2022年电力设备采购合同范本

1、2022年电力设备采购合同范本甲方：(委托方以下简称甲方)乙方：(供货方以下简称乙方)现有甲方一台_KVA变压器及其相关的设备委托给乙方采购，为明确双方责任和义务特订立以下合同：1、采购的主要设备：甲方的_KVA变压器，高压计量柜，高压进出线柜，低压配电柜，高压柱上开关以及配套高、低压电线、电缆，_KV避雷器、_KV跌落保险等。2、付款方式：设备及相关材料总造价以人民币贰拾捌万叁仟元总包干，在合同签订之时，甲方付给乙方总货款的百分之十即预付金贰万捌仟叁佰元整，在_KVA变压器和相关设施到达甲方现场，甲方付给乙方百分之六十即现金壹拾陆万玖仟捌佰元整，余下百分之三十货款即捌万肆仟玖佰元整在甲方通电

2、后一次性付清3、乙方必须保证所采购设备的质量，出现任何质量问题由乙方承担，与甲方没有任何关系。4、甲、乙双方在合同价格约定时，包括发票费用，乙方必须提供普通增值税发票给甲方。5、乙方必须保证所提供的所有产品质量，设备送电后按照规定给甲方提供一年的免费维修服务。6、本协议签订后即具法定约束力，甲、乙双方必须共同遵守。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年电力设备采购合同范本（二）供方：(以下简称甲方)需方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，

3、特签订本合同，共同遵守执行。一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量二、违约责任：1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的_支付违约金。延期超过_日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。3、其它应承担的违约责任，以中华人民共和国合同法和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。三、合同争议的解决方式：本合同

4、在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。四、本合同自签字盖章之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年电力设备采购合同范本（三）甲方：乙方：商南豪迪生物化工有限公司在商南县魏家台乡耀岭村进行贺家沟钒矿的筹建工程期，至今基建工程均已完工，设备安装基本到位。现由甲方委托乙方在商南豪迪生物化工有限公司厂区内的各个生产环节设定的重要地方安装电子监控设备，经双方友好协商一致，达成如下具体协议：一.乙方施工期限：自_年_月_日起至_年_月_日止，工期_天，乙方必须在约定工期内保证质量

5、地完成商南豪迪生物化工有限公司厂区内的所有电力安装和管线联接工作。二.预计总工程费用为_万元，协议签订之日起预付_%工程款项，工程进度过半时付款_%，_%(计_万元)作为质保金部分在甲方预留，剩余_%在工程全面竣工后，根据安装工程决算报告付清尾欠款。三.乙方在施工过程中必须服从商南豪迪生物化工有限公司管理人员的监督，不得损坏甲方的设备和其它设施。四.乙方在安装过程中必须加强安全意识，杜绝不安全的事故发生。如因违章操作或不服从商南豪迪生物化工有限公司相关人员的管理，出现事故的一切责任自负。五.在安装过程中如乙方发现甲方所提供的设备或部件存在质量问题，有义务向商南豪迪生物化工有限公司提出，由甲方与

6、商南豪迪生物化工有限公司协商处理。六.在协议执行过程中如双方发生争议，应本着平等互利的原则进行协商。协商不一致的可申请仲裁委或向人民法院起诉。七.本协议一式肆份，双方各执贰份。八.本协议自盖章签字之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年电力设备采购合同范本（四）为确保安全、可靠供用电，切实保障人身、电网、设备安全，根据中华人民共和国电力法、电力设施保护条例、电力设施保护条例实施细则等法律法规，经供用电双方协商一致，就临时用电施工作业中公共电力设施保护的相关事宜达成如下协议：一、公共电力设施及其保护区范围1、2

7、、3、二、施工作业范围：_。三、保护措施1、2、3、四、约定事项1、甲方有向乙方宣传有关保护电力设施法律、法规的义务。2、甲方应将施工区域或施工地段内与输、配电电力设施交会处的施工危险点向乙方进行安全交底。3、甲方有义务帮助乙方审查乙方书面编制的在电力线路保护区范围内施工作业的安全技术措施。4、乙方应负责与承包的各施工单位签订保护电力设施安全运行的安全协议，明确施工单位的安全责任。5、乙方在电力设施保护范围内施工作业过程中，应派专人进行监护，监督施工队伍认真落实电力设施安全措施，确保电力设施安全。6、乙方应接受甲方对电力设施保护的监督，对甲方提出的有关危及电力设施安全的整改要求应及时予以落实。如乙方未按甲方要求及时进行整改，甲方有权按相关规定实施中止供电。7、乙方在施工中遇到异常情况应立即停止施工，保护好现场，并立即与甲方联系。五、赔偿责任1、乙方未及时按甲方的整改要求进行整改从而引发事故的，应承担相应的法律责任。2、如发生因乙方及其承包方施工原因导致电力设施发生破坏、损坏事件的，甲方有权依法要求乙方和肇事方进行经济赔偿。乙方和肇事方（或肇事者）应承担有关法律、法规规