建设工程施工合同(《协议书》部分)

1、.PAGE ：.；GF 建立工程 施 工 合 同合同编号: 制定住房和城乡建立部国家工商行政管理总第一部分 合同协议书发包人全称： 承包人全称： 根据、及有关法律规定，遵照平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概略.工程称号： 。.工程地点： 。.工程立项同意文号： 。.资金来源： 。.工程内容： 。群体工程应附附件。.工程承包范围： 。 二、合同工期方案开工日期： 年 月 日。方案开工日期： 年 月 日。工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述方案开开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量规范工程质量符合

2、 。 四、签约合同价与合同价钱方式.签约合同价为：人民币大写 ( 元)；其中：平安文明施工费：人民币大写 ( 元)；资料和工程设备暂估价金额：人民币大写 ( 元)；专业工程暂估价金额：人民币(大写) ( 元)；暂列金额：人民币大写 ( 元);.合同价钱方式： 。 五、工程经理承包人工程经理： 。 六、合同文件构成本协议书与以下文件一同构成合同文件：中标通知书假设有；招标函及其附录假设有； 公用合同条款及其附件；通用合同条款；技术规范和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；其他合同文件。在合同订立及履行过程中构成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文

3、件所作出的补充和修正，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。公用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺.发包人承诺按照法律规定履行工程审批手续、筹集工程建立资金并按照合同商定的期限和方式支付合同价款。.承包人承诺按照法律规定及合同商定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进展转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程维修责任。.发包人和承包人经过招招标方式签署合同的，双方了解并承诺不再就同一工程另行签署与合同本质性内容相背叛的协议。 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义一样。 九、签署时间本合同于 年 月 日签署。 十、签署地点本合同

4、在 签署。 十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签署补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效本合同自 生效。 十三、合同份数本合同一式 份,均具有同等法律效能,发包人执 份,承包人执 份。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：签字 签字组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分 通用合同条款执行建立工程施工合同GF通

5、用条款第三部分 公用合同条款. 普通商定. 词语定义.合同.其他合同文件包括： 。. 合同当事人及其他相关方.监理人：名 称： ；资质类别和等级： ；联络： ；电子信箱： ；通讯地址： 。. 设计人：名 称： ；资质类别和等级： ；联络： ；电子信箱： ；通讯地址： 。. 工程和设备. 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。. 永久占地包括： 。. 暂时占地包括： 。.法律 适用于合同的其他规范性文件： 。. 规范和规范.适用于工程的规范规范包括： ；. 发包人提供国外规范、规范的称号： ；发包人提供国外规范、规范的份数： ；发包人提供国外规范、规范的称号： ；.发包人对工程的技术规范和功能

6、要求的特殊要求： 。. 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为: 。. 图纸和承包人文件. 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限： ；发包人向承包人提供图纸的数量： ；发包人向承包人提供图纸的内容： 。. 承包人文件需求由承包人提供的文件，包括： ；承包人提供的文件的期限为： ；承包人提供的文件的数量为： ；承包人提供的文件的方式为： ；发包人审批承包人文件的期限： 。. 现场图纸预备关于现场图纸预备的商定： 。. 联络.发包人和承包人该当在 天内将与合同有关的通知、同意、证明、证书、指示、指令、要求、恳求、赞同、意见、确定和决议等书面函件送达对方当事人。. 发包人接纳文件的地点： ；发

7、包人指定的接纳人为： ；承包人接纳文件的地点： ；承包人指定的接纳人为： 。监理人接纳文件的地点： ；监理人指定的接纳人为： 。. 交通运输. 出入现场的权益关于出入现场的权益的商定： 。. 场内交通关于场外交通和场内交通的边境的商定： 。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需求的场内道路和交通设备的商定： 。 .超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁暂时加固改造费用和其他有关费用由 承当。. 知识产权.关于发包人提供应承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 。关于发包人提供的上述文件的运用限制

8、的要求： 。. 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。 关于承包人提供的上述文件的运用限制的要求： 。. 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术的运用费的承当方式： 。.工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，能否调整合同价钱： 。允许调整合同价钱的工程量偏向范围： 。. 发包人. 发包人代表发包人代表：姓 名： ；身份证号： ；职 务： ；联络： ；电子信箱： ；通讯地址： 。发包人对发包人代表的授权范围如下： 。. 施工现场、施工条件和根底资料的提供. 提供施工现场关于发包人移交施工现场要的期限要求： 。. 提供施工条件关于发包人应担任提供施工所需求的条件，包括： 。

9、. 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求： 。发包人能否提供支付担保： 。发包人提供支付担保的方式： 。. 承包人. 承包人的普通义务承包人提交的开工资料的内容： 。承包人需求提交的开工资料套数： 。承包人提交的开工资料的费用承当： 。承包人提交的开工资料移交时间： 。承包人提交的开工资料方式要求： 。承包人应履行的其他义务： 。. 工程经理. 工程经理：姓 名： ；身份证号： ；建造师执业资历等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；平安消费考核合格证书号： ；联络： ；电子信箱： ；通讯地址： ；承包人对工程经理的授权范围如下： 。关于工程经理每月在施工现场的

10、时间要求： 。承包人未提交劳动合同,以及没有为工程经理交纳社会保险证明的违约责任： 。工程经理未经同意,擅自分开施工现场的违约责任： 。. 承包人擅自改换工程经理的违约责任： 。 . 承包人无正当理由回绝改换工程经理的违约责任： 。. 承包人人员. 承包人提交工程管理机构及施工现场管理人员安排的期限： 。 . 承包人无正当理由回绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 。. 承包人主要施工管理人员分开施工现场的同意要求： 。.承包人擅自改换主要施工管理人员的违约责任： 。承包人主要施工管理人员擅自分开施工现场的违约责任： 。. 分包. 分包的普通商定制止分包的工程包括： 。主体构造、关键性任务的范围

11、： 。 .分包确实定允许分包的专业工程包括： 。其他关于分包的商定： 。. 分包合同价款关于分包合同价款支付的商定： 。. 工程看管与废品、半废品维护承包人担任看管工程期限： 。. 履约担保承包人能否提供履约担保： 。承包人提供履约担保的方式、金额及期限的： 。. 监理人.监理人的普通规定关于监理人的监理内容： 。关于监理人的监理权限： 。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承当的商定： 。. 监理人员总监理工程师：姓 名： ；职 务： ；监理工程师执业资历证书号: ；联络： ；电子信箱： ；通讯地址： ;关于监理人的其他商定： 。. 商定或确定在发包人和承包人不能经过协商达

12、成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进展确定： 。. 工程质量. 质量要求. 特殊质量规范和要求： 。关于工程奖项的商定： 。. 隐蔽工程检查.承包人提早通知监理人隐蔽工程检查的期限的商定： 。监理人不能按时进展检查时，应提早 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超越： 小时。. 平安文明施工与环境维护.平安文明施工. 工程平安消费的达标目的及相应事项的商定： 。. 关于治安捍卫的特别商定： 。关于编制施工场地治安管理方案的商定： 。. 文明施工合同当事人对文明施工的要求： 。. 关于平安文明施工费支付比例和支付期限的商定： 。. 工期和进度. 施工组织设计. 合同当事人商定的施工组织设

13、计应包括的其他内容： 。. 施工组织设计的提交和修正承包人提交详细施工组织设计的期限的商定： 。发包人和监理人在收到详细施工组织设计后确认或提出修正意见的期限： 。. 施工进度方案. 施工进度方案的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度方案后确认或提出修正意见的期限 。. 开工. 开工预备关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。关于发包人应完成的其他开工预备任务及期限： 。关于承包人应完成的其他开工预备任务及期限： 。.开工通知因发包人缘由呵斥监理人未能在方案开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价风格整要求，或者解除合同。. 丈量放线.发包人经过监理人向承包人提供丈量基准点、基准

14、线和水准点及其书面资料的期限： 。. 工期延误. 因发包人缘由导致工期延误因发包人缘由导致工期延误的其他情形： 。. 因承包人缘由导致工期延误因承包人缘由呵斥工期延误，逾期开工违约金的计算方法为： 。因承包人缘由呵斥工期延误，逾期开工违约金的上限： 。. 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关商定： 。.异常恶劣的气候条件发包人和承包人赞同以下情形视为异常恶劣的气候条件： ； 。. 提早开工的奖励.提早开工的奖励： 。. 资料与设备.资料与工程设备的保管与运用.发包人供应的资料设备的保管费用的承当： 。. 样品.样品的报送与封存需求承包人报送样品的资料或工程设备，样品的种类、称号、规格、数量

15、要求： 。. 施工设备和暂时设备. 承包人提供的施工设备和暂时设备关于建筑暂时设备费用承当的商定： 。. 实验与检验.实验设备与实验人员. 实验设备施工现场需求配置的实验场所： 。 施工现场需求配备的实验设备： 。施工现场需求具备的其他实验条件： 。. 现场工艺实验 现场工艺实验的有关商定： 。. 变卦.变卦的范围关于变卦的范围的商定： 。. 变卦估价. 变卦估价原那么关于变卦估价的商定: 。.承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限： 。发包人审批承包人合理化建议的期限： 。承包人提出的合理化建议降低了合同价钱或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 。. 暂估价暂估价资料和工

16、程设备的明细： 。. 依法必需招标的暂估价工程对于依法必需招标的暂估价工程确实认和同意采取 确定。. 不属于依法必需招标的暂估价工程对于不属于依法必需招标的暂估价工程确实认和同意采取 确定。第种方式：承包人直接实施的暂估价工程承包人直接实施的暂估价工程的商定： 。. 暂列金额合同当事人关于暂列金额运用的商定： 。. 价风格整. 市场价钱动摇引起的调整市场价钱动摇能否调整合同价钱的商定： 。 因市场价钱动摇调整合同价钱，采用以下第 种方式对合同价钱进展调整：第种方式：采用价钱指数进展价风格整。关于各可调因子、定值和变值权重,以及根本价钱指数及其来源的商定： ；第种方式：采用造价信息进展价风格整。

17、关于基准价钱的商定： 。公用合同条款承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的资料单价低于基准价钱的：公用合同条款合同履行期间资料单价涨幅以基准价钱为根底超越 %时，或资料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明资料单价为根底超越 %时，其超越部分据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的资料单价高于基准价钱的：公用合同条款合同履行期间资料单价跌幅以基准价钱为根底超越 %时，资料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明资料单价为根底超越 %时，其超越部分据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的资料单价等于基准单价的：公用合同条款合同履行期间资料单价涨跌幅以基准单价为根底超越 %

18、时，其超越部分据实调整。第种方式：其他价风格整方式： 。. 合同价钱、计量与支付. 合同价钱方式、单价合同。综合单价包含的风险范围： 。 风险费用的计算方法： 。风险范围以外合同价钱的调整方法： 。、总价合同。总价包含的风险范围： 。风险费用的计算方法： 。风险范围以外合同价钱的调整方法： 。 。、其他价钱方式： 。. 预付款. 预付款的支付预付款支付比例或金额： 。预付款支付期限： 。预付款扣回的方式： 。. 预付款担保承包人提交预付款担保的期限： 。预付款担保的方式为： 。. 计量. 计量原那么工程量计算规那么： 。. 计量周期关于计量周期的商定： 。. 单价合同的计量关于单价合同计量的商

19、定： 。. 总价合同的计量关于总价合同计量的商定： 。.总价合同采用支付分解表计量支付的，能否适用第. 项总价合同的计量商定进展计量： 。. 其他价钱方式合同的计量其他价钱方式的计量方式和程序： 。. 工程进度款支付. 付款周期关于付款周期的商定： 。 . 进度付款恳求单的编制关于进度付款恳求单编制的商定： 。. 进度付款恳求单的提交单价合同进度付款恳求单提交的商定： 。总价合同进度付款恳求单提交的商定： 。其他价钱方式合同进度付款恳求单提交的商定： 。. 进度款审核和支付监理人审查并报送发包人的期限： 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 。发包人支付进度款的期限： 。发包人逾期支付

20、进度款的违约金的计算方式： 。. 支付分解表的编制、总价合同支付分解表的编制与审批： 。、单价合同的总价工程支付分解表的编制与审批： 。. 验收和工程试车. 分部分项工程验收.监理人不能按时进展验收时，应提早 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超越： 小时。. 开工验收.开工验收程序关于开工验收程序的商定： 。发包人不按照本项商定组织开工验收、颁发工程接纳证书的违约金的计算方法： 。.移交、接纳全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限： 。发包人未按本合同商定接纳全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。. 工程试车. 试车程序工程试车内容

21、： 。单机无负荷试车费用由 承当；无负荷联动试车费用由 承当。. 投料试车关于投料试车相关事项的商定： 。. 开工退场. 开工退场承包人完成开工退场的期限： 。. 开工结算. 开工付款恳求承包人提交开工付款恳求单的期限： 。开工付款恳求单应包括的内容： 。. 开工结算审核发包人审批开工付款恳求单的期限： 。发包人完成开工付款的期限： 。关于开工付款证书异议部分复核的方式和程序： 。补充条款： 。. 最终结清恳求单承包人提交最终结清恳求单的份数： 。承包人提交最终结算恳求单的期限: 。 . 最终结清证书和支付发包人完成最终结清恳求单的审批并颁发最终结清证书的期限： 。发包人完成支付的期限： 。.

22、 缺陷责任期与保修.缺陷责任期缺陷责任期的详细期限： 。. 质量保证金关于能否拘留质量保证金的商定： 。. 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 种方式：质量保证金保函，保证金额为： ； %的工程款；其他方式: 。. 质量保证金的拘留 质量保证金的拘留采取以下第 种方式：在支付工程进度款时逐次拘留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价风格整的金额；工程开工结算时一次性拘留质量保证金；其他拘留方式: 。关于质量保证金的补充商定： 。.保修. 保修责任工程保修期为： 。. 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 。. 违约. 发包人违约.发包人违约

23、的情形发包人违约的其他情形： 。 . 发包人违约的责任发包人违约责任的承当方式和计算方法：因发包人缘由未能在方案开工日期前天内下达开工通知的违约责任： 。因发包人缘由未能按合同商定支付合同价款的违约责任： 。发包人违反第.款变卦的范围第 项商定，自行实施被取消的任务或转由他人实施的违约责任： 。发包人提供的资料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同商定，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变卦等情况的违约责任： 。因发包人违反合同商定呵斥暂停施工的违约责任： 。发包人无正当理由没有在商定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 。其他： 。. 因发包人违约解除合同承包人按.项发包

24、人违约的情形商定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。. 承包人违约. 承包人违约的情形承包人违约的其他情形： 。 .承包人违约的责任 承包人违约责任的承当方式和计算方法： 。. 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别商定： 。发包人继续运用承包人在施工现场的资料、设备、暂时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承当方式： 。. 不可抗力 . 不可抗力确实认除通用合同条款商定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: 。. 因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。.

25、保险. 工程保险关于工程保险的特别商定： 。. 其他保险关于其他保险的商定： 。承包人能否应为其施工设备等办理财富保险： 。. 通知义务关于变卦保险合同时的通知义务的商定： 。. 争议处理. 争议评审合同当事人能否赞同将工程争议提交争议评审小组决议： 。 . 争议评审小组确实定争议评审小组成员确实定： 。选定争议评审员的期限： 。争议评审小组成员的报酬承当方式： 。其他事项的商定： 。. 争议评审小组的决议 。 合同当事人关于本项的商定： 。.仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按以下第 种方式处理：向 仲裁委员会恳求仲裁；向 人民法院起诉。附件协议书附件：附件：承包人承揽工程工程一览表

26、公用合同条款附件：附件：发包人供应资料设备一览表附件：工程质量保修书附件：主要建立工程文件目录附件：承包人用于本工程施工的机械设备表附件：承包人主要施工管理人员表附件：分包人主要施工管理人员表附件：履约担保格式附件：预付款担保格式附件：支付担保格式附件：暂估价一览表附件：承包人承揽工程工程一览表单位工程称号建立规模建筑面积(平方米)构造方式层数消费才干设备安装内容合同价钱元开工日期开工日期附件：发包人供应资料设备一览表序号 资料、设备种类规格型号单位数量单价元质量等级供应时间送达地点备注附件： 工程质量保修书发包人全称： 承包人全称： 发包人和承包人根据和，经协商一致就 工程全称签署工程质量保

27、修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同商定，承当工程质量保修责任。质量保修范围包括地基根底工程、主体构造工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方商定的其他工程。详细保修的内容 。二、质量保修期根据及有关规定，工程的质量保修期如下：地基根底工程和主体构造工程为设计文件规定的工程合理运用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年；装修工程为 年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；住宅小区内的给排水设备、道路等

28、配套工程为 年；其他工程保修期限商定如下： 。质量保修期自工程开工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程开工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进展验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任属于保修范围、内容的工程，承包人该当在接到保修通知之日起天内派人保修。承包人不在商定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修缮。发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，该当立刻到达事故现场抢修。对于涉及构造平安的质量问题，该当按照的规定，立刻向当地建立行政主管部门和有关部门报告，采取平安防

29、备措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由呵斥质量缺陷的责任方承当。六、双方商定的其他工程质量保修事项： 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程开工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 附件：主要建立工程文件目录文件称号套数费用元质量移交

30、时间责任人附件：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备称号规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)消费才干备注附件：承包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、阅历及承当过的工程一、总部人员工程主管其他人员二、现场人员工程经理工程副经理技术担任人造价管理质量管理资料管理方案管理平安管理其他人员附件：分包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、阅历及承当过的工程一、总部人员工程主管其他人员二、现场人员工程经理工程副经理技术担任人造价管理质量管理资料管理方案管理平安管理其他人员附件：履约担保 发包人称号：鉴于 发包人称号，以下简称“发包人与 承包人称号以下称“承包人于 年

31、月 日就 工程称号施工及有关事项协商一致共同签署。我方情愿无条件地、不可撤销地就承包人履行与他方签署的合同，向他方提供连带责任担保。 . 担保金额人民币大写 元 。. 担保有效期自他方与承包人签署的合同生效之日起至他方签发或应签发工程接纳证书之日止。. 在本担保有效期内，因承包人违反合同商定的义务给他方呵斥经济损失时，我方在收到他方以书面方式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在天内无条件支付。. 他方和承包人按合同商定变卦合同时，我方承当本担保规定的义务不变。. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商处理，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。. 本保函自我方法定代表人或其授权代理人签字并加盖

32、公章之日起生效。担 保 人： 盖单位章法定代表人或其委托代理人： 签字地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日附件 ：预付款担保 发包人称号：根据 承包人称号以下称“承包人与 发包人称号以下简称“发包人于 年 月 日签署的 工程称号，承包人按商定的金额向他方提交一份预付款担保，即有权得到他方支付相等金额的预付款。我方情愿就他方提供应承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。. 担保金额人民币大写 元 。. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至他方签发的进度款支付证书阐明已完全扣清止。. 在本保函有效期内，因承包人违反合同商定的义务而要求收回预付款时，我方在收到他方的书面通知后，在

33、天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超越预付款金额减去他方按合同商定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。. 他方和承包人按合同商定变卦合同时，我方承当本保函规定的义务不变。. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商处理，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。. 本保函自我方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效。担保人： 盖单位章法定代表人或其委托代理人： 签字地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日附件: 支付担保 承包人：鉴于他方作为承包人曾经与 发包人称号以下称“发包人于 年 月 日签署了 工程称号以下称“主合同，应发包人的恳求，我方愿就发包人履行主合同商定的工程款支付义务以保证的方式向他方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额. 我方的保证范围是主合同商定的工程款。. 本保函所称主合同商定的工程款是指主合同商定的除工程质量保证金以外的合同价款。. 我方保证的金额是主合同商定的工