建设工程施工合同副本doc-建设工程施工合同

1、.：.；建立工程施工合同GF-1999-0201副本 中华人民共和国建立部 制定国家工商行政管理局 协 议 书发包人全称： 承包人全称： 按照、及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概略工程称号： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程工程一览表附件1 工程立项同意文号： 资金来源： 二、工程承包范围承包范围： 三、合同工期：开工日期： 开工日期： 合同工期总日历天数天四、质量规范工程质量规范： 五、合同价款 金额大写：元人民币￥： 元六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书、

2、招标书及其附件、本合同公用条款、本合同通用条款、规范、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变卦等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分中分别赋予它们的定义一样。八、承包人向发包人承诺按照合同商定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同商定的期限和方式支付合同价款及其他该当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同双方商定 后生效。发包人：公章 承包人：公章住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电 话： 电 话：传

3、真： 传 真：开 户 银行： 开 户 银行：账 号： 账 号：邮 政 编码： 邮 政 编码：专 用 条 款一、词语定义及合同文件、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： 、言语文字和适用法律、规范及规范3.1本合同除运用汉语外，还运用 言语文字。3.2适用法律和法规需求明示的法律、行政法规: 3.3适用规范、规范适用规范、规范的称号： 发包人提供规范、规范的时间： 国内没有相应规范、规范时的商定： 、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 发包人对图纸的严密要求： 运用国外图纸的要求及费用承当： 二、双方普通权益和义务、工程师5.1监理单位委派的工程师姓名： 职务： 发包人委托的职权

4、： 需求获得发包人同意才干行使的职权： 5.2发包人派驻的工程师姓名： 职务： 职权： 5.3不实行监理的，工程师的职权： 7、工程经理姓名： 职务： 8、发包人任务8.1发包人应按商定的时间和要求完成以下任务：1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 4工程地质和地下管线资料的提供时间： 5由发包人办理的施工所需证件、批件的称号和完成时间： 6水准点与座标控制点交验要求： 7图纸会审和设计交底时间： 8协调处置施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物含文物维护建筑、古树名木的维护

5、任务： 9双方商定发包人应做的其他任务： 8.2发包人委托承包人办理的任务： 、承包人任务9.1承包人应按商定时间和要求，完成以下任务：1需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 2应提供方案、报表的称号及完成时间： 3承当施工平安捍卫任务及非夜间施工照明的责任和要求： 4向发包人提供的办公和生活房屋及设备的要求： 5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 6已完工程废品维护的特殊要求及费用承当： 7施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物含文物维护建筑、古树名木的维护要求及费用承当： 8施工场清洁卫生的要求： 9双方商定承包人应做的其他任务： 三、施

6、工组织设计和工期、进度方案10.1承包人提供施工组织设计施工方案和进度方案的时间： 工程师确认的时间： 10.2群体工程中有关进度方案的要求： 、工期延误13.1双方商定工期顺延的其他情况： 四、质量与验收、隐蔽工程和中间验收 17.1双方商定中间验收部位： 、工程试车19.5试车费用的承当： 五、平安施工六、合同价款与支付、合同价款及调整23.2本合同价款采用方式确定。1采用固定价钱合同，合同价款中包括的风险范围: 风险费用的计算方法： 风险范围以外合同价款调整方法： 2采用可调价钱合同，合同价款调整方法： 3采用本钱加酬金合同，有关本钱和酬金的商定： 23.3双方商定合同价款的其他调整要素

7、： 、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 扣回工程款的时间、比例： 、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 、工程款进度款支付双方商定的工程款进度款支付的方式和时间：七、资料设备供应、发包人供应资料设备27.4发包人供应的资料设备与一览表不符时，双方商定发包人承当责任如下：1资料设备单价与一览表不符： 2资料设备的种类、规格、型号、质量等级与一览表不符： 3承包人可代为调剂串换的资料： 4到货地点与一览表不符： 5供应数量与一览表不符： 6到货时间与一览表不符： 27.6发包人供应资料设备的结算方法： 、承包人采购资料设备28.1承包人

8、采购资料设备的商定： 八、工程变卦九、开工验收与结算、开工验收32.1承包人提供开工图的商定： 32.6中间交工工程的范围和开工时间： 十、违约、索赔和争议、违约35.1本合同中关于发包人违约的详细责任如下：本合同通用条款第24条商定发包人违约应承当的违约责任： 本合同通用条款第26.4款商定发包人违约应承当的违约责任： 本合同通用条款第33.3款商定发包人违约应承当的违约责任： 双方商定的发包人其他违约责任： 35.2本合同中关于承包人违约的详细责任如下：本合同通用条款第14.2款商定承包人违约承当的违约责任： 本合同通用条款第15.1款商定承包人违约应承当的违约责任： 双方商定的承包人其他

9、违约责任： 、争议37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调处理，协商不成的按以下第 种方式处理：一提交仲裁委员会仲裁；二依法向人民法院起诉。十一、其他、工程分包38.1本工程发包人赞同承包人分包的工程： 分包施工单位为： 、不可抗力39.1双方关于不可抗力的商定： 、保险40.6本工程双方商定投保内容如下：1发包人内容： 发包人委托承包人办理的保险事项： 2承包人投保内容： 、担保41.3本工程双方商定担保事项如下：1发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。2承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。3双方商定的其他担保事项： 、

10、合同份数46.1双方商定合同副本份数： 、补充条款 附件1：承包人承揽工程工程一览表单位工程称号建立 规模建筑 面积 平方米构造层数跨度米设备安装内容工程造价元开工 日期开工 日期附件2：发包人供应资料设备一览表序号资料设备种类规格 型号单位数量单价质量 规范供应 时间送达 低点备注附件3：房屋建筑工程质量保修书示范文本 发包人全称： 承包人全称： 发包人、承包人根据、和，经协商一致，对 工程全称签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方商定，承当本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基根底工程、主体构工程，屋面防水工程、又防水

11、要求的卫生间、房屋和外墙的防渗漏，供热与共冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方商定的其他工程。详细保修的内容，双方商定如下： 。二、质量保修期双方根据及有关规定，商定本工程的质量保修期如下：1、地基根底工程和主体构造工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏为 年；3、装修工程为 年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；5、供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设备、道路等配套工程为 年；7、其他工程保修期限商定如下： 质量保修期自工程开工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的工程，承包人该当爱接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在商定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修缮。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，该当立刻到达事故现场抢修。3、对于涉及构造平安的质量问题，就当按照的规定，立刻向当地建立行政管理部门报告，采取平安防备措施；由原设计单位或者具有相应资质