建设工程勘察合同示范文本(二)

1、 沿海绿色家园 合同及文件参考/示范文本 编号： DT104 第 PAGE 10页 共9页 PAGE 建设工程勘勘察合同（二二）岩土工程程设计、治治理、监测测发包人：_承包人：_发包人委托托承包人承承担_工程项目的的岩土工程程任务，根根据中华华人民共和和国合同法法及国家家有关法规规，经发包包人、承包包人协商一一致签订本本合同。第一条：工工程概况1.1工程程名称：_1.2工程程地点：_1.3工程程立项批准准文件号、日期：_1.4岩土土工程任务务委托文号号、日期：_1.5工程程规模、特特征：_1.6岩土土工程任务务（内容）与与技术要求求：_ 1.7承接接方式：_1.8预订订的岩土工工程工作量量：_

2、 第二条：发发包人向承承包人提供供的有关资资料文件序号资料文件名名称份数内容要求提交时间第三条：承承包人应向向发包人交交付的报告告、成果、文件序号资料文件名名称份数内容要求提交时间第四条：工工期本岩土工程程自_年_月_日日开工至_年_月_日完工工，工期为为_天。由于发包包人或承包包人的原因因，未能按按期开工、完工或交交付成果资资料时，按按本合同第第八条规定定执行。第五条：收收费标准及及支付方式式5.1本岩岩土工程收收费按国家家规定的现现行收费标标准_计取；或或以“预算包干干”、“中标价加加签证”、“实际完成成工作量结结算”等方式计计取收费。国家规定定的收费标标准中没有有规定的收收费项目，由由发

3、包人、承包人另另行议定。5.2本岩岩土工程费费总额为_元（大大写_），合合同生效后后3天内，发发包人应向向承包人支支付预算工工程费总额额的20，计_元作作为定金（本本合同履行行后，定金金抵作工程程费）。5.3本合合同生效后后，发包人人按下表约约定分_次向向承包人预预付（或支支付）工程程费，发包包人不按时时向承包人人拨付工程程费，从应应拨付之日日起承担应应拨付工程程费的滞纳纳金。付工程费时时间（工程程进度） 占合同总额额百分比金额人民币币（元第六条：变变更及工程程费的调整整6.1本岩岩土工程进进行中，发发包人对工工程内容与与技术要求求提出变更更，发包人人应在变更更前_天向向承包人发发出书面变变更

4、通知，否否则承包人人有权拒绝绝变更；承承包人接通通知后于_天内，提提出变更方方案的文件件资料，发发包人收到到该文件资资料之日起起_天内予予以确认，如如不确认或或不提出修修改意见的的，变更文文件资料自自送达之日日起第_天天自行生效效，由此延延误的工期期顺延外，因因变更导致致承包人经经济支出和和损失，由由发包人承承担。6.2变更更后，工程程费按如下下方法（或或标准）进进行调整：_ 第七条：发发包人、承承包人责任任7.1发包包人责任7.1.11发包人按按本合同第第二条规定定的内容，在在规定的时时问内向承承包人提供供资料文件件，并对其其完整性、正确性及及时限性负负责；发包包人提供上上述资料、文件超过过

5、规定期限限15天以以内，承包包人按合同同规定交付付报告、成成果、文件件的时间顺顺延，规定定期限超过过15天以以上时，承承包人有权权重新确定定交付报告告、成果、文件的时时间。7.1.22发包人要要求承包人人在合同规规定时间内内提前交付付报告、成成果、文件件时，发包包人应按每每提前一天天向承包人人支付_元计算加加班费。7.1.33发包人应应为承包人人现场工作作人员提供供必要的生生产、生活活条件；如如不能提供供时，应一一次性付给给承包人临临时设施费费_元元。7.1.44开工前，发发包人应办办理完毕开开工许可、工作场地地使用、青青苗、树木木赔偿、坟坟地迁移、房屋构筑筑物拆迁、障碍物清清除等工作作，及解

6、决决扰民和影影响正常工工作进行的的有关问题题，并承担担费用；发包人应向向承包人提提供工作现现场地下已已有埋藏物物（如电力力、电讯电电缆、各种种管道、人人防设施、洞室等）的的资料及其其具体位置置分布图，若若因地下埋埋藏物不清清，致使承承包人在现现场工作中中发生人身身伤害或造造成经济损损失时，由由发包人承承担民事责责任；在有毒、有有害环境中中作业时，发发包人应按按有关规定定，提供相相应的防护护措施，并并承担有关关的费用；以书面形式式向承包人人提供水准准点和坐标标控制点；发包人应解解决承包人人工作现场场的平整，道道路通行和和用水用电电，并承担担费用。7.1.55发包人应应对工作现现场周围建建筑物、构

7、构筑物、古古树名木和和地下管道道、线路的的保护负责责，对承包包人提出书书面具体保保护要求（措措施），并并承担费用用。7.1.66发包人应应保护承包包人的投标标书、报告告书、文件件、设计成成果、专利利技术、特特殊工艺和和合理化建建议，未经经承包人同同意，发包包人不得复复制泄露或或向第三人人转让或用用于本合同同外的项目目，如发生生以上情况况，发包人人应负法律律责任，承承包人有权权索赔。7.1.77本合同中中有关条款款规定和补补充协议中中发包人应应负的责任任。7.2承包包人责任7.2.11承包人按按本合同第第三条规定定的内容、时间、数数量向发包包人交付报报告、成果果、文件，并并对其质量量负责。7.2

8、.22承包人对对报告、成成果、文件件出现的遗遗漏或错误误负责修改改补充；由由于承包人人的遗漏、错误造成成工程质量量事故，承承包人除负负法律责任任和负责采采取补救措措施外，应应减收或免免收直接受受损失部分分的岩土工工程费，并并根据受损损失程度向向发包人支支付赔偿金金，赔偿金金额由发包包人、承包包人商定为为实际损失失的_。7.2.33承包人不不得向第三三人扩散、转让第二二条中发包包人提供的的技术资料料、文件。发生上述述情况，承承包人应负负法律责任任，发包人人有权索赔赔。7.2.44遵守国家家及当地有有关部门对对工作现场场的有关管管理规定，做做好工作现现场保卫和和环卫工作作，并按发发包人提出出的保护

9、要要求（措施施），保护护好工作现现场周围的的建、构筑筑物，古树树、名木和和地下管线线（管道）、文物等。7.2.55本合同有有关条款规规定和补充充协议中承承包人应负负的责任。第八条：违违约责任8.1由于于发包人提提供的资料料、文件错错误、不准准确，造成成工期延误误或返工时时，除工期期顺延外，发发包人应向向承包人支支付停工费费或返工费费，造成质质量、安全全事故时，由由发包人承承担法律责责任和经济济责任。8.2在合合同履行期期间，发包包人要求终终止或解除除合同，承承包人未开开始工作的的，不退还还发包人已已付的定金金；已进行行工作的，完完成的工作作量在500以内时时，发包人人应支付承承包人工程程费的5

10、00的费用用；完成的的工作量超超过50时，发包包人应支付付承包人工工程费的1100的的费用。8.3发包包人不按时时支付工程程费（进度度款），承承包人在约约定支付时时间10天天后，向发发包人发出出书面催款款的通知，发发包人收到到通知后仍仍不按要求求付款，承承包人有权权停工，工工期顺延，发发包人还应应承担滞纳纳金。8.4由于于承包人原原因延误工工期或未按按规定时间间交付报告告、成果、文件，每每延误一天天应承担以以工程费千千分之一计计算的违约约金。8.5交付付的报告、成果、文文件达不到到合同约定定条件的部部分，发包包人可要求求承包人返返工，承包包人按发包包人要求的的时间返工工，直到符符合约定条条件，

11、因承承包人原因因达不到约约定条件，由由承包人承承担返工费费，返工后后仍不能达达到约定条条件，承包包人承担违违约责任，并并根据因此此造成的损损失程度向向发包人支支付赔偿金金，赔偿金金额最高不不超过返工工项目的收收费。第九条：材材料设备供供应9.1发包包人、承包包人应对各各自负责供供应的材料料设备负责责，提供产产品合格证证明，并经经发包人、承包人代代表共同验验收认可，如如与设计和和规范要求求不符的产产品，应重重新采购符符合要求的的产品，并并经发包人人、承包人人代表重新新验收认定定，各自承承担发生的的费用。若若造成停、窝工的，原原因是承包包人的，则则责任自负负；原因是是发包人的的，则应向向承包人支支

12、付停、窝窝工费。9.2承包包人需使用用代用材料料时，须经经发包人代代表批准方方可使用，增增减的费用用由发包人人、承包人人商定。第十条：报报告、成果果、文件检检查验收10.1由由发包人负负责组织对对承包人交交付的报告告、成果、文件进行行检查验收收。10.2发发包人收到到承包人交交付的报告告、成果、文件后_天内检查查验收完毕毕，并出具具检查验收收证明，以以示承包人人已完成任任务，逾期期未检查验验收的，视视为接受承承包人的报报告、成果果、文件。10.3隐隐蔽工程工工序质量检检查，由承承包人自检检后，书面面通知发包包人检查；发包人接接通知后，当当天组织质质检，经检检验合格，发发包人、承承包人签字字后方

13、能进进行下一道道工序；检检验不合格格，承包人人在限定时时间内修补补后重新检检验，直至至合格；若若发包人接接通知后224小时内内仍未能到到现场检验验，承包人人可以顺延延工程工期期，发包人人应赔偿停停、窝工的的损失。10.4工工程完工，承承包人向发发包人提交交岩土治理理工程的原原始记录、竣工图及及报告、成成果、文件件，发包人人应在_天天内组织验验收，如有有不符合规规定要求及及存在质量量问题，承承包人应采采取有效补补救措施。10.5工工程未经验验收，发包包人提前使使用和擅自自动用，由由此发生的的质量、安安全问题，由由发包人承承担责任，并并以发包人人开始使用用日期为完完工日期。10.6完完工工程经经验

14、收符合合合同要求求和质量标标准，自验验收之日起起_天内内，承包人人向发包人人移交完毕毕，如发包包人不能按按时接管，致致使已验收收工程发生生损失，应应由发乍人人承担，如如承包人不不能按时交交付，应按按逾期完工工处理，发发包人不得得因此而拒拒付工程款款。第十一条：本合同未未尽事宜，经经发包人与与承包人协协商一致，签签订补充协协议，补充充协议与本本合同具有有同等效力力。第十二条：其它约定定事项：_ 第十三条：争议解决决办法本合同发生生争议时，发发包人、承承包人应及及时协商解解决，也可可由当地建建设行政主主管部门调调解，协商商或调解不不成时，发发包人、承承包人同意意由_仲裁委委员会仲裁裁。发包人人、承包人人未在本合合同中约定定仲裁机构构，事后又又未达成书书面仲裁协协议的，可可向人民法法院起诉。第十四条：合同生效效与终止本合同自发发包人、承承包人签字字盖章后生生效；按规规定到省级级建设行政政主管部门门规定的审审查部门备备案；发包包人、承包包人认为必必要时，到到项目所在在地工商行行政管理部部门申请鉴鉴证。发包包