绿化工程承包合同范本

1、绿化工程承包合同范本 绿化工程承包合同范本 随着法律知识的普及，合同的类型越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是收集整理的绿化工程承包合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。 绿化工程承包合同范本1 甲方：乙方：一、工程概况1、工程名称：营根河综合治理绿化工程(一标)2、工程地点：琼中县营根镇3、工程内容：绿化种植及养护。4、工程造价(包干不含税)：以现场数量为准，附单价报价表。5、工程变更时，根据海南省相关定额标准计取。二、施工期限及要求1、施工期限：2、验收标准：GJJ/T82-99城市绿化工程施工及验收规范，其它符合有关专业验收标准。3、本工程养

2、护为3个月，保证成活率100%。三、付款方式1、合同签定订后，按已完成工程量的60%支付进度款.2、养护期满后，一个星期内付清余款。四、工程变更情况在绿化施工过程，甲乙双方本着尊重事实的原则，经双方协调同意后，可对部分苗木进行调整。五、竣工验收1、乙方在种植完工后，应进行自验，验收合格后，通知甲方，若甲方7天内不组织验收，则视为初验合格。2、初验合格后，满3个月进行交工验收，要求所有苗木均出现生长之势。六、双方责任1、甲方责任1)甲方及时提供可用于施工的场地及种植苗木点。2)甲方免费提供施工用水、电。3)甲方对苗木计划和进场材料的验收应积极配合，原则当日确认，以确保工期。4)甲方配合乙方的对外

3、协调工作(例如：政府有关部门的协调工作;苗木的采购、运输环节需办理批文等有关手续的申办)。2、乙方责任1)按照甲方要求的名称、数量、规格进行施工，并确保种植全部成活。2)在保活期，如乙方种植的苗木死亡，由乙方补栽，所需费用全部由乙方承担。3)乙方必需按设计要求种植苗木，如擅自种植而造成的损失由乙方自己负责。4)种植须符合绿化施工技术要求。5)乙方要服从甲方关于现场文明施工管理的有关规定，所有人员须统一服装、佩戴安全帽，保持现场整洁、有序。七、不可抗力的因素1、在施工期由强台风、暴雨造成延误的天数不计入施工期内。2、在施工期由于不可抗力因素造成的苗木死亡，所造成的损失乙方不负责。3、守约方有权向

4、违约方按合提出赔偿。八、其它1、甲方指派驻现场的代表为_，乙方派驻现场的代表为_，双方代表现场签收的文件及资料均为有效文件。2、工程总造价以最终完成的工程量进行结算。3、本合同经双方代表签字盖章后生效;本工程保活期满，余款付清后，本合同自行失效。4、未尽事宜，双方本着友好协作原则另行签补充合同，与本合同具有同等法律效力。5、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲 方： 乙 方：代 表： 代 表：签订日期：xx 年xx 月 xx日 绿化工程承包合同范本2 甲方：乙方；甲方为美化、绿化校园环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。根据合同法，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。一、工程名

5、称：威远县铺子湾镇运动场花池。二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100，按实际收方标准数量结算。四、付款方式： 于20 xx年5月底前一次性付清?五、双方的权力与义务：1、甲方有权指定专人监督工程质量，及时提出乙方不足的问题，乙方应立即改正，并负责对工程质量检查验收。2、甲方负责提供种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺利进行。甲方应提供水源、培土源。3、乙方必须按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必须达到100%。六、工程安全：乙方必须做到文明施工，乙方人员必须遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切

6、事故由乙方自行负责。七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。甲方：威远县铺子湾镇中心学校乙方：威远县龙滩沟花木园艺场。法人代表： 法人代表：经 办 人： 经 办 人： 绿化工程承包合同范本3 发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1.工程名称：丹水镇丹水村三里庙村苗木栽植工程;2.工程地点：丹水镇丹水村三里庙村;3.工程承包范围和内容：栽植红花草30万棵，二花65万棵，栀子16万棵;4. 承包方式：由乙方包工

7、、包料。第二条 工程期限：20 xx年10月16日-20 xx年11月16日第三条 工程合同造价：本工程合同预算造价为人民币531650元，即人民币伍拾叁万壹仟陆佰伍拾元整(含税金)。第四条 工程价款的支付与结算1.签定合同后，甲方在工程施工前支付乙方合同总造价的30%;2.乙方完成合同工程量的80%时，甲方应在十日内支付给乙方合同总造价50%工程进度款;3.工程竣工后，甲方应在十日内付给乙方合同总造价70%工程进度款;4.工程验收后甲方七日内完成工程结算的审核工作(按实际发生量结算)。工程结算后十日内付至结算总价的90%工程款;尾款待苗木养护期结束后十日内一次付清。否则按银行逾期付款有关规定

8、处理。5.确因甲方拖欠工程款或不可抗力等其他因素而影响工程进度，造成乙方停工、窝工，损失应由甲方承担。第五条 苗木养护期：六个月。第六条 工程质量和检查验收1.本工程质量要求为合格;2.乙方必须严格按施工图纸、操作规程进行施工，并接受甲方现场监督检查;3.工程竣工后，由甲方及时组织竣工验收。验收合格后，将工程移交给甲方管理。第七条 双方负责事项1.甲方(1)办理土地征用、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽、障碍物资料等协调工作;(2)按规定提供施工场地;(3)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。2.乙方(1)施工场地的平整;(2)确保工程质量，按合同规

9、定的时间如期完工和交付;(3)在交工前应负责管理，并清理好场地;第八条 本合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决;如协商不成，由仲裁机构仲裁，仲裁机构由甲乙双方协商而定。第九条 附则本合同未尽事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。本合同经双方签字盖章后生效，合同工程竣工交验，结清工程尾款，养护期满后自然失效。本合同一式两份，甲乙双方各执1份为凭。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 绿化工程承包合同范本4 建设单位（甲方）：承建单位（乙方）：为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行

10、。第一条 工程概况1、工程名称：园林绿化2、工程地点：北京市密云县密西路与西道交叉口人保大厦3、承包方式：包工、包料4、工程造价：壹拾万元人民币第二条 工程期限本工程 年8月20日开工， _年10月10日竣工。第三条 工程延误与工程奖罚1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。第四条 甲方工作1

11、、 确保施工现场做到三通一平。2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。第五条 乙方工作1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。第六条 质量验收工程质量应达到城市绿化施工及验收规范标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。第七条 付款方式工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款第八条 争议处理因履行本合同发生争议，应协商解决，

12、如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日 绿化工程承包合同范本5 合同编号：_项目名称：_建设地点：_建设单位：_（以下简称甲方）施工单位：_（以下简称乙方）签约时间：_年_月_日签约地点：_根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况（一）工程名称：_私家花园工程。（二）建设地点：_（三）工作内容：约100平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸

13、会审所涉调整内容。第二条工期该项目工程总工期_天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。（一）如遇下列原因工期顺延：1、 未及时签审施工图纸和施工组织计划；2、 设计变更；3、 甲方未能按期提交施工场地；4、 连续4小时遇雨和停水、停电；5、 未按合同规定时间拨付工程款项；6、 遇不可抗拒因素。（二）竣工验收：1、 甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；2、 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上款。第三条工程合同总价及支付方式（一）结算依据：1、 依照1999年颁布的全国统一建筑工程基础定额XX市基价表中土建、水电、装饰、园林、安

14、装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价；2、 甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；3、 甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书；4、 竣工图。（二）合同金额：1、 本合同暂定造价6万元；2、 工程竣工验收后按实结算。（三）合同金额的支付时间：1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%；3 、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质

15、保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整（更改）本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。第五条质保期（一）质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部20 xx年第80号令执行，普通植物保活期半年，贵重植物（1000元以上）保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。（二）成活率：植物管护移交时按行规达到_%的成活率。第六条双方的责任（一）甲方责任：1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；3、负责协助办理施工

16、的各项进场手续；4、负责协调现场各施工单位间的关系；5、若施工变更应以书面形式通知乙方；6、按合同规定时间按时付款。（二）乙方责任：1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作；4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；5、负责施工中的成品保护。第七条甲、乙双方现场代表及责任（一）甲方施工负责人：_现场代表：_（二）乙方施工负责人：_土建：_绿化：_现场代表：_（三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。第八条材料的认定及采购（一）乙方应按设计要求对材料

17、自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任（一）甲方违约责任：1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_向乙方支付逾期违约金。（二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金

18、。第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法人代表：_法人代表：_委托代理人：_委托代理人：_年_月_ 绿化工程承包合同范本6 发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1工程名称：丹水镇丹水村三里庙村苗木栽植工程；2工程地点：

19、丹水镇丹水村三里庙村；3工程承包范围和内容：栽植红花草30万棵，二花65万棵，栀子16万棵；4. 承包方式：由乙方包工、包料。第二条 工程期限：20 xx年10月16日-20 xx年11月16日第三条 工程合同造价：本工程合同预算造价为人民币531650元，即人民币伍拾叁万壹仟陆佰伍拾元整（含税金）。第四条 工程价款的支付与结算1签定合同后，甲方在工程施工前支付乙方合同总造价的30；2乙方完成合同工程量的80%时，甲方应在十日内支付给乙方合同总造价50工程进度款；3工程竣工后，甲方应在十日内付给乙方合同总造价70工程进度款；4工程验收后甲方七日内完成工程结算的审核工作（按实际发生量结算）。工程

20、结算后十日内付至结算总价的90工程款；尾款待苗木养护期结束后十日内一次付清。否则按银行逾期付款有关规定处理。5确因甲方拖欠工程款或不可抗力等其他因素而影响工程进度，造成乙方停工、窝工，损失应由甲方承担。第五条 苗木养护期：六个月。第六条 工程质量和检查验收1本工程质量要求为合格；2乙方必须严格按施工图纸、操作规程进行施工，并接受甲方现场监督检查；3.工程竣工后，由甲方及时组织竣工验收。验收合格后，将工程移交给甲方管理。第七条 双方负责事项1甲方（1）办理土地征用、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料等协调工作；（2）按规定提供施工场地；（3）组织对工程的竣工验收，并按合

21、同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。2乙方（1）施工场地的平整；（2）确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；（3）在交工前应负责管理，并清理好场地；第八条 本合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决；如协商不成，由仲裁机构仲裁，仲裁机构由甲乙双方协商而定。第九条 附则本合同未尽事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。本合同经双方签字盖章后生效，合同工程竣工交验，结清工程尾款，养护期满后自然失效。本合同一式两份，甲乙双方各执1份为凭。发包方（盖章） 承包方（盖章）_法定代表人（签名）：_ 法定代表人（签名）：_委托代表人（签名）：_ 委托代表人（签名）：_签约日期：_年_

22、月_日 绿化工程承包合同范本7 甲方(建设方)：乙方(施工方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容和工程范围：二、合同工期1、开工日期：2、竣工日期：三、质量标准本工程执行，工程质量标准合格。四、合同价款1、该工程造价以竣工后实际工程量结算。2、该工程造价以实际工程量的双方议定价格为依据，以总承包形式而定，总承包价格为(：元)大写：3、工程款在工程验收后一次性结清。4、养护期从年月日到年月日为止。五、双方权力与义务(一)、

23、甲方1、办理施工所需的证件、批件，提供有关隐蔽、障碍物资料。2、提供施工所需水源、电源等保证施工需要，水电费由乙方承担。3、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。4、派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况监督检查，负责工程中的验收和其它必须的签证。5、组织对工程的竣工验收。(二)、乙方1、根据甲方委托，在其承揽的工程范围内，完全全部工程。2、施工场地清洁卫生，执行行业文明施工要求。3、对施工场地周围的管线和邻近建(构)筑物实施保护。4、遵守政府有关部门对施工场地、交通、噪音及环保和安全生产等内容的规定。5、严格施工，确保工程质量

24、，并按合同规定的时间如期完成和交付。6、提供竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收六、施工安全工程参与各方按照国家建设安全生产相关规定负责工程项目施工安全，承担相应安全责任。七、其他1、未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。2、本协议一式四份，甲方两份，乙方两份，自签字之日起生效，具有同等的法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 绿化工程承包合同范本8 甲方：xx县xxx镇中心学校乙方：xx县xxx花木园艺场甲方为美化、绿化校园环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。根据合同法，为明确双方的权力、义务和责任，

25、特签订本合同。一、工程名称：xx县xxx镇运动场花池。二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100%，按实际收方标准数量结算。三、工程造价： 元/ = 元。四、付款方式：于20 年 月底前一次性付清。五、双方的权力与义务：1、甲方有权指定专人监督工程质量，及时提出乙方不足的问题，乙方应立即改正，并负责对工程质量检查验收。2、甲方负责提供种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺利进行。甲方应提供水源、培土源。3、乙方必须按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必须达到100%。六、工程安全：乙方必须做到文明施工，乙方人员

26、必须遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。甲方：xx县xxx镇中心学校 乙方：xx县xxx花木园艺场法人代表：法人代表：经办人：经办人： 绿化工程承包合同范本9 发包方(甲方)：承包方(乙方)：经考察及价格比选，甲方将 绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程总造价： 元四、工期：工期定为 日历天，由甲方通知开工之日起计时。五、开工准备：甲方前期使施工

27、现场具备施工条件，并在开工后继续解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划。六、施工中，如甲方根据实际需要调整苗木，乙方应按甲方要求栽植，增加或调整部份按实际栽植数量结算。七、工程款支付：苗木栽植完毕，经验收合格，甲方付给乙方工程款的90%。余款10%在12个月质保期到后支付。八、工程质量：1、所栽苗木质量必须符合工程要求，按照施工图及苗木清单(见附表)的植物品种，规格、数量严格栽植。2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督和管理，如因质量问题反工，其费用由乙方全部负责。3、乙方要确保施工现场清洁、及时清理废弃物。九、养护管理及要求：1、栽植

28、后及时浇透水、及时中耕除草、施肥、修剪、确保苗木正常生长。2、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护12个月，期间发生费用由乙方负责。十、合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效，竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。十一、本合同一式四份，具有同等效力，甲乙双方各持二份，未尽事宜双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 绿化工程承包合同范本10 发包方(甲方)：_承包方(已方)：_经公开招标，甲方将_绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况

29、，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：1、工程地点：_。2、工程总造价：_万元(大写)。3、工期乙方确保在_年_月_日开工，于_月_日完工，工程标准达到合格_级。4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。5、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3;半年后经复验合格，再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。6、工程质量(1)所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必

30、须经过甲方验收合格后方可栽植;(2)施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;(3)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;(4)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。7、养护管理和质量要求。(1)大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮;(2)栽植后及时封堰浇透水;(3)及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;(4)苗木要及时防治病虫害;(5)苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物;(6)乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_个月，养护标准达到_，其间发生的费用由乙方负担。8、违约责任甲方责任：(1

31、)甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_元。(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：(1)工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_元。9、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。10、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有

32、关部门存档。11、本合同未经事宜，双方协商解决。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_ 绿化工程承包合同范本11 发包方：_承包方：_根据中华人民共和国合同法及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：第一条：工程概况公园绿化种植工程工程地点：工程承包范围和内容：按图纸结合实际地形、栽植乔木、灌木、地被等品种承包方式：由乙方包工、包料第二条：工程期限： _年_月_日至_年_月_日第三条：工程合同造价本工程合同预算造价为人民币830000万元，即人人民币捌拾叁万元整（不含税金）第四条：工程价款的支付与结算签定合同后，由

33、甲方在工程施工前支付乙方工程款（乔木、灌木的工程量）400000万，即人民币肆拾万元整。乙方在花苗、草皮进场前由甲方支付350000元工程进度款，即人民币叁拾伍万元整。工程竣工后，甲方应在二十日内一次付清乙方合同总价的余款。（按实际发生量结算）。确因甲方拖欠工程款或场地施工，天气等其他因素而影响工程进度造成乙方停工，损失应由甲方承担。竣工日期应予以顺延。第五条：苗木养护期：保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题苗木不成活的应及时更换，超过保养期苗木不成活的.更换费用由甲方支付，竣工之后的苗木养护费用由甲方承担。第六条：工程质量和检查验收本工程质量要求为合格乙方必须严格按施工图纸操作规范和进行施工

34、并接受甲方现场监督检查。工程竣工后，由甲方及时组织竣工验收，合格后，将工程移交给甲方管理。第七条：负责事项季节原因：为提高成活率把部分地苗改为假植苗，规格也相应整体降低调整。甲方按规定提供施工场地，施工场地的土方平整。甲方提供场地所需水源、电源和灌水设备。本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。发包方：_承包方：_签约日期：_年_月_日 绿化工程承包合同范本12 甲方：乙方：为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：水4、承包方式：5、方米42.92元第二条工程期限1、本工程开工日期以甲

35、方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为50日内。第三条工程延误1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。第四条甲方工作确保施工面，现场做到三通一平。确保乙方施工用水及养护用水、用电。甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。第五条乙方工作1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度

36、的监督检查。2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。第六条质量验收1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于%2、土建工程及换土工程要按图施工。苗木质量要经卫生防疫部门检验。第七条付款方式验收合格后付35%第三期付款：20_年苗木成活率验收合格后付5%第八条工程保修项目及保修期限第九条有关补充协议和补充合同第十条争议处理合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向所在地人民法院起诉。本合同一式贰份。甲、乙双

37、方各执壹份，双方盖章生效。甲方公章乙方公章法定代表人或代理人签字：法定代表人或代理人签字：月日年日 绿化工程承包合同范本13 发包方： (以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1.工程名称： 小区绿化工程2.工程地点： 小区内3.工程承包范围和内容： 小区院内空地绿化(详见图纸、清单。)4.承包方式：由乙方按双方确定平面图和栽种绿化树种进行种植、包成活。月 日第三条 工程合同造价：本工程合同预算造价为人民 元(大写： )第四条 工程价款的支付与结算1.绿化

38、种植后，甲方应一月内付给乙方合同总造价70%工程款;2.养护期满，付清合同尾款。第五条1.苗木成活养护期：一年。2.养护期间的一切养护流程由乙方承担，保证苗木生长旺盛。3.乙方包栽包活，养护期内产生的一切费用由乙方承担。4.乙方养护期内树木枯死由乙方负责重新栽植，费用由乙方承担。第六条 工程质量和检查验收1 第二条 工程期限： 年 月 日栽种管护期至 年1.本工程质量要求100%成活。2.乙方必须严格按施工图纸，并接受甲方现场监督检查。3.养护期满后，由甲方及时组织竣工验收，验收合格后，将工程移交给甲方管理。第七条 双方负责事项1.甲方(1)按规定提供施工场地，免费提供乙方施工用水。(2)组织

39、对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。2.乙方(1)施工场地的平整。(2)确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。(3)在交工前应负责管理，并清理好场地。第八条 本合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，如协商不成，由仲裁机构仲裁，仲裁机构由甲乙双方协商而定。第九条 附则本合同未尽事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。本合同经双方签字盖章后生效，合同工程竣工交验，结清工程尾款，养护期满后自然失效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。发包方(盖章) 承包方(盖章)法定代表人： 法定代表人：签约日期：_年_月_日 绿化工程承包合同范本14 甲方：乙方：

40、为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：5、绿化面积：6、绿化标准：7、绿化品种：8、工程造价：大写：第二条 工程期限全部工程开工日期，本工程定20_年4月1日开工，全部工程竣工日期：20_年4月18日竣工，合同工期总日历天数18天。第三条 工程延误与工程奖罚1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。

41、3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。第四条 甲方工作1、确保施工面，现场做到三通一平。2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。3、甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。第五条 乙方工作1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。第六条 质量验收1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于100% 。2、土

42、建工程及换土工程要按图施工。3、种植完成后有乙方在有乙方在一个月内完成验收。第七条 付款方式甲方验收合格后付全款。第八条 争议处理因履行本合同发生争议，应协商解决。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。第九条 维护有甲、乙双方协调。甲方：签字：乙方： 签字：xx年xx月xx日： 绿化工程承包合同范本15 建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造_绿化工程，签订以下协议：一、工程概况1、工程名称：_绿化工程。2、工程地点：_。3、施工范围：绿地面积_平方米 （具体见_绿化设计图）。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目

43、、规格、备注、数量、要求施工。二、工期1、开工日期：本项目工程工期从 年 月 日起至 年 月 日止，共 天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。三、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：_元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。四、承建方式1、乙方对绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。五、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：_万元整。乙方收款后第二天安排人员进

44、场施工。2、待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%， 即人民币：_万元整。3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：_万元整。4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。六、工程质量要求1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。七、工程竣工验收结算乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验

45、收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。八、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元；因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、质保期限1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。2、施

46、工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地（应符合三通一平要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。5、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可

47、能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日 以下为精品推荐，可自行删改！ 推荐一：建筑工程承包合同范本 建筑工程承包合同范本 随着法律观念的深入人心，合同的法律效力与日俱增，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是整理的建筑工程承包合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。 建筑工程承包合同1 发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致

48、，签订本合同。第一条、工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按 米计算。第二条、施工方案(1)基底宽 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度为 米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。(2)拆除厕所旁房屋三间，作进出路。(3)完工后做围墙10米左右。(4)墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。第三条、合同工期1、经双方协商确定,工程期为 日，暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第四条、价格及付

49、款方式1、工程总承包价为 元。2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。3、付款方式：竣工验收后付 元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分 付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。第五条、甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。第六条、乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。第七条、施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织

50、施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。第八条、验收工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。第九条、违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。第十条、其它本合同于 年 月 日由双方在 签订，自双方签字或盖章后生效，一式 份，上方各执一份，上交 份。发包人：

51、承包人：20 xx年xx月xx日 建筑工程承包合同2 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）为了明确双方权利义务，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，供严格履行。一、甲方将现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程，包括但不限于车间厂房、办公楼、宿舍楼、商品房、食堂、招待所(宾馆)、车库、广场、道路、围墙、各类管网、给排水、绿化等，原则上全部发包给乙方承包建设。30层以上高层建筑由乙方负责联系承包商与甲方签订合同承包建设。二、甲方有权要求现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有资质的施工单位与乙方签订分包

52、合同建设，或经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签订承包合同建设。乙方不承担分包工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等付款义务;经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签订承包合同的，乙方更不承担该工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等付款义务。三、甲方现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程无论是否由乙方承包，均由乙方协助相关手续和协调服务，甲方确保承包商(分包商)按工程决算金额支付1%服务费给乙方;甲方确保现有土地上的所有土建工程的物资供应除钢材外全部由乙方负责供应，价格随行就市进行结算。前述条款甲方应纳入与承包商(分包商)的合同之

53、中，或由承包商(分包商)向乙方书面承诺。四、工程造价原则上按照20 xx年湖北省建筑装饰消耗量定额、20 xx年湖北省安装工程消耗量定额、同期钟祥市工程造价信息进行确定，各单项工程下浮比例由双方具体协商。施工期限内商混、钢材、水泥等主材价格涨跌10%时，工程造价结算相应调整。五、工程期限，各单项工程按双方书面确认的工期执行。六、乙方负责协调各承包单位(分包单位)与项目地建设主管部门的关系，按甲方要求组织工程项目验收备案。七、结算办法1、乙方承包并直接建设的工程项目的工程款结算办法：按单项工程承包合同规定条款执行。2、乙方承包后按甲方意见分包建设的工程项目的工程款结算办法：由甲方与分包商直接办理

54、工程款结算。3、乙方承包并直接建设工程项目以外的供应材料货款结算办法：乙方有权凭分包商、承包商的付款通知和收据在甲方领取货款。4、乙方协助工程服务费由分包商(承包商)按预算造价金额的1%在单项工程合同签订之日起30天内向乙方支付，工程决算造价金额有增减的，服务费多退少补，均由乙方凭分包商(承包商)付款通知和收据在甲方领取。八、本合同中约定各方给付乙方的各类款项甲方均承担给付责任和连带给付责任，甲方保证本合同中约定各方给付乙方的各类款项及时到位，如延期付款，甲方按延期付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用损失和实现债权的差旅费、律师费、诉讼费等。九、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商

55、不成时，任何一方均可向人民法院起诉解决。十、具体建筑工程承包合同和相关协议均构成本合同的组成部分。十一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_20 xx年xx月xx日 建筑工程承包合同3 发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、法规，经甲乙双方友好协商，特制定以下条款，双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：福园小区2、工程地址：呼市西二环与南二环交界处土默特大桥西南侧3、建筑面积：17287.63m24、结构类型：砖混二、承包范围及方式1

56、、承包范围：乙方负责 6、8、9、11楼，散水以内的所有土建工程，抹灰、窗户、外保温、外墙涂料、屋面、防水，水、电、暖、通等安装工程等；甲方负责水、电、暖等外网及院面硬化等。2、承包方式：包工包料三、施工费用结算方式：甲乙双方以建筑面积按比例分配房屋，甲方占所有住宅总建筑面积的45%，乙方占总建筑面积的55%，竖向分配。四、施工工期及工程质量标准1、开工时间： 年 月 日（以双方确定开工报告日期为准）2、竣工时间： 年 月 日（以竣工验收报告日期为准）3、工程质量标准：按照现行施工验收规范要求，达到合格工程。五、施工现场安全文明施工1、甲方负责督促、检查；2、乙方负责现场具体管理，因施工人员违

57、规操作或违规指挥造成安全事故的，乙方担负全部责任。3、乙方有义务为施工人员投保安全保险，保费由乙方自理。本合同一式三份，双方各一份，另一份备案。发包方（甲方）承包方（乙方）20 xx年xx月xx日 推荐二：建筑工程劳务承包合同范本 建筑工程劳务承包合同范本 随着广大人民群众法律意识的普遍提高，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是非常有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是精心整理的建筑工程劳务承包合同范本，希望对大家有所帮助。 建筑工程劳务承包合同范本1 发包方(甲方)：劳务分包方(乙方)：为了保证完成工程施工，需要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着平等

58、自愿、公平信用、协商一致的原则，经甲、乙双方协商订立合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程造价：总单价 元/m，(其中安全30%，主体55%，粉刷15%)。4、施工期限： 年 月 日起 年 月 日止。5、质量要求：合格。6、安全文明目标：杜绝重大伤亡等各种安全事故发生。7、建筑面积和工程量：以国家规定建筑面积计算方法为准。二、劳务承包范围及工作内容：1、劳务承包方式：包清工、包辅材、包机械。采用固定单价合同。2、劳务承包范围及工作内容：2.1人工费：2.1.1结构主体：基础下人工配合清土、基础(不包含防水层)、主体框架结构模板、钢筋、混凝土、土建预埋制作。2.1.2砌体：建筑

59、图中砌体、构造柱、圈梁压顶及其零星部分的土建人工费。2.1.3粉刷：室内抹灰(毛面)、地坪(毛面)、散水、台阶、楼梯、屋面、外墙粉刷。2.1.4现场安全：按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏或空间安全防护脚手架、搭拆和维护“三宝”“四口”“五临边”安全防护，施工用电按规范防护和维护。2.1.5文明施工：施工区、生活区的场地硬化、临时用电、用水的管理及维护保养。挖沟、砌筑、粉刷等。2.2施工机械工具费：2.2.1主要机械：塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等。2.2.2辅助机械：砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。该工程除降水、水电安装及其电梯、门

60、窗外所有一切大小机具均由乙方自己承担。2.3材料费2.3.1周转及消耗材料：模板、方木、钢筋、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺旋制作及加工、圆钉、铁丝、与塔吊相配套的地脚螺栓、与主体连接螺栓及埋件、平立安全网。2.3.2小型材料：三级配电用电线、配电盘、照明灯具、电2.3.3施工用电由甲方提供至一、二级配电柜；即是总配电箱以下所有一切电线机具及其所有配套器具，均应由乙方自己配备。施工用水由甲方将总水管引至施工现场，乙方负责配合水管安装，材料自备。3、承包内容不含项目及材料：3.1不含项目：电费、水费、基础降水、基坑降水、基坑护坡、安装工程(水、电、消防、电梯)门窗、防水、机械挖土方、面砖粘贴、内外