抚顺市望花区2015年农村饮水安全建设项目施工合同.

1、 施工合同文本招标编号：工程名称：抚顺市望花区2021年农村饮水平安建设工程签订日期：2021 年 3 月 31 日 合同协议书 抚顺市望花区农村经济开展局 发包人名称，以下简称“发包人为实施 抚顺市望花区2021年农村饮水平安建设工程 工程名称，已接受 抚顺鑫淼水利工程 承包人名称，以下简称“承包人对 抚顺市望花区2021年农村饮水平安建设工程 的投标，并确定其为投标人。发包人和承包人共同达成如下协议。本协议书与以下文件一起构成合同文件：1合同协议书包括补充协议；2专用合同条款；3已标价工程量清单；2上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处， 以生效时间在后为准。同时生效的，按上面所列

2、顺序在前的为准。3签约合同价：人民币大写 = 299283 * CHINESENUM2 贰拾玖万玖仟贰佰捌拾叁元陆角叁分299283.63元。4承包人工程经理： 李晓峰 。5工程质量符合 到达国家标准合格标准。6承包人承诺按合同约定承当工程的实施、完成及缺陷修复。7 a.本工程付款按实际工程进度情况和资金到位情况经监理人验工计价，发包人同意后支付。b.合同价格的5%作为质量保证金，质量保证金在质量保修期满后三十日内一次付清。8履约保证金：签约合同价百分之十10%为履约保证金，履约保证金汇入发包人指定银行账户中。9本合同一式陆份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，双方各执贰份。10合同未尽事

3、宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成局部。 发包人： 盖单位章 承包人： 盖单位章法定代表人或其委托代理人： 签字 法定代表人或其委托代理人： 签字 年 月 日 年 月 日专用合同条款1.1词语定义1.1.1合同当事人和人员1.1.2.2发包人：抚顺市望花区农村经济开展局1.1.2.3承包人： 抚顺鑫淼水利工程 1.1.4日期1.1.4.1缺陷责任期工程质量保修期： 本合同工程的缺陷责任期工程质量保修期为一年。1.2合同文件的优先顺序进入合同的各项文件及其优先顺序是：1中标通知书2合同协议书包括补充协议；3专用合同条款；4已标价工程量清单；1.3联络来往函件均应按技术标准和要求合同技

4、术条款约定的期限送达 发包人指定地点 。2. 发包人义务2.1提供施工场地2.3.1发包人提供的施工场地范围为：承包人须按发包人提供的占地位置、范围进行布置，发包人经办手。 2.3.2发包人不组织标前会， 投标人自行勘察施工场地，费用自理。2.2其它义务 监理人: 3. 承包人3.1承包人的一般义务3.1.1 其他义务3.2分包本工程不允许分包。 4.承包人工程经理 对4项做如下补充：4.1 承包人人员的管理对4.1项做如下补充：4.2不利物质条件4.2.1不利物质条件的范围： 施工涉及的水、电、路、通讯、苗木、占地等情况由承包商自行解决，费用自理。 5. 材料和工程设备5.1承包人提供的材料

5、和工程设备对5.1.1项做如下补充：承包人在采购主要材料、设备前需向招标人上报采购方案，经发包人认可后，由承包人采购。5.2发包人提供的材料和工程设备发包人不提供任何材料和工程设备，由承包人自行解决。6. 施工设备和临时设施 6.1发包人提供的施工设备和临时设施 1发包人提供的临时设施： 无 。7. 交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权及场外设施的约定： 承包人自行解决，费用自理 。8. 测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定： 监理人约定 。9. 施工平安、治安保卫和环境保护9.1承包人的施工平安责任9.1.1 承包人应编制专项施工方案： 施工平安责任制 ，平安机构设置，

6、平安员职责等，保证工程现场施工平安，维护工地正常生产、生活秩序。平安措施包括但不限于防洪、防火、救护、警报、治安、炸药管理等。并对事故承当全部责任。 9.2水土保持 本条补充如下： 9.2.1承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款规定，做好施工期及植被恢复期的水土保持工作。保护施工区和生活区的环境卫生，及时清理垃圾，并将其运至指定地点进行掩埋或燃烧处理。如因破坏环境保护而引起的经济赔偿，承包人应承当全部责任。 9.3文明工地9.3.1 本合同文明工地的约定： 承包人应制定文明施工责任制，承包人施工管理场地及施工现场、料场、弃渣场等有专职人员管理，施工现场

7、及生活区干净整洁，照明、供水、供电、道路、卫生等设施齐备专人管理。 10. 开工和竣工完工10.1发包人的工期延误由于发包人原因造成工期延误，工期可适当顺延。11.异常恶劣的气候条件 11.1 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：异常恶劣气候条件的范围不界定，保质保量按期完成工程。2021年5月15日前完工1日降雨量大于 的雨日超过 天； 2风速大于 m/s的 级以上台风灾害；3日气温超过 的高温大于 天；4日气温低于 的严寒大于 天。5造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 。6其他异常恶劣气候灾害。11.2承包人工期延误 1逾期完工违约金表(参考格式)序号工程及其说明要求竣工日期违约金(元/天

8、)1控制性工期每延误一天/5000/2全部逾期完工违约金的总限额为 不超过签约合同价的10 % 。11.3工期提前工期提前的资金约定： 无 。12. 暂停施工12.1承包人暂停施工的责任 (1) 承包人承当暂停施工责任的其它情形： / 。12.2发包人暂停施工的责任 (1) 发包人承当暂停施工责任的其它情形： / 。13. 工程质量13.1质量评定13.1.1重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：执行?水利水电工程施工质量检验与评定规程?SL176-2007 的有关规定。13.1.2工程合格标准为：执行?水利水电工程施工质量检验与评定规程?SL176-2007 的有关规定；优良标准

9、为：执行?水利水电工程施工质量检验与评定规程?SL176-2007 的有关规定 。到达优良的奖为： 无 。13.2质量事故处理13.2.1工程竣工验收时， 发包人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。14. 试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.1机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责 按监理人要求进行检查和验收 。14.1.2 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：由发包人和监理人确定。15. 变更15.1承包人的合理化建议15.1.1承包人实现合理化建议的奖励金额为： 无 。15.8暂估价15.1.21发包人和承包人组织招标的暂估价工程：

10、无 ；发包人组织招标的暂估价工程： 无 。2发包人和承包人以招标方式选择暂估价工程供给商或分包人时，双方的权利义务关系： / 。16. 价风格整本工程为固定综合单价合同单价不因时间、物价国家政策等的变化而变化风险费用包括在中标综合单价之内。17. 计量与支付17.1预付款本工程无预付款。17.2工程进度付款本工程付款按实际工程进度情况和资金到位情况经监理人验工计价，发包人同意后支付。17.3质量保证金扣留的质量保证金总额为签约合同价的 5 % 。17.4竣工完工结算17.4.1 竣工完工付款申请单 1承包人应提交竣工付款申请单一式 4 份。17.5最终结清17.5 1 最终结清申请单1承包人应

11、提交最终结清申请单一式 4 份。17.6竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按发包人实际需要和要求。18. 竣工验收验收18.1验收工作分类执行?水利水电建设工程验收规程?SL223-2021的有关规定。18.2分部工程验收18.2.2本工程全局部部工程验收由监理人主持。18.3单位工程验收18.3.4 提前投入使用的单位工程包括： 、 、 。18.4阶段验收18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括： 、 。18.5专项验收 18.6.2 本合同工程专项验收类别包括： 、 、 。18.6竣工验收18.7.3本工程 需要需要/不需要竣工验收技术鉴定 。18.7 施工期运行18.8.

12、1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： 发包人指定 。18.8试运行18.8.1试运行的组织： 由承包人负责 ；费用承当：承包人承当，并含在投标报价中 。19. 缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期工程质量保修期的起算时间本工程缺陷责任期工程质量保修：自本工程竣工验收之日起一年。20. 保险20.1工程保险建筑工程一切险和或安装工程一切险投保人： 承包人 ； 投保内容： 满足工程需要 ； 保险金额、保险费率和保险期限： 。20.2第三者责任险20.4.2 第三者责任险保险费率：承包人应为职工提供 ； 第三者责任险保险金额： 满足工程需要 。 20.3其他保险需要投保的其他内容： 承包人应为

13、职工提供 ；保险金额、保险费率和保险期限： 满足工程需要 ；20.4对各项保险的一般要求20.6.1 保险凭证承包人提交保险凭证的期限： ；保险条件： 。20.6.4 保险金缺乏的补偿承包人负责补偿的范围与金额： ；发包人负责补偿的范围与金额： 无 。 21. 争议的解决21.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式 ：1对于在执行本合同时发生的与本合同有关的一切争议，双方应协商解决，协商不成，由发包人所在地法院管辖并进行裁决。2本合同双方均应遵守?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国招标投标法?以及?水利工程建设工程招标

14、投标管理规定?等相关法律和法规。分类分项工程量清单计价表工程名称：抚顺市望花区2021年农村饮水平安建设工程序号工程名称计量单位工程数量单价合价1进尺费m300300.0090000.002洗井费眼31500.004500.003出水管 DN50m61413.058478.304闸阀安装 DN100个3372.591117.775塑料PE管安装(粘接)管外径 40mm以内10m19.71353.2026658.046塑料PE管安装(粘接)管外径 32mm以内10m6.21016.186300.327PE三通 40个218.8037.60890PE弯头 40个417.9071.60990PE弯头

15、 32个514.8574.2510潜水泵安装 150QJ4-106/14型台3400.001200.0011检修闸阀 DN100个3480.001440.0012检修井座31000.003000.0013挖沟槽m36763.482352.4814回填土方m36762.321568.32合计146798.68 分类分项工程量清单计价表工程名称：抚顺市望花区2021年农村饮水平安建设工程序号工程名称计量单位工程数量单价合价1防水防尘灯 吸顶式10套0.31100.00330.002扳式暗开关(单控) 双联10套0.3135.0040.503管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面4mm2100m单线1.

16、5235.00352.504避雷网安装 圆钢1210m4.550.35226.585避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下10m1.250.3560.426第二局部7塔裕中心小学8变频柜台17800.007800.009接地母线敷设-40*410m1.5120.00180.0010角钢接地极制作、安装 普通土根450.00200.0011独立接地装置调试 6根接地极以内组1300.00300.0012五十六中学13变频柜台17800.007800.0014接地母线敷设-40*410m1.5120.00180.0015角钢接地极制作、安装 普通土根450.00200.0016独立接地装置调试 6根接

17、地极以内组1300.00300.0017后孤家子小学18变频柜台17800.007800.0019接地母线敷设-40*410m1.5120.00180.0020角钢接地极制作、安装 普通土根450.00200.0021独立接地装置调试 6根接地极以内组1300.00300.00合计26450.00 分类分项工程量清单计价表工程名称：抚顺市望花区2021年农村饮水平安建设工程序号工程名称计量单位工程数量单价合价1平整场地100m20.4621.040.482挖土方1000m30.1472320.00341.043土方回填100m31.05232.00243.604实心砖墙单面清水砖墙1砖半10m

18、34.2092660.0011195.945现场搅拌砌筑砂浆混合砂浆强度等级M2.5m310.102219.532217.696实心砖墙-阀门井10m30.782660.002074.807现场搅拌砌筑砂浆混合砂浆强度等级M2.5m31.755219.53385.288墙、地面砂浆防水(潮)防水砂浆平面100m20.159984.18156.489毛石根底 (M10)10m33.8252024.807744.8610现场搅拌砌筑砂浆水泥砂浆强度等级M10m315.032226.723408.0611现浇砼根底梁商砼C2510m30.7634158.703173.0912现浇混凝土根底梁模板支撑

19、100m20.4124125.681699.7813现浇砼构造柱商砼C2510m30.4574158.701900.5314现浇混凝土矩形柱模板支撑100m20.4944125.682038.0915现浇砼过梁商砼C2510m30.0314158.70128.9216现浇混凝土过梁模板支撑100m20.0174125.6870.1417现浇混凝土钢筋圆钢筋10t0.114587.57504.6318现浇混凝土钢筋圆钢筋12t0.174587.57779.8919现浇混凝土钢筋箍筋6.5t0.054587.57229.3820屋面槽钢及方钢管t0.275600.001512.0021装饰22楼地

20、面灌浆砾(碎)石垫层10m30.3031039.80315.0623楼地面现浇砼垫层不分格10m30.2423125.70756.4224细石混凝土楼地面30mm100m20.30311258.003411.1725细石混凝土楼地面增5mm100m20.3031620.00490.8626水泥砂浆楼地面加浆抹光随捣随抹5mm100m20.303200.5060.7527水泥砂浆踢脚板底20mm100m0.386984.18379.8928砖墙墙面墙裙抹水泥砂浆20mm100m21.002984.18986.1529现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1:2.5m30.691219.53151.7030现场搅拌抹灰砂浆水泥砂浆1:3m31.623219.53356.3031墙面刮大白三遍100m21.0022000.002004.0032屋面 外墙33120厚保温彩钢板屋面暂定价m261.5190.0011685.0034砖墙墙面墙裙抹水泥砂