华理工项目采购合同管理

1、华理工项目采购合同管理篇一：项目采购与合同管理课程阶段练习一华东理工大学络教育学院项目采购与合同管理课程阶段练习一（第1 章第2章）一、单选题1、合同收尾的输入包括（）。A合同归档B 、合同文档C、合同变更D 、合同2、供方选择的结果包括（）。A、合同归档B 、筛选系统C、合同谈判D 、合同协议3、（ ）是项目采购管理的核心文件，是项目采购管理的根本依据之一。A、采购计划制订B、询价计划制订C、询价D 、供方选择4、自制 / 外购分析是 ( ) 的一部分。A、询价 B 、采购计划编制C 、竞争性投标D 、合同管理5、以下不是传统工程项目采购管理模式缺点的是（ ）。A、项目周期较长B 、业主管理

2、费用较高C、承包费较高D、前期投入较高6、BOT项目采购管理模式指的是（）模式。A、设计建造B、设计采购建造C、设计管理D、建设运行移交7、合同收尾过程包括（）。A、客户满意度分析和最终付款B 、行政收尾和归档纪录C、最终合同付款和经验教训D 、产品核实和行政收尾8、用于采购计划编制的三个技术是（）。A、制造或采购分析、专家判断及合同类型选择B、固定价格、成本补偿及单价合同C、成本估计、发票处理以及现金流预测D、范围说明、变更管理及市场分析9、政府授予投资者建设、经营和维护公共基础设施项目的特许权，投资者在特许经营协议书的特许期内，通过项目运营提供公共产品或服务，并收回投资，获取收益的特许经营

3、项目融资招标方式（）。A. PPP10、按项目采购形态分类，工程采购属于（）。A、招标采购B 、非招标采购C 、有形采购D 、无形采购11、BOT项目的最终所有者是（）。A、政府 B 、项目公司C 、运营公司D 、开发公司12、项目采购管理的首要任务是（）。A、制订项目采购计划B、制订询价计划C、询价 D、供方选择13、在制订采购计划时， 不属于范围说明内容的是（ ）。A、项目的合理性说明B、项目可交付成果C、项目目标D 、项目产品14、以下不属于项目目标说明必须披露的是（）。A、费用 B、进度 C 、质量标准D、执行风险15、项目采购计划编制工作最重要的文件是（）。A、项目采购计划B、项目采

4、购作业计划C、采购要求说明文件D 、采购工作文件16、某项目实施需用甲产品，若自制，单位产品变动成本为 12 元，并需另外增加一台专用设备，价值4000 元，若外购，购买量大于3000 件，购价为13 元 / 件；购买量小于3000 件，购价为 14 元/ 件。以下对于甲产品取得方式的决策，错误的是（）。A、当用量在0XX件时，外购为宜B、当用量在XX3000 件时，自制为宜C、当用量在3000-5000 件时，外购为宜D、用用量大于5000 件时，自制为宜。17、招标投标法规定的招标方式有（）。A. 公开招标B.公开招标、邀请招标C. 公开招标、邀请招标、议标D. 邀请招标、议标18、在工程

5、项目管理中, （ ）是管理的核心。A、合同管理B、 工期管理C、成本管理D、组织管理19、我国于1999年3 月15 日颁布了统一的（）。A、民法B、 专利法C 、合同法D、保险法20、在你的公司中，你正致力于完成一个新项目。因为项目中有一些方面对公司来说是很陌生的，所以公司的现有员工不能完全满足该项目的要求。你发现了一些这种产品的销售商，他们即使不能完全满足你的需求也至少能符合你的大部分要求。你正在准备你的项目计划，需要决定如何最优地达到项目的资源需求和人员配置。你第一步应该做的是（ ）。A、实施“自制购入”分析B 、实施一项市场调查C、向各承包商发放RFP(方案征集书 ) 征求方案， 以决

6、定你是否应该为该项目在公司外部筹集资源。D、重新审查已有的各个承包商的情况，选择其中符合项目要求的承包商并向他们发布分布RFP(方案征集书 ) 。21、招标采购服务项目的质量与工程、货物等其他项目的质量不同，以下（ ）不属于招标服务项目质量的特点。A、招标采购项目的不确定性 B 、招标服务的提供与使用具有同步性C、招标服务质量无法用量化指标度量D、招标服务的复杂性22、中国工程咨询业的自律性管理主要工作是（）。A、工程咨询单位的认定B 、收费管理C、注册管理D、职业道德准则、质量管理办法等的制订23、关于咨询服务采购与项目采购的区别，以下说法错误的是（）。A、项目采购时提出的采购内容是正式的合

7、同条件，投标者无权更改，只能在必要时按规定予同澄清B、咨询服务项目采购的业主可开列短名单，并且只向短名单上的咨询公司直接发邀请C、工程采购一般以技术达到标准为前提，将合同授予评标价最低的投标者D、咨询公司的选聘一般不进行公开开标，不宣布应聘者的报价，但对于晚于规定期限送到的建议书，同样视为无效24、咨询服务合同项下的付款总额一旦确定，就不要求按照人力或成本的投入量计算付款的合同方式是（）。A、总价合同B、百分比合同C 、计时制合同D 、价格协议25、项目业主为了降低项目风险和融资成本，往往需要（）。A、银行参股B 、律师事务所提供服务B、会计师事务所提供咨询服务D、工程咨询单位提供咨询服务26

8、、目前国际上较广泛采用的一种工程咨询费用的估算方法是（）。A、人月费单价法B 、按日计费C 、成本加固定酬金法 D 、总价法27、在工程招标咨询中，咨询工程师的大部分精力要用于（）。A、评定工程书B 、刊登招标广告C、收集各类标书D 、准备招标文件二、多选题1、一般制订项止采购计划所需的资料和信息包括（ ）。A、项目范围信息B 、市场条件C 、项目资源需求信息和产出物的信息D、其他项目管理计划E、约束条件与基本假设2、以下属于制订采购计划依据的有（）。A、范围说明B 、市场说明C 、采购活动所需的资源D、市场状况E 、制约条件和基本假设3、良好的市场信息机制应该包括（）。A、建立重要的货物来源

9、记录B、建立同一类目货物的价格目录C、建立公平竞争机制D、市场就具有较强的敏感性E、对市场情况进行分析研究，作出预测4、项目范围说明具体包括（）。A、项目的合理性说明B 、项目可交付成果（执行说明书）C、项目目标（功能说明书）D 、项目产品说明E、市场状况说明5、一般来说，货物采购计划的编制应考虑的主要因素有（）。A、采购货物的种类、数量、技术规格要求B 、所采购货物预计投入使用时间C、供应市场的市场结构D、供应商的供货能力E 、采购工作的协调6、按照美国项目管理学会提出的现代项目管理知识体系指南规定，目前采购管理的具体开作过程包括（）。A、采购计划制订B、询价计划制订和询价C、供方选择D 、

10、合同管理E 、合同收尾7、建筑工程管理模式的优点是（）。A、业主可自由选择咨询和设计人员，对设计要求可以控制B、可自由选择咨询工程师负责监理工程的施工C、缩短工程从规划、设计到竣工的周期，节约建设投资，减少投资风险，较早地取得收益D、既可以提前投产，又可以减少通货膨胀等不利因素造成的影响E、设计一部分，招标一部分并及时施工，因而设计变更较少。8、传统工程项目采购管理模式的缺点是（）。A、项目周期较长B、业主管理费用较高C 、前期投入较高D、设计变更较少E 、变更时容易引起较多的索赔9、项目采购的原则有（）。A、经济性B 、效率性C 、均等竞争性D 、透明性E 、质量标准10、合同管理的输出主要

11、包括（）。A、 函件 B 、合同变更 C 、支付申请D 、支付系统 E 、变更申请三、判断题1、询价计划是项目采购管理的核心文件，是项目采购管理的根本依据之一。 （）2、供方选择地工具和技术主要包括广告、合同谈判、加权系统、独立估算等。 （）3、供方选择输出阶段，合同协议的内容主要取决于产品复杂程度。（ ）4、在“设计管理”工程项目采购管理模式中，有多种不同的形式， 以适应不同种类项目的需要。一是竞争性 “设计建造”程序，二是谈判型“设计建造”程序。（）5、BOT方式的优点是不增加东道主国家的外债负担且可解决基础设施不足和建设资金不足的问题。（ ）6、邀请招标既要发出投标邀请书，又要发布招标公

12、告。（）7、为了防止弄虚作假，邀请招标发出投标邀请书的法人或其他组织应不少于 5 家。（ ）8、在制订项目采购计划时，一定要考虑由于项目资金的限制可能不得不牺牲资源的质量等级，尽量去寻找价格更低但同样能满足项目需求的资源。（）9、产品说明书一般比工作说明书的内容更广。产品说明书说明的是项目的最终产品；工作说明书说明的是需要由卖方提供的项目最终产品的某一部分。（）10、在项目采购管理过程中，因为买方是起决定性作用的，所以采购计划无须考虑卖方。（）篇二：华南理工招投标与工程合同管理随堂练习第 1 章 概论我国建设工程管理概述1. 在 EPC模式条件下，工程质量管理的重点是() 。A、竣工检验B 、

13、竣工后检验C、施工期间检验D 、施工期间和竣工检验答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案：A2.下列关于代理型CM模式的表述中， 正确的有 ( ) 。A、GMP数额的谈判是CM合同谈判的焦点和难点B、CM单位对设计单位没有指令权C、业主与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同D、CM单位是业主的咨询单位E、代理型CM模式的管理效果没有非代理型CM模式的管理效果好答题：A. B. C. D. （已提交）参考答案： BD第1章概论 建筑市场1. 下列关于专业承包企业可以承揽业务范围的叙述，不合理的是（） 。A、专业承包企业可以承接施工总承包企业分包的专业工程B、专业承包企业可以承接建设单

14、位依法发包的专业工程C、专业承包企业可以承接另一专业承包企业发包的专业工程D、专业承包企业可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： C2. 根据建筑业企业资质管理规定等有关规定，劳务分包序列企业资质（A、设一个等级B 、设一至二个等级C、设一至三个等级D 、不设等级答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： B3. 程勘察资质分为（） 。A、工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察专项资质B、工程勘察综合资质、工程勘察行业资质、工程勘察专业资质C、工程勘察综合资质、工程勘察行业资质、工程勘察专项资质。D、工程勘察综合资质、工程

15、勘察专业资质、工程勘察劳务资质。）答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： D4. 建筑业企业资质分为（）几个序列。A、施工综合资质B、施工总承包C、施工专业承包D、施工专项承包E、劳务分包答题：A. B. C. D. E. F.（已提交）参考答案： BCE第 1 章 概论 建设工程招标投标概述1. 工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等，是按（）分类。A、按工程建设程序分类B、按行业分类C、按建设项目组成分类D、按工程发包范围分类答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： B2. .招标投标活动应当遵循（）原则。A、公开、公

16、平、公正和最低价中标B、自愿、公平、公正和合理C、公开、公平、公正和诚实信用D、自愿、平等、合理和诚实信用答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： C3. 要求招标人或评标委员会严格按照规定的条件和程序办事，平等地对待每一个投标竞争者，不得对不同的投标竞争者采用不同的标准。符合招标投标活动的（）原则。A、公开 B 、公平C、公正 D 、诚实信用答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： B4. 评标时，评标委员会对于外省投标人采用了比本省投标人更宽松的投标条件的行为， （ ）。A、违反了公正原则B、违反了公平原则C、符合公正原则D、符合公平原则答题：A. B. C. D.（已提交

17、）参考答案： B5. 招标时，对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收的行为体现了招投标活动的（）原则。A、公开B 、公平C、公正D 、诚实信用答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： C6. 根据招标投标法的规定，招标投标活动应当遵循的原则是（）。A、公开 B 、公平 C、公正D、自愿 E 、诚实信用答题：A. B. C. D. E. F.（已提交）参考答案： ABCE第 1 章 概论 建设工程管理的相关法律法规1. 根据法的效力等级， 建设工程质量管理条例属于（）。A、法律 B、部门规章C、行政法规D 、单行条例答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： C第 2 章 建

18、设工程招标建设工程招标方式1.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以( )的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A、投标邀请书B 、合同谈判C、行政命令D、招标公告答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： D2. 招标投标法对必须招标的建设项目范围没有作出规定的是（ ）。A、小型基础设施、公用事业项目B、部分使用国有资金投资的项目C、使用国际组织贷款资金的项目D、使用外国政府资金的项目答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： A3. 使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A、50 B 、 100 C、 200 D

19、、 3000答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： B4. 属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（ ）以上的，必须招标。A、3000 万元B 、 1000 万元C、500 万元 D、 200 万元答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： D5.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。A、50 B 、 100 C 、 200D、 400答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： B6. 某建设项目的施工单项合同估算价为1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术, 该施工项目（）方

20、式发包。A、应该采用公开招标B 、应该采用邀请招标C、应该采用议标D 、可以采用直接委托答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： D7. 根据工程建设项目招标范围和规模标准规定及有关规定，下面说法合理的是（）。A、公民个人投资的项目不需要招标B、施工单项合同估算价为100 万欧元的项目不需要招标C、使用国际组织资金的项目如果规模标准没达到要求也可以不招标D、所有总投资额在3000 万元人民币以上的项目都需要招标答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： C8. 工程建设项目招标范围和规模标准规定规定的各类工程建设项目， 符合下列条件 （ ），必须进行招标。A、施工单项合同估算价在

21、100 万元人民币以上的B、重要设备、材料等货物的采购，项目估算价在100万元人民币以上的C、勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在50 万元人民币以上的D、监理等服务的采购，项目估算价在50 万元人民币以上的答题：A. B. C. D.参考答案： C（已提交）9. 根据工程建设项目招标范围和规模标准规定 ，下面说法正确的是（） 。A、如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标B、属于必须招标的项目范围，设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100 万元人民币以上的就必须招标C、所有监理合同估算价在50 万元人民币以上的就必须招标D、是否对勘察项目进行招标由招标人根据工程

22、实际需要自行决定答题：A. B. C. D.（已提交）参考答案： B10. 根据招标投标法的规定，下列工程建设项目中，必须进行招标的有（） 。A、基础设施项目B、公用事业项目C、全部使用国有资金投资或者国家融资的项目D、部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款援助资金的项目篇三：项目采购与合同管理课程阶段练习三华东理工大学络教育学院项目采购与合同管理课程阶段练习三（第 6章第 7章）一、单选题1、下列 ( )术语指合同某方不能履行部分或全部合同义务。A、终止B 、部分履行C、合同违约D 、自动放弃合同2、以下 ( )施工合同包括目标成本、利润、最高价、风险分担比率

23、。A、固定价加激励费B 、时间和材料C 、成本加固定费D、固定价3、订立合同过程中， （）是要约。A、招标公告B 、投标书C 、寄送的价目表D 、招股说明书4、在项目合同的签订程序中，其中（）是两个必不可少的步骤。A、要约邀请和要约B、要约和承诺C、要约和还约D、还约和承诺5、合同法律关系是由（）三要素所构成。A、主体、客体和内容B 、当事人、合同行为、合同利益C、法人、合同、权利和义务D 、合同管理、 经济协作、法律责任6、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28 天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为（）。A、工程师已拒绝索赔要求B 、承包人需提交现场记录和补充证据资料C、承

24、包人的索赔要求已成立D 、需等待发包人批准7、材料采购约定由采购方自提货物，合同在履行过程中，供货方提前1 个月将订购物资运抵项目所在地的车站并向采购方发出提前提货通知，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担8、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（）确定合同是否无效。A、发包人确认B、工程师确认C、建设管理部门D、人民法院9、应当先履行合同的一方

25、虽然有确切证据证明对方有（）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。A、经营状况严重恶化B 、转移财产、抽逃资金，以逃避债务 C 、丧失商业信誉D. 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保10、承包人在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知。A、14 B 、28C、7 D 、5611、在下列几种情形中， （ ）合同是可变更的合同。A、损害公共利益的B、以合法活动掩盖非法目的的C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的12、如果合同中没有明确规定合同关系所适用的法律，按国际贯例，一般采用（）或项目所在地的法律

26、作为合同的法律基础。A、国内 B、发包人所在地C、承包人所在地D. 合同签字地13、合同生效应当具备的条件不包括（）。A、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B 、意思表示真实C、不违反法律或者社会公共利益D 、必需采用一定的合同形式14、通过双方同意或违约在合同目标还没有达到前结束合同称为()。A、部分完工B、收尾 C 、 停止 D、终止15、下列行为中不符合暂停施工规定的是（）。A、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B、工程师应在提出暂停施工要求后48 小时内提出书面处理意见C、承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D、工程师应在承包人提出复工要求后48 小时内给予

27、答复16、下列关于工程量计量的说法正确的是（）。A、工程师接到承包人的报告后 14 天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前 48 小时通知承包人共同参加B、工程师接到承包人的报告后7 天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前24 小时通知承包人共同参加C、若工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果也可能有效D、工程师收到承包人报告后14 天内未进行计量，从第15 天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据17、若工程师未参加某工程隐蔽工程验收，后期工程师对已经隐蔽的工程质量又有所怀疑，提出重新检验。承包人应进行剥

28、露配合检验，但检查检验表明承包商施工质量不合格，此时对影响正常施工的费用和工期处理为（）。A. 费用和工期损失全部由业主承担B. 费用和工期损失全部由承包商承担C. 费用由承包商承担，工期给予顺延D. 工期不予顺延，但费用由业主给予补偿18、合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（）。A、标的B 、数量C、质量D 、价款19、在施工合同中， （）是承包人的义务。A、提供施工场地B 、办理土地征用C、在保修期内负责照管工程现场D 、在施工期内对施工现场的照管负责20、因承包人的原因不能按期开工的，（）推迟开工日期。A、承包人应以书面形式通知工程师B 、应当经过工程师批准C、承包人与发包人协商D

29、、应当经过建设行政主管部门批准21、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。A、发包人承担费用和工期损失B 、承包人承担费用和工期损失C、承包人承担费用，但工期给予顺延D 、发包人承担费用，但工期给予顺延22、以下（）合同让承包商最关心成本估算。A、固定价B 、成本加激励费C 、时间和材料D 、CPPF23、以下关于成本补偿合同的陈述中，哪一句是不正确的？（）A、卖方对成本控制的兴趣降低了B 、付款仅根据货物或服务的交付C、买方更关心卖方的执行情况D 、买方的财务风险更大了24、描述买方对特殊尺寸、公差、特征、如化学或电子要求，等要求并带

30、有工程图纸的规格称为（）。A、设计规格B、功能规格C、性能规格D、商务规格25、对卖方而言， 成本补偿合同的缺点是买方需要（）。A、每月支付更多B 、审计卖方的成本C、经常评估支付的费用D 、书面纪录详细的工作范围26、 合同中的激励条款的作用是（）。A、增加买方成本B、通过增加成本提高项目质量C、把风险转移给买方降低卖方的风险D、改进合同、协调买卖双方目标的途径27、合同类型的选择取决于风险的程度或者项目经理面临的不确定性。从买方的角度来看，适宜的低风险合同类型是（）。A、固定价格合同B、固定酬金合同C、成本加固定酬金合同D、成本加成本比例合同28、以下哪一种合同成本可以追溯到某种特定的项目

31、工作上 ()A、变动成本B 、固定成本C 、间接成本D、直接成本29、采购订单是下列（）合同形式的一个例证。A、双边B 、三边 C、单边 D 、允诺30、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款承包人可以（）。A、立即发出解除合同通知B、立即停工并发出通知要求支付预付款C、在合同约定预付时间7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7 天后停止施工D、在合同约定预付时间7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工31、施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应由（）。A、承包人办理申报

32、手续，发包人承担费用B、承包人办理申报手续，承包人承担费用C、发包人办理申报手续，承包人承担费用D、发包人办理申报手续，发包人承担费用32、一个买卖合同约定执行政府指导价格，XX 年12 月1 日订立合同时约定价格为每千克1000元，合同规定XX年3 月 1 日交货，但是在 XX年 1 月 1 日政府调整指导价格为每千克 1200 元，若卖方延迟至 XX年 4 月 1 日才交付货物，而合同约定逾期交货 1 个月的违约金为每千克 100 元，则买方应按照每千克（ ）元向卖方付款。A、1200 B 、1100 C 、1000 D 、90033、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订

33、书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此此应当认定（）。A、尚无合同关系B、合同没有成立C、合同已经成立D、由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任。二、 多选题1、工程项目合同的特点包括（）。A、合同的标的具有特殊性B 、合同履行的期限较长C 、合同包含的内容多D、合同涉及广泛E 、合同风险大2、一个合格的谈判小组通常包括的成员有（）。A、技术人员B 、财务人员 C 、法律人员 D 、工程师 E 、懂业务的人员3、承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（）。A、所引用的合同条款内容B 、政府公告资料C、施工进度计划D、. 施工现场记录E 、承包商受到损

34、害的照片4、依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有（） 。A、施工中发现文物的保护费用B、承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费C、承包人施工中出现安全事故的相应费用D、施工现场内第三方人员的生命财产保险费E、超出设计图纸范围工程量中的材料费5、在下列行为中， （ ）属于要约邀请。A、价目表的寄送B、招标公告C 、投标D 、招股说明书 E 、不含价格的商业广告6、建设工程项目采购合同按计价方式主要分为（）。A、借贷合同B 、总价合同C 、成本加酬金合同D 、计量估价合同E 、单价合同7、承包商投标前要进行全面的环境调查，应包括（）等方面。A、政治制度 B 、市场价格C、

35、气候条件 D、竞争对手E 、当地的风俗习惯8、施工合同示范文本规定，施工合同文件的组成内容包括（）。A、中标通知书B、招标文件C 、投标书及其附件D、技术规范 E、工程量清单9、在施工合同中， （）等工作应由发包人完成。A、土地征用和拆迁B 、临时用地、占道申报批准手续C、提供工程地质报告D、保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E、提供相应的工程进度计划及进度统计报表10、所有的合同的订立都必须经过（）。A、要约邀请B 、要约C 、承诺D 、批准 E、公证11、索赔按目的划分包括（）。A. 综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D. 合同内索赔 E.费用索赔12、按索赔的起因进行分类，索赔可以分

36、为（）。A. 合同错误索赔B. 合同变更索赔C. 违约索赔D. 工期索赔E.工程环境变化索赔13、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）。A、承包人以前已表明放弃索赔B、提交的证据不足以说明索赔的部分C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分D、损失计算不足E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分14、当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括（）。A、工程师书面指令B 、施工会议记要C 、招标文件中的投标须知D、招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答E、检查和试验记录15、争执解决的途径有(）。A、协商B 、仲裁C 、调解D 、诉讼E 、索赔三、判

37、断题1、对格式条款有两种以下解释的，应当作出不利于提供格试条款一方的解释。 （)2、固定总价合同中工程量的风险由承包商承担。( )3、施工方案及施工组织文件也是合同文件的一部分。( )4、双方签署的合同变更协议与合同一样有法律约束力，但由于它是在合同订立之后才签署才的，因此合同的法律效力优先于变更协议。( )5、抢险工程宜采用成本加酬金的合同。（ ）6、合同详细分析的对象是合同协议书、合同条件、规范、图纸、工作量表。 （ ）7、追索损失主要通过索赔手段进行，而防止损失主要靠反索赔进行。 （ ）8、单价合同中工程量的风险由承包商承担。( )9、行为、服务性工作也可以成为合同的标的。( )10、合

38、同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定后履行义务方享有的中止履行义务的权利。（）四、材料分题题1、 某钢筋混凝土结构住宅，业主与施工单位，监理单位分别签订了施工合同，监理合同。施工单位将土方开挖，外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并分别签订了分包合同。合同规定XX年3 月1 号开工，XX年4 月1 号竣工，工程造价3000万元。问题 （ 1） 总包单位于 2 月 25 号进场，进行开工前准备工作，电力部门通知施工用变压器要到3月 8 号才能安装完毕， 施工单位因此要求工期顺延七天。此项要求是否成立？根据是什么？（ 2） 土方公司在基础开挖中遇到地下文物，采取了必要的保护措施。为此总包单

39、位请他们向业主索赔，是否恰当？为什么？（ 3） 在结构施工过程中，总包单位按监理工程师批准的施工组织设计进行施工，由于施工组织设计本身的缺陷导致现场一度失控，导致封顶时间延误了七天。总包单位以工程师的同意为由，要求给予七天的工期补偿。是否恰当？为什么？2、 某业主拟建设一个工厂项目，与施工单位按建设工程施工合同文本签订了工程施工合同，工程未进行投保。但在工程施工过程中受到台风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在合同规定的有效期内提出了索赔要求，并附有索赔有关的资料和证据。施工单位提出的索赔要求如下：（1） 已建分部工程遭受不同程度的破坏，损失合计20万元，应由业主承担修复的经济责任，施

40、工单位不再承担。（ 2） 施工单位进场的正在使用机械，设备受到损害，造成损失合计 10 万元；由于停工造成台班损失 5 万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4 万元，业主应予支付。（ 3） 施工单位人员因此而有人受伤，医疗及补偿金合计 5 万元，此外工程还造成一路人受伤，医疗及补偿金合计 3 万元，业主都应该予以赔偿。（4） 因风灾造成现场停工 7 天，要求合同工期顺延 7天。（ 5） 由于工程破坏，施工单位按业主要求清理现场，费用合计 3 万元，业主应予以支付。 问题 ：就施工单位以上提出的各项索赔，监理工程师应如何处理？为什么？篇四：华东理工项目采购与合同管理-1506 模拟卷

41、 1 有部分答案华东理工大学络教育学院项目采购与合同管理试卷试卷满分 100 分。考试时间90 分钟。（注意：全部答在答题纸上，答试卷上无效，试卷与答题纸分开交）B、所采购货物预计投入使用时间，要考虑贷款成本，集中采购与分批采购的利弊等因素C 、要根据市场结构、供货能力以及竞争性，确定采购的批量安排及如何分标，分几个标，每个标中包含哪些内容D、分标的基本原则是吸引更多的投标者参加投标，以发挥各供货商的专长，降低货物价格，保证供货的时间和质量9、关于咨询服务采购与项目采购的区别，以下说法错误的是（）。A、项目采购时提出的采购内容是正式的合同条件，投标者无权更改，只能在必要时按规定予同澄清B、咨询

42、服务项目采购的业主可开列短名单，并且只向短名单上的咨询公司直接发邀请C 、工程采购一般以技术达到标准为前提，将合同授予评标价最低的投标者D、咨询公司的选聘一般不进行公开开标，不宣布应聘者的报价，但对于晚于规定期限送到的建议书，同样视为无效10、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。 A 、只对甲投标人有效B、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C 、应发送给全体投标人，并说明问题来源D、应发送给全体投标人，但不说明问题来源11、施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的（）担保。A、留置 B、保证C 、定金 D、质押

43、 12 、FIDIC 合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。 A 、该笔费用的金额包括在中标的合同价内B 、业主有权根据施工的实际需要控制使用 C 、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D 、工程竣工前该笔费用必须全部使用13、下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。A、招标公告 B、资格预审合格通知书 C、投标书 D、中标通知书 14 、招标采购服务项目的质量与工程、货物等其他项目的质量不同，以下（）不属于招标服务项目质量的特点。A、招标采购项目的不确定性B 、招标服务的提供与使用具有同步性C 、招标服务质量无法用量化指标度量D、招标服务的复杂性15、赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（）。1、单项选择题 :( 每题 1 分，共 20 分)1、应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（）情形的，但仍不能中止