淮北大堤潘集段堤顶防汛道路维修工程

1、淮北大堤潘集段堤顶防汛道路维修工程施工承包合同发包人：安徽省淮河河道管理局承包人：安徽兴浩建设有限公司签订日期：2019年 10 月 19 日目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc23323458 第一节 合同协议书 PAGEREF _Toc23323458 h 1 HYPERLINK l _Toc23323459 第二节通用合同条款（略） PAGEREF _Toc23323459 h 5 HYPERLINK l _Toc23323460 第三节专用合同条款 PAGEREF _Toc23323460 h 6 HYPERLINK l _Toc23323467 第四

2、节投标报价 PAGEREF _Toc23323467 h 26 HYPERLINK l _Toc23323468 第五节廉政协议书 PAGEREF _Toc23323468 h 32 HYPERLINK l _Toc23323469 第六节安全生产责任书 PAGEREF _Toc23323469 h 34第一节 合同协议书安徽省淮河河道管理局为实施 淮北大堤潘集段堤顶防汛道路维修工程，已接受 安徽兴浩建设有限公司对淮北大堤潘集段堤顶防汛道路维修工程的投标， 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1、工程概况（1）工程名称： 淮河大堤潘集段堤顶防汛道路维修工程。（2）工程地点： 淮南

3、市潘集区。（3）工程规模： 淮北大堤1级堤防 6.281公里；建设任务： 对淮北大堤饶荆段桩号50+254-56+080和68+350-68+805的损毁堤顶防汛道路进行拆除重建，重建路面宽5m，面层现浇C30砼、厚20cm，同时配置限行设施起吊设备。2、本协议书与下列文件一起构成合同文件：（）中标通知书；（）投标函及投标函附录；（）专用合同条款；（）通用合同条款；（）技术标准和要求（合同技术条款）；（）图纸；（）已标价工程量清单；（）其它合同文件。3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4、工程承包范围及合同工程量（1）工程承包范围：对淮北大堤饶荆段桩号

4、50+254-56+080和68+350-68+805的损毁堤顶防汛道路进行拆除重建，重建路面宽5m，面层现浇C30砼、厚20cm，同时配置限行设施起吊设备。（）主要合同工程量：详见招标文件。5、合同价款（1）合同价款承包方式： 单价承包 。（2）合同总价：人民币（大写） 柒佰伍拾玖万壹仟壹佰贰拾柒元零贰分，（￥ 7591127.02 元），投标报价系数（Y） 96.42 %（保留两位小数），其中：施工安全措施费 8.72万元；技术措施费 10.57万元，暂列金额 10 万元，暂估价 30 万元。6、承包人项目经理： 都程诚 ，二级注册建造师（水利水电工程）注册编号： 皖23418190284

5、4技术负责人： 任怀芝。7、工程质量符合 水利水电工程施工质量检验与评定规程中的合格 标准。8、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。9、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。10、履约担保承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保。本合同履约保函（或履约担保金）为人民币（大写） 柒拾陆 万元。完工验收后完工结算价的3%转为质量保证金，其余的退还。11、合同工期及进度（1）计划工期为 55 天，计划开工日期 2019 年 10 月 15 日，完工日期2019 年 12 月 10 日 ，具体开工时间以监理发的开工令为准。12、发包人提供的材料和设备包括：

6、 / 。13、变更的范围和内容在履行合同中发生以下情形，按规定进行变更：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作；（6）减少合同中项目的工程量的结算单价不变。增加合同中项目的工程量超过合同工程总量的15 时，增加的15%(含)以内部分工程量的单价仍按投标价确定，超出15%部分的工程量按以下方式确定单价：按现行水利工程造价管理规定进行组价，将组价乘以投标报价系数，作为结算单价

7、；具体组价方法为： 参考水利部颁布的现行有关预算定额和安徽省相应补充定额，上述定额不含的，参照其它行业现行预算定 额；人工、材料、机械台班价格采用投标价格水平；有关费率及工程单价编制按水利部和安徽省有关现行 规定执行。14、价格调整： / 。15、预付款： / 。16、质量保证金完工验收后，履约保证金中按完工结算价的3%扣转为质量保证金，其余的退还。17、缺陷责任本工程缺陷责任期（工程质量保修期）：合同工程自完工验收之日起一年。18、争议解决合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组的意见的，约定的合同争议解决方式： 向蚌埠市仲裁委员会申请仲裁。本协议书一式 捌 份，合同双

8、方各执 肆 份。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。19、本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）地址： 地址：安徽省合肥市包河区工业园区花园大道2号金谷产业园49栋法定代表人：法定代表人 ：（或委托代理人）： （或委托代理人）：开户银行： 开户银行：中国银行合肥滨湖支行帐号：187202859821帐号：176751817638电话：电话 真：传真：邮政编码： 邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱: 2019 年 10 月 19 日第二节通用合同条款（略）（通用合同条款全文引用水利部

9、水利水电工程标准施工招标文件（2009 年版） 第三节专用合同条款1、一般约定1.1 词语定义1.1.2 合同当事人和人员 1.1.2.2 发包人：安徽省淮河河道管理局 1.1.2.3 承包人： 安徽兴浩建设有限公司。 1.1.2.5 分 包 人 ： / 。 1.1.2.6 监 理 人 ： 合肥工大建设监理有限责任公司 。 1.1.4 日 期 1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：竣工验收合格后 12 个月 。 合同文件的优先顺序进入合同的各项文件及其优先顺序是： 合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单；其它合同文

10、件。1.7 联络1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）中约定的期限送达发包人或承包人在工地设置的管理机构。 2、发包人义务提供施工场地发包人提供的施工场地范围为：见招标图 。 承包人自行勘察的施工场地范围为： / 。 2.8 其它义务: （根据发包人的合同管理要求补充）。3、监理人3.1 监理人的职责和权力如果承包人未能在监理人所发通知中规定的时间内修正某项缺陷，监理人有权对该缺陷的修正费用做出估算并由承包人支付这笔款项。对不适合在本工程工作的承包人的职员或工人，监理人有权要求承包人将其调离，承包人应保证此人在七（7）天之内被调离此现场，并不得再与本合同的工作发生联系。监理人

11、须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：批准非主体、关键工程的分包；确定延长完成期限；发布开工、停工、复工令；变更和索赔照成的工程延期；变更和索赔造成的费用增加；审查批准技术规范或设计的变更。4、承包人4.1 承包人的一般义务4.1.10 其它义务 （1）承包人应加强工程建设资金管理，做到专款专用；实行项目资金专户管理和（或）独立核算制度、管理人员（财务主管和出纳）须是本单位人员，项目资金的使用由项目经理负责签字、审批。 (2）负责按时开工建设。 (3）负责施工生产、建设质量、施工安全、工程进度的管理，并承担相应的责任。 (4）负责工程款内部计量支付工作。 (5）接受发包

12、人对施工建设的监督管理。 (6）负责与工程相关保险的办理、支付和理赔。 (7）要保证农民工工资及时支付，并承担因拖延支付引起的一切责任。(8）负责本项目的质量保修期内的维修。 (9）协助发包人办理开工建设所需的合法手续。 (10）负责及时办理审计工作的相关事项。 对发包人进行必要的人员培训、移交资料、维保、售后服务等一切工作； 向发包人提供与所供设备相符的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等，并提供设备组装和维修所需的专用工具和辅助材料。 在竣工验收前按监理单位书面通知的要求，拆除、清运承包人的临时设施及承包人产生的建筑垃圾， 并承担相应费用。竣工移交前现场清理应达

13、到有关规定要求，若整改后仍不能满足要求，发包人可另行委托处理，发生费用由承包人承担。 (14）所有工程均由承包人安排施工，发包人对工程项目实施的全过程进行监督验收。 (15）负责完成本合同约定承包人应做的其他工作。 4.2 履约担保4.2.1 合同价的10%，完工验收后，审计结算的3%转为质量保证金，其余退还。4.3 分包4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为： 1） 工 程 项 目 ： / 。 2） 工 作 内 容 ： / 。 3） 分 包 金 额 限 额 ： / 。 承包人有下列行为之一者，视为违法转包： 承包人中标后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应管理人员

14、，并未对该工程的施工活动（包括工程质量、进度、安全、财务等）进行组织管理的，将其承包的全部建设工程转给他人或将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位的； 承包人将工程交由子公司内部承包的； 法律、法规、规章规定的其他转包建设工程行为。 承包人有下列行为之一者，视为违规分包： 承包人将工程分包给不具备相应资质条件的分包人的； 将主要建筑物主体结构工程和关键性工作分包的； 施工承包合同中未有约定，又未经发包人书面认可，承包人将部分工程分包给他人的； 分包人将工程再次分包的； 承包人签订劳务分包合同，但劳务分包人同时提供机械设备或组织大宗材料、主要材料采购的， 或代替承包人项目管理人

15、员对工程施工技术和质量管理的； 采取劳务分包或设备租赁的，价格与同期市场价格存在异常差别的； 设备出租方提供操作人员的，操作人员代替承包人项目管理人员对工程施工技术和质量管理的； 法律、法规、规章规定的其他违法分包工程的行为。 4.6承包人人员的管理4.6.1投标人一旦中标，本项目的注册建造师、施工现场技术负责人、各专业主要管理人员及施工机械等在整个项目施工期内必须到位。注册建造师、施工现场技术负责人及主要管理人员经招标人认可，招标人可以要求以上人员的资格证书原件由招标人保管，项目完工验收后退还。 4.6.5投标文件承诺的项目部主要管理人员在主体工程施工期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的

16、，应当办理书面手续后方能变更人员： 因管理人员重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等特殊原因确须变更,提供相关证明材料，且经发包方同意更换的； 因不可抗力等特殊情况必须更换的。 建设工程合同履行期间变更主要管理人员的，企业应当于变更 5 个工作日内报有关部门及时进行网上变更。 建设工程合同履行期间变更项目经理的，企业应当于项目经理变更 5 个工作日内报行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。 除上述情况外，项目部更换项目经理或技术负责人的每次支付违约金 5 万元，更换其余人员的每人次支付违约金 1 万元。 中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告

17、并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、并按国家有关规定重新确定承包人。招标人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项并不返还履约保证金,补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。 项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质检员离开施工现场须经监理人同意，否则不允许离开现场。 4.6.6项目部主要管理人员要在投标文件中签名备案，以便工程建设过程中签署各类经济、技术文件时核查。4.6.7本项目主体工程施工期间，主要管理人员有关证件必须放项目部保存,可随时提供给项目法人和有关部门监督、检查。4.6.8工程现场使用劳务人员的，承包人应与劳务人员签订相应的劳动

18、合同，若通过劳务公司用工的， 承包人应与劳务公司签订劳务合同（并核验劳务公司与所用劳务人员的劳务分包合同）。 4.6.9工程主体工程施工期间，项目部的主要管理人员项目经理、技术负责人、专职安全员及专职质检员不得再在其他项目投标中拟任职务。 4.6.10本工程建设过程中，项目部有关造价文件必须由造价执业人员编制、签名盖章。 4.6.11承包人项目经理、技术负责人每月驻工地天数不得少于 22 天（因特殊原因不能正常施工除外），且根据国家法律法规及堤顶防汛道路工程等重点时段和关键环节必须在工地，否则每缺席一天向发包人支付违约金 2000元，由发包人（现场管理机构）将对承包人项目经理和技术负责人进行考

19、勤。 承包人主要管理人员（五大员）每月驻工地天数不得少于 22 天（因特殊原因不能正常施工除外），且重点时段和关键环节必须在工地，否则每缺席一天向发包人支付违约金 1000 元，发包人（现场管理机构）将对承包人主要管理人员进行考勤。 4.6.12因非承包人原因导致合同工期延误，发包人根据承包人申请，并根据工程实际情况，在合同主体工程完工后可同意办理在安徽水利信息网“全省在建水利项目施工单位主要管理人员”中公示在建人员名单撤除手续。 4.11不利物质条件不利物质条件的范围： / 。 5材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备 5.1.2 承包人在采购下列材料和工程设备时应将供货人及品种、规

20、格、数量和供货时间等报送监理人审批：单价 2000 元以上或总价 1 万元以上的材料和工程设备。 本款增加：/ 5.1.4监理人和发包人有权对承包人采购的主要材料和关键设备的供应商进行考察，以确定其材料和 设备的质量和标准能满足工程顺利实施的需要，承包人应予以积极配合。在确认供应商供应的材料和设备不能满足需要时，有权责令承包人更换供应商并承担由此造成的一切损失。 5.1.5承包人提供的材料和工程设备须满足以下要求： 本工程使用的主要设备采用知名品牌，国标产品，必须有出厂合格证明，国家规定需要生产许可证的须有生产许可证。设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定

21、质检机构的检验报告等文件。 承包人使用的主要材料、设备采购进场前须经监理工程师和发包人认可后方可使用。 若承包人实际用于工程的材料、设备的质量、规格和性能不满足招标文件中的技术标准和要求、国家相关标准、规程规范要求，或与监理工程师和发包人确认的材料、设备不符时，承包人须无条件更换， 并承担造成的损失。 本工程承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料、工程设备，在采购前通知发包人和监理人并提供产品名称、规格型号、数量、品牌或厂家的样品，经发包人和监理人认可质量后方可采购，但并不因此免除承包人的任何质量责任。承包人提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按要

22、求进行检验或试验，并经发包人和监理人验收合格后方可使用。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。 严禁将不合格的材料、设备入库，不合格材料、设备的退场全过程须由监理工程师现场监督。 如承包人采购的材料、设备两次出现检验或试验不合格或不符合招标文件要求时，发包人有权终止承包人的采购，改为发包人直接采购，其差价及所有损失由承包人负责。 承包人应保证所供设备、主要材料是全新产品，完全满足合同约定的质量、规格和性能标准。因承包人的原因致使设备质量、安装质量达不到合同约定的质量标准和要求，承包人应承担违约责任。 5.2发包人提供的材料和工程设备发包人不提供材料和工程设备。 6施工设备和临时设施6.

23、1承包人提供的施工设备和临时设施 6.1.3 承包人采用设备租赁的，应遵守以下规定： 设备租赁双方应当签订租赁合同，主要内容应包括：设备种类型号，租赁方式、租赁期限、租赁价格、租赁工作量及结算方式，租赁双方责任及义务，违约及纠纷处理方式等。 承包人应严格把好设备出租方资格关，不得向没有相关资质的出租方租赁设备。设备租赁价格应与同期市场价格相符。 设备出租方提供操作人员的，操作人员不能代替承包人项目管理人员对工程施工技术和质量的管理。 6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人不提供施工设备和临时设施。7交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定： 承包人取得的道路通行权和修建

24、的场外设施应服从发包人和监理人的协调安排，不得妨碍第三者和对第三者造成侵害，并承担对第三者构成妨碍和侵害所造成的一切损失和责任 。 8测量放线8.1施工控制网8.1.1 施工控制网的约定： / 。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.4 发包人提供 / 资料，其余资料由承包人负责收集。 9.2承包人的施工安全责任9.2.12 下列工程应编制专项施工方案： 执行相关规范规定 。其中 执行相关规范规定 应组织专家论证和审查。 9.7 文明工地9.7.1 本合同文明工地的约定： 执行国家、安徽省、淮南市和水利行业主管部门的相关规定。11开工和竣工（完工）11.4异常恶劣的气

25、候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：日降雨量大于 25 的雨日超过 3 天； 风速大于 32.7-41.4m/s 的 12 级以上台风灾害； 日气温超过 37的高温大于 3 天； 日气温低于10的严寒大于 3 天； 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 30mm 及以上； 其他异常恶劣气候灾害。 11.5承包人工期延误（1）因承包方原因，造成工期延误的，承包人应按下表约定的金额支付违约金：关键节点工期及逾期完工违约金表序号项目及其说明要求日期逾期完工违约金（元/天）1开工以监理开工令为准30002完工监理开工令日期+投标工期天数5000（2）表中各项逾期完工违约金将单独

26、予以确定，但其最终的累计总金额不应超过签约合同价的 10。11.6工期提前工 期 提 前 的 奖 金 约 定 ： 不 奖 励 。 12暂停施工承包人暂停施工的责任 (5)承包人承担暂停施工责任的其它情形： 。 发包人暂停施工的责任 (3)发包人承担暂停施工责任的其它情形： 。 13工程质量13.7质量评定重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 项目划分后，由总监主持确定，报质量监督单位批准 。 13.7.7 工程合格标准为：符合水利水电工程施工质量检验与评定规程中的合格标准；优良标准为： 符合水利水电工程施工质量检验与评定规程中的优良标准 。达到优良的奖金为 不 奖 励 。 13.

27、8质量事故处理13.8.4工程竣工验收时，承包人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。 工程日常监督检查中，发现不合格工程，业主有权责令承包人返工，同时将进行罚款，处罚办法明确如下：建筑物、护坡、道路工程按照该单项工程造价 10-20%的金额； 施工中一经发现工程存在严重质量问题，经质检部门确认属实，或者项目工程因质量问题被新闻媒体曝光，造成恶劣影响，采取扣除履约保证金、质量保证金，直至终止合同处罚，由此引起的所有责任和一切损失，均有中标单位承担，同时发包人保留法律起诉的权利。 14试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.5机电产品进场后的交货检查和验收中

28、，承包人负责应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理 。 14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：钢筋、水泥、砂子、碎石、混凝土、商品预制品等。15. 变更15.1 变更的范围和内容（6）减少合同中项目的工程量的结算单价不变。增加合同中项目的工程量超过合同工程总量的15时,增加的15%(含)以内部分工程量的单价仍按投标价确定,超出15%部分的工程量按15.4.3确定单价。15.3 变更程序15.3.3 变更指示本款增加以下内容：（3）对于因设计变更引起的合同变更，发包人应按照省水利厅、省发

29、展和改革委员会关于印发的通知（皖水基2011332号）有关规定履行设计变更审批手续后方能进行合同变更。由项目法人负责审批的一般设计变更和经授权委托审批的较大设计变更以及合同变更，应经项目法人集体研究决定，并以正式文件批复。未履行上述手续的，合同变更无效，相应责任由发包人承担。15.4 变更的估价原则15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，或有类似子目的，均按15.4.3确定单价。15.4.3凡已标价工程量清单中无相同子目的单价，均按现行水利工程造价管理规定进行组价,将组价乘以投标报价系数（Y）,作为结算单价；具体组价方法为：参考水利部颁布的有关预算定额和安徽省相应补充定额，上述定

30、额不含的，参照其它行业现行预算定额；人工、材料、机械台班价格采用投标价格水平；有关费率及工程单价编制按水利部和安徽省有关规定执行。15.4.4 招标文件第5章工程量清单 “预计变更项目单价汇总表”中列明的项目若发生，则执行投标人投标报价（本项目招标人未规定预计变更项目）。15.4.5 关于设计变更和经济签证的其他约定： 属于设计错误、业主原因、政府要求、不可抗力原因造成的变更，应补偿承包人费用和工期延长 ；属于承包人施工过程、施工方案出现错误、疏忽原因造成变更，由承包人自行承担责任； 对于政府投资的项目所有设计变更、经济签证，除按国家及合同的程序完成并办理结算外，最终均应报审计审核。15.5承

31、包人的合理化建议15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为： / 。15.8 暂估价15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）；发包人组织招标的暂估价项目： 堤顶防汛道路限行设施起重设备 。（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系： 不约定 。16价格调整价格不予调整。17. 计量与支付17.1计量17.1.2 计量方法本款增加以下内容：土方工程量计量依据为三方(发包人、承包人、监理人)联合测量成果，经计算若工程量变化超过设计工程量5%，则另行委托有相关资质的独立机构测量，其测量结果做为计量依据。17.2 预付款17.2.1

32、预付款 （1）工程预付款的总金额为签约合同价的 30 %。预付款的支付时间为：付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：不支付。17.2.3 预付款的扣回与还清 在工程进度款中逐步扣回，最后一次进度款全部扣完。17.3 工程进度付款按工程完成进度支付进度款，至工程合同价（不含暂列金）的 95%；工程完工后经验收合格支付100%给承包人。17.3.5施工安全措施费管理与使用施工安全措施费由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付。17.4 质量保证金 工

33、程完工验收后从履约保证金中扣审计结算价的3%作为质量保证金，缺陷责任期满返还。17.5 竣工（完工）结算17.5.1 竣工（完工）付款申请单 （1）承包人应在单位工程验收后28天内提交竣工（完工）付款申请单一式4份。17.6 最终结清17.6 1 最终结清申请单（1）承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。17.7 竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：完工结算资料 。18. 竣工验收（验收）18.1验收工作分类本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收；政府验收包括：竣工验收。验收条件为：按水利水电建设工程验收规程；验收程序为：按水利水电建设工程验收规程。1

34、8.2 分部工程验收18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为： / ，其余由监理人主持。18.3 单位工程验收18.3.4提前投入使用的单位工程包括： / 、 / 、 / 。18.5阶段验收18.5.1本合同工程阶段验收类别包括： / 、 / 、 / 。18.6专项验收18.6.2本合同工程专项验收类别包括： / 、 / 、 / 。18.7竣工验收18.7.3本工程 不需要 竣工验收技术鉴定。18.8 施工期运行18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： / 、 / 、 / 。18.9 试运行 18.9.1 试运行的组织：发包人组织、承包人实施 ；费用承担： 发包人承担。19

35、. 缺陷责任与保修责任19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间 本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：合同工程自工程完工验收之日起一年。20. 保险20.1 工程保险建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人以发包人和承包人共同的名义投保； 投保内容： 对工程和施工设备的保险除根据国家规定办理外，承包人应办理建筑工程一切险； 保险金额、保险费率和保险期限： 按有关规定办理，费用由承包人承担，应包含在投标报价中。20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险保险费率： 按有关规定办理 ； 第三者责任险保险金额：按有关规定办理，费用由承包人承担，应包含在投标报价中。20.5 其

36、它保险需要投保的其它内容： 按有关规定办理，费用由发包人和承包人分别承担 ；保险金额、保险费率和保险期限： 按有关规定办理 ；20.6 对各项保险的一般要求20.6.1 保险凭证承包人提交保险凭证的期限：承包人人员进场后 15 天内 。保险条件： 按有关规定办理 ；20.6.4 保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额： 按责任划分 ；发包人负责补偿的范围与金额： 按责任划分 。 22. 违约22.1 承包人违约22.1.1 承包人违约的情形 在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约： 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全

37、部或部分义务转移给其他人； 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地； 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程； 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误； 承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补； 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同； 承包人不按合同约定履

38、行义务的其它情况。22.1.2 对承包人违约的处理 承包人发生第 22.1.1(6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。 承包人发生除第 22.1.1(6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的,发包人可以与承包人解除合同并扣留其履约保证金； 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包人应重新采购并重新施工，并支付不合

39、格的材料和工程设备价值的 5%作为违约金； 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人应重新施工或修复直至合格，并支付不合格工程价款的 5%作为违约金； 承包人违反约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的 ，支付私自撤离材料或设备价值的 5%作为违约金； 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人可以使用质量保证金由第三方修复，不足部分由承包人支付； 施工中一经发现工程存在严重质量问题，经质检部门确认属实，或者项目工程质量问题被新闻媒体曝光，造成恶劣影响，发包人可以采取扣除承包人的履约保证金、质量

40、保证金，直至终止合同等手段，对承包人进行违约处理。22.1.3承包人违约解除合同 监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。 22.1.4合同解除后的估价、付款和结清 合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 合同解除

41、后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。 22.2协议利益的转让 因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。 22.3紧急情况下无能力或不愿进行抢救 在工程实施期间或缺陷责任期内发生

42、危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的， 由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。 24. 争议的解决24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向蚌埠市仲裁委员会申请仲裁 。 第四节投标报价第五节廉政协议书施工合同名称 ： 淮北大堤潘集段堤顶防汛道路维修工程施工合同编号 ： BB2019SHGCZ5041 发包人（甲方）： 安徽省淮河河道管理局 承包人（乙方）： 安徽兴浩建设有限公司 为加强安徽省水利水电工程建

43、设中的廉政建设，规范水利水电建设项目中承发包双方的各项活动，防止各种非法谋取不正当利益的行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的要求，特签订本廉政协议。第一条甲、乙双方的责任（一）严格遵守国家关于水利水电工程建设有关法律、法规以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行工程项目承发包合同文件，认真履行合同规定的权利和义务。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得为获取不正当利益而损害国家、集体和对方利益，不得违反水利水电工程建设管理、勘察、设计、监理、施工的规定和规范。（四）发现对方在业务活动中有违规

44、、违纪、违法行为，有责任及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检、监察、司法等机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或应由个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。不准工作人员的配偶、子女从事与甲方工程交易行为有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位宴请和营业

45、性健身、娱乐等活动。不准接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。（五）不准向乙方介绍与工程建设项目有关的设备、材料采购、劳务等经济活动，不得强行向乙方和相关单位推荐分包单位，不准以任何理由要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和合同规定开展业务工作，严格执行工程建设的有关政策，并遵守如下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或应由个人支付的费用。（三）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及