泰钢合金厂房消防施工招标文件

1、泰钢合金（中山）有限公司工业厂房消防工程 招标文件 泰钢合金（中山）有限公司工业厂房消防工程招 标 文 件项目名称：泰钢合金（中山）有限公司工业厂房消防工程招标人名称（盖章）：泰钢合金（中山）有限公司二一七年九月目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc400802556 第一章 招标告知 PAGEREF _Toc400802556 h 3 HYPERLINK l _Toc400802557 1招标条件 PAGEREF _Toc400802557 h 3 HYPERLINK l _Toc400802558 2项目概况与招标范围 PAGEREF _Toc400802

2、558 h 3 HYPERLINK l _Toc400802559 3投标人资格要求 PAGEREF _Toc400802559 h 3 HYPERLINK l _Toc400802560 4招标文件的获取 PAGEREF _Toc400802560 h 4 HYPERLINK l _Toc400802561 5投标文件的递交 PAGEREF _Toc400802561 h 4 HYPERLINK l _Toc400802562 6联系方式 PAGEREF _Toc400802562 h 4 HYPERLINK l _Toc400802563 第二章 投标人须知 PAGEREF _Toc400

3、802563 h 5 HYPERLINK l _Toc400802564 投标人须知前附表 PAGEREF _Toc400802564 h 5 HYPERLINK l _Toc400802565 1 总则9 HYPERLINK l _Toc400802566 2招标文件 PAGEREF _Toc400802566 h 11 HYPERLINK l _Toc400802567 3投标文件 PAGEREF _Toc400802567 h 12 HYPERLINK l _Toc400802568 4投标 PAGEREF _Toc400802568 h 14 HYPERLINK l _Toc40080

4、2569 5开标 PAGEREF _Toc400802569 h 15 HYPERLINK l _Toc400802570 6评标 PAGEREF _Toc400802570 h 15 HYPERLINK l _Toc400802571 7合同授予 PAGEREF _Toc400802571 h 16 HYPERLINK l _Toc400802572 8重新招标 PAGEREF _Toc400802572 h 16 HYPERLINK l _Toc400802573 9纪律和监督 PAGEREF _Toc400802573 h 16 HYPERLINK l _Toc400802574 10、

5、需要补充的其他内容 PAGEREF _Toc400802574 h 17 HYPERLINK l _Toc400802579 第三章 合同条款及格式 PAGEREF _Toc400802579 h 18 HYPERLINK l _Toc400802580 第一部分 协议书19 HYPERLINK l _Toc400802627 第二部分 通用条款22 HYPERLINK l _Toc400802627 第三部分 专用条款 PAGEREF _Toc400802627 h 130 HYPERLINK l _Toc400802627 第四部分 合同附件 PAGEREF _Toc400802627 h

6、 148 HYPERLINK l _Toc400802628 第四章 工程量清单 HYPERLINK l _Toc400802629 1、工程量清单说明 PAGEREF _Toc400802629 h 158 HYPERLINK l _Toc400802630 2、投标报价说明 PAGEREF _Toc400802630 h 159 HYPERLINK l _Toc400802631 3 、工程量清单 PAGEREF _Toc400802631 h 166 HYPERLINK l _Toc400802632 第五章 图纸 PAGEREF _Toc400802632 h 167 HYPERLIN

7、K l _Toc400802633 第六章 技术标准和要求 PAGEREF _Toc400802633 h 168 HYPERLINK l _Toc400802634 第七章 投标文件格式 PAGEREF _Toc400802634 h 173 HYPERLINK l _Toc400802635 A、资信标 PAGEREF _Toc400802635 h 174 HYPERLINK l _Toc400802636 资信标书目录 PAGEREF _Toc400802636 h 175 HYPERLINK l _Toc400802637 一、投标函及投标函附录 PAGEREF _Toc400802

8、637 h 176 HYPERLINK l _Toc400802638 二、法定代表人身份证明 PAGEREF _Toc400802638 h 178 HYPERLINK l _Toc400802639 三、授权委托书 PAGEREF _Toc400802639 h 179 HYPERLINK l _Toc400802640 四、投标保证金 PAGEREF _Toc400802640 h 180 HYPERLINK l _Toc400802641 五、商务条款偏离表 PAGEREF _Toc400802641 h 181 HYPERLINK l _Toc400802642 六、资格证明资料 P

9、AGEREF _Toc400802642 h 182 HYPERLINK l _Toc400802643 七、其他材料 PAGEREF _Toc400802643 h 187 HYPERLINK l _Toc400802644 B、技术标 PAGEREF _Toc400802644 h 188 HYPERLINK l _Toc400802645 技术标书目录 PAGEREF _Toc400802645 h 189 HYPERLINK l _Toc400802646 一、技术条款偏离表 PAGEREF _Toc400802646 h 189 HYPERLINK l _Toc400802647 二

10、、施工组织设计 PAGEREF _Toc400802647 h 190 HYPERLINK l _Toc400802648 三、项目管理机构197 HYPERLINK l _Toc400802649 C、经济标199 HYPERLINK l _Toc400802650 经济标书目录200 HYPERLINK l _Toc400802651 一、投标总价 PAGEREF _Toc400802651 h 201 HYPERLINK l _Toc400802652 二、已标价工程量清单202泰钢合金（中山）有限公司工业厂房消防工程招标文件 PAGE 203第一章 招标告知泰钢合金（中山）有限公司工业

11、厂房消防工程招标告知1招标条件泰钢合金（中山）有限公司工业厂房消防工程(以下简称“本工程”)已获批准建设，项目业主（招标人）为泰钢合金（中山）有限公司，建设资金来自企业自筹。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。2项目概况与招标范围工程地点：中山市翠亨新区临海工业园翠微道工程规模：总建筑面积约72000m2计划工期：计划施工总工期150个日历天招标范围：本次招标范围包括中山第二建筑设计院有限公司设计的泰钢合金（中山）有限公司工业厂房工程A车间、B车间、C车间、E车间、F车间、G车间及工业附属设施厕所、值班楼、发电机房、垃圾房、仓库及室外道路等施工图纸范围内的消防工程内容（不含应急照

12、明疏散指示灯部分），包括但不限于水泵房安装、风机水泵控制系统、火灾报警干线及消防控制中心系统、火灾自动报警及其联动控制系统、防排烟安装、自动喷淋安装、消火栓安装、消防管道安装、消防设备配电等工程（具体以工程量清单为准）。3投标人资格要求3.1 投标人资质要求：1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2）投标人须具备消防设施工程专业承包壹级或者消防设施工程设计与施工壹级资质，营业执照和安全生产许可证均在有效期内。3）投标人须具有安全生产许可证。4）须通过招标人审查合格及收到招标人邀请函。5）投标人拟派本工程项目经理须具有机电工

13、程专业一级注册建造师证，证书注册单位应与投标人名称一致；项目经理持有安全生产考核合格证（B证）。3.2 本次招标不接受联合体投标。3.3投标担保：10万元。4招标文件的获取4.1 凡受招标人邀请且有意参加本工程投标的投标人，请于 2017年 9 月 1日至 2017 年9 月 5日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 8:30 时至 11:30 时，下午 14:00 时至 17:30 时（北京时间，下同）, 在中山市中山五路57号汇智大厦八楼，持单位介绍信及招标人邀请函购买招标文件。4.2 招标文件每套售价500元，售后不退。5投标文件的递交5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下

14、同）为 2017年9月 22日 14 时 00 分，地点为中山市中山五路57号汇智大厦八楼。5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6联系方式招 标 人：泰钢合金（中山）有限公司地 址：中山市中山五路57号汇智大厦八楼 邮 编： 528400 联 系 人： 温生 电 话传 真： 电子邮件：1952752225 第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编 列 内 容1.1.2招标人名称：泰钢合金（中山）有限公司地址：中山市中山五路57号汇智大厦八楼联系人：温生电话：0760-879550181.1.3工程名称泰钢合金（中山）有限公司工

15、业厂房消防工程1.1.4建设地点中山市翠亨新区临海工业园翠微道1.2.1资金来源企业自筹1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围本次招标范围包括中山第二建筑设计院有限公司设计的泰钢合金（中山）有限公司工业厂房工程A车间、B车间、C车间、E车间、F车间、G车间及工业附属设施厕所、值班楼、发电机房、垃圾房、仓库及室外道路等施工图纸范围内的消防工程内容（不含应急照明疏散指示灯部分），包括但不限于水泵房安装、风机水泵控制系统、火灾报警干线及消防控制中心系统、火灾自动报警及其联动控制系统、防排烟安装、自动喷淋安装、消火栓安装、消防管道安装、消防设备配电等工程（具体以工程量

16、清单为准），包括但不限于如下内容：1、泰钢合金（中山）有限公司工业厂房工程A车间、B车间、C车间、E车间、F车间、G车间及工业附属设施厕所、值班楼、发电机房、垃圾房、仓库及室外道路等施工图纸范围内的消防工程内容（不含应急照明疏散指示灯部分），包括但不限于水泵房安装、风机水泵控制系统、火灾报警干线及消防控制中心系统、火灾自动报警及其联动控制系统、防排烟安装、自动喷淋安装、消火栓安装、消防管道安装、消防设备配电等工程（具体以工程量清单为准）。2、相关设备的调试及配合验收。3、其它：1）厂区地质情况：厂区处于中山市临海工业园填海区（回填料以山土及石块为主，地质条件较差）。2）报建及验收：报建、验收工

17、作由中标单位负责（如需），建设单位配合。如政府规定有关报建费及验收费由中标单位负责的，相关费用应在报价清单内注明，即应包含在本次投标价内，此项费用实行包干，结算不作调整。3）与其它总承包、专业分包队伍的施工配合与管理费、本工程的材料检测费、甲供材料的保管费、税费、水电费、临时宿舍的搭建及拆迁费等均应包含在本次投标价内，结算不作调整。1.3.2计划工期计划工期： 150 日历天计划开工日期： 2017 年10月 20 日计划竣工日期：2018 年3月18日1.3.3质量要求合 格1.4.1投标人资质条件、能力和信誉1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业，在人员、设备、资

18、金等方面具有相应的施工能力。2）投标人须具备消防设施工程专业承包壹级或者消防设施工程设计与施工壹级资质，营业执照和安全生产许可证均在有效期内。3）投标人须具有安全生产许可证。4）须通过招标人审查合格及收到招标人邀请函。5）投标人拟派本工程项目经理须具有机电工程专业一级注册建造师证，证书注册单位应与投标人名称一致；项目经理持有安全生产考核合格证（B证）。1.4.2是否接受联合体投标 不接受接受,应满足下列要求:1.9.1踏勘现场 不组织 组织,踏勘时间：2017年9 月4日 14 时 00 分 踏勘集中地点：中山市翠亨新区临海工业园翠微道 联系人：温生 电话：0760-879550181.10.

19、1投标答疑会不召开 召开疑问提交时间：2017年9月5日 10 时前传真电话邮箱：1952752225答疑会时间：2017年9月7日 14:00 时。 召开地点：中山市中山五路57号汇智大厦八楼。1.10.2投标人提出问题的截止时间投标截止日期前16日。1.10.3招标人书面澄清或对招标文件修改的时间投标截止日期前15日。1.11分 包 不允许 允许,分包要求:需符合相关法律要求且须获得招标人批准 分包金额要求: 须获得招标人批准 接受分包的第三人资质要求: 须获得招标人批准1.12偏 离 不允许允许2.1投标文件组成资信标、技术标、经济标2.2.1投标人要求澄清

20、招标文件的截止时间投标截止日期前16日。2.2.2投标截止时间 2017年 9 月 22 日 14 时 00 分2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间招标文件澄清发出后1日2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间招标文件修改发出后1日3.1.1构成投标文件的其他材料见投标文件格式3.3.1投标有效期120 日历天（从投标截止之日计起）3.4.1投标保证金投标担保的形式：投标保证金或银行保函投标担保的金额：人民币10万元1、采用保证金形式的，投标人在投标截止之日前须以电汇或转账方式汇入招标人指定的银行账户及账号，必须自投标人的基本账户转出，并注明“ 泰钢合金（中山）有限公司工业厂房消防工程

21、投标保证金”；投标保证金到帐后，投标人凭银行转账单、银行发出的开户许可证复印件（加盖公章）到招标人处领取投标保证金收据（若不到账的不予开取收据）。开户名: 泰钢合金（中山）有限公司；账号：647057754483；开户行：中国银行中山火炬开发区支行。2、采用银行保函形式的，投标保函有效期与投标有效期一致。保函与投标文件同时递交。3.5.2近年财务状况的年份要求 3 年（2014、2015、2016）3.5.3近年完成的类似项目的年份要求 3 年（2014.8.1至今）3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 3 年（2014.8.1至今）3.6是否允许递交备选投标方案 不允许允许3.7.3

22、签字或盖章 要求投标文件应按招标文件要求加盖投标人公章并经投标人法定代表人或其授权代理人签字或盖章。由授权代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。3.7.4投标文件份数资信标、技术标、经济标各 正本1份，副本2份，电子光盘1份4.1.2封套上写明招标人名称：泰钢合金（中山）有限公司泰钢合金（中山）有限公司工业厂房消防工程经济标(资信标或技术标)投标文件正本(或副本)在2017年9月22日 14 时 00 分前不得开启4.2.2递交投标文件地点中山市中山五路57号汇智大厦八楼。4.2.3是否退还投标文件 否是5.1开标时间和地点开标时间：招标人另行确定 开标地点: 中山市

23、中山五路57号汇智大厦八楼。5.2开标程序( 1 ）密封情况检查：监标人检查( 2）开标顺序：递交投标文件的先后顺序6.1.1评标由招标人组织评标。7.3.1履约担保履约担保的形式：银行保函履约担保的金额：中标价款的10%。担保期限为:截止至工程竣工验收合格后6个月。8需要补充的其他内容8.1承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。8.2报价以及单价和总价计算方式：根据招标人提供的工程量清单计价.8.3合同价款的调整办法：本工程为固定综合单价合同，在工程实施期间，材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价不管是否涨落，均不作任何调整。8.4建设工程

24、质量、安全检测费用包含在合同价内，投标人在投标时应考虑有关费用在投标报价内。8.5本工程招标控制价为人民币 元，投标人的投标报价均不得超过控制价，否则其投标作废标处理。1 总则1.1 项目概况1.1.1 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本工程施工进行招标。1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 本招标工程名称：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标工程的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2 本招标工程的出资比例：见投标人须知前附表。

25、1.2.3 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期和质量要求1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 本招标工程的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。(l）资质条件：见投标人须知前附表；(2）财务要求：见投标人须知前附表；(3）业绩要求：见投标人须知前附表；(4）信誉要求：见投标人须知前附表；(5）项目经理资格：见投标人须知前附表；(6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表

26、。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; (2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的；(3）为本工程的监理人；(4）为本工程的代建人；(5）为本工程提供招标代理服务的；(6）与本工程的监理人或代建人同为一个法定代表人的；(7）与本工程的监理人或代建人相互控股或参股的；(8）与本工程的监理人或代建人相互任职或工作的；(9）被责令停业的；(10）被暂停或取消投标资格的；(11）财产被接管或冻结的；(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5 投标费用承担及风险1.5.1投标人自行承担本工程投标所支出的全部费用，包括但不限

27、于准备相关资料、了解工程情况、投标文件及编制投标文件、递交投标文件、投标保证金及其他参加本招标活动所涉及的一切费用（包括差旅费）。招标人对上述费用不负任何责任。1.5.2投标人自行承担参加投标过程的一切风险，包括但不限于投标人所派遣的代表参与投标过程中出现任何意外情况的善后和处理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组

28、织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9 .3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。1.10 投标答疑会1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标答疑会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标答疑会，澄清投标人提出的问题

29、。1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3 投标答疑会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题作澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11 分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：

30、(1）招标告知（或投标邀请书）; (2）投标人须知；(3）评标办法；(4）合同条款及格式；(5）工程量清单；(6）图纸；(7）技术标准和要求；(8）投标文件格式；(9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的澄清与修改2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2 招标文件

31、的澄清或修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间相应延长。2.2.3 投标人在收到澄清或修改后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清或修改。2.2.4招标文件的修改内容为招标文件的组成部分。2.2.5招标文件的澄清或修改均以书面形式的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。3投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：(l）投标函及投标函附录；(2）法定代表人

32、身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3）投标保证金；(4）已标价工程量清单；(5）施工组织设计；(6）项目管理机构；(7）拟分包项目情况表；(8）投标人资格资料；(9）投标人须知前附表规定的其他材料。（10）第八章“投标文件格式”要求的所有文件。3.2 投标报价3.2.1招标人按照招标图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第五章中，投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。3.

33、2.2投标人的投标报价，应是按照投标人须知前附表第1.3.2项的工期要求，在投标人须知前附表第1.1.5项的建设地点，完成投标人须知前附表第1.3.1项的招标范围内由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成所有工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关费用（如规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等）为非竞争性项目，或明列了单价或合价的金额的，投标人应按照列明的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。3.2.3投

34、标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的综合单价和安全文明施工费（必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件所报的综合单价和安全文明施工费也不会发生改变。3.2.4 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。3.3 投标有效期3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效

35、期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标担保。3.4.4 有下列情形之一的，将没收投标保证金：(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2）中标人在收到中标通知书后

36、，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5 投标人资格资料3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应

37、附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.6 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。3.7 投标文件的编制3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招

38、标范围等实质性内容作出响应。3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。4投

39、标投标文件的密封和标记4.1.1分别编制技术标、资信标及经济标，经济标、技术标、资信标分别密封包装。4.1.2经济标：正本与经济标电子光盘一起包封为一包，副本包封为一包。4.1.3技术标：正本与技术标电子光盘一起包封为一包，副本包封为一包。4.1.4资信标：正本与资信标电子光盘一起包封为一包，副本包封为一包。4.1.5资信标、技术标及经济标电子光盘各一份，包括用Microsoft Excel软件和相应计价软件的计价表格格式，用Microsoft Word 软件和计价软件制作的资信、经济、技术投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的

40、纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。 4.1.6 投标文件的正本与副本应分开密封包装。4.1.7投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1.8 未按本章第4.1.1 项或第4.1.6 项要求密封的投标文件，招标人不予受理。4.2 投标文件的递交4.2.1 投标人应在投标须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.

41、5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1 在投标须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5开标5.1 开标时间和地点招标人按投标须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人

42、须知前附表规定的地点开标，投标人不用参加。5.2 开标程序由招标人确定。 6评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，由评标人自行组织评标。7合同授予7.1 定标方式由招标人确定7.2 中标通知在本章第3.3.1 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时通知其他投标人未中标，不需解释未中标原因。中标人必须在收到中标通知书后24小时内以书面形式回复招标人，确认收到。7.3 履约担保7.3.1 在签订合同时，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1

43、 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4 签订合同7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8重新招标8.1 重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(l）投标截止

44、时间止，投标人少于3 个的；(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2 招标人拒绝投标的权力招标人在发出中标通知书前，有权拒绝不合格的投标。9纪律和监督9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件

45、的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。10、需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。泰钢合金（中山）有限公司工业厂房消防工程 招标文件第三章 合同条款及格式第一部分协议书发包人（招标人）:（全称）泰钢合金（中山）有限公司承包人（中标人）:（全

46、称） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称：泰钢合金（中山）有限公司工业厂房消防工程（以下简称“本工程”）。工程地点：中山市翠亨新区临海工业园翠微道。 工程内容：本次招标范围包括中山第二建筑设计院有限公司设计的泰钢合金（中山）有限公司工业厂房工程A车间、B车间、C车间、E车间、F车间、G车间及工业附属设施厕所、值班楼、发电机房、垃圾房、仓库及室外道路等施工图纸范围内的消防工程内容（不含应急照明疏散指示灯部分），包括但不限于水泵房安装、风机水

47、泵控制系统、火灾报警干线及消防控制中心系统、火灾自动报警及其联动控制系统、防排烟安装、自动喷淋安装、消火栓安装、消防管道安装、消防设备配电等工程（具体以工程量清单为准）。 工程规模：面积约72000m2。 结构形式：框架、排架结构。 工程立项、规划批准文件号： 资金来源：企业自筹。泰钢合金（中山）有限公司工业厂房工程 招标文件二、工程承包范围承包范围: 本次招标范围包括中山第二建筑设计院有限公司设计的泰钢合金（中山）有限公司工业厂房工程A车间、B车间、C车间、E车间、F车间、G车间及工业附属设施厕所、值班楼、发电机房、垃圾房、仓库及室外道路等施工图纸范围内的消防工程内容（不含应急照明疏散指示灯

48、部分），包括但不限于水泵房安装、风机水泵控制系统、火灾报警干线及消防控制中心系统、火灾自动报警及其联动控制系统、防排烟安装、自动喷淋安装、消火栓安装、消防管道安装、消防设备配电等工程（具体以工程量清单为准）。包括但不限于如下内容：1）、泰钢合金（中山）有限公司工业厂房工程A车间、B车间、C车间、E车间、F车间、G车间及工业附属设施厕所、值班楼、发电机房、垃圾房、仓库及室外道路等施工图纸范围内的消防工程内容（不含应急照明疏散指示灯部分），包括但不限于水泵房安装、风机水泵控制系统、火灾报警干线及消防控制中心系统、火灾自动报警及其联动控制系统、防排烟安装、自动喷淋安装、消火栓安装、消防管道安装、消防

49、设备配电等工程（具体以工程量清单为准）。2）、相关设备的调试及配合验收。2、其它：1）厂区地质情况：厂区处于中山市临海工业园填海区（回填料以山土及石块为主，地质条件较差）。2）报建及验收：向当地政府进行报建及验收工作由中标单位负责（如需），建设单位配合。并需考虑报建费及验收费，由此产生的相关费用应在报价清单内注明，即应包含在本次投标价内，此项费实行包干，结算不作调整。3）与其它专业分包队伍的施工配合与管理费、本工程的材料检测费、甲供材料的保管费、税费、水电费、临时宿舍的搭建及拆迁费等均包含在本次投标价内，结算不作调整。三、合同工期 工程合同工期总日历天数:150 天. 拟从 2017 年 10

50、月20日开始施工,至 2018年 3 月18日竣工完成。四、质量标准 工程质量标准:合格并保证验收通过。五、合同价款 合同总价(大写): (小写): 项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程） 详见经确认的工程量清单报价或施工图预算书（非招标工程）六、组成合同的文件 泰钢合金（中山）有限公司工业厂房工程 招标文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合

51、同所约定的全部义务。九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 订立合同时间： 年 月 日订立合同地点： 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 生效。发包人:(公章) 承 包 人：（公章） 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： （或）委托代理人： （或）委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码： 电子邮箱: 电子邮箱:泰钢合金（中山）有限公司工业厂房消防工程 招标文件第二部

52、分 通用条款总 则1 定义定义 下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字、盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30天内签订。通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合合同工程实际，经协商达成一致意见的

53、条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质性要求。中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的按规定审批的由发包人提供或经发包人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所

54、有施工图纸（包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料）。工程量清单：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件中提供的合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，分包合同工程某一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。第三方：除合同双发当事人（含双方雇员及

55、代表其工作的人员）以外的任何他人或组织。设计人：指受发包人委托的负责合同工程工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。监理人：指受发包人委托的负责合同工程工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。工程造价咨询人：指受发包人委托的负责合同工程工程造价专业技术且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。发包人代表：指发包人指定的履行本合同的全权代表。发包人代表由发包人依据第22.1款规定任命并书面

56、通知承包人。监理工程师：指监理人按委派常驻施工现场负责合同工程工程监理专业技术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人依据第23.1款规定任命并书面通知承包人。造价工程师：指工程造价咨询人委派常驻施工现场负责合同工程工程造价专业技术的专业人员。造价工程师由工程造价咨询人提名，经由发包人依据第24.1款任命并书面通知承包人。承包人代表：指承包人指定的履行本合同和负责合同工程施工现场管理的全权代表。承包人代表由承包人依据第25.1款规定人任命并书面通知发包人。合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。开工日期：根据第34条规

57、定，监理工程师在开工令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开工的日期。计划竣工日期：指自开工日期起根据合同约定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间（包括根据第36条和第37.2款规定所做的调整）。实际竣工日期：指承包人实际完成合同工程或某单位工程后，由发包人按照第58条规定组织竣工验收，接收工程并颁发工程接收证书的日期。实际竣工日期，按照第38.2款规定确定。缺陷责任期：指履行第59.3款规定的缺陷责任的期限。具体期限在专用条款中规定，包括第59.2款规定的延长期限。基准日期：指招标工程递交投标文件截止日期前28天的日期;非招标工程订立合同前28天的日期。 小时或天：除特别指明外，指时钟

58、小时或日历天。合同中约定按照小时计算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限最后一天的截止时间为当天24:00（即次日零点）。中标价格：指中标通知书中列明的，发包人接受中标人（承包人）实施、完成并保修合同工程的价格。合同价款：指承包人按照合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人按照合同约定及时足额（包括调整的合同价款）支付给承包人的全部金额。其具体款项依据协议书中标明的包括暂列金额、暂估价在内的总金额和第68.2款规定合同价款调整事件确

59、定。费用：指为履行合同所发生或将发生的所有合理开支，包括管理费和其他合理分摊的开支，但不包括利润。分部分项工程项目费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管路费、利润和风险费用。措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程、发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务等的采购，施工过程

60、中可能发生的工程变更、合同约定的工程款调整以及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计工日方式支付的金额）。暂估价：指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。计工日： 指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工设计图纸以外的零星项目或工作，按照合同中约定计价付款的一种计价方式。质量保证金： 指按照第84条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和（或）临时工程。永久工程： 指按照合同约定承包人应当实施、 完成并移交给发包人的永久性工程，包括工程设备。临时工程