16号地主体合同-无外架

1、.：.； 合同编号：建立工程施工劳务分包合同修订本 工程称号：郑州航空港区合村并城建立工程南区16号 地安顿区 工程承包人：中国建筑第八工程局 劳务分包人：河南鸿展建筑劳务 2021年8月28日 合同目录1 劳务分包人资质2 劳务分包任务对象及内容3 劳务分包任务期限4 质量规范和目的5 合同文件及解释顺序6 合同价款7 总包合同8 图纸9 工程经理担任人10 工程承包人义务11 劳务分包人义务12 平安施工与检查13 平安防护14 事故处置15 保险16 资料与设备供应17工程计量及确认18合同价款的支付19施工机具与周转资料供应20施工变卦21工程验收22施工配合23合同价款的最终结算与支

2、付24违约责任25索赔与签证26争议27制止转包或再分包28不可抗力29文物和地下妨碍物30合同解除31合同终止32保证金33质量保修34其他商定35合同份数36合同订立时间与地点及生效 建立工程劳务分包施工合同工程承包人全称：中国建筑第八工程局 劳务分包人全称：河南鸿展建筑劳务 按照、及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于郑州航空港区航程置业(以下简称“发包人)与工程承包人曾经签署施工总承包合同 (以下称为“总包合同)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1 劳务分包人资质资质证书号码：C1014041010113-4/1 发证机关：郑州市城乡建立委

3、员会 资质专业及等级：木工、砌筑、钢筋作业分包壹级，抹灰、混凝土作业分包资质复审时间及有效期：2021年6月 一年 工程称号：郑州航空港区合村并城建立工程南区16号地安顿区工程地点：郑州航空港区新港九路以北、风华路以南、领航路以西、航兴路以东。分包内容：本工程土建主体构造工程。分包范围：详细如下：西边境为：南边规划红线和Q轴往南1.6米交西边规划红线位置。南边境为：西边规划红线和17轴往东0.9米交南边规划红线；17轴往东0.9米和18轴往东3.8米交H轴往南2.968米。东边境至：南边规划红线和H轴往南2.968米交17轴往东0.9米；H轴往南2.968米和J轴往北2.65米交8轴往东3.8

4、米；13轴往西3米交K轴往南5.45米和N轴往南1.157米。N轴往南1.157米和Q轴往南1.6米交11轴往西1.472米。北边境为：西边规划红线和11轴往西1.472米交Q轴往南1.6米；11轴往西1.472米和13轴往西3米交N轴往南1.157米；13轴往西3米和18轴往东3.8米交K轴往南5.45米；H轴往南2.968米交17轴往东0.9米和18轴往东3.8米。详见合同后附附件八区域划分图纸三区部分，如各家劳务分包人边境出现争议，以工程承包人最后解释为准。包含且不限于以下1-17内容：1按工程承包人最终交付的基坑配合土方开挖单位进展土方清理、根底砖模、砖模抹灰、垫层、防水维护层等；2图

5、纸内按国家规范完成主体框架任务包含的一切内容和外墙脚手架的搭设撤除任务；3预留洞口(包括土建及其他专业预留洞口)模板加工、支设，撤除；4主体拆模后渣滓清理、运送到现场指定地点；5模板支撑体系和外墙脚手架的周转工具进、退场场内、租赁站两装两卸、保管、清理、油漆、修复、清数，运送到现场指定地点并按要求分规格摆放整齐；6砼的养护任务；7定位配合和楼层放线任务；8资料实验的取样、试件制造、养护，送样的配合任务；9施工资料进场后的卸车及卸车配合并按要求分类堆放整理任务；10按主体构造施工图与其它专业的配合施工的任务；11图纸设计、图纸会审、设计变卦和国家、地方有关规范所含的其他任务；12平安文明施工必需

6、到达市级文明工地要求。13按工程承包人要求修复质量缺陷；一切任务工完场清。14现场内外资料运输车辆交通指挥任务。15卫生间部位素混凝土上翻梁的模板的支设，制造并与主体一块浇筑。16各部位和各种类后浇带及安放塔吊时楼地面板洞口的预留和后期洞口、后浇带的吊模支模，模板支设撤除，钢筋修复和混凝土的浇捣养护任务。17构造板上面部位有需求预留构造柱钢筋的任务。 分包方式：包人工、包部分资料、包部分机械。3 劳务分包任务期限开工日期：2021年8月30日以工程承包人下达书面开工令为准完工日期：2021年12月30日总日历天数为：122天工期控制点：以工程承包人下达书面工期控制点为准劳务分包人施工的任务面完

7、成时间以工程承包人现场实践施工总进度方案要求的控制点为准，劳务分包人必需按施工总进度方案要求的时间完成每个工期控制点，同时必需保证工程承包人的月、周、旬进度方案。以上工期控制点必需以满足施工验收规范为前提。4 质量规范和目的工程质量：按总包合同有关质量的商定、国家现行的和。质量规范：合格。质量目的：合格 。5 合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：(1)施工过程中签署的补充协议；(2)本合同及其附件；(3)劳务施工招标文件；(4)劳务分包人招标书及其附件；(5)本工程施工总包合同。6 合同价款本合同价款暂定人民币：1400万元其中，劳务报酬合同价款暂定人民币：1000万元委托劳

8、务分包人采购的资料设备合同价款暂定人民币：300万元委托劳务分包人供应的施工机具合同价款暂定人民币：100 万元最终合同价款根据本合同商定按实结算。6.1 本合同价款结算按附件四商定的综合单价执行，工程量按实践施工完成量和合同商定工程量计算规那么计算。6.2 本合同综合单价包括以下内容：人工费、资料费、机械费、现场经费，企业管理费，利润，社会保证费含现场工人社会保险费，施工措施费，夜间、冬雨季等施工添加费，资料二次倒运费，超高费,高层建筑添加费，维修电工，信号工和其他配合人员用工费用，各工种配合费，抢工费，队伍调遣费 ，消防捍卫费，清点验收、堆放、维修及进、退场费，资料整理、保管费，建筑施工渣

9、滓清理并运至现场指定地点、生活渣滓清理及运输费，缺陷修复、保修费，保险费，废品维护费，试块、试件制造、取样费，丈量放线，实验检验配合费，平安、文明、CI达标人工费用，平安防护用品费，床铺费，平安劳保用品、各种工具器具、丈量工具等费用，按规定向有关部门交纳的建管费、暂住户口费、治安费、生活区卫生费、方案生育管理费以及不可预见要素和施工期内市场变化、风险等为完成分包范围内工程工程所发生的一切费用和税金，除工程变卦外综合单价不再调整。6.3 劳务分包人不再另行计取营业税、城市维护建立税、教育费附加及规费。7 总包合同7.1 工程承包人以为有必要时，提供总包合同(有关承包工程的价钱细节除外)，供劳务分

10、包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价钱细节除外)的复印件。7.2 劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价钱细节除外)。8 图纸8.1 工程承包人应在劳务分包任务开工3日前，向劳务分包人提供电子图纸 1 套。9 工程经理担任人9.1 工程承包人委派的担本工程任驻工地履行本合同的工程经理崔国俊，职务：工程经理，职称：工程师。9.2 劳务分包人委派的担任本工程驻工地履行本合同的工程担任人丁之峰 ，职务：工程主管，职称：/。10 工程承包人义务10.1 组建与工程相顺应的工程管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理

11、的各项任务，对工程的工期和质量向发包人担任。10.2 除非本合同另有商定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的以下任务并承当相应费用。施工向劳务分包人交付具备本合同劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：劳务分包人已进展勘察，接受现场条件，并自行承当勘察现场所发生费用。劳务分包人进场施工后不再向工程承包人提出任何要求和追加费用。施工前完成水、电等施工管线和施工道路，并满足完本钱合同作业所需的能源供应及施工道路畅通的时间和质量要求。必要时施工向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；施工前前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与维护责任为：书面交验

12、，劳务分包人担任维护。施工前向劳务分包人提供消费、生活暂时设备，满足施工需求，劳务分包人验收后担任维护及维修。假设委托劳务分包人搭设其费用另行商定。 劳务分包人运用的床具、手头工具、灶具、生活燃料等由劳务分包人自行提供，费用包括在合同单价中。10.3 担任编制施工组织设计，一致制定各项管理目的，组织编制年、季、月、旬、周施工方案和物资需用量方案表，实施对工程质量、工期、平安消费、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监视、检查和验收。10.4 担任工程丈量定位、技术交底，组织图纸会审，一致安排技术档案资料的搜集整理及交工验收。10.5 统筹安排、协调处理非劳务分包人独立运用的消费、生活暂时设备、

13、施工用水、用电及施工场地。10.6 按时提供图纸，及时供应资料、设备，所提供的施工机械设备、周转资料、平安设备保证施工需求。10.7 按本合同商定，向劳务分包人支付劳动报酬等费用。10.8 担任与发包人、监理、设计及有关部门联络，协调现场任务关系。11 劳务分包人义务11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人担任，组织具有相应资历证书的熟练工人投入任务；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立任务联络；自觉遵守法律法规及有关规章制度。11.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度方案的要求，每月25日提交下月施工方案，有阶段工期要求的提交阶段施工方案，必要时按工程承包人

14、要求提交旬、周施工方案，及相应的劳动力安排方案，经工程承包人同意后严厉实施。11.3 严厉按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达商定的规范；科学安排作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期；加强平安教育，仔细执行平安技术规范，严厉遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，严厉执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承当由于本身责任呵斥的质量修正、返工、工期拖延、平安事故、农民工工资纠纷、现场脏乱呵斥的损失及各种罚款。11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监视和检查；接受工程承包人随时检查

15、其设备、资料保管、运用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。11.5 按工程承包人一致规划堆放资料、机具，按工程承包人规范化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好本身责任区的治安捍卫任务。11.6 按时提交报表和完好的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收。11.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的废品维护任务，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款。11.8 妥善保管、合理运用工程承包人提供或租赁给劳务分包人运用的施工机具、周转资料及其他设备。11.9 劳务分包人须服从工程承包人转发

16、的发包人及工程师的指令。11.10 劳务分包人应对其作业内容的实施、完工担任，劳务分包人应承当并履行总包合同商定的与劳务作业有关的一切义务及任务程序。11.11 配备完全胜任本工程各项要求的工程管理人员，工程担任人及授权的现场劳务队长、劳资员等其他管理人员必需按招标文件安排或其他承诺及时到位，施工期间不得随意调整。确需调整时应提早通知工程承包人，征得赞同后方可调整，否那么承当结算价款10%的违约金。调离人员必需在接任者到位办理交接后方可离任。劳务分包人投入施工人数：350人，其中管理人员详见附件三。管理人员必需持有规定要求的岗位证书，特殊工种必需具有相应的上岗证书，劳务分包人按工程承包人工程管

17、理方案对相应施工范围要求的人员工种、级别和人数安排进场。劳务分包人进场后7日内提供现场人员花名册和有关证件，并且必需授权配备一名专职劳资员，配合工程承包人按照建立主管部门及现场实行的门禁管理的规定进展管理，必需做到实名制“六一致即花名册、身份证、劳动合同、工人月度工资结算单、岗位技艺证、工人月度应得及预发工资表，即每月5日前提供上月真实的并进展公示，劳务分包人必需将农民工工资直接支付到劳动者手中，严禁将工人工资支付给工头，并积极配合和接受工程承包人的监视和检查、确保稳定等管理任务。及时按工程承包人要求提交各种劳务报表及每月并作为上月款项拨付的根据。由于劳务分包人劳务管理措施不力、农民工上访，劳

18、务分包人必需接受工程承包人的经济处分和处置。12 平安施工与检查12.1 劳务分包人应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严厉按平安规范进展施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，同时应满足地方政府规定和工程承包人的平安施工要求，符合工程承包人现场平安文明管理规定，费用包括在劳务分包人相应的综合单价中。由于劳务分包人平安措施不力呵斥事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承当，并接受地方政府或工程承包人的处分。12.2 工程承包人应对其在施工场地的任务人员进展平安教育，并对他们的平安担任。工程承包人不得要求劳务分包人违反平安管理的规定进展施工。

19、因工程承包人缘由导致的平安事故，由工程承包人承当相应责任及发生的费用。13 平安防护13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开场前应向工程承包人提出平安防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承当。13.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中任务(含储存、运输、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面方式通知工程承包人，并提出相应的平安防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承当。13.3 劳务分包人在施工现场内运用的平安维护用品(平安帽、平安带及其他维护用品

20、等)，由劳务分包人自行提供运用方案、供应，费用由劳务分包人承当。13.4 劳务分包人责任及目的 劳务分包人确保郑州市平安文明工地，杜绝发生平安事故，轻伤率控制在1.2以下，呵斥平安事故的，劳务分包人承当全部责任，并赔偿工程承包人因此带来的一切损失。 决不允许在在建的建筑物内安排工人食宿，更不允许男女混住。 按国家规定建立平安管理机构和配备平安管理人员，平安管理人员持证上岗，平安管理人员必需最先进场和最后退场。 在容易发生火灾的地方需动火作业时，要到工程承包人开动火证，并采取有效的防护措施，配置灭火器、安排看火人员。 按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品，高处作业人员配备平安带，给每个施工人员

21、配备上正式编号的合格的平安帽。 接受工程承包人的平安技术交底，门禁管理等交底，接受交底班组的一切人员都要签名和签时间。 建立平安检查制度，每天进展平安巡查，发现艰苦平安隐患，要立刻向工程承包人报告，同时要参与工程承包人组织的周检查和紧急情况下的平安检查；担任对工程承包人整改通知单提出的问题进展整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求向工程承包人反响整改情况。 建立平安教育制度，担任组织对工人进展全面平安教育。内容包括：强迫性规范、操作规程和工程规章制度、事故案例，正确运用平安防护器具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。未进展过三级平安教育的人员及按照规定进展

22、门禁管理而未进入门禁系统刷卡的人员一概不得进入施工现场。按时进展季节变换的平安教育，及时进展变换任务岗位人员的平安教育。 对自备的施工机械、工具器具及时保养和维修，对工程承包人提供的机械、设备有要求按规定保养和维修的权益。 炊事员持安康证上岗，当天饭菜应留样到第二天，防止食物中毒。 发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他分包人签署交叉作业平安消费协议书，明确规定双方施工的顺序和维护措施。 建立平安保证体系，配备专职平安员，班组设立兼职平安员，构成平安管理网络。制定平安施工责任制度，明确平安岗位职责。仔细执行平安技术规范，严守平安规那么，落实平安措施，层层签署平安消费责任书，确保平安施工

23、。14 事故处置14.1 发生艰苦伤亡及其他平安事故，劳务分包人应按有关规定立刻上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进展处置。14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处置。15 保险15.1 工程承包人运至施工场地用于施工的资料、机械和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险。15.2 工程承包人为租赁或提供应劳务分包人运用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。 15.3 劳务分包人必需为从事作业的职工办理不测损伤保险，并为施工场地内自有人员生命财富和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为：政府规定由工程承包人

24、一致办理的保险不测损伤保险、工伤保险、医疗保险，工程承包人办理后按劳务分包人分包范围工程造价的比例分摊给劳务分包人。劳务分包人办理自有人员、资料、机械设备等的保险。15.4 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。16 资料与设备供应16.1 工程承包人供应的资料、设备： 钢筋、混凝土、水泥、砂子、石子、素土、灰砂砖，平安网，木跳板，平网，竹芭，挑架用槽钢，墙柱下角钢，未加工的套筒，钢板止水带，对拉螺杆用钢筋或废品对拉螺栓。工程承包人供应的资料、设备运到现场后，由劳务分包人担任验收、保管和运用，其费用包括在综合单价中。16.2 工程承包人委托劳务分包人采购供

25、应的资料：除工程承包人供应的资料设备外，其他一切资料包括零星资料和低值易耗品均有劳务分包人采购供应，费用已含在相应的合同综合单价中。包含且不限于如：扎丝、钉子、铁丝、钢筋维护层垫块、砼程度支撑、胶带、海棉条、脱模剂、养护液、养护用塑料薄膜及棉毡、三防布资料覆盖、海绵垫、后浇带用钢板网、快易收口网、切割机锯片、其他锯片、油漆刷子、脚手钢管涂刷用油漆乐化牌油漆、膨胀螺丝及螺丝螺帽防护用、图钉、防水胶布、对拉螺杆配套螺帽、PVC套管、刀片、棕刷、美纹纸、温度计、卡子、锯条、钢锯、热熔器、卷尺、钢卷尺、刮杠、靠尺、灰板条、大小扫把、扫把灰斗、粉笔、红蓝铅笔、记号笔、签字笔、钢筋下料单、钢筋垫块、线绳、

26、砂纸、墨汁、灯线、灯架、灯座、碘钨灯管、水桶、碘钨灯具、灯管、防潮灯、手套、电焊条、氧气含氧气瓶、气带、割把、焊把、乙炔含乙炔瓶、气带、割把、焊把、软水管、麻绳、麻线、劳保用品、雨衣雨具、中心对中线锤、平安帽、平安带、各种平安网、各种现场平安施工所需求的资料、抹灰铁丝网等以及振动器、振动棒、镐、锤、锹、钎、电机、小铲、环刀、吸尘器、手提电锯、手提电刨、手推车、砂浆车等中小型机械具及其相应配套的辅材、配件等费用。自带设备包含且不限于三级箱及三级箱以后的配电、照明等不含塔吊大灯及暂时照明设备等在内的未注明由工程承包人提供的一切资料。劳务分包人供应资料的质量、品牌、规格、型号必需符合设计和国家规范要

27、求，必需提供出厂合格证、质量检测检验报告原件。对于按相关规范要求资料进场后需求进展复试或复检的劳务分包人必需及时进展，并提供复试或复检报告原件。资料进场后及时通知工程承包人安排验收，经工程承包人和监理单位验收资料质量符合要求后，方可运用。16.3工程承包人供应的资料、设备属于工程承包人一切，只供本合同商定劳务分包人分包范围内的工程运用，劳务分包人不得挪用、浪费、丧失和擅自处置包括边角余料，超越河南省建立工程工程量清单综合单价2021定额耗费量或施工图纸用量的，工程承包人按照附件六中商定超用的资料、设备价钱在劳务分包人的结算中扣除，并承当因此呵斥的一切经济损失。资料节余的，工程承包人与劳务分包人

28、按8:2分成。16.4工程承包人委托由劳务分包人采购供应的资料，劳务分包人供应不及时或质量不符合要求影响施工，工程承包人将代为购买，并及时向劳务分包人转账。在工程结算时按照实践购买价钱添加20%的费用从劳务分包人结算中扣除。17工程计量及确认17.1 工程量计算规那么：详见附表四。17.2 每月20日由劳务分包人按照本合同的商定将当月完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认，并根据定额和图纸资料用量计算节超量。劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围或由于劳务分包人缘由呵斥返工的工程量，工程承包人不予计量。劳务分包人未按时提交或提交的报表不符合工程承包人要求且未做整改的，工程承包人不予

29、计量，并视为当期劳务分包人无支付要求。劳务分包价款支付程序执行工程承包人相关规定。18合同价款的支付18.1 本工程预付款：无。18.2 工程进度款支付：每月支付上月完成工程量价款的70%，春节付至已完工程量的85%，工程开工验收合格并移交发包人，支付至已完工程量的90%，结算终了并结清往来账务后半年内付至结算值的95%，余款作为保修金在保修期满后28日内无息付清。18.3 每次支付工程进度款时，劳务分包人必需提交经工人及班组长签字确认的2份，报工程承包人工程经理部备案1份，在工程承包人工程经理部指定位置张贴公示1份，公示10日内未收到工人赞扬或质疑，方可向劳务分包人付款。18.4 以上付款均

30、在满足本合同全部要求的条件下进展，否那么工程承包人视情况确定减付、缓付或停付。工程承包人所支付的价款，劳务分包人必需首先足额并及时支付工人工资，因拖欠工人工资而呵斥的一切后果由劳务分包人承当。工程承包人每年年终付款分两次进展，即第一次先行支付工人工资，待工程分包人及工程承包人落实工人曾经领取工资后，与春节前再行办理其他剩余款项的支付任务。18.5 劳务分包人每次收款时必需开具工程所在地有效的建筑业发票及完税证明。19.施工机具与周转资料供应19.1 施工机具供应 工程承包人提供的施工机具：现有的施工电梯、塔吊、混凝土泵、一二级配电箱，工程承包人提供的施工机具由劳务分包人担任保管，如丧失、损坏劳

31、务分包人按施工机具的购买原价赔偿工程承包人。 工程承包人委托劳务分包人提供的施工机具：除工程承包人提供的施工机具外，为完成分包施工所需的其他施工机具均由劳务分包人提供，费用包含在合同相应的综合单价中。包含且不限于：钢筋弯曲机、切断机、切割机、对焊机、锥直螺纹接头加工机械、电焊机、调直机，木工压刨机、台锯、振动棒等加工及消费机械、垂直运输机械及三级以下配电箱含三级等在内的未注明由工程承包人提供的一切机械。 劳务分包人提供的机械及工具器具必需符合国家有关质量、平安、环保、文明施工的有关规范和规定。 为方便施工管理和协调，劳务分包人担任保送泵、塔吊司机的食宿和管理，并为每台塔吊配两部对讲机，塔吊司机

32、用餐费用由劳务分包人承当。19.2 周转资料供应 工程承包人供应的周转资料：钢管，扣件，模板，顶丝，山型卡，钢支撑，木方，周转资料由工程承包人根据现场实践用量方案工程承包人认可的提供，由劳务分包人担任派专人装卸车、验收、保管、清理、维护，撤除后由劳务分包人担任修整，费用包括在合同综合单价中。劳务分包人应合理运用工程承包人供应的周转资料，严禁大材小用，长材短用，不得随意切割改制。劳务分包人撤除最后一次模板和木方时，须拔净一切附着的铁钉，并卸下钢管上一切的夹具、扣件，并按工程承包人要求分类堆码整齐。钢管切割未经工程承包人工程经理同意，劳务分包人按原价的双倍赔偿。工程承包人发现劳务分包人有故意浪费、

33、丢弃、埋设、偷窃钢管、扣件等资料，工程承包人按照同期市场价的100倍处分劳务分包人。周转资料运用终了按以下商定退还：a.钢管、钢支撑、脚手板退还99%，其中废品率不得超越1%； 扣件和卡具退还97%，损耗率不超越3%。b.竹、木胶合板退还可继续运用材不低于60%，其中原规格材不低于50%。c.模板用木方退还可继续运用材不低于80%，其中原规格材不低于50%。 工程承包人委托劳务分包人供应的周转资料：无，劳务分包人供应的周转资料必需符合国家质量规范和施工技术规范、平安文明施工以及环保等有关规定，其费用包含在合同相应的综合单价中。劳务分包人分包范围内运用的钢管和扣件等周转料具须向工程承包人所属物资

34、分公司租赁，租赁价钱按市场价钱，租赁数量钢管：/吨；扣件/套。劳务分包人未按合同商定的数量租赁工程承包人所属物资分公司的，又未经工程承包人书面同意，实践租赁数量与合同商定的数量对比缺乏部分按市场价在分包结算中扣除。工程承包人所属物资分公司不能满足的，经工程承包人工程经理书面赞同，由劳务分包人另行租赁。20 施工变卦20.1 施工中如发生对原任务内容进展变卦，工程承包人应提早3日以书面方式向劳务分包人发出变卦通知，并提供变卦的相应图纸和阐明。劳务分包人按照工程承包人发出的变卦通知及有关要求施工。20.2 因工程承包人缘由产生的需返工的变卦按现场签证核定人工工日，单价按零星用工单价计算；不需求返工

35、的工程变卦，不添加费用，费用包含在综合单价中。20.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进展变卦。因劳务分包人擅自变卦设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承当，延误的工期不予顺延。20.4 施工期间劳务分包人不得以任何理由回绝施工设计变卦添加或减少的任务内容，否那么视为劳务分包人不能完成承包范围内施工任务内容。21工程验收21.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，符合本合同商定的质量规范和要求。劳务分包人施工终了，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人该当在收到劳务分包人的报告后7日内对劳务分包人施工成果进展验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未

36、组织验收的，视为劳务分包人曾经完成了本合同商定任务。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程开工验收结果阐明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应担任无偿修复，不延伸工期，并承当由此导致的工程承包人的相关损失。21.2 劳务分包人应仔细按照规范、规范和设计要求以及工程承包人代表发出的指令施工，加强内部检查任务，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受工程承包人代表或委派人员、业主、监理现场人员和各级质检部门的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按检查要求返工、修正，承当由本身缘由导致的返工、修正的全部费用及其他责任。21.3 隐蔽工程和中间验收。劳务分包人应在自检合格后，验收48小时前

37、通知工程承包人组织验收，阅历收合格，验收记录签字后方可进展隐蔽或继续施工。如验收不符合质量要求，劳务分包人应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收。因劳务分包人缘由所导致返修，全部费用由劳务分包人承当，工期不予顺延。未阅历收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，劳务分包人必需按照工程承包人或有关单位的要求进展剥露或开口，并担任恢复和承当全部责任。中间验收部位：按工程承包人要求。21.4 交工验收。劳务分包人承当施工的内容全部完成，阅历收质量达不到要求，劳务分包人应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知重新验收，直到符合质量要求为止，且承当本身责任呵斥的全部经济损失

38、和工期延误责任。22 施工配合22.1 劳务分包人应配合工程承包人对其任务进展的初步验收，以及工程承包人按发包人或建立行政主管部门要求进展的涉及劳务分包人任务内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程开工验收；工程承包人或施工场地内第三方的任务必需劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。22.2 工程承包人另行分包的工程，涉及施工工序交叉或需相互配合的，劳务分包人应无偿积极配合，由于劳务分包人不能配合呵斥质量、平安事故或停工窝工等景象，工程承包人有权对劳务分包人进展处分，由此发生的费用从劳务分包人工程款中扣除。23 合同价款的最终结算与支付23.1 劳务分包人将分包范围内的一切

39、工程内容完成，并阅历收合格后14日内向工程承包人工程经理部递交结算书一式四份。23.2 工程承包人工程经理部收到劳务分包人递交的结算书后14日内进展初审，给予确认或者提出修正意见，并按程序经工程承包人结算主管部门审定，加盖工程承包人结算公用章后生效，否那么无效。23.3 属于劳务分包人分包施工范围，未经工程承包人认可而甩项不干的工程，工程承包人直接从劳务分包人结算中按2倍费用扣除。23.4 劳务分包人未按时提交结算书，工程承包人有权一方办理结算，劳务分包人对工程承包人一方办理的结算予以认可，劳务分包人承当结算价款千分之五的编制费。23.5 结算按本合同有关商定办理。为完本钱分包范围的工程而发生

40、的一切费用，不论在合同中能否明示，均已包括在合同价钱中，劳务分包人不再计取其他任何费用。23.6 中间结算：/24 违约责任24.1 当发生以下情况之一时，工程承包人应承当违约责任： 工程承包人违反本合同第19条的商定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬。 工程承包人不履行或不按商定履行合同义务的其他情况。24.2 当发生以下情况之一时，劳务分包人应承当违约责任： 劳务分包人不按商定工期完工含施工进度方案各工期控制点，每延误一天，由劳务分包人承当10000元/天违约金，并承当因此给工程承包人呵斥的一切损失。 劳务分包人施工工程质量不符合本合同商定的质量规范，经返修依然不能到达合同商定质量规范或质量

41、目的，工程承包人有权拒付工程款，劳务分包人并向工程承包人支付结算价款3%的违约金，并由劳务分包人承当因此给工程承包人呵斥的一切损失。 劳务分包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时，向工程承包人支付因其违约给工程承包人呵斥的经济损失。 劳务分包人不服从管理或聚众闹事或上访，严重影响工程承包人的笼统，每发生一次承当10000元的违约金。 劳务分包人在施工过程中，假设达不到工程承包人要求，不能完成后续施工，劳务分包人必需无条件退场，未经工程承包人书面同意，对劳务分包人已完成的任务量按80%进展结算，并没收履约保证金，且劳务分包人赔偿工程承包人的相应损失。 劳务分包人未按合同要求完成创建郑州市平安文

42、明工地，向工程承包人支付结算价款3%的违约金，并承当由此给工程承包人呵斥的全部损失。24.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同。25 索赔与签证25.1 工程承包人根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其他资料时，劳务分包人应予以积极配合，坚持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总包合同。25.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，那么工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加价款或延伸工期。当索赔胜利后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转给劳务分包人。25.3 当本合同的一方向另一方

43、提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。索赔有效时限为索赔事项发生后5日内，逾期视为自动放弃。25.4 工程承包人未按商定履行本人的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承当责任的其他情况，劳务分包人可按上述时限以书面方式向工程承包人提出索赔恳求。25.5 劳务分包人未按商定履行本人的各项义务或发生错误，给工程承包人呵斥经济损失，工程承包人可按上述时限以书面方式向劳务分包人索赔。25.6 劳务分包人需办理签证时，必需在签证事件发生后立刻以书面方式提交签证单，且必需经工程承包人经办人、商务经理、总工程师副经理、工程经理共同签字，并按工程承包人的内部管理程序经上级主管部门

44、审核后方可生效，否那么无效。签证明行“日清月结，未按时提交视为劳务分包人自动放弃签证。签证零星用工每个工日单价按 100元结算，此工日单价包括为完成该项任务内容的全部费用。25.7劳务分包人承包范围以外的综合单价不包含的零星用工每8小时计算一个工日，实践发生时，现场签证 ，单项金额在500元以下的签证，劳务分包人不再计算，已在合同价款中综合思索。假设劳务分包人不执行工程承包人的指令，工程承包人有权安排其他人员完成，产生的费用由工程承包人在劳务分包人结算中扣除。26.争议26.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不

45、成的，双方商定采用以下第1种方式处理争议： 双方达成仲裁协议，向济南仲裁委员会恳求仲裁； 向有管辖权的人民法院起诉。26.2 发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同，坚持任务延续，维护好已完任务成果： 一方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。 调解要求停顿合同任务，且为双方接受。 仲裁机构要求停顿合同任务。 法院要求停顿合同任务。27.制止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否那么，劳务分包人将依法承当责任。28不可抗力28.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义一样。28.2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立刻通知工程承包人工程经理

46、，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人工程经理以为劳务分包人该当暂停任务，劳务分包人应暂停任务。不可抗力事件终了后48小时内劳务分包人向工程承包人工程经理通报受害情况和损失情况以及估计清理和修复的费用。不可抗力事件继续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人工程经理通报一次受害情况。不可抗力终了后14天内，劳务分包人应向工程承包人工程经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。28.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的任务时间由双方按以下方法分别承当： 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财富损失以及运至施工场地用于劳务作业的资

47、料和待安装的设备的损害由工程承包人承当。 工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位担任，并各自承当相应费用。 劳务分包人提供的机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承当。 工程承包人提供应劳务分包人运用的机械设备损坏，由工程承包人承当；因劳务分包人运用不当呵斥的损坏由劳务分包人承当。停工损失由劳务分包人自行承当；一月内因天气变化、停水停电、各种控制等影响工程进度累计7天以内，劳务分包人不能对工程承包人提出任何索赔，累计超越7天，双方协商处理。28.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。29 文物与地下妨碍物29.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文

48、物和化石或其他有考古、地质研讨价值的物品时，劳务分包人应立刻维护好现场并于4小时内以书面方式通知工程承包人工程经理，工程承包人工程经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善维护措施。工程承包人承当由此发生的费用，顺延合同任务时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物蒙受破坏，责任者依法承当相应责任。29.2 劳务作业中发现影响任务的地下妨碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面方式通知工程承包人工程经理，同时提出处置方案，工程承包人工程经理收四处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承当由此发生的费用，顺延合同任

49、务时间。所发现的地下妨碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。30 合同解除30.1 假设工程承包人不按照本合同商定比例支付工程款超越28日，劳务分包人可以停顿任务工程承包人与劳务分包人达成延期付款的除外。停顿任务超越28日，工程承包人仍不支付工程款，劳务分包人可以发出通知解除合同。30.2 工程承包人发现劳务分包人有转包、再分包行为或无履约才干，可以发出通知解除合同，合同自解除通知发出后5日内自动解除。30.3 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的费用。

50、30.4 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人缘由呵斥工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以协商解除合同。30.5 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余资料、设备的维护和移交任务，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，并按合同商定支付已完工程的费用。有过错的一方该当赔偿因合同解除给对方呵斥的损失。合同解除后，不影响双方在合同中商定的结算和清理条款的效能。31合同终止双方履行完合同全部义务，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，结算价款支付终了，本合同即告终止。32保证金32.1 劳

51、务分包人在合同签署后，向工程承包人提交合同价款的3%作为履约保证金，此保证金可从前三次付款中拘留。履约保证金返还时间为：工程完工，到达本合同商定的质量、工期、平安文明施工要求后一个月内无息退还；达不到要求，工程承包人将扣除劳务分包人履约保证金。32.2劳务分包人在合同签署后，向工程承包人提交合同价款的3%作为农民工工资支付保证金，此保证金可从前三次付款中拘留。此保证金返还时间为：工程完工，未发生工人上访或恶意讨薪，劳务分包人足额支付工人工资后一个月内无息返还。33.3 假设劳务分包人与工程承包人已有协作工程，并曾经交纳了或曾经在付款中扣除履约保证金和农民工工资支付保证金，且保证金未返还，那么后

52、续施工工程可不再另行交纳或扣除上述保证金。33.质量保修 质量保修范围：劳务分包人施工的全部范围。 质量保修期限：本工程开工验收合格之日起满两年。 保修期间劳务分包人必需在接到修缮通知起2日内派人修缮，否那么工程承包人安排其他人员进展维修，费用从预留保修金内扣除，缺乏部分由劳务分包人支付。保修期满后28日内将余额无息支付给劳务分包人。34其他商定34.1一、二级含二级水、电设备由工程承包人提供，二级以后的水、电管线等由劳务分包人按工程承包人要求或国家相关规定配置，费用包含在合同价款中。生活用水电费由劳务分包人自行承当，生活用水电费承当方式和结算方法：按劳务分包人所完工程造价的0.7%由劳务分包

53、人承当，从劳务分包人过程付款及结算中予以扣除，此水电费用不包含空调或电暖气费用，空调或电暖气费用按实践抄表数量加10%损耗扣除，结算单价按抄表当月郑州市市场信息价为准。 34.2因发包人或政府以及不可抗力缘由呵斥的本工程延期开工、停建、缓建、暂停施工，劳务分包人按已完工程量进展结算，劳务分包人不得向工程承包人提出任何经济索赔。34.3劳务分包人应设专职文明施工人员担任合同内文明施工、辅工配合等任务内容，担任承当施工范围包括加工场区、施工楼层、所属场区道路、资料堆场等和生活区内包括办公区、宿舍区楼梯、走道、花坛、道路、厕所、食堂、澡堂、开水房等各种相关办公生活设备全部文明施工、日常保洁任务内容，

54、包括不定期迎接各有关单位检查前的文明清扫及生活渣滓去除，费用包括在劳务分包人综合单价中。如劳务分包人不履行上述职责，工程承包人有权安排其他人完成，按实践发生的费用在劳务分包人的结算中扣除。34.4劳务分包人需交纳合同金额2的平安文明基金，做为平安文明施工奖罚费用。34.5因工程承包人预备在主体构造终了后，对砌体和内墙抹灰工程进展双优化，所以劳务分包人必需在施工过程中保证模板和混凝土墙体垂直度的施工质量，混凝土墙体垂直度、平整度、方正度误差不准超越规范和工程承包人要求，为下一步砌体作业和内外墙粗装修提供较好条件，确保混凝土墙、柱、梁、板的平整度、垂直度以及层高、房屋净尺寸方正度符合规范及工程承包

55、人要求。34.6假设由于劳务分包人施工质量呵斥的后期剔凿，修复等问题，劳务分包人必需派专人按工程承包人的要求进展无偿修复，修复达不到工程承包人后期混凝土墙面免抹灰要求的，工程承包人按建筑面积每平方米扣除20元补偿后续施工。34.7同时劳务分包人担任剔除混凝土板面浮浆，一切模板的拼缝错台及涨模的打磨，否那么工程承包人有权安排其他人员完成，所发生的费用从劳务分包人价款中扣除。假设由于劳务分包人施工缘由影响层高、房屋尺寸等，工程承包人按建筑面积每平方米扣除10元补偿后续施工。34.8为加快工程施工进度和保证工程质量，四家劳务分包人在施工过程中，假设其中一家劳务分包人比另几家劳务分包人在施工进度，施工

56、质量上又好又快，工程承包人有权益从进度慢，质量差的劳务分包人承包施工的区域中拿出，给另几家进度快，质量好的劳务分包人施工，被拿出本人施工范围内楼层的劳务分包人必修无条件接受且结算综合单价不能调整。35合同份数本合同正本两份，双方各执一份，副本陆份，工程承包人执伍份，劳务分包人执壹份，正副本具有同等效能。36合同订立时间与地点及生效36.1合同订立时间：2021年8月28日36.2合同订立地点：济南市历下区文化东路16号36.3本合同商定双方盖章后生效。附件一 劳务分包人法人授权委托书附件二 劳务分包人工程印章授权书附件三 劳务分包人工程管理人员分工明细表附件四 分包工程工程综合单价明细表附件五

57、 工程承包人供应资料与设备明细表附件六 劳务分包人超用资料与设备扣款单价表附件七 劳务分包人承诺书附件八 施工范围区域划分图纸 工程承包人：盖章 劳务分包人：盖章住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：邮政编码： 邮政编码：附件一 法人授权委托书本授权委托书声明：我 系 河南鸿展建筑劳务 的法定代表人，现授权委托 丁之峰 为我单位的代理人 ，以本公司名义参与中国建筑第八工程局郑州航空港区合村并城建立工程南区16号地安顿区工程的招标及施工活动。委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处置与之有关的一切事务含代表

58、我公司与现场工人签署劳动合同及工人工资确认和审核等我均予以成认。委托代理人无转委托权，特此委托。委托代理人姓名： 丁之峰 性别： 男 职务： 工程主管 委托代理人身份证号码： 委托单位盖章： 法定代表人签字及盖章： 委托单位详细住址： 委托单位办公： 委托单位号： 委托单位经办人姓名： 委托日期：2021年8月28日委托代理人身份证复印件加盖法人公章附后身份证复印件粘贴处附件二 劳务分包人授权书工程称号郑州航空港区合村并城建立工程南区16号地安顿区劳务分包人称号河南鸿展建筑劳务 劳务分包人印鉴 法定代表人 盖章 盖章 签字 2021年8月28日 劳务分包人工程经理部印鉴 委托代理人 盖章 签字

59、 2021年8月28日劳务分包人收款印鉴 盖章 开户银行：开户账号： 2021年8月28日附件三劳务分包人工程主要管理人员明细表工程称号：郑州航空港区合村并城建立工程南区16号地安顿区序号姓 名职 务权 限联络备 注1工程担任人按照本合同条款商定，担任分包范围内工程工程的工期 、质量、平安、劳资、预结算等全部任务。2技术担任人担任承包范围内工程工程的图纸会审、技术方案、技术交底、技术资料、施工进度方案等方面的任务。3商务担任人按照合同及工程承包人要求，担任与工程承包人办理合同签署、经济签证、工程量核对、预结算等商务任务。4资料担任人按照合同及工程承包人要求，担任工程承包人供应资料的验收、保管、

60、对账；周转料具的整理、归类、装卸、保管。5平安担任人按照合同及工程承包人要求，担任施工平安、场区内文明施工管理任务。6质量担任人按照合同及工程承包人要求，担任承包范围内施工质量监视管理任务。7劳资担任人按照合同及工程承包人要求，担任现场务工人员的工资审核确认及发放监视任务活动。劳务分包人：盖章法定代表人或委托代理人：签字 日 期：2021年8月28日附件四分包工程工程综合单价明细表工程称号：郑州航空港区合村并城建立工程南区16号地安顿区序号工程称号单位暂估数量综合单价元暂估金额元工程量计算规那么简述综合单价包括的费用组成、施工工艺、工序、施工内容等1住宅主体构造含地下室建筑面积平方米综合单价平