某可以担任()施工的项目负责人或进行相关工程服务。A、公路工程B、公路路基工程C公路交通工程D、公路路面工程 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第2章第3节建造师的受聘单位和执业岗位范围【答案】：

7、D【解析】：A选项为施工总承包资质序列中的企业，王某注册的是专业承包资质的企业。B、C、D选项均为专业承包公司的类别，但B、C项超出了聘用单位业务范围，故本题只有D选项正确。8.某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照()。A、一般保证承担保证责任B、连带责任保证承担保证责任C部分连带责任保证承担保证责任D、由双方认定的第三方确定保证责任本题答案与相关知识点解析【知识点】：第1章第7节建设工程保证担保的方式和责任【答案】：B【解析】： 保证方式分为一般保证和连带责任保证两种方式。当事人对保证方式没有约定，则按连带责任保证承担保证责任，故答案为9建筑地面设计规范GB

8、50037-96中，GE代号表示此规范是()。A、强制性国家标准B、推荐性国家标准C强制性行业标准D、推荐性行业标准本题答案与相关知识点解析【知识点】：第7章第1节工程建设标准的分类B。【答案】：A【解析】： 强制性国家标准的代号为GB，推荐性国家标准的代号为GB/T。10.根据 企业安全生产费用提取和使用管理办法的要求， 施工单位安全费用不可用于()。A、临时安全防护设施支出B、应急演练支出C新建项目安全评价D、安全生产宣传支出本题答案与相关知识点解析【知识点】：第6章第3节施工现场安全防范措施和安全费用的规定【答案】：C【解析】：企业安全生产费用提取和使用管理办法 规定， 建设工程施工企业

9、安全费用应当按照 以下范围使用：(1)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含三同时要求初期投入的安全设施)，包括施工现场临时用电系统、 洞口、临边、 机械设备、 高处作业防护、 交叉作业防护、 防火、 防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全 防护等设施设备支出；(2)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；(3)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；(4)安全生产检查、评价(不包括11.对危险废物的处置方法，下列说法错误的是()。A、对贮存危险废物的容器和包装物，必须经过消除污染的处理，方可使用B、危险废物排污费用于污染环境的

10、防治，不得挪作他用C从事处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案D、因发生事故造成危险废物严重污染环境的单位，必须向环境保护主管部门备案 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第5章第1节施工现场固体废物污染防治的规定【答案】：D【解析】：收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作 他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。A正确。危险废物排污费用于污染环境的防治，不得挪作他用。B选项正确。产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施 和应急预案， 并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案； 环境保护

11、行政 主管部门应当进行检查。C选项正确。因发生事故或者其他突发性事件， 造成危险废物严重污染环境的单位， 必须立即采取措 施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染12.下述选项中，属于建设工程安全生产管理条例中规定的专职安全生产管理人员应具 备的条件是()。A、取得二级建造师资格B、取得安全生产考核合格证书C具有中专及以上学历D、具有技术员及以上资格本题答案与相关知识点解析【知识点】：第6章第2节施工单位安全生产教育培训的规定【答案】：B【解析】： 专职安全生产管理人员应持证上岗，取得安全生产考核合格证书。13.关于竣工验收，下列说法正确的是()。A、建设单位收到工程竣工报告后，应

12、当组织有关单位进行竣工验收B、在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告C实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收D、竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求本题答案与相关知识点解析【知识点】：第7章第4节竣工验收的主体和法定条件【答案】：A【解析】：建设工程质量管理条例第16条规定：建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组 织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A选项正确。B选项错，工程竣工报告是在组织竣工验收前需要施工单位提供的资料。C选项错，应由建设单位组织。建设单位收到竣工验收报告后， 应及时组织有设计、 施工、 工程监理等有关

13、单位参加的 竣工验收， 检查整个工程项目是否已按照设计要求和合同约定全部建设完成， 并符合竣工验 收条件。D选项表述不完整。14.申领文物保护工程资质证书，应当具备的条件不包括()。A、有取得文物博物专业技术职务的人员B、取得中级以上技术职务证书和职业健康证书C有从事文物保护工程所需的技术设备D、法律、行政法规规定的其他条件本题答案与相关知识点解析【知识点】：第5章第3节在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定 【答案】：B【解析】： 申领文物保护工程资质证书，应当具备下列条件：(1)有取得文物博物专业技术职务的人员；(2)有从事文物保护工程所需的技术设备；(3)法律、行政法规规定的其他

14、条件。15.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，在试用期内，甲公司对王某()。A、不得解除劳动合同B、支付的工资不得低于合同约定的工资C发给的工资不得低于单位所在地的最低工资标准D、工资不得低于本单位最低档工资本题答案与相关知识点解析【知识点】：第4章第2节劳动合同订立的规定【答案】：C【解析】： 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。在试用期中， 除劳动者有劳动合同法第39条和第40条第1项、第2项规定的情形外， 用人单位不得解除劳动合同。 用人单位在 试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理

15、由。16.某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成7人死亡事故，有关部门可以给予该施工企业的罚款限额是()。A、10万元以上20万元以下B、20万元以上50万元以下C、50万元以上100万元以下D、200万元以上500万元以下本题答案与相关知识点解析【知识点】：第6章第4节违法行为应承担的法律责任【答案】：C【解析】：发生生产安全事故， 对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外， 由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(1)发生一般事故的，处20万元以上50万元以下的罚款；(2)发生较大事故的，处50万元以上100万元以下的罚款；(3)发生重大事故的，处100万元以上

16、500万元以下的罚款；(4)发生特别重大事故的，处500万元以上1000万元以下的罚款；情节特别严重的，处1000万元以上2000万元以下的罚款。本事故死亡人数7人，属于较大事故，可以对该企业处以50万元以上100万元以下的罚17.按照审判监督程序，当事人申请再审的，应在判决、裁定发生效力后的()提出。A、3个月内B、6个月内C一年内D、两年内本题答案与相关知识点解析【知识点】：第8章第2节民事诉讼的审判和执行【答案】：B【解析】：当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后6个月内提出。18.建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的， 最轻的处罚是责令限期改正，并处()的 罚款。A、2万元

17、以上10万元以下B、10万元以上20万元以下C、20万元以上50万元以下D、80万元以上本题答案与相关知识点解析【知识点】：第6章第5节建设单位相关的安全责任【答案】：C【解析】：建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款;造成 重大安全事故， 构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任； 造成损失 的，依法承担赔偿责任：(1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法 律、法规和强制性标准规定的要求的；(2)要求施工单位压缩合同约定的工期的；(3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。19.工人甲在现场作业时摔伤，将所在单位乙

18、公司起诉。现公司对于人民法院作出的要求其 先予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则下列说法正确的是()。A、 公司可以自收到裁定之日起10日内上诉B、公司可以自作出裁定之日起15日内上诉C公司可以自收到裁定之日起15日内上诉D、公司对此先予支付裁定不得上诉 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第8章第2节民事诉讼的审判和执行【答案】：A【解析】：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。20.根据民法通则 ，委托代理人为了被代理人的利益需要转托他人代理的

19、，应当事先取 得()的同意。A、代理人B、当事人C第三人D、被代理人 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第1章第3节建设工程代理行为及其法律关系【答案】：D【解析】：代理人需要转委托第三人代理的， 应当取得被代理人的同意或者追认。 转委托代理经被 代理人同意或者追认的， 被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人， 代理人仅就第 三人的选任以及对第三人的指示承担责任。 转委托代理未经被代理人同意或者追认的， 代理 人应当对转委托的第三人的行为承担责任， 但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利 益需要转委托第三人代理的除外。21.某6万平方米住宅项目实行建筑工程总承包管理。依据建筑施工企

20、业安全生产管理机 构设置及专职安全生产管理人员配备办法规定，总承包单位配备项目专职安全生产管理 人员人数应不少于()。A、1人B、2人C、3人D、4人本题答案与相关知识点解析【知识点】：第6章第2节施工单位的安全生产责任【答案】：C【解析】：建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法规定，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：建筑工程、 装修工程按照建筑面积配备：1万平方米以下的工程不少于1人； 1万5万平方米的工程不少于2人；5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。 本题目中的项目 是6万平方米住宅项目，应执行第条规定，即不少

21、于3人。22.依据消防法有关规定，下列选项中不属于机关、团体、企业、事业等单位应当履行 的消防安全职责的是()。A、制定灭火和应急疏散预案B、设置消防安全标志C对建筑消防设施必须每两年全面检测一次D、保障疏散通道畅通本题答案与相关知识点解析【知识点】：第6章第3节施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施【答案】：C【解析】：2008年10月经修订后公布的中华人民共和国消防法(以下简称消防法)规定，机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：(1)落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、 消防安全操作规程， 制定灭火和应急疏散预案;(2)按照国家标准、 行业标准配置消防设施、

22、器材，设置消防安全标志， 并定期组织检验、 维修，确保完好有效；(3)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确， 存档备查；(4)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防23.某材料供应商，不按材料采购合同的约定交付材料，材料供应商应承担()。A、侵权责任B、违约责任C刑事责任D、行政责任本题答案与相关知识点解析【知识点】：第1章第9节建设工程民事责任的种类及承担方式【答案】：B【解析】： 违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。24.大气污染防治法 规定，施工单位应当在施工工地公示施工现场大气污染防治的信息， 这

23、些信息不包括()。A、扬尘污染防治措施B、扬尘控制监管信息C扬尘污染防治负责人D、扬尘监督管理主管部门本题答案与相关知识点解析【知识点】：第5章第1节施工现场大气污染防治的规定【答案】：B【解析】：施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、 负责人、 扬尘监督管理主管部门等信 息。25.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期或超过延期时限的，施工许可证()。A、自行废止B、应报发证机关核验C应由发证机关收回D、由施工单位重新申办 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第2章第1节延期开工、核验和重新办理批准的规定【答案】：A【解析】： 既不开工又不申请延期或者

24、超过延期时限的，施工许可证自行废止。26.工伤保险条例的规定，申请劳动能力鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会做出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起()内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。A、5日B、10日C、15日D、30日本题答案与相关知识点解析【知识点】：第6章第3节工伤保险和意外伤害保险的规定【答案】：C【解析】：申请鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不服的， 可 以在收到该鉴定结论之日起15日内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴 定申请。省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会作出的劳动能力鉴定结论为最

25、终结论。27.甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务 的行为不符合合同的约定，甲有权请求()承担违约责任。A、请求丙承担违约责任B、请求乙承担违约责任C请求乙和丙共同承担违约责任D、请求乙或者丙承担违约责任本题答案与相关知识点解析【知识点】：第4章第1节合同的履行、变更、转让、撤销和终止【答案】：A【解析】：合同义务转移分为两种情况:一是合同义务的全部转移，在这种情况下，新的债务人完 全取代了旧的债务人， 新的债务人负责全面履行合同义务； 另一种情况是合同义务的部分转 移，即新的债务人加入到原债务中， 与原债务人一起向债权人履行义务。 本题属于第一种情 况

26、，故选A.28.自招标文件开始发出之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于()天。A、15B、20C、25D、30本题答案与相关知识点解析知识点】：第3章第1节招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定答案】：B【解析】： 招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是，依法必须进行招标的项 目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。29.下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是()。A、建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位，是保证工程质量的前提B、建设单位可根据工程特点和满足社会关系的需要划分标段，肢解分包工程C勘察、设计

27、、施工、监理任务的发包，必须采用公开招标方式D、为确保工程质量，重要设备、材料的采购可直接发包给特定生产厂商 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第7章第3节建设单位及相关单位的质量责任和义务【答案】：A【解析】：B选项肢解发包违法；C选项公开招标方式不是必须采用，需要满足一定条件；D选项表述错误。30.某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是，A、B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运 送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是()。A、相邻权B、地役权C土地租赁权D、建设用地使用权 本题答案与相关知识点解析【知识

28、点】：第1章第4节物权的主要种类和土地相关的物权【答案】：B【解析】：根据物权法 对地役权的规定， 地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按 照合同约定利用他人不动产的权利。施工方A为了自己的方便与B厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权， 因此，正确答案为B。31.用人单位与劳动者建立全日制劳动关系，应当订立()。A、书面劳动合同B、固定期限劳动合同C无固定期限劳动合同D、以完成一定任务为期限的劳动合同 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第4章第2节劳动合同订立的规定【答案】：A【解析】： 合同有书面形式、口头形式和其他形式。按照劳动合同法的规定，除了非全日制用工(即以小时计

29、酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作事件不超过4小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式)可以订立口头协议外， 建立劳动关系应当订立书面 劳动合同。32.承揽合同属于()。A、单务合同B、双务合同C要物合同D、不要式合同本题答案与相关知识点解析【知识点】：第4章第3节承揽合同的法律规定【答案】：B【解析】：承揽合同属于双务合同。33.万某取得建造师资格证书后， 因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。A、重新取得资格证书B、提供达到继续教育要求的证明材料C提供新的业绩证明D、符合延续注册的条件本题答案与相关知识点解析【知识点】：第2章第3节建造师考试、注册和继续教

30、育的规定【答案】：B【解析】： 初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者， 须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。 申请初始注册需要提交下列材料：(1)注册建造师初始注册申请表；(2)资格证书、学历证书和身份证明复印件；(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；(4)逾期申请初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料。34.广义的民事诉讼当事人不包括()A、原告B、辩护人C共同诉讼人D、第三人 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第8章第2节民事诉讼的当事人和代理人【答案】：B【解析】：狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告。 广义的民事诉

31、讼当事人包括原告、被告、 共同 诉讼人和第三人。35.根据实施工程建设强制性标准监督规定 ，下列关于对工程建设强制性标准的实施进 行监督的表述中，错误的是()。A、建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B、施工图设计文件审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督C施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督D、建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行施工安全强制性标准的情况实 施监督本题答案与相关知识点解析【知识点】：第7章第1节工程建设强制性标准实施的规定【答案】：D【解析】：建设项目规划审查机关应当对工程建设

32、规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。D选项错误。36.下述关于施工单位提取安全生产费用的表述中，符合企业安全生产费用提取和使用管 理办法要求的是()。A、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据B、总包单位应当视具体情况将安全费用适当支付分包单位C建设工程施工企业不得擅自提高安全费用提取标准D、市政公用工程安全费用提取标准为2.5%本题答案与相关知识

33、点解析【知识点】：第6章第3节施工现场安全防范措施和安全费用的规定【答案】：A【解析】：A正确；B、总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取。C、企业根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。D、市政公用工程安全费用提取标准为1.5。37.根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定 ，人民法院采取的证据保全措施不 包括()。A、查封B、拍照C制作笔录D、先予执行 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第8章第2节民事诉讼的证据和诉讼时效【答案】：D【解析】：最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定 中规定， 人民法院进行证据保全， 可以 根据具体情况，采

34、用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验制作笔录等方法。 人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。38.2015年8月经修改后公布的中华人民共和国刑法规定，刑罚分为主刑和附加刑。下 列刑事责任中，属于附加刑的是()。A、罚款B、罚金C管制D、拘役 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第1章第9节建设工程刑事责任的种类及承担方式 【答案】：B【解析】：2017年11月经修改后公布的中华人民共和国刑法(以下简称刑法)规定，刑罚 分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制；(2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。附 加刑包括：(1)罚金；(2)剥夺政治权利；(3)

35、没收财产;(4)驱逐出境。39.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正 确的做法是()。A、当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B、当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册 建造师签章C修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行D、分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章本题答案与相关知识点解析【知识点】：第2章第3节建造师的基本权利和义务【答案】：B【解析】：建设工程合同包含多个专业工程的，担任施工项目负责人的注册建造师，负责该工程施 工管理文件签

36、章。A选项错，B选项正确。修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后， 由注册建造师本人进行修改;注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条 件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。C选项错。专业工程独立发包时， 注册建造师执业范围涵盖该专业工程的， 可担任该专业工程施工 项目负责人。 分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。分包企业签署质量合格的文件上，必须由担40.工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照建设工程安全生产管理条例规定， 工程监理单位重点是审查()。A、安全生产投入是否充足B、安全技术措施及专项施工方案是否符合工程

37、建设强制性标准C施工现场人员的安全生产管理能力D、安全技术措施是否得到落实本题答案与相关知识点解析【知识点】：第6章第5节工程监理、检验检测单位相关的安全责任【答案】：B【解析】：本题主要是考察监理单位审查施工方案的问题， 根据建设工程安全生产管理条例 规 定：工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准。故选择B。二、多选题1.下列选项中，符合建设工程安全生产管理条例规定的有()。A、施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置B、施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证D、施工单位应当将生活区与作业区保持安全距离E、生活区的选址应当符合安全性要求本题答案与相关知识点解析【知识点】：第6章第3节施工现场安全防范措施和安全费用的规定【答案】：B,C,D,E【解析】：建设工程安全生产管理条例 规定， 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业 区分开设置，并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮 水、休息场所等应当符合卫生标准。 施工单位不得在尚未