靖江工业设备安装公司扬州公司合同01

1、正本拉西瓦水电站进水口拦污栅埋件安装合同合同编号：001号承包方：水电三局安装公司拉西瓦项目部（简称“甲方”）分包方：易晓军（简称“乙方”）根据拉西瓦水电站工程施工进度的需要， 由乙方承担拉西瓦水电站进水口拦污栅埋件的安装工作，经过双方协商签订本合同。一、 工程范围拉西瓦水电站进水口拦污栅埋件安装。二、施工依据1 图纸；2 关于上报拦污栅安装加固措施的函 （函号： LXW 厂工200642 号）。三 、合同价款及工程量1、合同实行固定单价承包合同，甲方以420 元/吨的单价作为乙方的结算单价。2、工程量以监理工程师签认的为基准，如发生所列工程量的增减，则按实际工程量作相应调整。四、合同工期本合

2、同工期必须满足甲方对于本工程的总体施工进度要求。如遇甲方工期调整，乙方应满足甲方的工期要求。五、甲、乙方的一般义务和责任1、甲方负责向乙方提供工程施工图纸，组织技术交底。负责主持工程的竣工验收工作。2、甲方负责乙方的外部协调工作，为乙方施工创造便利条件。3、甲方负责提供埋件安装所需要的设备及材料。4、甲方负责督促乙方及时为其职工购买人身保险。5、乙方负责提供埋件安装所需要的工器具及劳保用品。六、施工质量及管理1、严格按照设计图纸的技术要求及国家或部颁发标准进行施工。2、所安装的金属结构设备，保质期为一年。在此期间内如发现乙方因自身安装质量所造成的返工处理费用及工期延误责任由乙方承担。3、由于乙

3、方的原因造成的设备损坏，乙方承担修复直至更换所发生的一切费用（设备本身的缺陷除外）4、工程具备过程验收条件，自检合格后方可通知甲方参加验收。经监理工程师签字验收合格后，方可进入下道工序施工，并做好与土建的配合。5、人员要严格遵守现场各项管理制度，保证工程顺利进行，同时对现场施工人员进行遵纪守法和安全生产教育，并指定专人现场负责， 如违反现场管理制度和有不法行为， 甲方有权采取必要措施， 由此造成的一切损失由乙方承担责任。六、安全及安全防护1、甲方对乙方承担的工程进行严格的监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工规章制度，严格遵守安全操作规程。2、乙方应加强对施工作业的安全管理，做到文明施工。乙方

4、施工过程中所发生的一切机械和人身伤亡事故，其损失和责任全部乙方负责。七、工程价款结算及支付1、工程量以监理工程师签认的实际完工工程量作为结算依据，在合同期限内单价不作任何调整。2、实际完成工程量经甲方和业主批准后，并且业主向甲方支付该项目合同价款后，甲方按进度形象向乙方支付进度款，同时扣除5的质量保证金及 3.22的税金。质量保证金待工程移交合格后一次性返还。3、由于甲方要求的工程设计变更，以其变更工程量经监理审批报业主同意后的实际完成的工程量结算。八、违约责任1、乙方分包的项目，不得再以任何形式分包或转包。在施工过程中经检验达不到验收规定， 不能保证工程质量和进度， 甲方有权中止合同， 造成

5、损失的，乙方应予赔偿。2、合同签订后，乙方应立即组织人员进场。任何一方不得随意解除合同，乙方未经甲方同意单方停止施工，应赔偿由此造成的损失。3、乙方必须按合同规定的合同工期及质量要求按期完工，否则除按每逾一天扣罚分包工程总价的1外，还应承担总包合同的关于工期拖延罚款及业主反索赔的约定责任。九、争议的解决本合同发生争议时， 双方应友好协商解决， 协商不成时， 可由双方达成书面仲裁协议提交仲裁，或向人民法院起诉。八、其他1、 本合同自双方签字之日起生效。本合同一式五份。正本两份，甲乙双方各执一份。副本三份，甲方二份，乙方一份。2、 本合同未尽事宜由双方协商解决。甲方：中国水利水电第三工程局安装公司

6、拉西瓦项目部乙方：易晓军甲方代表人：（签字）乙方代表人：（签字）甲方开户行：账号：乙方开户行：账号：附：乙方代表人身份证复印件一份。2006 年 7 月 9 日出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以

7、为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。“能 ”，是以众议举宠为督：愚以为营亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进