下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、Word文档 2021年工程结算纠纷起诉书范本 每到年末,社会上就会消失由于诸如工程欠款引发的工程结算纠纷,这些纠纷大都是与老板沟通未得到切实解决。很多工人会选择通过法律途径解决,向法院向老板进行起诉,通过打官司强制要求老板还款。 一、2021年工程结算纠纷起诉书范本 起诉单位:(全称):_市_县_建筑公司。 企业性质:集体。 经营范围:工业与民用建筑。 流淌资金:169.5万元。 何时经何部门批准开业:_年_月份经_县基建局批准。 地址:_县_乡_电话:_。 开户银行:_工区历下办理处。帐号:_。 法定代表人姓名:_职务:_。 被告单位(全称): _市职工训练培训中心。 地址:_市_ -_路
2、_号。 事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。 事实和理由: _年_月_日, _县建筑工程总公司_公司(原告,以下简称乙方)同_市职工训练培训中心(被告,以下简称甲方)签订了建筑安装工程合同,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是议标形式,也工包材料。承包额为495125、 74元。开工日期定为_年_月_日;竣工日期定为_年_月_日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等缘由没有同有关单位交涉好,直到_年_月_日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的缘由,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059
3、、73元。甲方虽然担当了 25611、43元的误工费,但尚有57979、 30元到今有担当赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于_年_月_日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于 _年_月_日完工。三幢楼均经 _市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。 工程结算书经甲、乙双方审定后,交_市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793、06元。 从_年元月开头,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值 174551、
4、87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于_年_月底撤离甲方工地。 为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开头,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。 综上所述,甲方违反合同书的商定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。民法通时第一百零六条规定:公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当担当民事责任。经济合同法第三十九条
5、其次项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例第十三条其次项一至五欲规定:未能根据承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款方法或工程价款结算方法的有关规定处理。 诉讼恳求: 责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失: (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793、08元; (二) 结算零建工程款:174551、 87元减去甲方垫付的材料款66913、30元,应付给乙方工程款10768、57元; (三)赔偿乙方的经济损失:_年至_年度拖欠款的滞纳金54595、 88 ig;_年_月至_月设备闲置费57979、 30元
6、 以上三项合计,共242021、83元。 此致 _市_区人民法院 起诉单位:_县建筑工程总公司 _公司(盖章) _年_月_日 附: 1、本状副本1份; 2、书证28件。 二、起诉状的留意事项 起诉状由三部分组成,第一部分,原告名称,住址,联系方式,被告名称,住址,联系方式。 其次部分是诉讼恳求,工程款案件一般是判令被告支付工程款多少元,并且从什么日期开头支付逾期利息或违约金,本案诉讼费由被告担当, 第三部分主要是事实和理由,简明扼要说明什么时间签订了什么合同,原告详细完成了施工并且工程是否已经竣工验收,是否投入使用,截止起诉拖欠多少工程款。由于被告没有支付,所以起诉到法院。 三、工程欠款的社会
7、危害 1、影响建筑企业的生存与进展; 建筑施工企业原来就是一个劳动密集型的微利企业,在没有改革以前,我国建筑企业的法定利润只有2、5到3左右,进入市场后随着竞争的加剧,企业之间竞相压价,本已是步履为艰,加上拖欠工程款,更是苦不堪言; 2、影响整个建筑市场不能正常运行; 3、给工程质量和平安留下了隐患。 由于资金上的拮据,一些施工企业不得不在材料、工艺上下功夫,甚至建筑工人的一些必备平安措施也得不到保证;第四是影响社会的稳定。造成工程款被拖欠的缘由是多方面的,首当其冲的是政府投资的项目。有些地方政府为了搞形象工程,没有钱硬上马,叫施工企业带资、垫资,但却无力归还。据前不久对7个城市和12家大中型建筑企业拖欠工程款的状况统计显示,截至2021年底,7个城市拖欠工程款达471.724亿元,其中政府工程拖欠工程款占13.36;12家大中型建筑企业被拖欠工程款97.91亿元,其中政府工程拖欠工程款占47.7
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026上海上海文化广场招聘工作人员备考题库含答案详解(综合题)
- 2026北京大学生命科学学院招聘劳动合同制工作人员3人备考题库附答案详解(b卷)
- 2026浙江台州市温岭市繁昌学校招聘备考题库及参考答案详解一套
- 2026江西南昌大学抚州医学院招聘编外合同制科研助理1人备考题库及答案详解参考
- 2026上半年海南文昌市校园招聘事业单位人员(海口考点)19人备考题库(5号)及答案详解(新)
- 2026广东清远市佛冈县石角镇招聘专职网格员10人备考题库有答案详解
- 2026对外经济贸易大学附属小学招聘备考题库含答案详解(精练)
- 2026年大连市教育基金会招聘工作人员备考题库附答案详解(突破训练)
- 2026湖南省地球物理地球化学调查所高层次人才公开招聘5人备考题库附答案详解ab卷
- 2026广西北海市福利精神病医院招聘2人备考题库含答案详解(突破训练)
- 滇西小哥粉丝数据分析报告
- 胆总管结石伴急性化脓性梗阻性胆管炎的护理查房
- DB 5309-T 66-2023滇鸡血藤林下种植技术规程
- 《财政学》第七章 财政收入总论
- 渠道工程施工工艺与技术措施
- 《山东省情省况》知识考试参考题库(含解析)
- 城市道路交通规划设计规范
- 100+华为云高层主打胶片-华为云+智能+见未来
- 新能源材料-锂离子电池正极材料、负极、电解质、隔膜材料-生产工艺
- GB/T 39501-2020感官分析定量响应标度使用导则
- GB/T 12008.7-2010塑料聚醚多元醇第7部分:黏度的测定
评论
0/150
提交评论