实用版工业品买卖合同范本

1、实用版工业品买卖合同范本关于工业品买卖合同范本合同编号：_出卖人：_ 签订地点：_买受人：_ 签订时间：_年_月_日第一条 标的、数量、价款及交(提)时间标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量合计合计金额(大写)_(注：空格如不够用，可以另接)第二条 质量标准：_第三第 出卖人对质量负责的条件期限：_第四条 包装标准、包装物的供应与回收：_第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：_第六条 合理损耗计算方法：_第七条 标的物的所有权自_时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于_所有。第八条 交(提)货方式、地点：_第九条 运输方式和到达站(港)

2、及费用负担：_第十条 检验标准、方法、地点及期限：_第十一条 成套设备的安装与调试：_第十二条 结算方式、时间及地点：_第十三条 担保方式(也可另立担保合同)_第十四条 本合同解除的条件：_第十五条 违约责任：_第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十七条 本合同自_起生效。第十八条 其他约定事项：_工业品买卖合同样本供 方：(以下简称甲方)需 方：(以下简称乙方)一、标的、数量、价款及供货时间：(见附表)二、质量标准：产品

3、的规格型号及质量符合国家标准。GB/T4100-2006检验标准三、标的物所有权自需方付清全部货款之日起转移，但需方未履行支付价款义务的，标的物属于供方所有。四、交货方式、地点：交货地点在需方指定地点。五、运输方式及到达站和费用承担：货物到达供方仓库的费用由供方承担，自供方仓库至需方指定收货地的费用 由供方承担。其它费用由需方承担。六、结算方式、时间、地点：(1)、合同生效时，需方委托建设方向供方支付合同总价款的 作为预付款。(2)、每批产品进场，需方确认后，委托建设方向供方支付合同总价款的80%，全部产品进场后，需方检验合格并确认后委托建设方向供方支付合同总价款的90%，余款在自工程竣工验收

4、一周内付清。七、本合同解除的条件：遇不可抗力或合同履行完毕则本合同自行失效。八、违约责任：如一方不能履行合同导致合同失效或不可执行形成的违约责任，违约方以合同总价款的10%作为违约金，赔偿给守约方。九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由三方当事人协商解决，协商不成的提交徐州市仲裁委员会仲裁。十、本合同由三方代表签字、盖章，自预付款到帐之日起生效。十一、其它约定事项：1、按实际供货数量结算。每一批货物见附表一，以后增加三方签定附表二，附表合总金额为主材结算金额。2、需方延期付款或供方延期交货，守约方每天按合同总价款的5收取滞纳金。3、本合同一式三份，具有相同的法律效力。甲方(公

5、章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日卖方(甲方)：买方(乙方)：第一条 标的物名称、规格、数量、单价、金额：第二条 质量技术要求：Q235B按国家标准(GB/T3274-2007)执行;螺旋钢管按(SY/T5037-2000)标准执行;无缝钢管按(GB/T8163-1999)标准执行;焊管按(GB/T3091-2008)标准执行。第三条 标的物价格：按合同标的物锁定单价，不受市场和国家政策波动影响，甲方不得拒供货物，若甲方不能按期交货造成延误乙方使用，甲方应双倍退还乙方已付款和赔偿乙方所有经济损失。第四条 质保书提供方式：甲方应向乙方

6、提供每批货物的产品质保书，质保书随车到厂。第五条 合理损耗标准及计算方法：(国标)过磅结算。第六条 交付标的物的方式、时间、地点：甲方包运送，合同生效后甲方须在7天内交清所有合同标的物。送货地点为*公司工地。第七条 运输方式和费用承担：出库费、运费均由甲方承担，货物运输途中如发生事情，由甲方负责。第八条 验收标准、方法、地点及期限：按第二条、第五条、第六条执行。第九条 标的物质量负责的条件及期限：标的物在验收和使用过程中出现质量问题，三日内以书面形式或电话形式向对方提出异议，乙方可暂扣相应货款待处理。甲方应在7天内处理或调换及负责所有相关费用。 第十条 付款方式：合同签订后乙方一次性向甲方支付

7、玖拾陆万元人民币作为定金。定金做为最后一批货物结算款，最后一批货物的金额应大于定金金额。第十一条 结算方式、时间及地点：货到付款(货到乙方指定地点经乙方验收合格后3日内付当批货款)，总货款金额以实际供货数量结算为准，实际供货量允许按总订货量的1%上下浮动。第十二条 本合同解除的条件：履约结束，本合同自行解除。第十三条 违约责任：按合同法及相关法律法规执行，乙方无故拒绝收货、甲方因产品质量影响发货，以上情况发生其中之一的，应付对方合同总额10%的违约金。若有逾期付款或发货的则每逾期一天按交货总额的千分之三再向对方支付补偿金。第十四条 合同争议的解决方式：本合同在履行中发生争议，由双方当事人协商解

8、决，协商不成的可向合同签订所在地的人民法院提起诉讼。第十五条 本合同自合同双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日树木绿化买卖合同范本1卖方(甲方)：买方(乙方)：甲乙双方在自愿平等、诚实信用、协商一致的基础上，根据合同法等法律规定，就买卖桂花活树相关事宜，达成如下条款，供遵照执行：第一条：甲方自愿将位于富贵园门前桂花活树卖给乙方。第二条：甲方承诺拥有上述桂花树的合法处理权，保证上述桂花树无任何权属纷争和经济纠纷，乙方应在合同签定后一月内取走上述桂花树。第三条：甲乙双方确认上述桂花树的出卖价格，共计39336元

9、。乙方应当在本合同生效日向甲方一次性付清全款39336元。第四条：乙方自行负责具体开挖、包装、装卸、运输上述桂花树的相关事宜，并自行承担安全责任。第五条：乙方移栽上述桂花树的成活问题与甲方无关。第六条：本合同一式二份，甲乙双方各持一份。即签字之日起生效，任何一方不得违反。如有违反，双方均有同等的法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日树木绿化买卖合同范本2买方：(以下简称甲方) 身份证号码：卖方：(以下简称乙方) 身份证号码：依据中华人民共和国合同法的规定，甲乙双方经充分协商，在平等自愿的基础上，就甲方购买乙方(家住江安县铁清

10、镇回龙村陈家咀组)的黄角树达成如下协议：一、树木的品种、价格及数量(1)黄角树：树木规格直径约 公分左右，不限树冠的大小和树高。(2)数量： 壹 棵。(3)价格：为人民币 元，(大写)共计人民币 圆整。 (￥： 元。)二、树木的要求(1)甲方要提前对树冠进行修剪、对树根进行切割，有可能对树木周围作物造成一定的损伤，乙方不得向甲方提出赔偿要求。(2)因甲方要对树杆进行草绳保护处理，所挖的树木土球不小于 70 公分，并进行草绳缠绕保护，乙方要无条件的协助配合。三、付款方式甲方在树木的栽培现场对符合要求的树木进行标识后支付 元的预付款。余款 元在甲方验收树木完成并上车后就立即支付。四、违约责任(1)

11、除因不可抗力导致本合同不能履行外，任何一方拒不履行合同的，应以合同价款的 200% 向对方支付违约金，即赔付对方违约金 元。(2)任何一方履行合同不符合预定的，应赔偿因此给对方造成的损失;(3)违约方迟延履行超过定日期 15日以上或有其他行为严重损害守约方利益导致守约放订立合同的目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方承担赔偿损失和支付违约金的义务。五、本合同未尽事宜有双方协商并订立补充协议解决，补充协议与本合同具有同等法律效力。六、本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，如果协商不成，则依法向合同签订地人民法院起诉。七、本合同经甲乙双方签字之日生效。八、本合同一式二份、甲乙双

12、方各执一份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日树木绿化买卖合同范本3甲方(出卖方):乙方(购买方):经甲乙双方自愿协商达成如下买卖协议:一、买卖标的物及价款。甲方愿将其位于平旺乡马营新村十里河林场以东水渠两旁所有柳树及马营新村十里河大桥低以南水渠两旁所有柳树共计40棵出售给乙方，总价款为3万元。二、甲方的权利与义务。1、 甲方按照约定收取乙方购买柳树押金5000元人民币及货款。2、 甲方承诺有出售上述柳树的绝对的、合法的、完全的处分权，保证无任何权属争议和经济纠纷，否则，甲方愿意承担因此给乙方造成的一切经济损失。

13、3、 为乙方提供采挖树木的便利条件，负责处理采挖、运输树木过程中的一切纠纷及各部门、村委、人员阻碍、干涉、刁难等不利于采挖、运输、买卖的一切行为。否则，甲方愿意承担因此给乙方所造成的人工费、机械租凭费等一切经济损失。保证乙方的工作顺利进行。甲方收款应当向乙方提供相应的合法字据，否则，乙方有权拒绝付款。三、乙方的权利与义务。乙方自行采挖树木，所挖产品均归乙方所有。采挖开始时，付给甲方押金5000元，采挖过程中每运走3、5棵柳树付给甲方相近的款项3000元，收尾时与押金一并结算.合同文本：本合同一式二份，双方各执一份。合同效力：本合同经买卖双方签字按手印后生效。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签

14、字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日房屋买卖合同公证范本篇一：甲方（卖方）：乙方（买方）：经甲乙双方协商，现就甲方将合同编号为房屋出售给乙方事项签订本协议。一、房款金额及付款方式：双方商定房款金额为:元整；付款方式：（1）乙方于年月日付购房诚意金整给甲方；（2）双方约定于年月日前到开发商处确定更改购房合同相关事宜后乙方再支付房款整；（3）开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后，乙方立即付清剩余房款整。二、开发商处更改购房合同由甲方承担，交房后所需缴纳费用由乙方承担。三、如果开发商处不能办理更改购房合同手续时，双方再行协商相关事宜或可取消购买行为（甲方应退还乙方所付款项，双方

15、自动解除合同，互不追究责任。）四、由_方承担中介费_元。五、本协议未尽事宜，双方可另行协商。六、本协议一式两份，双方各执一份；双方签字后生效，两份具有同等法律效力。七、本协议若产生纠纷，双方同意向经济仲裁委员会申请仲裁。八、补充协议:甲方：乙方：身份证号：身份证号：联系地址：联系地址：联系电话：联系电话：签订日期：年月日房屋买卖合同公证范本篇二：(_)_字第_号申请人:甲:_(基本情况)乙:_(基本情况)丙:_(基本情况)公证事项:商品房_合同证词内容一、必备要素1.申请人全称或姓名、申请日期及申请事项。2.公证处审查(查明)的事实。包括:(1)甲方(卖方)及其代理人的身份、资格、及签订合同的民事权利能力和行为能力;(2)乙方(买方)及其代理人的身份、资格、及签订合同的民事权利能力和行为能力;(3)担保人的身份、资格及担保能力;(4)合同标的物的权属情况及相关权利人的意思表示;(5)出售房产(期权)的基本情况。包括:房产的名称、坐落、房号、朝向、占地面积、建筑面积、使用面积、售价等;预售商品房要符合法律规定的条件;查无权利受限制的记录等;(6)是否履行了法律规定的批准或许