2022年设计分包合同范本

1、2022年设计分包合同范本工程承包人：（以下简称甲方）劳务分包人：(以下简称乙方）鉴于贵州_勘测设计有限公司与工程发包人_县城西区开发工作领导小组办公室签订了项目设计合同，依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，与劳务分包人就劳务分包事项协商一致，订立本合同。一、劳务分包工作对象及提供劳务内容：1.工程名称：_小镇一期精品室外配电工程设计2.工程地点：_西片区_分包范围：现场测量、绘制图纸、工程设计二、分包工作期限工期：1.开始工作日期：_年_月_日2.结束工作日期：_年_月_日3.工程日历工期：120天三、质量要求：1.按总(分)包合同有关质量

2、的约定，一次性验收合格。2.符合国家标准及设计要求。四、质量保证：必须满足电力行业标准，通过电力部门审图，满足用户要求。五、标准规范除主合同合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：1.根据_县城西区开发工作领导小组办公室。2.建设方提供负荷资料和箱式变压器安装地点。3.设计中遵守国家和电力行业的有关配电设计标准、规范和规程规定。设计中依据以下标准、技术导则的规定开展设计工作。4.中国南方电网_kV及以下配电网装备技术导则5.架空送电线路杆塔结构设计技术规程(DL/T5154_)6._kV及以下架空配电线路设计技术规程(DL/T5220_)7.城市电力电缆线路设计技术规定(DL/T5221_)8

3、.电力工程电缆设计规范(GB50217_)9.供配电系统设计规范10.交流电气装置的接地DL/T621_11.电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062_9212.低压配电设计规范GB50054_9513.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169六、图纸分包方勘察设计成果出图九套，一套交承包人，八套交用户。七、劳务分包方现场负责人1、劳务分包方的现场负责人为：_，其签字代表乙方。2、如乙方需更换现场负责人应书面通知甲方，并征得甲方书面同意。否则原现场负责人的行为仍代表乙方。八、合同价款：_本合同的劳务分包价暂定为人民币壹拾叁万陆仟元(￥：146000.00)，具体按_县城西

4、区开发办(合同实施金额)收款金额(_%)结算。2.如主合同有增减,分包合同根据增减情况进行调整。3.相关税收由劳务分包方负责。九、付款方式：根据主合同收款情况进行结算。十、承包人义务负责根据收款进度情况进行与分包人进行结算。十一、劳务分包人义务1、对本合同劳务分包范围内的质量向承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练技术人员投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、严格按照相关规范、有关技术要求及业主要求进行勘测、设计，确保项目质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定，做到安全、文

5、明施工;承担由于自身责任造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;3、项目实施过程中必须服从建设方、监理方的统一管理。在作业工中若发现质量安全问题，必须及时返工或整改4、按时提交报表、完整的原始技术资料及勘察设计成果。5、除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。6、乙方作业所用车辆必须按照法律法规的规定进行使用。十二、违约责任根据合同法办理。十三、争议的解决工承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不

6、成的，向人民法院起诉。十四、禁止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。十五、合同解除1、本合同的劳务未完成之前，承包人通知劳务分包人终止本合同时，劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。2、合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。十六、其它1、本合同正本两份，具有同

7、等效力，由承包人和劳务分包人各执一份;2、本合同双方约定签字后生效十七、补充条款在项目实施过程中所有发生的一切责任由分包人承担。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年设计分包合同范本（二）甲方：地址：电话/传真：联系人：乙方：地址：电话/传真：身份证：双方通过友好协商，由甲方委托乙方对项目进行设计研发工作，并达成如下协议：一、设计需求1.乙方需依据甲方所提供的资料及设计要求，进行相关设计工作;2.设计过程中，乙方依据甲方提出的合理修改意见做出设计修改，直至修改确认为止;3.乙方负责设计内容详见附件。二、甲方责任1.甲方

8、应对乙方明确设计要求，提供给乙方相关的资料和必要的支持。2.甲方为乙方的开发工作提供联想ThinkPadT400电脑一台，电脑产权及在此电脑上开展的研发工作所得皆归甲方所有。(详见附件)3.甲方对乙方提供的设计方案及时进行审定。4.甲方应按本协议规定，按时向乙方支付费用。5.甲方在提出方案修改意见时，修改范围不得附件设计内容清单的范围，如超出则应按新的需求项目计费。6.如因甲方原因在设计方案确认后，中途终止此项目设计，则甲方需付清本项目设计费用给乙方。三、乙方责任1.乙方应按时向甲方交付设计方案及其它设计成果。2.乙方在提供设计方案中应保证无知识产权纠纷。3.乙方未经甲方书面同意，甲方相关之资

9、料，不得他用。4.乙方在开展设计工作时需要甲方意见修改设计方案直至合同终止。5.乙方有责任维护此设计的知识产权保密性。四、费用及结算方式本合同金额(RMB)，甲方首次支付全款的即(RMB)，乙方完成所有设计并移交甲方后结清余款即(RMB)，以劳务服务报酬方式支付。五、在乙方完成工作及甲方给予款项结清后，乙方将所有网站设计代码及软件以甲方指定的方式移交给甲方。六、知识产权最终选定的设计方案所有权属甲方专有，乙方可将其成果用于展出、展示、参加评比等非赢利性活动，乙方具有署名权。七、合同纠纷在此合同执行过程中，甲、乙双方如产生纠纷，按合同法处理，或请仲裁部门仲裁。合同自双方签字后生效，一式两份，双方

10、各执一份，同具法律效力。本合约未尽事宜，由双方通过友好协商签定补充协议解决，补充协议与本合约具有同等法律效力。甲乙双方应严格履行本合同，如果任何一方违反本合同，另一方有权做出出卖产品设计及向法院提起诉讼的选择。(本协议涂改无效!)甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年设计分包合同范本（三）甲方：法定代表人：住所地：乙方：_，身份证号：就合作开展甲方室内装饰设计业务范围以内与施工图绘制相关的工作，经甲乙双方平等自愿、协商一致，达成如下协议，以资信守。一、承包经营形式：甲方内设项目技术部业务部门，甲方确保项目技术部为甲方第

11、一从事施工图绘制相关业务的部门，甲方内部其他各业务部可列第二开展此项业务部门。甲方原有员工共_名，并入乙方承包经营的部门，归乙方管理。甲方聘请乙方担任项目技术部负责人，并由乙方对项目技术部实施内部承包经营。二、承包经营期限：_年_月_日至_年_月_日三、承包经营范围：1、甲方为业务主体对外承接的室内装饰设计业务全部属于承包经营的范围。2、乙方以甲方名义、利用甲方办公条件拓展或者承接的设计业务，属于承包经营的范围。四、承包经营权与义务：1、乙方在承包经营期限内享有如下权利：(1)、人事任免权。乙方自主决定项目技术部所需人员的聘用、解聘、管理、待遇审定等事宜，上述人员的劳动合同和保险关系由甲方办理

12、，费用由乙方支付，进入承包经营成本予以核算。(2)、独立经营权。乙方自主决定对外业务的合作对象、决定合同签订及交易条件等内容。乙方对外参与投标或者进行其他业务拓展活动，需要甲方的有关资质或者其他证照文件的，甲方应无条件予以配合。乙方决定签署的合同，甲方应予以盖章。乙方同时对承包经营期内的由其决定的合同承担法律责任。(3)、部门设置的决定权。乙方自主决定设计部内部机构的设置，决定内部机构的职责。(4)、规章制度决定权。乙方自主决定项目技术部内部的规章制度。(5)、财务独立核算权利。乙方在不违背甲方财务制度基本原则的前提下，有权对部门内的业务开支独立签字审核，由甲方予以报销。对于乙方承接的业务，甲

13、方应该根据法律规定和合同约定的开具发票。(6)、要求和使用甲方提供的办公设备及场所。(7)、查阅甲方与设计业务有关的合同、财务票据等资料的权利。(8)、乙方需以甲方名义对所属员工支付工资、奖金等报酬。2、甲方在承包经营期限享有如下权利：(1)、有权要求和督促乙方的所有工作符合国家的相关制度与法律法规以及公司的相关制度。(2)、有权制止乙方利用公司办公条件承接业务而不将该等业务收入作为承包经营的收益。(3)、要求乙方制定的内部规章制度报甲方存档。(4)、督促乙方完成甲方下达的设计任务，督促乙方按已签订的合同履行。(5)、查阅乙方以甲方名义承接的有关设计业务的合同，并要求乙方在公司留档备查。五、承

14、包经营核算及收益分配：1、乙方基本运营费(1)甲方为设计业务所开具的发票所对应的实际缴纳的税金;(2)乙方认可的部门人员工资、社保等劳动报酬;(3)以上两项费用为乙方基本运营费，每年合计：捌拾万元人民币(_年度);(4)乙方基本运营费每年应进行调整核准。2、基本运营费的支付在承包经营期间，甲方应保证乙方每年的基本运营费的收益，且甲方每月按比例支付全年基本运营费。在双方结算时，由甲方扣除其垫付的基本运营费部分。3、收益分配(1)乙方年经营利润为：减去基本运营费后的总收益(其中不包括乙方自己承接项目的收益部分，该部分归乙方所有)。(2)利润分配方案伍拾万元人民币以内：_%归甲方;_%归乙方。伍拾至

15、壹百万元人民币以内：_%归甲方;_%归乙方。壹百至贰百万元人民币以内：_%归甲方;_%归乙方。贰百万元人民币以上甲乙双方另行协商分配方案。(3)双方应每半年(_月_日、_月_日前)核算承包经营收益。每次核算后，扣除甲方为乙方支付的相应月份基本运营费后，按收益分配第(2)项内容，以全年分配形式额度的_%进行划分。4、单项业务结算乙方承接甲方的单项业务结算依据，应以每项业务所签订的服务合同内容为准。六、违约责任双方都应恪守自己的义务，如有违反应按本合同的约定承担违约责任。1、乙方拓展或者承接业务后，甲方拒不履行盖章、开票或者提供证照资质等义务的，乙方有权解除本合同，并按合同剩余期间每年可预期收益即

16、万元人民币向甲方收取违约金。2、乙方利用甲方办公条件私自承接设计业务、隐瞒设计收入的，按隐瞒收入的_%，向甲方承担违约金。甲方隐瞒设计收入的，承担同等违约责任。3、甲方拒不核算或者拒不向乙方支付核算后的利润的，应按_向乙方支付违约金。4、经核算后，年亏损的，双方皆可解除合同。七、本协议一式_份，各具同等效力，经双方签字或盖章生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年设计分包合同范本（四）甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及其它有关规定，双方本着平等互利、诚实守信的原则，就本工程具体事宜，自愿达成如下协议：第一条 .

17、交货地址：第二条 .制作内容：第四条 .合同金额及付款方式：一、货款总造价为：￥元。大写：万仟佰拾元，二、合同签定后，甲方向乙方支付展柜制作预付金为：计￥元，大写：万仟佰拾元;三、制作完毕，首批交货甲方向乙方支付制作费用为：计￥元，大写：万仟佰拾元;四、全部交货后，甲方向乙方支付完其余费用为：计￥元，大写：万仟佰拾元;第六条 .乙方责任与义务：1.乙方负责合同中项目内容的承制，确保按时交货2.乙方承接该单后，施工中不得以次充好使用不合格材料。第七条 .甲方责任与义务：1、不的故意拖延收货时间.2、不的中途改动方案,或以各种与乙方无关原因退货第八条 .工期延误：造成以下原因之一的，工期相应顺延：

18、甲方不能按协议条款的约定提供开工条件、工程款未按时支付、设计制作方案的变更、合同期内非乙方原因如停水、电等影响乙方正常施工、不可抗力或自然原因如雨、雪、风、冰雹等及其它非乙方原因的停工或影响施工。第九条 .其他事项：1、安装完毕后，甲方应当在二日内组织对工程施工的审核验收，逾期或推迟验收时间，视为此工程合格。2、工程完工后，款项未付清前，乙方有权将其拆除，并追究甲方给乙方带来的经济损失。造成的一切损失由甲方承担。3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自收到预付款之日起生效，合同履行完毕时失效。第十条 .争议解决：双方产生争议，可友好协商解决，协商不成可向乙方所在地人民法院提起诉

19、讼。第十一条：传真件具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年设计分包合同范本（五）甲方：乙方：甲、乙双方为明确各自的权利和义务，经协商，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国广告法及其他法律、法规之规定，现就乙方承做事宜达成如下一致协议。二、工程造价及支付方式：乙方完成后申请甲方进行验收，甲方应在日内组织人员进行验收，逾期视为验收合格，验收合格后付乙方合同金额的_%;剩余部分%作为质保金，质保期满后一月内一次性付清，如逾期付款，甲方每天向乙方支付合同价款_的滞纳金;如出现数量增加减少，以实际发生的数量

20、计算。三、工程期限：合同签订后日内完工，施工期间如遇雨雪天气、节假日停电及人力不可抗拒的因素工期顺延。四、质保期：1.质保期年，年内免费维修，如出现不可抗力或人为因素除外。五、双方权利、责任：(一)甲方责任：1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。2、向乙方提供广告字制作安装位置并确保此位置安全承载力。3、按本合同第二条 规定按时结算的费用。(二)乙方责任：1、按照甲方意向提供制作方案。2、按甲方要求的时间节点完成施工任务。六、其他：1、本合同未尽事宜双方协商解决。2、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，镇公共资源交易中心留存一份，双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕后自行失效

21、。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年设计分包合同范本（六）委托方：(以下简称“甲方”)承托方：(以下简称“乙方”)根据中华人民共和国广告法、中华人民共和国合同法及相关法律、法规以及行政规章的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着友好合作、互惠互利的原则，就甲方委托乙方设计、制作、安装广告牌及导示牌事项，达成如下协议：一、内容及规格材质：1、广告内容：楼面广告牌，前台形象字(见附图)。2、规格：按图示尺寸。3、材质：按图示材料。二、设计制作安装要求：1、甲方要求乙方采用厚铁皮LED立体发光字，字体、颜色、

22、Logo按公司标准制作。2、乙方负责所有广告牌的设计、制作、安装及办理审批的相应手续。(审批如产生行政性收费且规定由甲方承担的由甲方负责，以正规行政收费发票为准。)3、要求制作安全、牢固、美观，平整，发光字基本均匀。4、光源要以乙方所操作的技术规范及数量进行，如甲方改变或增加数量则需增加相关费用。5、乙方要求甲方负责提供施工现场的施工场地和时间，以及相关的水电等事宜。三、设计制作安装时间：1、自本合同签订甲方预付工程款之日起_天内乙方须完成所有广告牌及导示牌的设计、制作、安装，否则，甲方有权停止支付工程款，并追究乙方的责任。如遇不可抗力因素(如下雨、雪、四级以上大风)工期顺延。2、因甲方反复提

23、出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。四、该广告工程总费用(包含设计、制作、安装等全部费用)为人民币元，大写人民币整。五、全部广告牌及导示牌制作安装完毕，甲方应在三日内完成验收，超过三日，视为验收完毕，从验收之日起乙方负责免费维护保养一年。六、付款方式：1、本合同签订后乙方负责办理审批手续(甲方配合)，所有审批手续应在签订本合同_天内完成。乙方完成所有审批，并将审批同意的批复交付甲方后三日内甲方支付合同总款的_%给乙方。2、所有广告牌及导示牌验收完毕，在收到乙方提供的正式发票后，甲方应在三日内向乙方支付至工程费用的_%，剩余_%工程费用作为乙方的维修保养保证金。七、双

24、方责任：1、乙方对广告牌及导示牌的安装施工及维护期内的安全负责。乙方安装及维护人员的安全由乙方负责，与甲方无关。安装及维护过程中如造成楼面、外墙、绿化、地面等的损坏，或者因广告牌和导示牌及相关材料损坏掉落以及其他原因造成人员和财物的损失，均由乙方负责，与甲方无关。2、甲方应按本合同规定的时间支付款项，在不按合同规定付款时，每逾一日甲方向乙方支付总金额的_%的违约金，直至付清合同的应付款项，甲方承担由此造成的一切损失。3、乙方不能按合同的各项要求按时完成广告牌及导示牌的制作、安装，每逾一日向甲方支付合同总金额的_%的违约金，时间超过本合同约定的时间一个月，甲方有权终止本合同，乙方须退回甲方已经支

25、付的所有费用。4、乙方负责本合同范围内广告内容的维修保养一年，乙方应在甲方提出要求的_天内进行维修保养，否则，甲方可以另行找人维修保养，所需费用从维修保养保证金内支付，不足部分，甲方有权向乙方追讨。4、合同执行过程中的一切争议，甲乙双方应通过友好协商，并签订有关补充协议。5、乙方负责做好材料采购及设备进场，保持保量，如所用材料不是双方约定材料或质量不合格，甲方有权不验收，由此造成的损失及责任由乙方负责。乙方须按合约期限按时完工交付使用，办理工程结算，配合甲方接受工程验收。八、其他：1、本合同一经签字盖章即生效，并对双方具有约束力。2、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。3、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年设计分包合同范本（七）甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就