2022年泥工分项工程施工合同

1、第PAGE26页共NUMPAGES26页2022年泥工分项工程施工合同甲方（发包人）：（以下简称甲方）甲方代表：，联系电话：地址：乙方（施工班组）：（以下简称乙方）身份证号：，联系电话：地址：兹由甲方将工程楼的泥工分项工程委托乙方承包制施工，为了明确双方职责，便于管理，确保工程质量、安全及如期完成，本着平等互利、协商一致的原则，结合工程具体情况，双方达成共识，特立以下协议：工程概况：工程名称：；工程地点：；建筑面积：m2；层数：；结构形式：框剪结构；承包方式：清包工；工作内容：本工程施工图纸所包含的从基坑开挖时人工修土（不含基坑排水）、砌筑砖胎模（不含粉刷）、接桩头、浇筑垫层砼、基础至屋面一结

2、构砼浇筑、二结构砌体、构造柱、垫块、预制及安装过梁构件、砼养护（浇水和覆盖塑料薄膜等）、补地下室外墙穿墙螺栓孔等全部工作（包括但不限机械不能挖到位和烂桩土方挖除运出基坑外等工作）。浇砼和砌体施工所需临时操作架的布设与拆除（不含外墙脚手架），操作架的布设应符合安全施工规定。浇筑混凝土前的模板根部塞缝。混凝土浇筑完毕后多余混凝土残浆清理，漏浆处修补，（包含模板拆除后的楼层清理）。商品混凝土接拆泵管（包括钢管固定架、汽车泵就位垫木块等）；搅拌机操作；本工种材料场地内运输及二次搬运。_年春节前的工地生活区临时设施所需做的属于泥工全部工作。按照甲方关于施工现场安全文明标化工地的要求，做好标化文明工作，制

3、作场内设备、机具的布置，泥工加工场地及楼层的日常保洁及维护工作；施工楼层和泥工作业有关的建筑垃圾清理、运输。指派一名技术员参与放线，工程施工前，乙方应对甲方测量人员的放线结果进行复核，确认无误后方可组织施工，若乙方未对甲方的测量放线结果认真复核，所造成的工程施工质量问题由乙方负责无条件返工并承担相关责任及费用。参与砼、砌体工程技术方案的编制；完成甲方安排其他和泥工相关的工作。乙方应提前上报工程所需材料规格、数量计划和进场时间，作为甲方采购及进场的依据。乙方必须服从甲方安排，充分利用现场材料，不得随意浪费材料。本工程泥工单项范围内闭口包干，不存在任何点工。受项目指令发生的点工，按大工元/小时，小

4、工元/小时。三、施工机具、材料：1、本工程甲方提供以下施工机具，除此之外的所有机具、材料应有乙方自行承担。以不影响甲方的总体施工进度为前提，若发现乙方自购的机具、配电箱、零星材料不能满足施工要求时，甲方有权自行采购，并提供给乙方使用，以保证工程施工进度的正常进行，有关费用从乙方的工程款中扣除。2、甲方提供的机具、材料：1）、机械使用总配电箱、楼层配电箱、照明设施（不含移动小太阳）；2）、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、垂直运输机械、潜水泵、回填土打夯机；3）、施工用脚手架钢管、扣件、升降架、跳板等材料；4）、永久用于工程所需的水泥、砂石、砌块、混凝土等主要材料及施工周转材料（工具易耗品除外）。3、甲

5、方提供的施工机具、材料在进场时需经甲乙双方共同检查、验收，确认数量及可正常使用后由乙方负责保管、使用、保养并承担相应费用。工程完工后乙方应完好、足额移交归还甲方，如有损坏、丢失，乙方应负责维修及赔偿。4、原材料及周转材料的使用应控制在甲方规定指标范围内，超出将承担相关费用。四、工期要求：1、本工程结构施工工期为天，计划开工日期_年_月_日，结构封顶日期_年_月_日。2、暂停施工：如果出现停水、停电、机械故障、停工待料、自然危害、设计变更等情况，视为在乙方承包风险范围内，不向甲方计取任何损失费用。3、工期延误：乙方必须在甲方规定的期限内完成，若由乙方原因造成的工期逾期，每延误一天支付_元的违约金

6、。4、如工程出现与建设单位解除合同停止施工，乙方相应解除协议条约，按完成工程量，约定合同单价结算，并在15天内撤离施工现场。如甲方计划工期另有规定，按最新规定执行。五、工程质量：乙方应保证工程施工质量达到以下标准：1、达到国家混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204_22要求；达到建筑优质结构质量评审标准中混凝土、砌体工程质量评审要求；以江苏省建委管理部门评定为准。严格执行甲方制订的质量管理条例。1）、乙方应接受甲方管理人员对进度、质量、安全的监督指导，及时修正工程质量上的纰漏，保证工程达到优质。2）、混凝土质量：表面平整度超出8mm，每点罚款_元，在5_8M超出所测点的_%每点_元；楼面

7、标高超出5mm罚款_元。3）、表面裂缝按每平方米超出3条裂缝罚款_元；出现蜂窝麻面0.10.2m2罚_元，0.2_0.4m2罚_元，0.40.6m2罚_元，0.6m2以上罚_元。并派人整改到优质为止。4）、每次混凝土浇捣完毕后，多余混凝土使用必须听施工员安排，私自处理、随意浪费的处罚_元，并赔偿混凝土材料费，单价按市场采购价。5）、现场落收清，须经幢号施工员及下道工序班长一起验收，达不到要求，予以一天整改时间，一天后仍达不到要求，甲方有权叫下道工序施工班组或项目部直属点工清理，费用由乙方承担，并视情节轻重予以2_元罚款。6）、每层砼、砌体完成后，需经甲方依据质量评定标准进行验收，并出具验收证明

8、。7）、无论是质量、安全、进度、落手清等方面的工作，建设方、监理方、总包方口头提出、甲方予以警告；若出具书面通知，则以_元/次以上/次经济处罚。8）、所有处罚金额在进度款中直接扣除。六、合同价款及支付方式：合同价款1）、采用固定单价方式，按照工程：地下室建筑面积元/m2；1_楼主楼建筑面积元/m2；1_辅楼、2_、3_房建筑面积元/m2；建筑面积元/m2（RMB/m2）包干，建筑面积计算规则执行工程所在地建筑安装工程定额标准。2）、设计变更造成的建筑面积增加，按照第1）条规定的单价据实调整。3）、设计变更造成泥工工程量的增、减，累计在本合同总价款百分之一以内的，则包含在平米造价内，结算时不予调

9、整；超出本合同总价款百分之一的予以按实调整。4）、业主等原因引起，导致设计使用功能变更，造成已做工作返工时，经甲方确认返工部位按实际发生单项调整。5）、上述价格均已考虑了乙方管理人员、工人工资、机具、施工技术措施所用的附材、零星材料、本工种安全文明施工用工、落手清、赶工费、夜间施工、加班、劳保等所有用于本工程的费用开支；乙方施工人员在本工程施工过程中的保险费用（综合保险除外）及乙方应向相关主管部门、国家政府机关所缴纳的各种费用及税金。6）、该单价内含_%的安全生产基金，若乙方在工程施工期间发生责任安全事故，所发生费用：贰仟元/次以内，班组自行解决；若贰仟元/次以上，则根据事故分析评判，由责任方

10、承担。乙方费用在该安全基金内支付，超出部分在乙方工程款内扣除。7）、在签订本合同的同时，乙方应支付本单项工程合同造价_%（约计万元）的合同履约保证金(以实收凭据为准)，若施工过程中乙方严格履行本合同所规定条款，在工程结算时，甲方一次性返还乙方（不计利息）。2、支付方式：1）、结构施工出地下室+_0.0线后，支付经甲方审核已完合格工程量的_%；若工资发放超过该比例，则超出部分由乙方自行解决。2）、月工资的发放按照现场实际施工人员出勤15天/月以上的工人为发放基数，在每月_日前上报、_日支付。所有发放人员名单经甲方相关主管人员确认后报项目财务，凭身份证和胸卡由财务发放。3）、未跨年度时，主体结构封

11、顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付到已完合格工程量的_%；其余_%为质量保证金，待年底（春节前10_15天）付清。4）、跨年度工程，在年底支付到按已完工程量的_%暂结工程款；待来年分项工程内容全部完成主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付已完工程量的_%；其余_%为质量保证金，待年底（春节前10_15天）付清。七、双方现场代表：1、甲方授权为现场管理代表，负责在本工程中行使总承包管理权，对工程实施全面管理及协调工作。监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，协调施工期间的质量验收及其他事宜。2、乙方委派为常驻现场管理代表，负责本工程施工期间的施工质量、进度安全、

12、文明施工。八、甲方管理职责：1、负责向乙方传达学习上级主管部门有关安全管理文件、会议精神。组织乙方施工人员进场后安全教育和项目部安全管理规定及操作规程、新工艺、新技术的安全学习，分项施工的安全技术交底。联系特殊施工人员岗位安全培训学习的单位，和职工就业证、暂住证、健康证、工作卡的办理。2、组织项目部每月两次的安全例检活动，落实例检中查出的安全隐患整改。监督分项施工单位在施工过程中，安全防护、隐患整改，违章行为的纠正执行，定期不定期对乙方进行安全检查。检查、监督文明施工和环境保护等工作的执行。3、向乙方职工提供足够合格的安全帽、安全带、工作服等劳动防护用品，以及向乙方施工人员提供完善的安全保障措

13、施，安全帽、工作服不回收（费用双方承担一半）。4、根据工程总进度计划的要求，确定乙方施工的合理期限，督促乙方施工进度。5、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全等技术交底，并督促实施。监督和检查乙方在施工期间的工程质量，如发现问题有权提出纠正整改。6、提供乙方施工所需主要材料及机械设备（见本合同第三条 ）7、甲方项目部各级管理人员审定乙方报送的工资表，签字后上报财务，并监督乙方将工资直接发放到职工本人。8、负责提供乙方施工人员的寝食条件。协调乙方与其余各工种间的关系。九、乙方管理职责：1、乙方分项承包人是本工程该分项的第一责任人，对该分项的文明施工安全生产负直接管理责任。负责乙方人员在施

14、工前的安全技术交底、施工全过程的安全检查、监督和落实项目部安全例检时提出的安全隐患整改；宣传落实上级安全主管部门对安全生产文件、指示精神。2、乙方应组织每周不少于一次的本工种人员安全思想意识教育，坚持每日岗前教育。3、乙方在招用工人时，应上交3张一寸照片，有效身份证登记复印，接受安全三级教育、经培训考核合格，办理岗位胸卡，签订劳动合同后方可上岗。4、严禁使用未年满18周年及无有效身份证的人员进场务工。乙方职工不得带家属，若带家属者均不得占用甲方所供的食宿，生活设施必须自行解决。乙方人员应到甲方指定员工食堂就餐，严禁私自开伙。5、乙方施工人员使用的安全帽，安全带等劳动防护用品由项目部统一采购，按

15、规定佩戴和使用，乙方不得私自采购和使用不合格及与项目部规定要求不相符的劳防用品。6、乙方应遵守项目部的施工现场安全、治安消防、文明施工、环境保护等方面管理规定（详见项目部具体规定），积极配合并支持项目部消防、抗洪救灾等方面的义务用工，做到随叫随到，积极配合项目部做好施工现场安全文明标化的各项管理工作。7、认真做好各施工部位施工前的安全检查，发现隐患立即整改，或汇报项目部生产部门，将隐患整改后再安排人员施工；有权拒绝项目部管理人员安全违章指挥，有权对违章指挥者越级上报。8、对项目部提供的机电设备和劳防用品，不符合安全规定要求的有权拒绝使用或有权提出要求采取必要可靠的安全措施。9、乙方须根据甲方的

16、进度计划合理安排施工人员、保质、保量、按时完成施工任务，根据施工进度需要，及时增加工人。10、在施工过程中，由于乙方的原因发生质量问题，乙方应及时整改，并承担整改的人工、材料费及连带相关的一切费用。11、乙方应在每月_日前将上月乙方施工人员的工资表报送甲方项目部。负责自有工人的工资发放，若工资发放超出上述约定的比例额度，由乙方自行解决。在施工期间由于工作原因辞退施工人员，需结清的工资由乙方自行支付。乙方施工人员不能直接要求甲方发放工资。12、乙方负责人必须驻施工现场，经甲方同意方能离岗。乙方须安排专人负责与甲方联系工作，专人领料、收料工作。及时对进场退场材料、租赁物资安排专人清点数量，此人工费

17、由乙方承担。13、乙方人员在甲方安排就宿的，工程款中暂扣财物保证金_元/间，在人员撤离时，无损坏的如数退还。乙方应完全服从甲方对宿舍的各项管理，包括限额用电等。14、严防偷盗行为，被抓获者，当事人和班长分别处罚_元/次，并追究赔偿财产损失，严重者送公安机关处理。十、违约责任：1、乙方施工部分，不得再行转包，经查获，甲方有权立即终止本协议，乙方承担由此产生的法律后果及损失。2、乙方应按本协议要求配备足够劳动力按需进场施工，若不能满足施工需求，经甲方督促后仍无法及时组织人员进场，甲方有权解除本合同并没收合同履约保证金。3、若由乙方原因造成现场管理未达标，不能保证工程质量或进度要求的，在接到甲方通知

18、7天内无条件撤出施工现场，甲方有权随时终止合同，并以已完成合格工程量的_%单价进行结算；如整个工程施工质量达不到本合同约定标准，则合同单价自动下浮至_%作为结算单价。4、在施工过程中甲方管理人员所提出的影响工程质量的问题，乙方必须及时返工，所发生的费用由乙方承担，并处以罚款。若乙方拒绝返工的，甲方有权派点工落实整改，点工工资按原价双倍计算。5、乙方违反安全生产规定，影响安全生产的处罚_元以上/次，发生安全事故的，依法追究乙方责任。6、施工期间绝不允许出现施无理取闹、打架斗欧现象，否则对班组长和当事人分别处以_元和5以上/次的罚款，并承担由此产生的其他连带责任。7、如乙方在施工过程中不能满足甲方

19、的质量、安全、进度、文明施工要求，甲方有权安排其他班组施工，相应发生的费用由乙方承包费用中扣除。十一、争议解决本合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉；十二、其他、本协议经双方签字盖章后生效；完成全部承包工作内容、结清尾款后自行失效。未尽事项双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。甲方的企业规章制度、项目管理条例、技术交底、安全协议、工作联系通知作为本协议的附件。4、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：甲方代表：日期：_年_月_日 日期：_年_月_日2022年泥工分项工程施工合同（二）乙方：(以下简称乙方)根据中华人民共和

20、国劳动法、中华人民共和国建筑法建筑安装工程承包合同条例的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经公司决定，本工程模板分项由乙方实行劳务分承包。为确定双方在本施工中的权利、义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。第一条 承包内容及方式1、工程名称：2、工程地址：3、承包内容：乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规范进行施工，包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等，按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。(1)基础人工挖土、回填、排水、抽水、砼浇筑养护清理，浇捣砼时及时清理洒落的砼;(2)施工过程中所发生的杂工;(3)砌体、内外墙粉刷、电梯前室内贴地砖、

21、楼地面地坪、外散水、坡道;(4)清理楼面、打磨、搭拆、运输管道;(5)配合基础机械挖土清理边角余土;(6)配合施工放线(7)泥工用小型工具：泥桶、木板、搓板、草刷、切割机、冲击钻、整套振动棒、翻斗车、搅拌机、合灰机和砼中转机械等。(8)每层柱、剪力墙应在其接头施工缝处先浇注50mm厚和结构同品种的水泥砂浆，以保证施工缝处混凝土结构质量。(9)每层柱、剪力墙模板安装好后采用水泥砂浆封堵模板与砼之间的缝隙。4、承包工作要求(1)乙方必须有强烈的安全、质量、进度管理意识，乙方现场管理人员是项目部管理人员之一，承包价已包含乙方现场管理人员工资。乙方现场管理人员必须同项目部齐心协力管好现场安全、质量、进

22、度。乙方现场管理人员参加项目部每周的例会。对本分项工程负责。乙方现场管理人员必须得到甲方认可，才能行使管理权力。(2)乙方现场管理人员必须具备良好的业务素质，良好的沟通能力，强有力的执行力。对乙方工人的管理符合项目部制定的要求。(3)乙方现场管理人员必须履行好自己的职责，配合项目部管理工作，如乙方现场管理人员不配合项目部管理工作。或项目部认为此人不适合管理工作。项目部有权不理会此人，有权直接越过此人要求乙方承包人直接管理。有权支付工程款不经过此人。有权要求承包人本人亲自管理或另外指定有能力的人管理。(4)乙方管理人员必须加强过程控制，对每个工程过程严加控制，把不合格项，事故控制在萌芽状态。过程

23、精品，才有一个精品的结果。(5)乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。(6)合理使用砼、水泥、砂、砖、砂浆等材料，厉行节约，杜绝浪费，否则予以罚款。(7)保证施工内容达到规范要求的平整度和垂直度。(8)加强现场安全文明施工，做到工完清场，搞好成品保护工作，遵守公司和项目经理部得各项规章制度。5、承包方式本工程采用包工不包料的形式，把蓝图中的泥工分项工程承包给乙方(泥桶、木板、搓板、草刷、切割机、冲击钻、整套振动棒、翻斗车、搅拌机、合灰机和布料机等机械由乙方自理)。6、承包价格甲乙双方已确定本工程按建筑面积计算每平方米以上价格包人工、包质量、包进度、包安全、包现场文

24、明施工、包验收的综合单价。7、工程款支付方法：(1)乙方进场后，5_楼完成正负零(含正负零)并经甲方验收合格_日内支付完成工程量的_%，以后每完成五层混凝土浇筑并经甲方验收合格_日内支付完成工程量的_%，主体封顶后_日内支付完成工作量的_%，工程主体验收合格后甲方支付乙方完成工程量的_%。竣工验收合格后，完成细部整改后甲方支付乙方剩余工程款。(2)地下室、商铺、幼儿园每月完成工程量经甲方验收合格后，_日内支付完成工程量的_%，幼儿园主体封顶后_日内支付完成工作量的_%，幼儿园主体验收合格后_日内支付完成工作量的_%，竣工验收合格后，完成细部整改，甲方支付乙方剩余工程款。(3)每次支付乙方工程款

25、时扣除罚款和乙方合同违约的违约金，罚款和违约金由项目部管理人员开出，注明罚款和违约金原因，并通知乙方。不需乙方签字认可直接生效。(4)乙方每次申请工程款时，必须采用甲方提供的申请表，乙方必须填写完成合格的工程量，并报项目部每个管理人员签字。乙方申请工程款的工程量必须合格，甲方认为乙方完成的工程量需整改的乙方必须及时整改，如乙方没整改或整改不符合要求甲方有权对该部分工程量暂不支付工程款。在乙方整改合格后支付。合格的产品才具备申请工程款的条件。每次领取工程款扣除本次完成工程量时产生的罚款。乙方必须对甲方管理人员在申请表上提出的意见要求加以改进。(5)乙方竣工结算，工程量的确认。必须由项目部计算，并

26、审核乙方提供的计算书，对施工现场图纸中有但实际乙方未做的不结算。(6)甲方支付乙方工程款，乙方首先上报其劳动力的身份证及工资表，并由甲方进行监督发放民工工资，每次乙方领取工程款必须首先保证人工工资，乙方不得挪做他用，如乙方不能保证工程款支付工人工资，甲方可以直接将工程款支付乙方工人。因乙方自身原因拖欠工人工资而产生纠纷甲方不承担任何责任，因乙方原因造成社会舆论媒体曝光等一切不利于甲方形象的行为，甲方将处以乙方5_万元罚款(从工程款中扣除)第二条 工期1、主体工程5_楼、6_楼基础承台泥工1个工作日，基础柱泥工为1个工作日，(正负零以下木工钢筋工泥工工期为15天)。第一层(5.5m处为木工钢筋工

27、泥工工期9个工作日，第二层为木工钢筋工泥工工期6个工作日，标准层每层从开始做到完成浇筑混凝土时间为4天，如乙方未完成规定的工期，甲方有权处罚乙方。2、在施工过程中，如遇业主认可的工期延误的情况则工期顺延。第三条 甲乙双方权利与义务一、甲方驻现场全权代表姓名：二、甲方权利与义务：1、在乙方进场后组织乙方人员进行入场教育，并进行督促、检查。2022年泥工分项工程施工合同（三）甲方：武汉市第三建工集团有限公司枣阳项目部乙方：为了加快枣阳国际大酒店工程的建设，确保工程优质、高速低耗、如期完成，遵循自愿、平等、诚实信用的原则，经双方协订砌筑、粉刷工程专项劳务作业达成如下协议，特签订本合同，共同遵守。第一

28、条 工程概况、工期、目标等一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、结构类型：4、建筑面积：(以实际面积为准)5、承包方式：二、工期：1、开竣工日期：三、质量目标：创隆中杯四、安全生产、文明施工目标：创市优样板工程第二条 工程承包范围及工作内容、包价一、工程范围：本工程的砌筑、粉刷、屋面工程及散水等泥工所施工的所有分部分项工程，施工所哟偶那个材料及机械均由甲方提供，乙方提供小型施工工具(含斗车及架子车)。二、工作内容及包价：(1)、1，内外墙体的砌筑，包括室内的砌块砖的运输，砂浆调运，勾缝及拉墙筋、构造柱插筋的植筋工作。2,内外墙墙面粉刷，包括剪力墙面、柱面、楼梯、雨棚及门窗洞口侧壁的粉刷

29、工作。3,楼地面的找平层施工。4,散水抹灰施工，屋面找平层及保温层的施工。5，二次结构砼的浇筑，包括构造柱，圈梁，过梁，压顶等。二、工程总价：约为：元。其中：1，砌体综合单价_元/m2，2，内墙粉刷_元/m22，外墙粉刷_元/m2，4，屋面_元/m2(保温找平)5，楼地面_元/m2,6，楼梯踏步_元/层7，散水_元/m2，8，二次结构砼_元/m29，拉墙筋植筋_元/根(含结构胶，具备相应资质)10，构造柱植筋_元/根(含结构胶，具备相应资质)注：以上价格为4m以内(含4m)楼层的价格，含内脚手架：楼层在4m以上的砌筑，内粉刷工程增加系数_%，内脚手架_元/m2.第三条 人员要求一、乙方在进入现

30、场施工前，人员选派要确保思想品质高、技术素质、身体素质好，禁止招18岁以下的未成年人及55岁以上的年长者进入工地，女职工的人数不超过总人数的_%。二、乙方应配备相应的专职技术、质量、安全管理人员(专职管理人员必须在签订本合同时提供名单及联系方式，正式开工后必须全部到位，甲方核实)形成独立的管理网络，能独立承担单位工程或分部分项工程的施工队伍。三、人员进场须向甲方提供职工花名册，并附个人照片、身份证复印件，流动人员计划生育证等，并在公安机关办理如暂住证(或委托甲方办理，费用由乙方自负)，经甲方对照审查后方可工作。乙方未按要求办齐以上证件，甲方有权停拨工程预付款。四、所有人员必须经“三级安全教育”

31、，且考核合格签字后持安全卡上岗。乙方作业人员应加强安全生产知识，安全操作规程的学习，穿戴好各自的劳动保护用品，充分发挥安全“三件宝”的作用。五、所有管理人员及特种作业人员须持证挂牌上岗，施工人员必须具备有效的职业资格证书且必须将岗位证书(有效的)原件或复印件进场时报送甲方备案。原则缺一份罚款_元。六、乙方应组织具有中级以上职业资格证书的工人1名，缺一人每人每月罚款_元。第四条 双方责任一、甲方的责任1、甲方提供乙方人员生活用水、用电及住宿，膳食场所，乙方自行解决其伙食费问题。2、3、4、向乙方下达阶段性施工任务计划书(工期及进度要求)。做好各分包班组间的协调配合工作。施工前及时向乙方提供设计文

32、件、变更通知、监理或业主通知。对乙方进行安全技术施工技术总交底，与建设方、监理、设计、质监、安监等部门的协调并向乙方及时反馈。5、6、对乙方施工的工程进行质量、工期、安全、文明施工方面的指导、督促、检查。对乙方的不规范行为，甲方有权责令整改、处罚、停工、直至清退出场。有如下情况之一的，甲方有权单方面终止合同，清退乙方队伍并不予结算，由此造成的一切损失由乙方承担赔偿;a、对项目部管理人员的合理工作安排及技术交底拒不执行的;b、质量达不到施工质量规范标准的，如施工中连续出现三次返工的;c、施工进度、工期达不到甲方进度计划要求的;d、安全、文明施工达不到项目部管理要求的。二、乙方的责任1、乙方驻现场

33、代表需专职在岗，每天常驻现场，处理一切与合同有关的事物，履行合同约定的责任。乙方代表必须与甲方项目部管理人员一起参加考勤，每缺一天罚款_元(事先请假另外)。乙方代表及技术人员必须参加甲方组织的各种会议(包括建设单位或监理单位要求乙方参加的会议)，因故不能参加应提前2小时向甲方提出，否则每次罚款元，迟到罚款元。2、乙方的管理应对其自有职工自行管理，如相关安全教育，安全知识及技能培训，生产工作安排、工资分配、生活费用、劳动保护用品，如安全帽(红色)绝缘胶鞋、手套、雨衣、防暑降温、防寒防冻等，意外伤害保险、养老保险、医疗保险等。3、班组间应相互谦让，友好合作，发现问题，发生纠纷应及时汇报项目部管理人

34、员协调解决。4、乙方必须服从甲方的统一管理，严格遵守国家的法律、法规、规范标准，安全操作规程、文明施工条例，严格按照施工图纸组织施工，并按甲方制定的有关质量、进度、安全、文明施工等项目管理制度进行现场管理。同时必须严格执行甲方主管部门的相关质量、进度、安全、文明施工管理制度，确保安全生产文明施工和工程质量。5、乙方设专职安全员工作(含宿舍管理)。设专职质检员负责各道工序的施工和自检自查，建立严格的自检制度，发现质量不合格的部位乙方无条件返工重做直至合格，承担直接和间接损失，并承担有关部门及公司的质量安全检查中的处罚，验收原则上应一次通过(各分部、分项、检验批验收，乙方检查合格后，通知甲方验收会

35、同相关单位验收)，若提出整改意见后，再次验收仍不能通过以每次_元的罚款;配合项目部做好原始记录，隐蔽工程验收记录和检测记录等技术，安全资料工作，配合甲方办理相关手续，迎接各主管、职能部门的检查验收(施工技术人员、专职质检员、专职安全员必须与甲方管理人员对口)。认真学习施工规范和设计文件、变更通知、坚持按规范、施工组织设计、设计文件、变更通知施工。提前48小时书面提出图纸中存在的问题和解决的建议，若因乙方未能提出而影响进度，一切延误所造成的损失均由乙方负责。所有工序乙方必须先做样板，报经甲方、业主、监理验收合格后方可大面积施工，否则乙方除承担返工的材料损失外，每次罚款_元。6、如由于乙方施工人员

36、的原因造成监理和甲方主管部门或其他部门对甲方任何形式的经济处罚，均由乙方负责承担并在每次支付工资款时予以扣除。7、乙方必须执行甲方下达的生产计划任务书，按计划任务书要求配足劳动力，每少一人罚_元/天。在规定的时间内无条件完成甲方的所有进度指令，如不能按阶段计划完工，每阶段每延误一天(含阴雨天)罚款_元，且甲方有权重新选择班组进场施工，因不可抗拒的自然灾害和停电、停水累计超过8小时时，经甲方项目部签字认可，工期可相应顺延，但无任何经济补贴给乙方(为不影响总工期，甲方可在总工期范围内，对顺延工期予以合理调整)。如因甲方原因停工超过24小时，工期顺延。8、对于现场指令(甲方所有管理人员，业主及监理或

37、上级有关职能部门)的执行，乙方所有员工必须执行现场指令(不管是书面或是口头指令)，特别是需要立即整改的口头指令，对于违背的将进行处罚，每次处罚_元，对于累计处罚3次的人员或所在班组，将对该班组处罚_元，同时将该人清理出场。9、开工前，乙方需提供合同以外的工程质量、安全、进度及文明施工等达标承诺书，并报甲方备案。10、乙方使用的材料应提前半个月向甲方申报用量计划，特殊材料提前一个月报计划，甲方组织采购。如因乙方的申报供量计划不准而造成的误工、影响工期和材料计划过余浪费的损失由乙方承担，乙方应节约使用甲方的材料，不得随意浪费，如有超用的情况发生，由乙方按市场价负责赔偿，在结算款中扣除。11、乙方管

38、好进场人员，甲方拨付的人工劳务费专款专用，及时发放本工地劳务人员工资，不得挪作他用。及时处理劳资纠纷，杜绝投诉和上访，严禁将劳资纠纷推向社会。如因乙方管理不善，发生违法违纪、违章打架、报110、投诉、上访等事件者，一切责任均由乙方负责。每发生一起，视情节轻重给予乙方500_元罚款，并赔偿甲方名誉损失费_元。第五条 工程验收程序、工程量的核算、工程款结算程序及付款方法2022年泥工分项工程施工合同（四）工程总包单位：(以下简称甲方)工程劳务单位：(以下简称乙方)身份证号码：住址：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法、建筑安装工程施工规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑施工安全检查标

39、准，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：劳务分包(即包人工、包质量、包安全文明、包工期)四、承包单价：详见报价单(附表1)1)不分施工部位的难易程度均已综合考虑。2)本承包单价中，_%为农民工工资，其余_%为机具设备费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全文明保证费、管理费和利润。五、承包范围：1)建筑结构施工图、图纸会审、设计变更、施工联系单、施工组织设计、施工方案、后浇工程及施工规范所确定的从修土开始至主体浇注、砌筑全部结束的所有土建工程量。2)因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由泥工班组完成

40、的工作。3)施工中因甲方原因引起的返工，造价在_元以内不另计工程款，超过_元按实际工程量计算。4)本合同约定的其它应由泥工完成的工作。六、承包内容：1)的人工修整、承台、地梁的开挖、排水、基底夯实、钎探、回土围护;2)桩芯浇注，桩头处理，废桩头外运;3)所有现浇及预制混凝土的制作、浇注、养护(必须派专人养护、每个部位浇水不得小于拾天且养护水管乙方自理)，包含并不仅限前后台运输;操作面的简易架子搭拆，浇捣范围内所需的临时跑道搭拆、安放溜槽、放料、模内杂物的清理(包括后浇带、楼梯等钢丝网的安置)、安放预埋件，安、拆(移)泵管、墙、柱脚模板座浆，混凝土捣实、抹平、覆盖及养护;按设计规定处理好施工缝、

41、后浇带、收捡落地混凝土及各楼层混凝土垃圾的清理和运输至指定地点堆放;砼输送泵管件、管扣的清洗、清理、收集和保管。预制构件的制作(包括木工、钢筋用的预制垫块)、安装;主体结构采用商品砼，二次结构采用自拌砼，同时乙方做好混凝土试块。4)所有砖砌体，包含并不仅限基础砖胎膜、砖基础、防水保护墙、内外砌体、零星砌体等砌筑、砂浆拌制、砖砌体拉结筋的摆放、预留洞封堵、场内材料运输(包括开卷扬机、搅拌机、砂浆机人工)、搅拌机械及其他机械用具的清洁养护工作、落地灰再利用及现场清理、打扫、门窗塞缝补烂等。5)与各工序工种之间的配合协作。6)配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。七、质量标准：优良，按照

42、国家有关规定及验收标准进行验收。1)确保每次隐蔽工程验收一次性通过，如一次验收通不过罚款_元/次，整改后再通不过罚款_元/次，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。2)若甲方通知乙方清场，乙方必须在_日内无条件清场，劳务工资按照_%结账。八、安全文明标准：东营市安全文明工地1)进入施工现场，乙方必须遵守安全文明管理规定，如有违章操作的，甲方将视情节轻重进行罚款。2)严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款_元，班组与其他班组打架每次罚款_元，情节严重的交公安部门处理。3)工伤处理：乙方在施工过程中，由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责，与甲方无关

43、;如因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币_万以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币_万元超出部分甲方负责_%，乙方负责_%。乙方任何人员不得酒后上岗，酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。4)乙方需指派一名人员，每月打扫生活区或者施工现场公共区域不少于10天，具体服从甲方安全员的安排。九、进度指标：1)乙方进场时间定为_年_月_日，退场时间为_年_月_日，施工工期为天(包括雨、雪天及节假日)。2)标准层施工时间为天，因乙方原因造成未达到甲方的工期要求，每延误一天罚款_元，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。十、材料管

44、理1)乙方在签订合同后_日内提交材料供应总计划(误差不超_%)。2)乙方各施工阶段前_日内提交当期材料供应申请计划(误差不超_%)，经甲方审核后，安排统一供应;因计划提交不及时或者误差较大，导致材料供应不及时，造成其他班组窝工或者工期拖延，相应窝工补偿和损失由乙方承担。3)乙方领用材料，必须办理领用手续，若无领用手续，擅自使用甲方任何材料，罚款_元/次;乙方每月领用生活费时，需提交当月材料领用、耗用、结余明细，经仓库保管、楼号负责人、项目经理确认，交由财务留存;乙方办理竣工结算时，需与甲方仓库保管、财务、预算核对全部材料耗用指标，损耗超过_%时，超出部分由乙方承担。4)乙方自配工具：_元以下的

45、小型机具设备;乙方包辅助材料：手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、手套、等劳动保护用品均由乙方自理，但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。5)甲方提供乙方住房并安装电表，乙方按甲方指定房间入住，每间住房人数由甲方确定。住宿人员名单按规定张帖并报甲方备案。每间寝室甲方每月提供乙方用电_度，超用部分电价按实收费。甲方寝室内所有设施有各劳务负责人签收，如门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还，损坏照价赔偿，恶意破坏的处以罚款。十一、工程进度款及结算方式1)付款方式：乙方人员在进场当月生活费自理，甲方不提供任何借支;乙方实际出勤在25天以上的人员，每人每月发放_元生活费，乙方每月在_日之前上报出勤人数和工人生