2022继续教育一级建造师职称A卷精编版(试题+答案)

1、2022继续教育一级建造师职称A卷精编版(试题+答案)第一部分 工程经济1、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关规定,发包人具备法定情形时,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行,承包人可以解除施工合同。这些情形中不包括的是( )A、长期拖欠工程款的B、发包人提供的建筑材料不符合强制标准的C、发包人不按照合同约定履行协助义务的D、合同中要求承包人垫资施工的 82、15岁的王小飞订立的(D)是有效的A房屋买卖合同B借款合同C加工承揽合同D纯获利益的赠与合同参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、下面关于诉讼代理人的表述中,不正确的是( )A、当事人可以

2、委托一至二人作为诉讼代理人B、委托他人代为诉讼,必须向法院提交授权委托书C、诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求,不需要委托人的特别授权D、诉讼代理人代为进行和解,提起反诉和上诉,必须有委托人的特别授权参考答案：C 文字解析：民事诉讼法五十九条规定，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，也必须有委托人的特别授权，所以本题选C。 3、施工单位为某地政协建设办公楼向供应商采购大批预制板,由于资金紧张只能暂时少量付款,待竣工结算后再付清货款。供应商提出要求提供担保,施工单位请来建设方某政协的领导、当地建委、在当地有工程项目的另一施工单位项目部的项目经理和当地最大的一家国有企业出面商谈。在上述各家

3、中,可以为施工单位做保证人的是( )A、当地政协B、当地建委C、另一施工单位的项目部D、当地的国有企业参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、建设工程施工合同属于( )A、要式合同、单务合同B、有偿合同、无名合同C、双务合同、有偿合同D、有偿合同、不要式合同E、要式合同、诺成合同参考答案：C、E 文字解析：要熟练掌握建设工程合同的分类。建设工程合同属于双务、有偿、要式、诺成、有名合同。 5、两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的,其承揽工程的业务许可范围取决于( )A、联合成员中较高的资质等级B、联合各方平均资质等级C、联合成员中较低的资质等级D、联合各方商定的资质等级参考答案：C 文字解析：

4、暂无解析 6、某建筑构件公司由于安全生产资金投入不足造成两人受伤,( )应当对此承担责任。A、企业法定代表人B、该公司经理C、该公司财务总监D、该公司的安全管理人员E、该公司的工会小组负责人参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 7、某施工单位与租赁公司签订塔吊租赁合同,租期为八个月。由于工期延误,施工单位使用了十个月后才将塔吊归还租赁公司,租赁公司的提出如下要求,不能得到支持的是( )A、要求施工单位按合同约定支付一定数额的违约金以作补偿B、要求施工单位按合同约定,每延长一天支付两天的租赁费用C、要求施工单位赔偿因迟延返还租赁物给租赁公司造成的损失D、要求施工单位赔偿因租期延长而失去与另一家公

5、司签订两年租赁合同的租金参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、招标投标法规定,招标投标活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,其中,公开原则是指招标投标活动的( )A、资格审查标准公开B、招标信息公开和招投标过程公开C、评标标准和方法公开D、评标过程公开参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、王某现有500万闲置资金,准备向某房地产公司投资,为解决公司的相关情况,王某可以向( )A、公司登记机关申请查询公司登记事项,公司登记机关应当提供查询服务B、公司上级主管部门申请查询公司登记事项,并应当向王某提供查询服务C、公司税务机关申请查询公司相关事项,公司税务机关应当提供查询服务D、公司监督机关申

6、请查询公司相关事项,公司监督机关应当协助查清参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、下列情形中,能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有( )A、未达到注册建造师继续教育要求B、聘用单位破产C、聘用单位被吊销营业执照D、与聘用单位解除了合同关系E、注册有效期满但未延续注册参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 11、工程师肖万取得建造师资格证书后,因故未能在3年内申请注册,3年后申请初始注册时必须( )A、重新取得资格证书B、提供达到继续教育要求的证明材料C、提供新的业绩证明D、符合延续注册的条件参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、在承担民事责任具体方式中,( )的方式目的在于

7、及时制止损害行为,防止损失进一步扩大。A、排除妨害B、消除危险C、停止侵害D、返还财产参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、现行注册建造师执业的专业中,只设一级建造师执业资格的专业有( )A、铁路工程B、电力工程C、港口与航道工程D、石油化工工程E、矿山工程参考答案：A、C 文字解析：在注册建造师执业工程规模标准划分的14个专业工程中，只有铁路工程未划分工程类别且只设一级建造师。港口与航道工程划分工程类别，但该专业不设二级建造师。这两个专业中的小型项目的担当者另有规定。 14、以下关于民事诉讼的回避制度表述中,正确的是( )A、当事人只能书面申请回避B、有法律规定回避情形的审判人员和其他人员

8、,应当自行回避C、书记员可以不回避D、回避应当在案件开始审理时提出,回避事由在案件审理后知道的,也可以在法庭辩论终结前提出E、申请回避需要说明理由参考答案：B、D、E 文字解析：根据民事诉讼法第四章的规定，当事人有权用书面口头方式申请回避；回避的规定适用于书记员；当事人提出回避申请，应当说明理由。所以，本题选B、D、E。 15、可以发生留置的合同有( )A、运输合同B、勘察设计合同C、施工监理合同D、建设工程施工合同参考答案：A 文字解析：可以行使留置权的合同，包括：加工承揽合同、运输合同、保管合同。B、C、D项所涉及的合同，均不可行使留置权。 16、甲是某工程的总承包商,甲和乙签订了电梯采购

9、合同,由于条款内未约定交货地点,在履行过程中双方又无法补充协商确定交货地点,则乙应( )A、将电梯送到施工现场B、将电梯送到甲的办公所在地C、将电梯送到甲的仓库D、通知甲自提参考答案：D 文字解析：本题中的电梯采购合同没有约定交货地点，根据合同法第62条规定，应在履行义务一方所在地履行，即交付电梯一方所在地，所以答案是D。 17、在招投标过程中,投标人具有下列( )行为,将导致中标无效,情节严重的,取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。A、投标人相互串通投标B、投标人与招标人串通投标C、投标人向招标人行贿以谋取中标D、投标人向评标委员会成员行贿以谋取中标E、投标人以他人名义投

10、标参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 18、在城市房屋拆迁过程中,在拆迁范围内的下列建筑物中,应予以相应补偿的是( )A、甲从乙手中购买的一套住房,房屋过户手续尚未办清B、居住在底层临街的乙将住房改为商店后要求商业用途补偿的C、丙在自家楼前自建的储藏间D、丁单位在数年前施工中搭建的工人宿舍参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、建设单位将工程建筑抵押给银行以获得经营资金,后因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位工程款,则下列关于施工单位权利的说法中,正确的是( )A、施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B、施工单位申请工程价款优先受偿的权利,须按照诉讼时效的规定提出C、施工单位

11、无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D、施工单位可不申请拍卖,而直接与建设单位协商将工程折价E、施工单位工程欠款的利息,可在工程拍卖所得中优先扣除参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 20、某开发商拟拆除某商场,已经办理拆迁许可证,按照法律规定,还应当将( )资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A、施工单位资质等级证明B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C、拆迁安置补偿方案D、拆除施工组织方案E、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 21、以下属于刑罚附加刑种类的是( )A、罚金B、缓期执行C、监外执行D、没收

12、财产E、剥夺政治权利参考答案：A、D、E 文字解析：B、C均属于刑罚中主刑的执行方式。 22、下列可以使委托代理终止的情形有( )A、代理期间届满或者代理事务完成B、被代理人取消委托或者代理人辞去委托C、代理人死亡D、代理人丧失民事行为能力E、被代理人死亡参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 23、甲公司于2007年3月1日向丙公司发出了要约,并在要约中约定了:收到文件后15个工作日内做出承诺,承诺生效后45日内将货物送到甲公司。丙公司于3月5日收到,3月19日做出了完全同意的承诺并以快信的方式发出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承诺。丙公司于7月10日将货物送到了甲公司。请问以下(

13、 )是不正确。A、甲与丙公司已形成了有效的合同关系B、丙公司的承诺是有效的C、丙公司的承诺是无效的D、甲公司有权拒收该货物参考答案：C 文字解析：甲拒收货物不是因为乙的承诺不生效或他们之间没有成立合同，而是乙在7月10日才提供货物构成违约。 24、我国刑法规定犯罪构成必须具备的要件包括( )A、犯罪主体B、犯罪对象C、犯罪的客体D、犯罪的主观方面E、犯罪的客观方面参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 25、工程监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,审查施工组织设计、对安全生产隐患进行报告和依法监理是其法定的义务,其中依法监理意味着( )A、可责令施工单位暂停施工B、可

14、通过建设单位终止施工合同C、要承担相应的法律责任D、可对违章作业行为进行处罚参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、如果建设单位在竣工验收中违反了建筑节能强制性标准,把不符合节能标准的工程验收为合格,则下面说法正确的是( )A、重新验收B、对建设单位进行处罚C、降低标准验收D、施工单位可以要求建设单位支付违约金E、对整个工程按照不合格工程处理,不再予以验收参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 27、某建筑工程项目,建设单位将工程设计工作委托给某设计院承担,设计合同中未约定设计成果的著作权的归属,则应推定该著作权属于( )A、建设单位B、设计单位C、建设单位和设计单位D、设计工作人员参考答案：B

15、 文字解析：按照合同法的规定，对著作权的归属没有约定的，属于设计方即设计单位。 28、以下关于审判监督程序的表述中,不正确的是( )A、当事人对生效的判决、裁定,认为有错误的,向原审法院申请再审B、申请再审不停止判决、裁定的执行C、申请再审应当提交再审申请书等材料D、申请再审,一般应当在判决、裁定生效后二年内提出参考答案：A 文字解析：以上内容见民事诉讼法(2007年10月28日修改)第一百七十八条、第一百八十条、第一百八十四条的规定。第一百七十八条规定，再审向上一级法院申请，所以A项错。 29、为维护债权人的合法利益,对于非金钱债务,在对方违约的前提下,为保证实现订立合同的目的,最适宜采用的

16、违约责任承担方式是( )A、要求违约方继续履行B、要求违约方采取其他补救措施C、要求违约方赔偿损失D、要求违约方双倍返还定金参考答案：A 文字解析：尤其对于非金钱债务的履行，要求违约方继续履行，最能保证原合同目的的实现；如：演出合同，故A项正确。 30、某市化肥厂由于扩建厂房场地,准备增加设立一个排污口,那么,根据法律规定,在( )等水利工程内设置排污口,应当经过有关水利工程管理部门同意。A、运河B、海洋C、水库D、湖泊E、渠道参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、在计算利息备付率时,其公式的分子是采用项目在借款偿还期内各年可用于支付利息的( )A、息税前利润B、息税

17、后利润C、总收入D、利润总额参考答案：A 答案解析：暂无解析 2、让渡资产使用权收入包括( )A、租金收入和手续费收入B、租金收入和折旧费收入C、手续费收入和折旧费收入D、利息收入和使用费收入参考答案：D 答案解析：暂无解析 3、设备的现代化改装的主要目的是( )A、恢复设备生产功能和效率B、增加设备生产功能和效率C、保持设备生产功能和效率D、补偿设备使用价值参考答案：B 答案解析：暂无解析 4、项目财务计划现金流量表主要用于分析项目的( )A、偿债能力B、财务生存能力C、财务盈利能力D、不确定性参考答案：D 答案解析：暂无解析 5、选用类似工程预算法编制建筑工程概算,下列说法正确的是( )A

18、、当初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时,可选用类似工程预算法B、当设计对象的技术条件与已完工程或在建工程的相类似时,可选用类似工程预算法C、当初步设计深度不够,但工程设计采用的技术比较成熟,且又有类似工程概算指标时,可采用类似工程预算法D、当拟建工程初步设计与已完工程设计相类似又没有可用的概算指标时,可采用类似工程预算法参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、按照投资的费用性质,建设工程定额分为( )A、建筑工程定额B、建筑安装工程费用定额C、地区定额D、工程建设其他费用定额E、工、器具定额参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 7、对于一般工业与民用建筑而言,若不编制总概算,单项工

19、程综合概算的组成包括( )A、单位工程概算B、工程建设其他费用概算C、措施费概算D、预备费E、设备及安装工程概算参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 8、在下列各项中,资产按照其流动性分类分项列示的项目有( )A、盈余公积B、货币资金C、短期投资D、固定资产E、所有者权益参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 9、会计核算上所使用的一系列的会计处理方法都是建立在某种前提基础上的,从而解决了很多常见的财产计价和收益确认问题。这种前提是( )A、会计主体B、持续经营C、会计分期D、货币计量参考答案：B 答案解析：暂无解析 10、进口设备增值税额的计税基数为( )A、离岸价民币外汇牌价+进口关

20、税+消费税B、离岸价人民币外汇牌价+进口关税+外贸手续费C、到岸价人民币外汇牌价+外贸手续费+银行财务费D、到岸价人民币外汇牌价+进口关税+消费税参考答案：D 答案解析：暂无解析 11、下列不属于工程成本的是( )A、人工费B、银行手续费C、间接费用D、机械使用费参考答案：B 答案解析：暂无解析 12、某项目年营业收入4000万元,外购原材料费1500万元,工资及福利费500万元,其他营业费率2%、其他管理费率100%,修理费率20%,固定资产折旧费为250万元,摊销费为80万元。则该项目年经营成本为( )A、2000万元B、2130万元C、2630万元D、2750万元参考答案：C 答案解析：

21、经营成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用,不含折旧费和摊销费。在项目评价中,修理费可直接按固定资产折旧额的一定百分数估算,其他营业费用按营业收入的百分数估算,其他管理费用按工资及福利费总额的倍数估算。即年经营成本=1500+500+25020%+40002%+500100%=2630万元,故正确选项为C。 13、进行某火力发电厂项目的流动资金估算时,拟采用扩大指标估算法,则流动资金的估算可按( )A、建设投资的一定比例B、单位产量占用流动资金的比例C、经营成本的一定比例D、长期借款的一定比例E、年销售收入的一定比例参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 14、某

22、企业流动资产年末合计数为529150元。其中存货年末数为312500元,流动负债年末数为168150元,则该企业速动比率为( )A、1.288B、1.693C、2.288D、3.147参考答案：A 答案解析：暂无解析 15、在可行性研究中对某日用品生产项目的流动资金估算时,若采用分项详细估算法,为简化计算,则应对应付账款这项流动负债进行估算,除此之外,应估算的流动资产包括( )A、现金B、无形资产C、坏账准备D、存货E、应收账款参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 16、成本指数是指评价对象的某种成本在全部中所占的比率。该种成本是( )A、现实成本B、目标成本C、功能成本D、生产成本参考答

23、案：A 答案解析：暂无解析 17、采用扩大单价法编制设备安装工程概算,其适用条件是( )A、初步设计有详细设备清单B、初步设计的设备清单不完备C、有成套设备的重量D、安装预算单价不全E、具有类似设备安装工程预算参考答案：B、C 答案解析：暂无解析 18、若初步设计有详细的设备清单,则可用于编制设备安装工程概算且精确性最高的方法是( )A、预算单价法B、扩大单价法C、概算指标法D、类似工程预算法参考答案：A 答案解析：暂无解析 19、下列各项中,不属于存货的总成本组成部分的是( )A、取得成本B、储存成本C、机会成本D、缺货成本参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、反映结构工程中混凝土工艺方案

24、技术条件的指标是( )A、现浇工程总量B、现浇混凝土强度C、主要专业工种工人是否能保证供应D、最大浇筑量参考答案：C 答案解析：暂无解析 21、建设单位管理人员工资应计入( )A、建筑工程费B、安装工程费C、市政工程费D、工程建设其他费用参考答案：D 答案解析：暂无解析 22、某企业设计年产销量为10万件,单件产品变动成本为单件产品售价的55%,单件产品销售税金及附加为单件产品售价的5%,经分析求得以盈亏平衡点的产销量为4.5万件。若企业要盈利。生产能力利用率至少应大于( )A、40%B、45%C、50%D、55%参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、需求管理政策包括( )A、财政政策B、货

25、币政策C、收入政策D、人力政策E、国际经济政策参考答案：A、B 答案解析：暂无解析 24、某企业2010年3月购入一台设备,根据企业会计准则及其相关规定,该企业应该开始计提折旧的时间是2010年( )A、2月B、3月C、4月D、5月当期购买的固定资产从下个月开始计提折旧参考答案：C 答案解析：暂无解析 25、建筑安装工程费中的税金是指( )A、营业税、增值税和教育费附加B、营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加C、营业税、城乡维护建设税和教育费附加D、营业税、城乡维护建设税和固定资产投资方向调节税参考答案：C 答案解析：暂无解析 26、在综合概算和总概算的审查过程中,如果发现概算总投资超过

26、原批准投资估算( )以上,应进一步审查超估算的原因。A、10%B、15%C、20%D、25%参考答案：A 答案解析：暂无解析 27、从国际工程投标报价所涉及的问题来看,投标报价班子应由以下4类人才组成,其中主要进行报价计算的人是( )人才。A、经济管理B、专业技术C、商务金融D、合同管理参考答案：A 答案解析：暂无解析 28、莱施工企业向银行借款100万元,年利率8%,半年复利计息一次,第三年末还本付息,则到期时企业需偿还银行( )万元。A、124.00B、125.97C、126.53D、158.69参考答案：C 答案解析：暂无解析 29、动态财务分析指标包括( )A、偿债备付率B、财务净现值

27、C、借款偿还期D、财务净现值率E、财务内部收益率参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 30、按人民币计算,某进口设备的离岸价为1000万元,到岸价为1050万元,关税为105万元,银行财务费率为0.5%,则该设备的银行财务费为( )万元。A、5.00B、5.25C、5.53D、5.78参考答案：D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、下列选项中,属于项目管理实施规划内容的有( )A、总体工作计划B、资源需求计划C、风险管理计划D、项目职业健康安全与环境管理规划E、收尾管理计划参考答案：A、B、C、E 文字解析：“项目管理实施规划应包括下列内容：项目概况,总体工作计划,组织方案,技术方

28、案,进度计划,质量计划,职业健康安全与环境管理计划,成本计划,资源需求计划,风险管理计划,信息管理计划,沟通管理计划,收尾管理计划,项目现场平面布置图,项目目标控制措施,技术经济指标。” 2、赢得值法作为一项先进的项目管理技术,可以用来综合分析和控制工程项目的( )A、质量和费用B、安全和进度C、费用和质量D、进度和费用参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、业主方的进度目标指的是( )A、项目动用的时间目标B、项目竣工的时间目标C、项目立项的时间目标D、项目开工的时间目标参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、从人的心理学、行为学、安全技术、采取安全措施、系统论的方面来看,职业健康安全问题包括(

29、 )A、人的不安全状态B、物的不安全状态C、人的不安全行为D、物的不安全行为E、组织管理不力参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 5、按照延误事件之间的关联性划分,工程延误包括( )A、直接延误B、间接延误C、单一延误D、共同延误E、交叉延误参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 6、建设项目工程总承包主要方式有( )A、设计施工总承包B、施工总承包C、设计采购施工总承包D、施工总承包管理E、设计总承包参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 7、依照全面质量管理( )的思想,建设工程项目的质量管理,应贯彻( )三全管理的思想和方法。A、全心全意抓管理B、全方位质量管理C、全过程质量管理D、

30、全面推行职业道德建设E、全员参与质量管理参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、施工质量计划应由自控主体即( )进行编制。A、业主单位B、监理单位C、施工承包企业D、设计单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、某工程承包人与分包人签订了分包合同,就有关施工事宜,分包人正确的做法是( )A、可以将其分包的工程再转包他人B、将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人C、在承包人许可的情况下,可以将其分包的部分工程再分包给他人D、经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业参考答案：D 文字解析：分包人不得将分包工程转包他人或将部分工程再分包给他人,但经承包人允许,可以将分包

31、工程中的劳务作业再分包给具有相应资质的劳务作业分包人。 10、基于网络的信息处理平台由一系列硬件和软件构成,包括：数据处理设备、( )和软件系统。A、操作系统B、数据存储设备C、数据通讯网络D、数据输出设备参考答案：C 文字解析：基于网络的信息处理平台由一系列硬件和软件构成：数据处理设备、数据通讯网络和软件系统。 11、为确保施工安全,施工过程中对施工电梯、井架(龙门架)等垂直运输设备,位置搭设等要求,稳定性、安全装置的要求,编制( )A、特殊工程安全技术措施B、一般工程安全技术措施C、季节性安全技术措施D、应急措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、在建设工程项目管理中,管理目标中包含项

32、目总投资目标的单位有( )A、建设工程项目总承包单位B、业主委托的工程咨询单位C、业主委托的工程监理单位D、设计单位E、施工单位参考答案：A、B、C、D 文字解析：业主方、设计方和项目总承包方的项目管理目标：业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。其中投资目标指的是项目的总投资目标。业主委托的工程咨询单位和工程监理单位都是代表业主方利益进行服务，因此，其管理目标也包含项目总投资目标。建设工程项目总承包方是受业主方的委托而承担工程建设任务，为建设项目服务，为业主提供建设服务。因此，在投资和成本方面，其项目管理的目标既包括业主方的项目的总投资目标，也

33、包括其自身的成本目标。施工方在成本方面的项目管理目标主要是自身的成本目标。 13、施工成本控制的工作内容之一是严格控制施工中实际发生的各种消耗和支出,控制目标应是( )A、成本预测B、成本计划C、成本核算D、成本分析参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、项目人力资源管理的全过程包括( )A、项目人力资源管理计划B、项目人力资源需求计划C、项目人力资源管理控制D、教育培训和考核E、项目人力资源管理考核参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 15、采用施工总承包管理模式时,对分包单位支付工程款的方式可以有( )A、由业主直接支付给分包单位,不必经过施工总承包管理单位认可B、由业主直接支付给分包

34、单位,但需经过施工总承包管理单位认可C、由分包单位选择由业主还是由施工总承包管理单位支付D、通过施工总承包管理单位支付,分包工程款列入施工总承包管理费中E、通过施工总承包管理单位支付参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 16、承包人合同交底的目的和主要任务包括( )A、了解合同内容是否对承包人显失公平B、对合同主要内容达成一致理解C、将各种合同事件的责任分解落实到相关责任人D、明确成本目标和消耗标准E、明确承包人违约产生的影响和法律后果参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 17、建设工程项目的建设方案策划,实质上就是建设工程项目的( )A、经济策划B、工期策划C、发展策划D、质量策划参

35、考答案：C 文字解析：暂无解析 18、某设备采购合同约定设备安装调试由需方负责,供方提供必要的技术支持,下列( )不属于供方技术服务的范围。A、对需方相关人员进行安装交底培训B、参与处理、解决安装、调试过程中的质量问题C、组织安装人员与供方人员一起进行安装D、调试完毕后参与供方组织的设备验收参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、某地下工程合同约定,计划3月份完成混凝土工程量500,4月份完成450,合同单价均为600元。而至各月底,经确认的工程实际进展情况为,3和4月份实际完成的混凝土工程量均为400,实际单价700元。至3月底,该工程的费用绩效指数为( )A、0800B、0857C、116

36、7D、1250参考答案：B 文字解析：费用绩效指数C 20、下列事件中,承包商可以向业主提出费用索赔的有( )A、工程量发生变化,引起承包商费用的增加B、货币出现贬值,导致承包商实际费用的增加C、业主延期支付应付工程款,造成利润损失D、由于不可抗力,造成停工损失E、施工中出现了承包商难以预计的地下暗河,导致费用增加参考答案：A、B、C、E 文字解析：承包商向业主索赔的情形包括：因合同文件引起的索赔：a有关合同文件的组成问题引起的索赔；b关于合同文件有效性引起的索赔；c因图纸或工程量表中的错误而引起的索赔；有关工程施工的索赔：a地质条件变化引起的索赔；b工程中人为障碍引起的索赔；c增减工程量的索

37、赔；d各种额外的试验和检查费用的偿付；e工程质量要求的变更引起的索赔；f.指定分包商违约或延误造成的索赔；g.其他有关施工的索赔；关于价款方面的索赔：a关于价格调整方面的索赔；b关于货币贬值和严重经济失调导致的索赔；c拖延支付工程款的索赔；关于工期的索赔：a关于延展工期的索赔；b由于延误产生损失的索赔；c赶工费用的索赔。不可抗力事件发生导致承包人损失，通常应该由发包人承担，即承包人可以据此提出索赔。 21、为找出差别和分析偏差产生的原因,施工成本控制工作是将实际情况与( )相比较。A、工程承包合同B、施工成本计划C、进度报告D、工程变更参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、进度的控制周期应视

38、项目的规模和特点而定,一般的项目控制周期为( )A、一个月B、三个月C、六个月D、十二个月参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、施工总承包管理模式与施工总承包模式的主要区别体现在( )A、施工图设计、施工招标和施工等工作开展程序不同B、与分包单位的合同关系有可能不同C、分包单位的选择和认可程序不同D、施工总承包管理单位和施工总承包单位的主旨结构与人员配备不同E、对分包单位的管理和服务不同参考答案：A、B、C、E 文字解析：施工总承包管理与施工总承包模式主要在工作开展程序,合同关系,分包单位的选择和认可,对分包单位的付款,对分包单位的管理和服务,施工总承包管理的合同价格等方面不同。 24、进行

39、工程竣工结算时,竣工结算报表的审核人是( )A、承包人B、发包人C、专业监理工程师D、总监理工程师参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、某工程实际工期比合同工期迟延三个月,承包人经分析认为主要有以下两方面原因：发包人支付工程进度款滞后,导致承包人无法及时订购施工所需设备；人工费大幅上涨,劳务作业人员短缺。为确保工程按期竣工,发包人和承包人均应采取相应的调整措施,其中承包人可以采取的合理措施有( )A、先垫资加紧推进设备采购B、变更技术方案,采取新的高效的施工方案C、增加劳动力投入,调整人员安排D、与发包人协商采取经济措施,大幅上调人工费,吸引更多的劳动力E、重新安排工作流程和计划参考答案：C

40、、D 文字解析：由于人工费大幅上涨,故承包人或与发包人协商调整人工费以吸引更多劳动人员,同时承包人也要设法组织调配更多劳务人员加紧施工。 26、建筑材料采购合同的标的包括( )A、物资的名称、品种、型号、规格、技术标准或质量要求B、物资的名称、数量、型号、规格、技术标准或质量要求C、物资的名称、品种、型号、规格、技术标准或包装方式D、物资的名称、数量、型号、规格、技术标准或运输方式参考答案：A 文字解析：物资采购合同标的指拟采购物资的名称及品种、规格、技术参数等要求。 27、当计算工期不能满足计划工期时,可设法通过压缩关键工作的持续时间,宜考虑的关键工作应该满足的要求是( )A、有充足备用资源

41、B、新近安排实施C、平行线路比较少D、所需增加的费用相对较少E、不影响质量和安全参考答案：A、D、E 文字解析：本题主要考查工期优化以及改进关键线路持续时间的方法和要求。答案A、D、E在选择缩短持续时间的关键工作时,宜考虑工程质量安全、所需增加的费用相对较少和资源配备等因素；而跟答案B、C无关。 28、承包人向发包人提出的费用索赔,除工程直接费和间接费外,还可包括( )A、分包费B、项目管理费C、劳务管理费D、利润E、总部管理费参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 29、信息工作流程是指各项信息管理任务的工作流程,如( )A、信息管理手册编制、修订的工作流程B、工程档案管理的工作流程C、合

42、同评审的工作流程D、收集信息、录入信息、审核审核、加工信息、信息传输、信息发布的工作流程E、物资采购管理流程参考答案：A、B、D 文字解析：合同评审、物资采购本身不是信息管理任务。 30、设计方作为项目建设的个参与方,其项目管理主要服务于( )和设计方本身的利益。A、业主方B、施工方C、项目的整体利益D、供应方参考答案：C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、可用于排地下和地表水的排水设施是( )A、排水沟B、暗沟C、渗沟D、拦水带参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、根据公路工程施工企业资质类别划分要求,桥梁工程专业承包企业资质划分为( )A、一级、二级B、一级、二级、三级C、特级、一

43、级、二级D、特级、一级、二级、三级参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、施工现场集中搅拌的混凝土,单位体积混凝土中粗骨料含量两次测值的相对误差不应大于( )A、2B、3C、4D、5参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问,桥面铺装病害的防治措施包括( )A、加强对施工质量控制,避免主梁预拱度过大B、严格控制桥面铺装钢筋网的安装C、避免出现桥面防水混凝土层破坏D、优化桥面铺装的混凝土配

44、合比设计E、提高后浇混凝土或填缝料的施工质量参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 5、公路工程验收的依据包括( )A、批准的工程设计、概算、预算文件B、批准的变更设计文件和图纸C、批准或确认的招标文件及合同文本D、上级机关对工程的指示文件E、公路工程的可行性研究报告参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 6、在所有的工程中必须配置的工人有( )A、测量工B、钢筋工C、木工D、实验工E、张拉工参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 7、属于公路工程常用的流水时间参数是( )A、施工过程数B、工作面C、流水节拍D、流水强度参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、隧道工程施工一般安全措施包

45、括( )A、隧道施工应做好施工前期准备工作,正确选用施工方法B、隧道施工各班组之间,应建立完善的交接班制度C、隧道施工应遵守强爆破、短开挖、强支D、早初砌、先护顶等施工原则D所有隧道施工人员必须佩戴好安全防护用品E、进洞前应先做好边仰坡防护和排水设施参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 9、计算拱架施工预拱度时,应考虑的因素有( )A、施工荷载引起的支架弹性变形B、混凝土的收缩徐变及温度变化引起的挠度C、墩台水平位移引起的拱圈挠度D、结构重力和全部汽车荷载引起的拱圈弹性挠度E、插件接头的挤压等引起的非弹性变形参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 10、在下列试验项目中,属于标准

46、试验的是( )A、砂的性能试验B、混合料的配合比试验C、沥青混凝土试验路段试验D、预制构件的验证试验参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、洞内导线应根据洞口投点向洞内作引申测量,洞口投点应纳入( )内,由洞口投点传递进洞方向的联接角测角中误差,不应超过测量等级的要求。A、导线点B、控制网C、精度误差范围D、视线范围参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、工地的小型油库应远离生活区( )以外,并外设围栏。A、20mB、30mC、40mD、50m参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、桥梁上部结构采用现浇法施工的有( )A、逐段悬臂挂篮施工B、满堂支架法C、顶推法施工D、转体施工E、缆索吊装施工

47、参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 14、根据国家相关规定,可承担各等级公路及其桥梁、隧道工程施工的企业是( )A、三级B、二级C、一级D、特级参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、整个建设项目竣(交)工验收期间质量监督机构进行工程质量检测所需的费用由( )承担。A、监理单位B、施工单位C、质量监督机构D、项目法人参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、背景材料2某公路工程施工,有路基、路面施工项目。其中部分段落需要开挖沟槽,运输车辆需要将堆在沟槽边的土方运走。为了保证现场用电,工地还自备了发电机组。由于开挖以岩石居多,所以采用了爆破作业,购买了电雷管等引爆器材。爆破施工主要集中在雷雨

48、季节。路面施工中,项目部对从事沥青作业的人员进行了体检,发现有人凡患有皮肤病、结膜炎、严重贫血病、严重关节炎和感冒。拟根据施工特点选择部分作业人员。问题：按照爆破安全技术要点的要求,以下说法正确的有( )A、在雷雨季节,潮湿场地等情况下,应采用非电起爆法B、深度不超过10m的爆破用火花起爆C、深度超过10m的爆破必须采用电力起爆D、深度不超过10m的爆破必须采用电力起爆E、潮湿场地情况下,应采用非电起爆法参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 17、公路施工规范规定路基弯沉测试的标准方法是( )A、环刀法B、自动弯沉仪法C、落锤弯沉仪法D、贝克曼法参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、

49、路基高度设计时应考虑地下水、毛细水和冰冻的作用,并应使路肩边缘高出路基两侧( )高度不使其影响路基的强度和稳定性。A、设计洪水频率的计算水位+05m的安全B、波浪侵袭C、壅水D、地面积水参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、工程中使用的沥青碎石混合料的组成结构属于( )A、密实悬浮结构B、骨架空隙结构C、密实骨架结构D、连续级配结构参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、公路工程投标文件中的承诺函是对主要( )的承诺。A、人员和设备B、工程质量C、工程进度D、工程报价参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、中央分隔带施工中埋设横向塑料排水管,其基槽的沟底坡度大小为( )A、和路面横坡一致B、

50、与路线纵坡一致C、03D、033参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、公路建设项目招投标活动中,中标者接到中标通知书后应在( )天内与招标单位签订承包合同。A、40d内B、30d内C、20d内D、10d内参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、产生无机结合料基层裂缝的原因可能有( )A、集料级配中细料偏少B、碾压时含水量偏大C、成型温度较低，强度形成较慢D、碎石中含泥量较高E、路基发生不均匀沉降参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 24、公路纵向碎石盲沟铺设土工布的接长和拼幅需采用平搭接的连接方式,搭接长度不得小于( )A、20cmB、30cmC、40cmD、50cm参考答案：B 文字解

51、析：暂无解析 25、省高速公路通信中心的通信系统主要包括( )A、光纤数字传输系统B、数字程控交换系统C、有线广播系统D、数字同步时钟系统E、通信电源系统参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 26、按照原国家经贸委发布的特种作业人员安全技术培训考核管理办法的界定,下列属于特种作业人员的是( )A、爆破作业员B、登高架设作业员C、电工D、驾驶员E、企业内机动车辆驾驶员参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 27、背景材料1某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫

52、血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：从事本桥桥面作业的人员必须戴的个人安全防护用品有( )A、安全帽B、安全带C、拖鞋D、防滑鞋E、硬底鞋参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 28、交通安全设施主要包括( )等。A、交通标志、交通标线B、防撞设C、隔离栅、视线诱导设D、防眩设施C桥梁护网D里程标、百米标、公路界碑E、可变情报板参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 29、公路工程重大质量事故负责调查处理的单位是( )A、国务院交通主管部门会同省级交通主管部门B、国务院交通主管部门C、建

53、设单位或企业D、省级交通主管部门参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、斜拉桥混凝土主梁零号段及其两旁的梁段,在支架和塔下托架上浇筑时,应消除的对变形和施工质量的不良影响因素有( )A、湿度B、温度C、风力D、弹性和非弹性变形E、支承参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、若混凝土防渗墙材料为普通混凝土,其抗渗性能检查其( )A、渗透系数B、允许渗透坡降C、抗渗等级D、强度等级参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、施工现场大门口处挂的“五牌一图”是指工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、( )A、消防保卫牌B、施工监理单位资质牌C、安全生产牌D、文明施工牌E、施工现场平

54、面图参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 3、砂砾石地基的处理方法主要有( )等。A、挤实法B、防渗墙C、排水法D、开挖E、帷幕灌浆参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 4、水土保持法规定,修建铁路、公路和水工程,应当尽量减少( )A、破坏植被B、占用耕地C、移民迁建D、废弃砂石参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、适用于中、低水头工程尾水较深流量变化范围较小,水位变幅较小,或有排冰、漂木要求的消能方式是( )A、底流消能B、挑流消能C、面流消能D、消力戽消能参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、负责组织水利水电工程施工总承包一级以上资质等单位的人员安全生产知识能力考核的单位是

55、( )A、国务院B、国务院安全生产部门C、水利部D、建设部参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、下列关于勘察设计单位的安全生产责任说法正确的有( )A、勘察(测)单位和有关勘察(测)人员应当对其勘察(测)成果负责B、勘察(测)单位领导和有关勘察(测)人员应当对其勘察(测)成果负责C、设计单位和有关设计人员应当对其设计成果负责D、设计单位领导和有关设计人员应当对其设计成果负责E、设计单位应当参与与设计有关的生产安全事故分析,并承担相应的责任参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 8、大中型水利水电工程建设每公顷被征收耕地的安置补助费,最高不得超过被征收前3年平均年产值的( )倍。A、6B、8C

56、、10D、15参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、安全生产管理规定第40条规定：“违反本规定,需要实施行政处罚的,由水行政主管部门或者流域管理机构按照( )的规定执行。”A、中华人民共和国安全生产法B、建设工程安全生产管理条例C、水利工程建设安全生产管理规定D、水电建设工程质量管理暂行办法参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、关于混凝土坝的施工质量检测方法,下列说法正确的是( )：A、物理监测主要监测裂缝、空洞和弹模B、压水试验单位吸水率应大于001L(minmm)C、大块取样可采用1m以上的大直径钻机取样D、原型观测是预埋仪器观测温度变化、应力应变变化等情况E、整个建筑物施工完毕交付使用

57、前须进行竣工测量参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 11、根据评标委员会和评标方法暂行规定,评标工作由( )负责。A、招标人B、上级主管部门C、行政监督部门D、评标委员会参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、中华人民共和国河道管理条例于( )颁布施行。A、1985年B、1988年C、1995年D、2001年参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),隧洞固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束( )后进行。A、5dB、6dC、7D、D8d参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、竖井或斜井单向自下而上开挖,距贯通面( )时,应自上而下

58、贯通。A、5mB、15mC、10mD、20m参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、生产经营单位的( )和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。A、项目负责人B、法人代表C、主要负责人D、董事长参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、混凝土骨料中的( )对混凝土抗冻性影响较大。A、含泥量B、坚固性C、吸水率D、针、片状颗粒含量参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、混凝土拆模时间一般根据( )而定。A、设计要求B、拌合物坍落度C、气温D、混凝土强度E、温控要求参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 18、在野外常见到的边坡变形破坏主要有( )等几种

59、类型。A、松弛张裂B、管涌破坏C、蠕动变形D、崩塌E、滑坡参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 19、化学灌浆的工序是( )A、钻孔及压水试验B、钻孔及裂缝的处理C、埋设注浆嘴和回浆嘴D、封闭、注水和灌浆E、预先配制这种溶液盛在容器内参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 20、碾压混凝土卸料、平仓、碾压中的质量控制要求主要有A、卸料落差不应大于20mB、堆料高不大于15mC、入仓混凝土及时摊铺和碾压D、两种混凝土结合部位重新碾压,同时常态混凝土应掺速凝剂E、避免层间间歇时间太长参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 21、混凝土面板垂直缝砂浆条一般宽度可为( )cm,是控

60、制面板体型的关键。A、10B、20C、50D、30参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、项目法人在工程建设实施过程中应( )A、组织好资金供应B、保证合同规定的工程款到位C、不得因资金短缺降低工程质量标准和影响工程安全D、负责组织设计交底E、审批施工单位的施工组织设计、施工技术措施、施工详图参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 23、用以改善河流的水流条件,调整河流水流对河床及河岸的作用以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物称为( )A、泄水建筑物B、输水建筑物C、整治建筑物D、取水建筑物参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、初步设计阶段,一般按( )编制工程造价。A、预