土方开挖工程合同

1、土方开挖工程合同土方开挖工程合同甲方（发包方）：乙方（施工方）：甲方将土方开挖工程承包给乙方进行开挖、放坡、基坑底整平、运输、转运、解决运输道路、卫生（乙方安排人员甲方安排水车）及堆放施工，为确保工程质量、施工进度、安全文明施工的顺利完成，明确双方责任和权益，依照中华人民共和国合同法、建筑法、中华人民共和国大气污染防治法第六十九条及有关法律、法规的规定。遵循公平、公正、诚信的原则，经双方友好协商，达成如下协议，双方共同遵守执行。一、工程概况：1、2、3、工程名称：工程地点：工程内容：土方开挖、放坡、基坑底整平、运输、转运、解决运输道路、卫生（乙方安排人员甲方安排水车）及堆放施工二、工程承包范围

2、：乙方在甲方指定的位置，进行基坑土方（及有桩时桩间土方）开挖、放坡、基坑底整平、运输、转运、解决运输道路、卫生（乙方安排人员甲方安排水车）及堆放（按甲方要求高度不低于4米、堆放完成后由甲方进行防尘覆盖）。三、合同工期：按甲方指定要求:打桩前土方五天（有效工期）完成（2018年5月2日完成）不可抗力顺延，打桩后按甲方要求。不按要求完成的，晚一天罚款壹万元整。四、质量标准要求：乙方根据甲方要求的深度、宽度、平整度、放坡、运输、转运、解决运输道路、卫生及堆放要求进行施工。五、计量方式挖方工作完成后，应在甲方组织下进行验收，开挖方量按实际基坑挖土量（实方）进行计算，其他不另计算。六、合同单价甲方支付给

3、乙方土方开挖、放坡、基坑底整平、运输、转运、解决运输道路、卫生及堆放的合同单价为：打桩前即上层土方人民币9.5元/立方米，打桩后即下层土方人民币10元/立方米（含掏桩）。七、付款方式乙方在土方开挖完成且基坑等其他项目验收合格后，甲方将所完成工程量按人民币80%价款支付给乙方，余款在乙方按要求堆放土方工程及基槽完工验收、乙方所有工作完成后10天内无息付清。甲方只对乙方签约人办理手续、支付款项，他人甲方不予办理。八、责任1、本工程为包干价，乙方负责协调所有阻碍施工的各种事项。2、为了预防塌方在开挖的基坑周边不得堆土。3、乙方在施工过程中若场内外所发生的安全事故均、乙方造成的任何部门查处车辆问题由乙

4、方承担，甲方概不负责。并做好各部门的检查准备工作。4、乙方在施工过程中同当地居民或环保等任何部门发生的打架、扯皮等一切纠纷均同甲方无关，由此发生的一切后果甲方概不负责。5、乙方在施工过程中听从甲方现场管理、技术人员的指挥。不服从甲方管理的，每次罚款5000元，乙方承担全部损失。6、在挖土方过程中，甲方工程技术人员要进行坑底的标高测量。7、配合业主、监理、环保等任何部门的检查，并做好检查准备工作。8、乙方应按规定的时间提供工程所需的辅助材料和机械设备。9、乙方必须遵照地方政府和有关部门的规定进行文明施工，如甲方发现乙方存在不文明施工现象，甲方有权要求乙方改正，因不文明施工而造成的一切后果及费用均

5、由乙方承担。10、乙方严禁克扣民工工资及机械费用，不得恶意拖欠工人工资及机械费用，如有发生，甲方直接支付工人工资及机械费用从工程结算款中扣除或监督乙方发放，存在问题时甲方不支付工程结算款。11、乙方所有施工人员、操作手、民工的食宿由乙方自理。乙方必须负责好乙方的安全及环境卫生。12、乙方施工中要协调好与各班组之间交叉作业的安全措施，确保施工安全和工程进度。13、乙方因人力及机械不够、技术不济，无法执行合同条款，甲方要求中断合同，甲方有权利不给办理结算，作自动退场处理。14、乙方完全承担因本工程引起的一切经济和法律责任（包括但不限于人身伤害、死亡、工伤、医疗等事故）。不得拖欠员工工资及机械费用。

6、15、乙方不得以任何理由中断施工，并保证按期完工，验收合格，如因工期延误和验收不合格造成的一切损失由乙方负责赔偿。如乙方中断施工视为乙方自动放弃工程，甲方有权解除合同收回工程。16、在政府拨款未到位前，乙方不得以任何形式（包括诉讼和信访等）向甲方和业主主张工程款进行支付或索赔。17、因乙方原因停工或退场，甲方拒付乙方施工费并且承担违约责任及误工费。本合同签订后工程不得转包。18、土方堆放任务完成后，土方外出出售时由双方商定或承包价格调整。19、环保局的协调工作有甲方进行，其他部门的协调工作有乙方进行。本合同一式三份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲方二份、乙方一份。甲方：日期：乙方：土方开挖转运工

7、程合同甲方：乙方：甲、乙双方经充分、友好协商，就甲方土方外购的相关事宜达成一致协议，特签订本合同，具体内容如下：1、工程范围：甲方同意由乙方承包的土方外购，土方外购约立方米。经双方协商外购土虚方单价定为：23元/m3，实虚方比例：1:1.5。2、承包方式：乙方全包，包工期、包质量、包安全、包文明施工、包运费、包税金等的形式进行承包。3、工程期限1）、经双方商定，具体开工日期以甲方的开工令为准，乙方必须在个日历天内完成全部土方外购运输工程。2）、因不可抗拒的客观因素（如连续超过8小时的大暴雨等）影响工程进度的，乙方须在24小时内提交工期顺延报告至甲方，经甲方签证后，工期顺延。3）、如果施工过程中

8、乙方拖延工期5天以上时，甲方有权单方面解除合同，后续工程甲方发包给第三方因而增加的费用，甲方有权向乙方追偿。4、造价及付款方式1）、合同造价：甲、乙双方约定本工程包干价为人民币圆整（￥），含税。本工程造价采取一次包干的形式，不作调整。2）、付款：本工程施工全部完毕，经甲方及监理验收确认并办理完结算后15天内一次性付清。本合同价已包含法律规定由乙方承担的一切税费，乙方需在付款日前10天向甲方提供与合同内容约定相符的类型的发票，发票要求盖上与签订合同用章名称相一致的发票专用章，甲方凭票付款（按发票上的收款人开转账支票支付）。乙方提供的发票出现税务问题时，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金

9、、罚款及相关的损失。如果业务涉及税务调查时，双方负有及时通知对方并配合的义务，否则应承担因此而增加的损失。收款人约定：收款人应为合同签订人或公司法定代表人，若委派其他人收取款项的需要提供乙方盖公章的授权委托书给甲方，否则甲方不予认可。5、甲方责任1）、测量实际开挖基槽深度和基坑尺寸；2）、控制质量、进度及加强安全管理；3）、组织进行工程验收，按时付款并办理竣工结算；6、乙方责任：1）、严格现场的施工安全管理，开工前乙方应做好工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2）、乙方须采取必要的措施保证在本工地自有人员的人身安全，工程开工前，乙方须为施工场地内的自有人员、机械设备办理保险，支付保

10、险费用。3）、乙方必须按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。施工期间（包括工作时间及休息时间）所有的安全责任均由乙方自行承担，甲方不承担发生安全事故所造成的任何责任和费用。4）、负责办理土方运输与市政综合执法、环保、城管、交通等政府部门的一切手续及相关的协调工作，承担所发生的一切费用；5）、乙方在施工过程中所发生的任何措施增加费，甲方一概不予增补；6）、乙方根据甲方提供的位置范围、标高点，按时、按质、按量施工，听从甲方现场工程师的统一指挥。对乙方的违规操作现象，甲方现场工程师有权勒令乙方立即进行纠正或整改，因此而造成的一切损失由乙方承担。7）、乙方必须及时支付民工工资，如因此引

11、起的劳资纠纷或停工等全部由乙方负责并承担。7、违约责任1）、乙方所承担的土方工程不能按合同规定的工期内完工，工期每延误壹天，按人民币元罚款,累计从乙方工程结算款中扣给甲方。工期延误超过5天的，甲方有权解除本合同，同时乙方须按本工程总价款的%向甲方支付违约金。2）、乙方施工造成安全质量事故的，甲方现场工程师有权勒令乙方立即进行纠正或整改，工期不予顺延，因此而造成的一切损失由乙方承担。8、其他1）、甲乙双方如在履行合同时发生争议，应友好协商解决，和解不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。2）、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具同等效力。经双方代表签字、盖章后生效。甲方（盖章）：代

12、表签字：联系电话：年月日乙方（指模）：代表签字：联系电话：年月日工程施工分包合同分包工程：张家滩卫生院改、扩建项目门诊住院楼施工地址：张家滩_发包方：延安红旗建筑工程有限公司分包方：土方开挖工程承包合同发包方：(以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议：第一条分包内容：1、按照本工程设计施工开挖红线范围组织土方开挖工程施工；2、按照本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖工程施工；3、满足本工程基础设计深度及施工规范要求及甲方

13、现场确定的工作面，坡度;4、负责开挖土方的人工清土、转运、修边、捡底，达到浇筑砼垫层的标准要求，机具、设备、运输等工具的组织与管理，并承担一切费用；5、负责落实开挖土方的卸料场地，手续完善及相关费用；6、负责落实开挖土方的运输过程城市市政管理相关手续，并承担相关费用；7、负责协调、处理开挖土方全过程城市执法、市政检查、社区环境及可能影响施工的一切情况，并承担相关费用；8、负责土方挖掘地面垃圾的清运以及在挖掘过程中产生的垃圾清运，并承担费用。第二条分包方式：承包方式为综合单价包干，综合包干单价包括乙方实施该分项分部工程及缺陷修复所发生的所有费用。第三条合同工期：本工程从合同鉴定之日起，从2017

14、年4月1日至2017年4月10日完成。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工作时间在内。第四条分包单价：21、甲方将本项目土方开挖工程承包给乙方，挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算以实际测算为准。土方开挖单价:13元/m3（挖运）为最终结算单价（含税），结算时不再做任何调整。该包干单价包括但不限于如下内容：土方挖运、机械挖掘所不及位置的人工挖掘、机械进出场费、路基费用、卸点施工、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费、进建设交易中心土石方分中心的

15、交易费、外来人员综合保险费、垃圾清运费、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用。场地内一切杂土的挖运皆以以上单价为准。具体单价见附件1：实物量单价表。如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，返工的一切材料及人工等费用由乙方负责，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，乙方应自费整改直至合格。第四条提供作业人员：乙方根据工程需要，提供符合要求的作业人员共人。第五条价款的结算与支付注：本工程无预付款。1、价款的结算：1）根据乙方在施工中实际完成的工程量以及合同约定的分包单价，经甲方技术负责人根据施工任务书出具结算单，项目现场负责人、项目经理等签字审核齐全报公司财务部门

16、办理结算入账手续。其他人员签字的任何凭据都不作为结算依据。2）甲方出具的结算单必须有乙方委托的代理人签字确认，乙方委托的代理人没有签字确认的以甲方出具的结算单为准。2、结算时间：按月进行预付：定为每月的6号，竣工验收后一次结算。3、价款的支付：（1）费用结算后，乙方向甲方出据工程所在地建筑业专用发票作为收款凭证；在建设单位付款正常条件下，甲方按月进度结算额的70%经银行转账形式拨付给乙方，在工程竣工后付至95%。（2）工程竣工后留质保金5%，待工程质保期满后未出现质量问题，全额返还。3第七条工程质量1、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得甲方同

17、意，并办理变更手续后方可改变施工。2、质量标准，双方约定如下：质量标准：合格3、具体质量要求：（1）工程质量必须符合本工程设计图纸和国家的有关规范要求，甲方必须指派施工技术人员检查督促，以保证工程质量。（2）所有各部分分项工程应由现场施工人员会同甲方指定人员共同验收合格，并按规定做好验收记录后，方可进行下道工序的施工。第八条安全施工及安全事故处理1、安全施工：（1）甲、乙双方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。（2）乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应由甲方主管部门（或指定的负责人）进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有

18、本人特种作业操作证的人员方可操作。（3）乙方应在其企业所在地为其管理及施工人员办理相应安全生产保险，其费用由乙方承担。2、伤亡事故处理：乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力抢救伤者，同时保护好现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或拍照。鉴于乙方为具有法人资格的独立主体，由乙方所聘用的施工人员（包括但不限于技术人员、农民工等）与乙方形成劳动关系，与甲方之间不存在任何关系。施工过程中所发生的安全生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方承担。若因政府及其他原因致使甲方承担了该项损失赔偿，则视为甲方替代乙方履行，甲方替代乙方对外承担了上述损害赔偿后，有权向乙方主张权利。第九条

19、环境控制乙方在施工过程中遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。4第十条双方义务1、甲方（1）对乙方进驻甲方施工现场的人员及时进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督检查。（2）及时提供乙方生产所必需的技术资料，并向乙方驻工地代表做施工技术、质量、环境职业健康、安全、节约等文字交底，提供生产必需的材料。如因乙方驻工地代表未履行应尽义务发生的安全事故责任由乙方自负。（3）负责安排好乙方人员的连续生产，避免停工、窝工现象发生。若不能保证连续生产，应出据相应的文字材

20、料同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。（4）为乙方工人提供符合卫生标准的食宿条件，食宿费用自理。将乙方纳入公司质量环境职业健康安全管理体系管理。（5）严格履行合同规定内容，监督乙方工人工资的发放。2、乙方（1）应与其提供的工人签订劳动合同，保证人员的身体素质和技术水平，工人年龄不低于18周岁，不超过55周岁，持有本人身份证和施工省、市要求必备的证件，并将工人按甲方要求进行登记造册备案，现场工人不允许用当地及附近村民。（2）保证其队伍人员的相对稳定，如有变更注册人员，要在进场第一时间文字通知甲方，否则后果自负。确保安全、质量目标，按期成甲方下达的生产任务，服从甲方统一调动、安排。

21、当甲方不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将人员进行临时调整，对所调整的人员向甲方出据书面通知。（3）在施工中应注意保护成品、半成品。爱护使用甲方提供的机械设备及其工具，如发生损坏或丢失应折价赔偿。（4）对其工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及意外伤害等方面的教育。乙方人员应遵守甲方有关安全生产、消防保卫、文明施工等规章制度，服从甲方有关人员的监督和检查，及时向甲方提供有关情况和资料。（5）乙方应每月及时支付工人工资，并每月向甲方提供真实的工资支付表。（6）乙方必须遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险，并将所买的人身保险和工人身份证复印件交到甲方劳资部门

22、。如乙方未给乙方施工5人员购买相关保险，甲方将从结算款中扣除，代其购买。因施工安全措施不当，（7）造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。第十一条违约责任1、甲方（1）任务不足时，应提前7天通知乙方，双方协商后可提前终止合同。（2）由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。2、乙方（1）因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可终止合同，其工料损失由乙方负担，结算时按情况扣除全部损失费用。因乙方驻工地代表未向其工人交底或交底不清造成的工程质量问题由乙方负责。（2）施工过程中无故撤走部分或

23、全部工人，并因此对合同工期造成影响，甲方可通知乙方在2日内出示书面答复材料，乙方未书面答复，甲方有权拒付其未结算的价款费用、终止合同，并有权索赔。（3）进场人员不符合要求，甲方有权要求乙方限期进行调整。乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。第十二条如遇不可抗力因素时，本合同允许变更或终止。第十三条如国家政策性调整致使合同项目不能继续实施时，双方协商解决并做好善后工作。第十四条为保证合作顺利进行，乙方为派驻工地的代表，负责日常的管理、协调工作。第十五条因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由甲方所在地法院

24、管辖解决。第十六条本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清分包工程尾款后，即宣告终止。第十七条本合同一式六份，具有同等法律效力。6第十八条本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。补充条款：1、在麦收、秋收等需要正常施工期间乙方人员必须保证足够的作业人数和施工能力，不得以此为由向甲方追加费用。2、乙方施工人员的来回工地路途费用由自己负责，甲方不再承担任何费用。3、乙方应严格按照合同约定的工作内容施工，做好文明施工。如若不能够满足合同单价包

25、括的工作内容，另外出现其他用工费用将从乙方结算款中扣除。4、乙方不得以资金暂时不到位等问题而停工或罢工等恶性事件，如若发生，造成甲方损失的由乙方赔偿。5、工程重复运输费用及因质量原因重复用工费用均由乙方承担。6、合同订立后，不能再行追加合同以外的任何费用，合同中已包含一切的风险。发包方（签章）：分包方（签章）：年月日年月日建设工程施工分包合同一、工程分包范围、内容：1、整个工程图纸中基础及承台、地梁处土石方开挖部分内容；2、整个工程施工中变更的内容；3、工程中涉及到土石方开挖部分的零星清底工作内容；4、土石方班组施工过程中所需的机械、用具、安全、技术、措施、材料等；5、土石开挖、外运全部由乙方

26、承担，以及修理边坡，基地平整。二、工程承包方式、承包价款及结算方式：1、包工、包质量、包进度、包文明施工、包安全。2、土石方开挖、外运及回填，单价为22元/m（不含税），3、上述单价已包括乙方施工人员的工伤、劳动保险、土石方开挖、外运、排放污水一切费用及土方夯填一切费用及各主管部门所收费用都由乙方承担。4、以上单价已包含机械消耗和人工费在内。5、工程计算方式以实际开控基槽实量计算工程量。6、在挖掘过程中出现超硬度铁石，如乙方使用大型挖掘机不能挖掘，则对于1不能正常挖掘的部分土石方其单价双方另行协商。7、基础完工后经甲方验收合格一个月之内付款，中途不预支任何费用。三、质量要求：严格按技术交底施工

27、，质量符合机械土方开挖施工要求。具体要求以施工图纸为准：四、施工工期：本工程施工总工期为*天，乙方不得因自身原因影响和延误工期。五、双方责任：A、甲方责任1、全面组织实施施工管理的各项工作。2、按本合同约定支付费用。3、负责协调现场工作关系B、乙方责任1、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；对施工工程质量向甲方负责，2、熟识机械施工操作规程，对工人进行安全，质量技术交底，机械工人和司机持证上岗；负责运输道路的清洗工作。3、服从甲方管理人员指挥，严格遵守甲方有关规章制度。4、乙方须安排不少于一名管理人员坚守工地，安排工作和现场指挥。凡因管理不完善，失职所造成的

28、一切后果均由乙方承担，经甲方多次指出而没有改进的，甲方有权终止合同。5、乙方必经办理工人工伤及劳动保险，施工人员安全管理工作由乙方完全负责，如发生任何安全事故，由乙方承担，甲方不承担任何责任。6、乙方施工过程中因自身的原因或违章所发生的一切事故（含第三者伤害）均由乙方负责，与甲方无关。7、乙方与第三方之间一切协议、合同等与甲方无关。8、按时保质向甲方交付工作成果。六、违约责任：1、施工质量不符合要求，乙方应采取措施及时补救和返工，造成甲方经济损失的，乙方承担完全赔偿责任。2、除大、中、雨外，乙方不得以任何理由停工或延误工期。3、乙方因技术不过关发生质量事故，力量不足，进度跟不上甲方进度，甲方有

29、权终止合同。4、乙方不得将工程转包给他人，签订协议应常住工地。5、乙方不服从甲方管理，在工地上打架斗殴，罚款20005000元。6、如合同签订后，乙方单方面停止施工，甲方按实际开挖方量（面积方量）总价的50%结算。结算后甲方有权重新组织其他单位进行施工。如乙方阻挠甲方施工，甲方有权不予结算并报相关司法部门进行处理。7、工程相关部门所交押金由甲方承担交付，如因乙方施工原因造成的相关罚款由乙方自行承担。七、争议处理：1、在协议履行过程中若发生争议，经调解仍不能解决时，双方均可通过诉讼方式解决。除双方要求或者审判机关要求停止施工外，双方都应继续履行协议，保证施工正常。八、其它规定：本合同自双方签字、

30、盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3甲方：乙方：代表：代表：年月日年月日土方工程（开挖）施工方案一、编制依据1、施工图纸图纸名称图纸内容工程编号日期设计单位xxx工程总平面布置图xxxx楼裙房及地下室建筑施工图xxxxx建筑施工图结构施工图xxxx楼结构施工图xxxx#楼建筑施工图xxxxx楼建筑施工图2、主要规范、规程序号规范、规程名称规范规程编号1建筑地基处理技术规范JGJ79-20022建筑工程质量检验评定标准GBJ301-883建筑机械使用安全技术规程JGJ33-20014建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-20023、施工组织设计（1）xx

31、xx工程施工组织设计（2）xxxx工程1-4#楼基坑支护设计图（结施护-01-07）。二、工程概况工程名称xxxxxxx工程建筑规模建筑面积54229.875m2地上42850.20m2地下11379.675m2楼层地下1#楼一层2-4#楼二层地上1-3#楼十八层4#楼四层建筑檐高1#楼：56.50m；2、3#楼57.00m；4#楼15.00m标高+0.00022.30m基底1#楼-6.00m2-4#楼-10.05m建筑功能地下层为设备用房及商场，地下二层为车库和商场，北面1#楼一层裙房为商铺，二十八层主楼为住宅，南面2、3#楼一层裙房为商场，二层裙房为公寓，三十八层主楼为住宅；4#楼一层为商

32、场，二四层为公寓。结构类型框架剪力墙基础形式人工挖孔桩根据现场场地及基坑支护设计要求，基坑四周均采用喷锚支护，坡度1：0.3，其中东侧靠近建筑采用排桩支护。本工程土方开挖采用机械大开挖，人工配合清除基底预留土层，机械挖土方量约为69000m3，人工挖土方量约为6500m3。三、施工部署根据降水观测情况及现场定位放线要求，满足开挖条件后，开始按由北向南的行走方向开挖，采用三台P250型反铲挖掘机，15辆自卸汽车运土。本工程基础2#、3#、4#楼为预应力管桩，1#楼及中心地下时靠北边四个轴线为人工挖孔桩，待静压桩施工完毕后再进行基础大开挖，人工挖孔桩在基础开挖完毕后再施工。针对本工程地下室施工难点

33、、施工工艺及流水作业布置要求，结合工期、成本等综合因数，本工程土方开挖先开挖13#楼基坑。其中1#楼开挖至7.5m，2#、3#楼开挖至10.4m、开挖边线到3-20轴；4#楼暂不开挖，用作1#、2#、3#楼地下室施工期间的料场。在基坑开挖过程中（当南边第一道基坑支护完成后），西侧大门只允许空车进出，运土汽车将从东侧大门进出。基坑开挖具体步骤如下：四、土方开挖工程操作工艺1、先放好坡顶线、坡底线，经复测及验收合格后开始开挖。2、土方机械开挖：现场场地基本为北高南低，西高东低，大致标高为北面1.5m1.8m，南面3m4.5m：然后分五大步进行，第一步挖2.0m，第二、三、四、五步均开挖1.5m，预

34、留20cm土层人工清理。3、第一步从东北角开始向东进行（开挖时边坡预留20cm人工清理），开挖深度2m，每段开挖长度15m，先开挖宽度1012m做喷锚施工的作业面，按开挖方向依次分段进行开挖，开挖后及时对壁面进行修整，并进行边坡喷锚施工（详见基坑支护设计图及降水护坡方案），直至全部完成第一步土方开挖和边坡喷锚施工。（开挖过程中要特别注意基坑边坡坡度，具体详见基坑支护图，其中场地等原因，部分边坡放坡系数待设计院变更，）4、第一步挖土结束，待喷锚护壁混凝土达到允许强度后开始第二步开挖，挖土机回到第一步开挖起始点按第一步行走方向进行第二步开挖，施工人员同时做好边坡休整及土钉墙施工。5、第三、四、五步

35、按照第二步施工方法循环进行，当开挖至7.5m后，第1#楼与第2#、3#楼之间应重新放坡顶线、坡底线，然后进行开挖至-10.4m，并进行喷锚护坡。6、在开挖至距离坑底100cm以内时，测量人员抄标高线，严格控制开挖深度。坑底应平整，并适当向坑边排水沟方向做成不小于2坡度，以避免基坑集水。7、马道施工，马道设置在3#、4#楼位置，马道宽度4m，坡度为150，马道收口时采用两台挖土机倒出大部分马道土体，剩余部分采用人工清理，塔吊（吊车）吊出，支搭脚手架进行土钉墙施工。8、基坑开挖完后，应及时进行排水沟和集水井施工，坑底四角及各边按2030m间距挖6006001200的集水井，用潜水泵抽取集水坑中的地

36、下水排入坡顶截水沟，经沉淀后排入市政管线。9、承台和地梁待孔桩施工完毕后采用人工配合机械开挖，开挖时坑底预留20cm左右采用人工清理。10、在静压管桩部位土方开挖时，要分层开挖，分层高度控制在1.5m左右，防止土体侧压和车辆行走致使管桩位移或者损坏。11、要注意管桩顶标高，在接近管桩部位要专人指挥，严禁破坏管桩。当机械或车辆难以进入场地时，应采取边截边挖的方式，待达到基坑底标高时，用机械挖出承台及地梁，预留20cm左右采用人工清底，严禁超挖。五、质量、技术要求及注意事项1、在开挖前，应做好地面排水和降低地下水位工作，检查定位放线、排水和降低地下水位系统，合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。2

37、、开挖前必须对邻近建筑物、构筑物、给水、排水、电力等地下管线进行调查，摸清位置、埋设标高、基础和上部结构形式，当处于基坑较强影响区域范围内必须采取可靠措施保护，当邻近建筑物可能受基坑开挖影响时，应详细调查其已有裂缝或破损情况，并做好记录。3、施工前应进行挖、填方的平衡计算，做好土方平衡调配。4、挖出土方宜随挖随运，每班土方应当班运出，不应堆在坑边，应精良减少坑边的地面堆载，基坑堆应严格控制在10KN/m2以下。5、对设有单层和多层内支撑挡土体系的基坑，应按设计确定开挖深度，不许超深开挖。挖土机械、运输车位于基坑边时，宜采用搭设平台，铺设走道板等措施支撑承重设备，以减少边荷对挡土结构的侧压力。6

38、、在有静压管桩的部位土方开挖时，要时刻注意开挖路线及车辆行驶路线，要绕开管桩部位行驶，在开挖过程中（特别是在开挖管桩周边土方时要特别小心）严禁碰坏管桩。7、土方开挖工程质量要求项序项目允许偏差值（mm）基槽、基坑主控项目1标高-502长度（由设计中心线向两边量）+200宽度（由设计中心线向两边量）-503边坡设计要求一般项目1表面平整度20六、雨季台风汛期施工措施1、组织准备项目部成立雨季台风汛期施工领导小组，由项目经理任组长，生产副经理、安全员任副组长，组员由施工员、质检员、材料员等组成。2、材料准备序号材料名称单位数量备注1雨衣雨裤套302雨鞋双203污水泵台44塑料布m23005铁锹只2

39、06砂和砂袋/足够3、现场准备及技术措施1）雨季施工前，整理施工现场，清理松散的土方和道路遗撒的土方，清理施工现场的排水沟、截水沟，保证排水畅通。检查排水设施，确保排水设备完好。2）检查现场的各种机具、设备的防雨设施，停放位置，不得停留在基坑内以及坑边5m范围内。3）雨季到来时，土方开挖要积极配合边坡支护，边坡支护尽量在雨季到来之前将开挖出的边坡全部支护完成。4）大雨及台风期间应停止一切土方开挖活动。5）在雨季台风汛期期间，现场应由专人24小时值班，巡查排水设施是否畅通，边坡是否有裂缝或位移情况，做好记录，发现问题及时报告。6）为确保开挖后的边坡不受雨水冲刷，减少雨水渗入土体，可在土坡表面铺设

40、塑料布。对边坡支护比较薄弱的护坡，在雨季应加强基坑表面的截水措施，并采取在坡表铺设塑料布等保护措施。七、主要管理措施（一）安全管理及防护技术措施按照我公司职业健康安全管理程序文件及管理手册严格对现场安全防护进行控制。现场成立安全管理领导小组，工地设专职安全员，全面负责安全生产及各种安全教育活动，并由工程部组织有关部门对现场进行经常性检查，发现隐患及时组织人员整改。确保无重大安全施工发生。场内按各阶段施工情况在进出口和危险区域挂贴标牌及标语，标牌的设置、数量及挂贴方式应符合0HSMS18001标准及规范要求。各种防护部位防护到位。1、安全教育及安全交底1)进场前应严格按照公司相关规定做好三级安全

41、教育和本工种安全操作规程的学习，并做好记录。2)针对本工种及现场具体情况，做好详细的安全交底记录。3)挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾坍可能时，人员要立即离开及时处理；4)人工挖土，前后操作人员间距不小于23米，堆土要在1米以外，并且高度不得超1.5米；5)每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，并且不得将土和其它物件堆在支撑上，不得在支撑下行走或站立；6)机械挖土，启动前应检查离合器、钢丝绳等，经空车试运转正常后再开始作业；7)机械操作中进铲不应过深，提升不应过猛；8)机械不得在输电线路下工作，在输电线路一侧工作，不论在任何情况下，机械的任何部位与架空输电线

42、路的最近距离应符合安全操作规程要求；9)机械应停在坚实的基础上，如基础过差，应采取走道板等加固措施，不得将挖土机履带与挖空基坑平行2米停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶，防止坍方翻车；10)电缆两侧一米范围内应采用人工挖掘；11)配合拉铲的清坡、清底工人，不准在机械回转半径内工作；12)向汽车上卸土应在车子停稳定后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上越过；13)上班前，班组长应对本班职工进行班前安全教育，以确保安全工作落到实处；保车辆安全畅通，各种车辆应有专人负责指挥引导。2、基坑的防护（1）土方开挖要探明地下管网，防止发生意外事故。（2）在距基坑边0.6m周围用48钢管设置两道防护栏杆，立杆间距4

43、m，高出自然地平1.2m，埋深0.8m。（3）基坑上口边1m范围内不许堆土、堆料和停放机具；在锚喷支护上口5m范围内不许重车停留。（4）各施工人员严禁翻越护身栏杆；基坑施工期间设警示牌，夜间加设红色灯标志。3、基坑外施工人员不得向基坑内乱仍杂物，向基坑下传递工具时要接稳后再松手。4、坑下人员休息要远离基坑边及放坡处，以防不慎。5、施工机械一切服从指挥，人员尽量远离施工机械，如有必要，先通知操作人员，待回应后方可接近。（二）施工场地场容管理及环境保护措施1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。2、施工现场的各类机械，必须按照施工现场管理平面布置

44、图规定的位置停放整齐，定期进行保养。3、现场的施工道路保持畅通，禁止路面堆放材料、设备。4、在现场出入口设置车辆清洗台，由专人负责清洗，运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿50cm，边缘不高出车辆槽帮上沿10cm，装载建筑渣土或其他散装材料不超过槽帮上沿，禁止沿途遗撒，必要时车上土应严密遮盖。5、在现场东、西两侧各设置一根洒水用的临时水管，根据现场情况对现场及生活区进行洒水、清扫，防止扬尘。（三）防止扰民措施本工程位于北边为居民生活区，西边是晋江实验三小，东边临近晋江青阳派出所和居民生活区，为确保正常的施工秩序，尽量减少对周围人员办公、生活的影响，制定如下措施：1、施工现场提倡文明施工，建立健

45、全控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为的大声喧哗，杜绝人为敲打、野蛮装卸而引发的噪声等现象，最大限度地减少噪声扰民，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。2、在施工过程中积极采取新工艺、新机械或更换、调整部分影响较严重的设施和设备，尽量降低施工影响，保证施工进度。3、随时与现场周围有关部门取得联系，对他们的意见、建议进行合理采纳，对有关施工工序安排、工人操作方面的问题，在生产调度上进行解决。4、合理安排施工工序，尽量将噪声污染严重的工序安排在白天，午休及夜间施工应尽量安排噪声较小的工序施工，若晚上10：00以后需要进行夜间施工的，应提前向当地环保部门申请，并在工地周围显著位置贴出告示，争得居民

46、的理解。土方开挖回填工程承包合同甲方：乙方：为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、就工程场地回填工程.土方开挖回填工程承包合同甲方：乙方：为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、就工程场地回填工程.土方开挖平整承包工程合同甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲、乙双.土方承包协议书承包人：沧州渤海新区基发土方工程有限公司（以下简称乙方）甲方与乙方依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建

47、筑法及其他有关法律、法规的规定，.发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建筑.土方挖运分包合同发包方（甲方）：广州市南六劳务有限公司承包方（乙方）：因甲方承建的清远新世界旅游发展项目三区A地块工程的施工需要，决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包。.挡土墙土方开挖合同甲方：乙方：现因甲方工程需要，将该土方工程承包给乙方，经双方协商签订本合同，共同遵守：一、工程名称：龙岩市看守所迁移工程。二、工期按甲方要求保期保质.基坑土方开挖合同双方本着发展经济,互惠互利的精神原则,经双方

48、反复研讨决定,将福建省永富建设集团种子产业园的基坑土方开挖工程分包给,依据市场经济的规律,特订本工程合.土地施工合同土地施工合同范本发包人(全称)：承包人(全称)：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：财政拨款二、工程承包范围承包范围：总承包三、合同工期开工日期：2017年5月28日竣工日期：2017年10月24日合同工期总日历天数150天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额(人民币大写)：贰佰捌拾玖万玖仟捌佰零捌元￥：2899808.00元六、组成合同的文件1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5标准、规范及有关技术文件

49、6.图纸7.工程量清单8.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定建设单位与承包单位的法定代表人或其授权委托人在协议书签字盖公章后生效。十一、合同一式四份，双方各挚壹份，财务科一份，档案室一份。发包人：(公章)承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表

50、人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：地暖施工合同工程名称：甲方：乙方：经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：一、施工范围：乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。二、施工方案：一层和顶层采用20厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。三、施工材料要求及材料供应1、主要材料要求：a、聚苯乙烯保温板：厚度20。b、

51、铝箔反射膜。后付牛皮纸，c、地暖复合膜3d、pe-xa管，“道诚”牌，de201.9盘管间距均采用250毫米（以设计图纸为准）e、分水器为全铜，巨帆牌。f、钢丝网：2200mm200mm,2、辅助材料采用市面上通用材料。四、施工现场管理1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。五、工程造价和结算方式1、合同造价该工程地暖实际铺设面积约为平方米，结算价格为

52、31元/平方米。工程总价约为：元。地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。2、结算方式、乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。六、施工工期：现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽误后续土建方施工为原则。七、质量

53、保证：乙方对安装工程保修二年，终生负责维修。八、合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。九、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：（公章）乙方：（公章）签字：签字：年7月6日年7月6日地暖施工合同地暖施工合同篇一：地暖施工合同杜鹃华府住宅楼地采暖工程施工合同合同编号：甲方：乙方：经双方协商一致同意，签订本合同并严格履行。一、工程名称：家庭低温热水地板辐射采暖系统（以下简称“地暖系统”）二、工程地点：三、工程工期：四、工程价款与结算方式：1、工程造价：乙方以每平方米元为甲方进行实际面积方米的地暖系统安装，工程总价元

54、，包括地暖采暖系统咨询、设计、系统安装、实验、调试、售后维修。2、甲方在签订本合同的同时向乙方首付备料款，余款在工程安装完毕，验收合格后一次性付清。3、甲方在施工期间对所超出合同约定的工程材料款项，双方应立补充合同并在工程合同结束后一并付清。五、工程说明：1、依据:中华人民共和国行业地面辐射供暖应用技术规程JGJ142-2004。2、地暖材料组成：（1）威能地暖采暖管材采用耐高温交联聚乙烯（PE-Xa）,管材型号16*2.2；（2）分水器：阿尔波特(Arbet)纯铜制分水器；（3）保温层：挤塑板或苯板，2cm厚，承压20kg；六、注意事项;1、安装地暖前卫生间要先做防水；2、安装地暖前强、弱电

55、线铺设完成，不可走地暖层上；3、甲方一定要先将房间地面找平后提供给乙方，以保证乙方施工；4、地暖安装完毕后，避开在上面钉钉、钻孔；5、地面上铺设瓷砖效果最好，依次为实木地板、复合地板等；6、铺设地暖的地面每平方米不可置放超过1吨的重物；7、甲方应按乙方施工要求配合乙方及时进入现场，由甲方办理施工手续并协助乙方正常施工，如因甲方原因造成乙方不能及时进入现场或施工，乙方不承担违约责任；8、甲方应在乙方工程完工后及时验收，验收期为工程完工并通知甲方后三日内进行，如甲方未按期验收视甲方验收合格。七、乙方工作说明：1、安装设备：保温板、反射膜、铁丝网，卡钉、分水器、管材、水压打压泵；2、技术准备:熟悉房

56、屋结构，进行条理分析，确定分水器位置及地暖环路走向；3、人员准备：威能公司专业熟练技术工人；4、安装程序：铺设保温层铺设反射层铺设铁丝网片安装分水器地暖管环线铺设连接分水器打压试验前期施工验收安装壁挂炉并系统调试完工验收。八、主要工程材料及验收标准：1、主要工程材料：德国威能壁挂炉，德国阿尔波特分水器及阿尔波特地暖管；2、每组分水器回流负担供热面积不超过15平方米；3、系统验收以地暖盘管安装完毕后一次打压为准，系统打压指数为0.6-0.8Mpa，压力实验正常达标要求：打压后半小时内系统压力下降不超过0.05Mpa4、管材间距180-200mm。5、乙方所提供采暖管材在供水温度不高于60度，压力

57、小于0.6Mpa的条件下保证正常使用50年，并由保险公司进行质量保险，如由乙方安装问题造成的损失由乙方承担，如因产品质量问题给甲方造成人身及财产损失，由保险公司按照实际损失赔付。6、乙方质保期为施工验收合格后，主机设备威能壁挂炉执行工厂质保条款，两年免费保修，终生维护。控制系统及管路由本公司负责质保，三年免费保修，终生维护。九、其它约定事项：1、地暖安装完毕后严禁在上面钉钉、钻孔；2、如果供暖压力不够可以安装循环泵。十、在合同履行过程中，若甲乙双方发生争议，双方应及时协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。十一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签字之日起生效。甲方：乙方：签字：签

58、字：电话：电话：年月日篇二：地暖施工合同地辐热采暖工程分包合同甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规。本着平等互利、协商一致的原则，为明确双方的权利、义务和责任，现就地暖分项施工事宜，协商达成以下协议条款，共同遵照执行。一、工程概况及分包范围：1、工程名称：安塞县朝阳小区（A）区限价房2、工程地址：安塞县潡滩3、承包范围：楼共栋楼。单项工程的地暖管道工程及垫层部分。4、承包方式：（1）地暖管道：包工、包料、包机械设备、包安全。（2）垫层部分：包工、包机械、包安全。5、承包内容：（1）地暖管道工程包括管道井至分水器及地暖管；（2）垫层为户内所有垫层。（3）施工方

59、案：乙方负责编制施工方案，经甲方批准后进行施工。（3）地辐热采暖构造：住宅首层必须铺2cm厚聚苯板，其余铺反射膜。（4）施工材料要求及材料供应，必须按照施工图要求。按设计要求的室内地辐热工程中及混凝土回填部分的施工。要求C15混凝土回填4-6cm,地板面积超过30平米或长度超过6米每隔5-6米留10mm伸缩缝,回填层与墙、柱交接出留1mm伸缩缝。厨房、卫生间抹平压光，其余抹平压实拉毛。平整度及养护严格按照规范要求验收。（5）包括地暖管道工程项目进场材料全部试验、检测相关收费。二、工程承包计价方式及价格：本工程采取包工包料、包安全、包质量全包的单价方式。1、地暖包干价为33元/，包工包料（含管道

60、井至分集水器支管部分，分集水器的安装及盘管过程其他所有工序，及两次打压费用）。包干价中含承包范围和内容，所有费用(不含税)。2、垫层包干价为7元/包工包机械（不包料），包干价中含承包范围和内容，所有费用(不含税)。垫层成型厚度4-6cm计，超厚或超薄部位均不增减费用；包干价外不再计取其他任何费用。三、施工期限：1、工期：按照项目总进度或甲方要求为准。2、拟自2014年4月20日至2014年5月25日止（具体开工时间以甲方通知为准）。四、质量验收标准及等级：质量验收标：国家颁发的现行标准规范及工程所在地对工程质量的规定及施工图要求。质量等级：合格。五、工程结算及付款方式：1、地暖结算价为33元/