2022年最全继续教育一级建造师资格A卷精选(试题+答案)

1、2022年最全继续教育一级建造师资格A卷精选(试题+答案)第一部分 工程经济1、在工程建设中采取的下列措施中.不符合消防法规定的有( )A、禁止携带火种进入生产、储存化工原材料的仓库B、自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程C、在存储可燃物资仓库内外墙上没有悬挂禁止吸烟标志D、因工具缺乏,临时使用灭火锹从事施工生产E、个别企业可以不通知当地公安消防机构.挪用消防设施参考答案：C、D、E 文字解析：根据消防法第17条、18条可知A、B答案符合规定；根据消防法第14条、21条规定可知本题答案为C、D、E。 2、某投标人于2006年5月3日收到中标通知书。但是在2006年5

2、月10日却又收到了招标人改变中标结果的通知。则下面说法正确的是( )A、招标人有权改变中标结果,不需要为此承担任何法律责任B、招标人应当为擅自改变中标结果承担违约责任C、招标人应当为擅自改变中标结果承担缔约过失责任D、招标人由于在投标有效期前发出通知,因此不需要承担任何责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、以下关于民事诉讼的回避制度表述中,正确的是( )A、当事人只能书面申请回避B、有法律规定回避情形的审判人员和其他人员,应当自行回避C、书记员可以不回避D、回避应当在案件开始审理时提出,回避事由在案件审理后知道的,也可以在法庭辩论终结前提出E、申请回避需要说明理由参考答案：B、D、E 文字

3、解析：根据民事诉讼法第四章的规定，当事人有权用书面口头方式申请回避；回避的规定适用于书记员；当事人提出回避申请，应当说明理由。所以，本题选B、D、E。 4、根据最高法院的司法解释,关于施工合同解除的法律后果,正确的是( )A、工程质量合格的,发包人应当参照约定支付相应的工程款B、工程质量不合格的,修复后经竣工验收合格的,由承包人承担修复费用C、工程质量不合格的,修复后经竣工验收不合格的,由承包人承担修复费用后再支付工程款D、工程质量不合格的,修复后经竣工验收不合格的,不予支付工程款E、工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程款参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 5、甲为逃避向乙偿

4、还债务,将自己名下的房产转让给丙,导致其再无财产偿还债务。以下不是乙行使撤销权应当具备的条件有( )A、甲以市场价的75%向丙转让房产B、甲未到相关部门办理房产过户登记手续C、甲与乙之间债权债务关系必须有书面的合同D、乙对甲的债权已经到期E、丙知道甲行为的目的参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 6、某市政府将某桥梁工程进行招标,甲公司中标承包建造。依照建筑法的规定.甲公司必须投保的险种是( )A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、工程监理责任保险D、建筑意外伤害险参考答案：D 文字解析：本题考点为1Z301192中关于建筑意外伤害保险的投保规定。建筑意外伤害保险，是我国建筑法和建设

5、工程安全生产管理条例强制要求施工单位必须投保的险种。因此，本题的正确选项是D。 7、某工程公司在外地设立分支机构,获得批准并依法取得营业执照。就税收法律关系而言。下列做法正确的是( )A、自公司成立之日起30日内向税务机关办理税务登记B、自领取营业执照之日起30日内向税务机关办理税务登记C、从商店购买专用发票D、向税务机关预交纳税保证金参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、知识产权是指民事主体对智力成果依法享有的专有权利,它与物权、债权相区别的首要特征是( )A、其客体是不具有物质形态的智力成果B、其权利主体依法享有独占使用智力成果的权利C、其只有在特定国家内有效D、其只有在法律规定的期限内有

6、效参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、某设备生产厂,分别对甲、乙两个项目进行投标,在提交标书时,将乙项目的标书提交给了甲项目的招标人,将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人,则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是( )A、无订立合同的意思表示B、要约内容不明确C、受要约人错误D、要约人不特定参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案,双方未能达成协议。因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于30日内搬迁,现期限届满,孙某仍然未搬。那么下列做法符合法律规定的是( )A、拆迁人可以对其房屋强制拆除B、拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁C、由拆迁人申请人

7、民法院强制拆迁D、强制拆迁前,拆迁人向公证机关办理证据保全参考答案：D 文字解析：拆迁人、拆迁管理部门都没有强制拆迁的权利，因而A、B错误；向人民法院申请强制拆迁的主体是房屋拆迁管理部门，因而C错误。 11、在城市房屋拆迁过程中,在拆迁范围内的下列建筑物中,应予以相应补偿的是( )A、甲从乙手中购买的一套住房,房屋过户手续尚未办清B、居住在底层临街的乙将住房改为商店后要求商业用途补偿的C、丙在自家楼前自建的储藏间D、丁单位在数年前施工中搭建的工人宿舍参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、某工程公司与劳动者齐某双方发生劳动争议后,经过平等协商,双方达成了一个和解协议,那么对该和解协议理解正确的

8、是( )A、和解协议具有强制执行力B、和解协议是提起诉讼的先决条件C、和解协议达成后,不能再提起诉讼D、和解协议需要当事人自觉履行参考答案：D 文字解析：考点为1Z301183协商，调解。劳动法规定，和解协议不具有强制执行力，需要当事人自觉履行。因此，A不正确，D正确。和解协议不是提起诉讼的先决条件，而且，和解协议达成后，可以再提起诉讼。因此，B、C不正确。 13、下列行为中没有违反安全生产法的行为是( )A、甲发现了安全事故隐患后没有向现场安全管理人员报告,后发生事故B、乙发现脚手架要倒塌,在没有采取其他措施情况下迅速逃离现场C、项目经理强行要求有“恐高症”的丙高空作业D、丁没有按照本单位要

9、求在施工现场戴安全帽参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、按照行政处罚法和建设行政处罚程序暂行规定,在具有违法行为的相对人提出要求时,行政机关应当组织行政处罚听证的情形有( )A、安全生产监督管理部门作出的吊销安全生产许可证的处罚措施B、工程质量监督机构作出的罚款5000元的处罚措施C、行政机关作出的撤职的处罚措施D、建设行政主管部门作出的警告的处罚措施E、行政机关作出的开除处罚措施参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 15、关于安全施工技术交底,下面说法正确的是( )A、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C、施工单位负责项目管理的技

10、术人员向专职安全生产管理人员交底D、施工作业人员向施工单位负责人交底参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、根据劳动法的规定,劳动合同应当订立的形式为( )A、口头形式B、书面形式C、口头或书面形式D、协商形式参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、设备公司与开发商签订了一份电梯的供货协议,约定电梯安装完毕后开发商支付货款。在开发商出现( )情况下,设备公司可中止供货。A、经营状况恶化B、转移财产以逃避债务C、上了银行的欠款大户黑名单D、公司破产E、没有及时支付总包的工程款参考答案：A、B、D 文字解析：合同法第68条规定了“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一，可以中止履

11、行：(一)经营状况严重恶化；(二)转移财产、抽逃资金，以逃避债务；(三)丧失商业信誉；(四)有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任”。选项C、E必然证明开发商已丧失或可能丧失履行债务的能力，所以答案是A、B、D。 18、项目档案验收不合格的项目( )A、对项目竣工验收的进程无影响B、造成档案损失的,追究有关人员的责任C、要求项目建设单位对存在的问题提供缺失说明的条件下即可进行竣工验收D、直接按有关规定罚款,不需要复查参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、甲是乙的债务人,甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了丙,则( )A、乙可以对之行使撤销权B、

12、如果甲行为对实现乙的债权产生了损害,则在乙知道该事件发生之日起2年内可以行使撤销权C、如果该行为对实现乙的债权产生了损害,则在该行为发生之日起1年内可以行使撤销权D、如果该行为对实现乙的债权产生了损害,则在该行为发生之日起5年内可以行使撤销权参考答案：D 文字解析：合同法第74条规定，因债务人放弃其到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请示人民法院撤销债务的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。合同法第75条规定：“撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起

13、五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。”所以，乙在甲方的行为对其债权产生损害的情况下，自甲的行为发生之日起五年行使撤销权，答案是D。 20、下列行为不属于行政诉讼法规定的受案范围的行为是( )A、吊销企业营业执照B、罚款C、逮捕D、行政拘留参考答案：C 文字解析：见行政诉讼法第11条规定，C选项属刑事处罚。 21、张某与某典当行签订了一份房屋买卖合同,约定lo月3日张某向典当行支付100万元预付款,11月30日典当行向张某交付房屋并办理过户手续。但到了10月3日,张某发现该典当行的五家分店关闭了四家。此时典当行要求张某履行房屋买卖合同,则张某可以行使( ),以维护自己的权益。A、同时履行抗辩权

14、B、先履行抗辩权C、不安抗辩权D、预期违约抗辩权参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、我国刑法规定,有期徒刑的刑期为( )以上,( )以下,数罪并罚不超过( )A、1年、15年、无期B、6个月、15年、15年C、1年、10年、15年D、6个月、15年、20年参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款。向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中,根据仲裁法的规定,在下列( )情况下,当事人提出仲裁员的回避申请,应当得到准许。A、甲公司发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人B、乙公司发现某仲裁员虽然是资深会计师,但法律知识欠缺,不适合担任仲裁员C、甲公司

15、发现某仲裁员曾作过10年律师,但现任某高级人民法院的庭长D、乙公司发现某仲裁员的配偶是甲公司的职工E、乙公司发现某仲裁员是甲公司的顾问参考答案：A、D、E 文字解析：根据仲裁法第34条规定，仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：第一，是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属；第二，与本案有利害关系；第三，与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；第四，私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。因此，选项A、D、E符合规定。 24、根据安全生产法关于建立安全生产保障体系的规定,建筑施工单位( )A、应当配备专职或兼职安全生产管理人员B、应当设置安全

16、生产管理机构或配备专职安全生产管理人员C、从业人员500人以上的,应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D、从业人员500人以下的,应配备专职或兼职安全生产管理人员参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、甲向乙购买钢材,双方在买卖合同中约定乙一次性支付全部钢材,甲也一次性支付全部货款,但没有约定履行顺序。此时乙向甲供应了一半的货物,要求甲支付全款。关于甲的做法,下列说法正确的是( )A、不得主张同时履行抗辩权B、可以就全部货物主张同时履行抗辩权C、只能就未给付的货物主张同时履行抗辩权D、可以主张乙未完全履行而行使合同解除权参考答案：B 文字解析：合同法第66条规定，当事人互负债务，没

17、有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。合同约定的履行义务是一次性供货和一次性付款。所以答案是B。 26、根据招标投标法有关规定,评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、三分之一B、三分之二C、四分之一D、四分之二参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、某工程安装公司项目经理胡某在脚手架工程存在安全隐患未经验收情况下,强令作业人员冒险进行构件安装,导致脚手架坍塌,发生4人死亡,多人受伤的严重事故,则胡某涉嫌( )A、重大责任事故罪B、重大劳动安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、失职罪参

18、考答案：A 文字解析：暂无解析 28、某有限责任公司的住所地在A、市,后在B、地设立了一家分公司。该分公司以自己的名义与C、贸易公司签订了一份买卖合同。现该分公司无力支付货款,与该贸易公司产生纠纷。下列说法中正确的是( )A买卖合同无效,因为该分公司不具有法人资格,而且无母公司的授权依据B买卖合同有效,该合同产生的法律责任由母公司承担C买卖合同有效,该合同产生的法律责任由母公司及其分公司承担连带责任D、买卖合同有效,法律责任由合同当事人独立承担参考答案：B 文字解析：本题考点为1Z301211公司设立中的分公司不具有法人资格问题。根据公司法第14条中规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司

19、承担。在本题中，分公司由合同产生的法律责任应由母公司承担，故B是正确的选项。 29、根据建设工程质量管理条例的规定,施工单位超越资质承包工程的,对施工单位处以工程合同价款( )的罚款。A、1%2%B、2%4%C、1%4%D、2%5%参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、下列使用国有资金的项目中,必须通过招标方式选择施工单位的是( )A、某水利工程,其单项施工合同估算价600万元人民币B、利用资金实行以工代赈需要使用农民工C、某军事工程,其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币D、某福利院工程,其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术参考答案：A 文字解析：工程建

20、设项目招标范围和规模标准规定施工单价合同估算价在200万元人民币以上的必须进行招标；工程建设项目施工招标投标办法规定：涉及国家安全的建设项目、属于利用扶贫资金实行以工代赈的项目及项目施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的可不进行招标，故只有A答案为正确答案。 第二部分 项目管理1、可供企业分配的利润,其分配项目有( )A、提取法定盈余公积金B、提取任意盈余公积金C、提取法定公益金D、提取任意公益金E、优先股股利参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 2、标价的动态分析是假定某些因素发生变化,测算标价的变化幅度,特别是这些变化对如下费用项目的影响( )A、风险费B、目标利润C、直接费D、保险费参

21、考答案：B 答案解析：暂无解析 3、下列选项中,属于项目建议书内容的有( )A、建设项目提出的依据和必要性B、产品方案,市场前景,拟建规模和建设地点的初步设想C、投资估算、资金筹措和项目建设进度的设想D、资源状况、建设条件、协作关系及引进国别和厂商的初步分析E、项目设计、施工单位招标工作的设想参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 4、短期银行借款利息的支付方式包括( )A、收款法B、贴现法C、加息法D、分期付息,到期一次还本E、等额分期偿还参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 5、旧设备经济寿命1年时的年使用成本2000元,使用2年时的年平均使用成本2100元;新设备经济寿命6年时

22、的年平均使用成本2100元。根据更新方案比选原则,最经济的更新方案是下列( )A、旧设备保留使用一年更换B、旧设备保留使用二年更换C、旧设备保留使用三年更换D、旧设备立即更换参考答案：A 答案解析：暂无解析 6、在以下各项中,满足年有效利率大于名义利率的是( )A、计息周期小于一年B、计息周期等于一年C、计息周期大于一年D、计息周期小于等于一年参考答案：A 答案解析：暂无解析 7、在国际工程投标报价中,投标获得成功的基本保证是( )A、高水平投标报价班子B、现场勘察C、了解生产要素市场行情D、估算实施项目工程量参考答案：A 答案解析：国际工程投标报价。需要有专门的机构和人员对报价的全部活动加以

23、组织和管理,组织一个业务水平高、经验丰富、精力充沛的投标报价班子是投标获得成功的基本保证。因此选项A正确。 8、应作为价值工程优先改进对象的是( )甲乙丙丁现实成本( )11002350目标成本( )10002000功能价值0.9090.8311.0890.921A、丙B、丁C、甲D、乙参考答案：D 答案解析：暂无解析 9、在工程施工过程中,工程质量监督检验部门检验工程质量而收取的费用属于( )A、建设单位管理费B、施工单位管理费C、工程质量监督费D、工程建设其他费用参考答案：C 答案解析：暂无解析 10、下列费用属于建筑安装工程措施费的有( )A、大型机械设备进出场及安拆费B、构成工程实体的

24、材料费C、二次搬运费D、施工排水、降水费E、施工现场办公费参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 11、会计是经济管理的重要组成部分,包括( )A、财务会计和成本会计B、财务会计和管理会计C、管理会计和成本会计D、财务会计和企业会计参考答案：B 答案解析：暂无解析 12、施工定额的编制应有利于促进企业的科学管理,促进劳动生产率的不断提高,从而提高企业的经济效益。为此,编制施工定额时,其定额水平的确定应遵循的原则是( )A、先进原则B、平均原则C、平均先进原则D、平等原则参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、已知某项目年营业收入3500万元,外购原材料费1200万元,工资及福利费400万元,

25、其他营业费率2%、其他管理费率100%,修理费率20%,固定资产折旧费为200万元,摊销费为80万元。则该项目年经营成本为( )万元。A、1600B、2110C、2126D、2480参考答案：B 答案解析：暂无解析 14、施工企业提前收到A房地产开发企业备料款属于( )A、应付福利费B、应付工资C、预收账款D、应交税金参考答案：C 答案解析：暂无解析 15、在下列各项中,属于未指定用途的留存收益的是( )A、资本公积B、未分配利润C、盈余公积D、实收资本参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、存货取得成本包括( )A、订货成本和购置成本B、订货成本和储存成本C、购置成本和储存成本D、储存成本和

26、短缺成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 17、将量本利模型的关系反映在直角坐标系中,构成量本利图。下列关于量本利图的说法正确的是( )A、销售收入线与总称本线的交点是盈亏平衡点B、在盈亏平衡点的基础上,满足设计生产能力增加产销量,将出现亏损C、产品总成本是固定成本和变动成本之和D、盈亏平衡点的位置越高,适应市场变化的能力越强E、盈亏平衡点的位置越高,项目投产后盈利的可能性越小参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 18、工程量清单计价模式采用的计价方法是( )A、工料单价法B、实物法C、综合单价法D、价值指数法参考答案：C 答案解析：暂无解析 19、资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账

27、面大于其计税基础,产生( )A、可抵扣永久性差异B、应纳税永久性差异C、可抵扣暂时性差异D、应纳税暂时性差异参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、在制定人工定额时需要拟定正常的施工作业条件,这主要包括拟定( )A、施工作业的内容B、施工作业的时间C、施工作业地点的组织D、施工作业人员的组织E、施工作业的方法参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 21、计算分项工程直接费,如果机械设备所占比重较大,使用均衡性较差,机械设备搁置过长而使其费用增加,而这种机械搁置又无法在定额中给予恰当的考虑时,宜采用( )A、作业估价法B、匡算估价法C、定额估价法D、直接估价法参考答案：A 答案解析：暂无解

28、析 22、下列费用中,不属于建设工程项目总投资中的设备工器具购置费的是( )A、建设单位购置的数控机床所需的费用B、施工单位购置的挖掘机所需的费用C、扩建项目配置的首套工器具所需的费用D、新建项目配置的生产家具所需的费用参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、对存货周转率指标,下列说法正确的是( )A、该指标反映企业存货资金的周转次数B、该指标常用周转次数和周转天数表示C、存货周转率越高,经营效率越高,库存适度D、存货周转率越低,则经营风险越大E、存货周转率高,也说明残次品增加,库存积压,产品滞销参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 24、采用国家、部门或地区统一规定的定额和取费标准进

29、行工程造价计价的模式是( )A、传统计价模式B、工程量清单计价模式C、现实计价模式D、施工图预算计价模式参考答案：A 答案解析：暂无解析 25、某企业下属施工单位发生的机械使用费计入企业的( )A、间接费用B、期间费用C、直接费用D、人工费费用参考答案：C 答案解析：暂无解析 26、设备租赁与设备购买相比,引起企业现金流量发生变化的是( )A、经营成本B、销售收入C、所得税D、与销售相关的税金参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、在企业财务会计中,资产负债表和利润表是以某种原则为基础的会计报表,这种原则是( )A、重要性B、配比C、权责发生制D、收付实现制参考答案：C 答案解析：暂无解析 2

30、8、设备的经济寿命是指设备从开始使用到下列( )的使用年限。A、年资产消耗成本等于年运行维修成本时B、(年资产消耗成本十年运行成本)之和最小时C、(年资产消耗成本十年运行成本)之和最大时D、净年值(NAV)为最大时E、年成本(AC)为最小时参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 29、若需要进一步审查超估值的原因,则概算总投资超过原批准投资估算( )A、5%以上B、10%以上C、15%D、20%参考答案：B 答案解析：审查概算的投资规模、生产能力、设计标准、建设用地、建筑面积、主要设备、配套工程、设计定员等是否符合原批准可行性报告或立项批文的标准,概算总投资超过原批准投资估算的10%以上,应

31、进一步审查超估值的原因。 30、合同条件关于保函和担保的规定,一般不限定( )A、种类B、有效期C、额度D、出具保函的银行参考答案：D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、下列关于FII合同条件中计日工作的说法,错误的有( )A、可以用于工程任何部分的施工费用B、可以用于工程量清单中没有合适项目的零星附加项目C、所有承包人实施的以计日工计价的工作,均有权获得用计日工计价的付款D、计日工作项目均应按实际发生费用加上合同中规定的费率计算E、计日工作的报价将影响投标人的评标总价,因此承包人应降低计日工作的报价参考答案：A、C、D、E 文字解析：计日工作一般用于工程量清单中没有合适项目,且不能安

32、排大批量的流水施工的零星附加工作,“暂列金额”是供工程任何部分施工,或提供货物、材料、设备或服务,或提供不可预料事件之费用的一项金额,A错；承包人实施以计日工计价的工作需工程师的指示,C错；对于清单中有定价的计日工作项目,应按承包人在投标书中确定的费率和价格计算,D错；计日工作报价不影响评标总价,通常承包人的计日工作报价较高,E错。 2、施工质量控制目标,可具体表述为：建设单位的控制目标( )A、质量监督单位的控制目标B、设计单位的控制目标C、施工单位的控制目D、供货单位的控制目标E、监理单位的控制目标参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 3、固体废物处理应本着( )基本思想全过程进行

33、控制。A、资源化B、集约化C、减量化D、无害化E、经济化参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 4、施工现场在绑扎钢筋或支立模板过程中,经常遇到悬空高处作业,作业工人常常采用支搭水平网和在高处作业系挂安全带的方法进行施工,避免了悬空作业对人员造成的潜在危害,这是从( )角度进行风险控制策划的。A、安全管理措施的进步B、降低人员的精神压力C、技术管理与程序控制结合D、使用个人防护用具参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、单代号网络计划与双代号网络计划相比,具有的特点是( )A、工作逻辑关系不易表达B、不出现虚箭线C、工作持续时间表示直观D、节点编号必须连续参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、

34、建设工程项目有各种信息,业主方和项目参与各方可根据各自( )确定其信息的分类。A、管理需求B、组织架构C、信息人才资源D、信息量参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、建设工程项目信息可以按项目管理工作的对象、项目实施的工作过程及项目管理工作的任务分类,也可按( )分类。A、项目的结构类型B、信息的重要程度C、信息的内容属性D、项目的风险属性参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、( )和分项工程是质量验收的基本单元。A、验收记录B、抽样检查C、见证取样D、检验批参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、企业质量管理体系的建立,是在确定市场及顾客需求的前提下,按照八项质量管理原则制定企业的( )等体系

35、文件。A、工期目标B、质量目标C、质量手册D、程序文件E、质量记录参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 10、按照GT19000质量管理体系标准,( )是质量管理体系文件的组成内容。A、质量整改B、质量例会C、质量培训D、质量计划参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、建设项目需要人力资源和物质资源,应认识到( )也是项目实施的重要资源之一。A、成本数据B、设计图纸C、档案D、信息参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、建设工程职业健康安全管理的目的是防止和减少生产安全事故、保护( )的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失。A、员工B、访问者C、产品生产者D、作业人员参考答案：

36、C 文字解析：暂无解析 13、直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性( )的平均值和标准偏差所决定的。A、统计理论B、统计方式C、统计数据D、统计结果参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、进度的计划值和实际值的比较应是( )数据比较。A、定性的B、定期的C、不定期的D、定量的参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、数据通讯网络类型主要有( )A、路由器B、局域网C、城域网D、服务器E、广域网参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 16、建设单位应在竣工验收前( )个工作日将验收时间、地点、验收组名单通知该工程的质量监督机构。A、3B、5C、7D、14参考答案：C 文字解析：暂无解析 1

37、7、运用比较法分析施工成本时,可以采用的形式有( )A、将实际指标与目标指标对比B、将本期实际指标与上期实际指标对比C、与本行业的平均水平、先进水平对比D、将本期目标指标与上期目标指标对比E、将预算指标与目标指标对比参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 18、某工程按合同要求全部完成后,承包人向发包人提出竣工验收报告,发包人组织竣工验收时有部分工程因施工质量原因未通过验收。承包人按发包人要求修改后再次提请发包人验收,此次验收通过。则该工程的竣工日期为( )A、实际完工之日B、承包人提出竣工报告之日C、发包人组织第二次验收通过之日D、承包人第二次提请验收之日参考答案：D 文字解析：见建设工程

38、施工合同示范文本(GF990201)通用条款第324款约定。 19、TQ即全面质量管理,其基本原理就是强调在企业或组织的最高管理者( )的指引下,实行全面、全过程和全员参与的质量管理。A、战略目标B、发展方向C、目标市场D、质量方针参考答案：D 文字解析：TQC即全面质量管理,其基本原理就是强调在企业或组织的最高管理者质量方针的指引下,实行全面、全过程和全员参与的质量管理。 20、综合成本的分析方法中的月(季)度分析,常采用的分析方法有( )A、实际成本与预算成本的对比B、实际成本与目标成本的对比C、目标成本与预算成本的对比D、主要技术经济指标的实际与目标对比E、分析技术组织措施执行效果参考答

39、案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 21、建设工程项目质量控制系统既不是建设单位的质量管理体系或质量保证体系,也不是工程承包企业的质量管理体系或质量保证体系,而是建设工程项目( )的个工作系统。A、目标控制B、合约管理C、资金管理D、工期管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、下列选项属于第一类危险源的有( )A、锅炉爆炸产生的冲击波B、吊起重物的势能C、电缆绝缘层破裂D、脚手架扣件质量低劣E、噪声的声能参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 23、应用动态控制原理进行目标控制时,用于纠偏的组织措施包括( )等。A、调整进度管理的方法B、调整招标工作的管理职能分工C、调整投资控制工作

40、流程D、更换不同的软件编制施工进度计划E、调整合同管理任务分工参考答案：B、C、E 文字解析：应用动态控制原理进行目标控制时，用于纠偏的组织措施包括调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。 24、我国建筑法和建设工程质量管理条例规定：建筑施工企业对工程的施工质量负责；建筑施工企业必须按照( ),对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。A、工程投资要求B、工程设计要求C、施工技术标准D、合同约定E、施工成本要求参考答案：B、C、D 文字解析：我国建筑法和建设工程质量管理条例规定：建筑施工企业对工程的施工质量负责；建筑施工企业必须按照工程设计要求

41、、施工技术标准、合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。故选项A、E不正确。 25、“检查和纠正措施”属于职业健康安全管理体系的一个一级要素,它所包含的二级要素有( )A、绩效测量和监视B、应急准备和响应C、文件和资料控制D、协商和沟通参考答案：A 文字解析：职业健康安全管理体系“检查和纠正措施”一级要素包括四个二级要素,即绩效测量和监视,事故、事件、不符合、纠正和预防措施,记录和记录管理,审核。 26、下列选项中,属于项目管理规划大纲内容的有( )A、项目范围管理规划B、资源需求计划C、项目成本管理规划D、项目职业健康安全与环境管理规划E、收尾管理计划参考答案：A、

42、C、D 文字解析：项目管理规划大纲可包括下列内容。组织应根据需要选定：项目概况,项目范围管理规划,项目管理目标规划,项目管理组织规划,项目成本管理规划,项目进度管理规划,项目质量管理规划,项目职业健康安全与环境管理规划,项目采购与资源管理规划,项目信息管理规划,项目沟通管理规划,项目风险管理规划,项目收尾管理规划。” 27、为了实现工程项目进度目标,应选择合理的合同结构,以避免过多的( )A、参与单位B、合同交界面C、资源投入D、技术风险参考答案：B 文字解析：不同的合同结构会形成不同的合同交界面,产生不同的工作效率和管理力度,对工程项目进度目标的实现产生重要的影响,但不能约束参与单位的多少,

43、与资源投入和技术风险也没有直接的关系,因此应选择B。 28、建设工程项目质量控制系统的建立,应按照建筑法和( )有关建设工程质量责任的规定,界定各方的质量责任范围和控制要求。A、建筑工程质量验收规范B、建筑工程质量评定标准C、建筑工程质量管理流程D、建设工程质量管理条例参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、某工程在基坑开挖过程中,地下水位突然上涨,承包人不得不停工进行排水作业。承包人据此提出的索赔应是( )A、不可预见条件索赔B、不可抗力索赔C、工程延期索赔D、工程变更索赔参考答案：A 文字解析：由于施工中地质条件与业主提供的地质勘察报告不符,这超出了一个有经验的承包商的正常预见范围,故应选

44、A。 30、功能性质量控制的目的,是保证建设工程项目使用功能的( )A、经济性B、符合性C、前瞻性D、扩展性参考答案：B 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、用以支撑天然边坡或人工边坡以保持土体稳定或加强路基强度和稳定性,以及防护边坡在水温变化条件免遭破坏的工程称作( )A、路基直接防护工程B、路基间接防护工程C、路基加固工程D、路基支挡工程用户提供的参考答案：C 文字解析：解析贡献者：去者2012-07-1119:24:21按三版书上为C即路基加固工程 2、公路工程项目从发出招标文件到开标的时间,最多不应超过( )A、一个月B、一个半月C、两个月D、三个月参考答案：D 文字解析：暂无解

45、析 3、材料计划管理的内容包括( )A、材料需要量计划B、材料供应计划C、材料替代计划D、材料采购计划E、材料用款计划参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 4、混凝土路面养护的方法宜采用( )A、喷洒养生剂同时保湿覆盖B、围水养护C、覆盖土工布洒水湿养护D、覆盖土工毡等洒水湿养护E、覆盖保湿膜湿养护参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于24m等场所,电源电压应不大于( )A、18VB、24VC、32VD、36V参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、分标段招标的,招标人应合理划分标段,合理确定工期。施工标段的确定应有利于施工

46、单位的合理投入和机械化施工。高速公路标段路基工程一般应不少于( )A、10kmB、15kmC、20kmD、5km参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、隧道监控量测时,当位移一时间曲线出现反弯点时,则表明围岩( )A、刚刚稳定B、已经稳定C、不稳定D、已经垮塌参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、公路建设项目招投标活动中,中标者接到中标通知书后应在( )天内与招标单位签订承包合同。A、40d内B、30d内C、20d内D、10d内参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、在连续梁桥支架施工过程中,主要应注意控制( )A、支架基础B、拱架加载C、卸架工艺D、支架沉降参考答案：D 文字解析：暂无解析 10

47、、施工平面图的内容有( )A、主要结构物平面位置B、施工防排水临时设施C、安全消防设施D、便道和其他临时设施E、原有地形地貌参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、已交付使用的公路工程项目,事故报告单位为( )A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、接养单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、某旧路改建利用段路基纵向开裂甚至形成错台的原因是( )A、新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足B、同一填筑层路基填料混杂,塑性指数相差悬殊C、路基顶填筑层作业段衔接施工工艺不符合规范要求D、路基顶下层平整度填筑层厚度相差悬殊,且最小压实厚度小于8cm参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、

48、监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的( )天内完成核查。A、7B、14C、21D、28参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是( )A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、护面墙的类型有( )A、实体式B、窗孔式C、衡重式D、锚杆式E、拱式参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 16、某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁

49、组成。问题：该桥梁总体质量检验的项目应包括( )A、桥梁净空B、桥面中心偏位、桥面宽度和桥长C、桥梁纵坡控制D、引道中心线与桥梁中心线的衔接E、桥头高程衔接参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 17、沥青混凝土面层实测项目中包含( )A、中线平面偏位B、弯拉强度C、抗滑D、渗水系数E、弯沉值参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 18、有关专业分包的规定中错误的是( )A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备B、专业分包工程不得再次分包C、专业分包人应具备相应的专业承包资质D、专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准参考答案：D

50、 文字解析：暂无解析 19、锚具、夹具和连接器进场时,进行硬度检验验收时的抽检比例是( )A、抽取3的锚具且不少于3套B、抽取5的锚具且不少于5套C、抽取8的锚具且不少于8套D、抽取10的锚具且不少于10套参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、复合式衬砌的隧道地质和支护状况观察量测的间隔时间是( )A、3次天B、2次天C、12次天D、每次爆破后进行参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、可用于二级公路路面的有( )A、砂石路面B、水泥混凝土C、沥青混凝土D、沥青表面处冶E、沥青碎石参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 22、使用振动压路机碾压沥青玛蹄脂碎石SMA混合料时,宜采用的振动方法是(

51、 )A、低频率、低振幅B、高频率、高振幅C、低频率、高振幅D、高频率、低振幅参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、用于公路路基的填料,确定其最小强度是按( )A、弯拉应力值B、弯沉值C、E0值D、CBR值参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、工程保修费属于( )A、直接费B、其他直接费C、间接费D、现场管理费参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、在梁段顶推施工中,当水平千斤顶顶推一个行程后,应用竖向千斤顶将梁顶高,以便拉回滑块,其最大顶升高度不得超过设计规定。如设计无规定时不超过( )A、510mmB、813mmC、1015mmD、1520mm参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、石灰

52、稳定土基层分层施工时,下层石灰稳定土碾压完成后,在铺筑上一层石灰稳定土前( )A、需要1d养护期B、需要7d养护期C、需要15d养护期D、不需要专门的养护期参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、不属于招标文件应具备的基本内容是( )A、设计文件B、技术规范C、合同文件D、资格预审条件参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、在施工组织设计的基本内容中,主要用于指导准备工作的进行并为施工创造物质技术条件的项目有( )A、总说明B、施工方案C、施工进度计划D、施工现场平面布置E、各种资源需要量及其供应参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 29、按照测量管理制度的要求,以下未体现测量工作双检制的是(

53、 )A、测量工作必须两个人共同进行B、测量外业工作必须有多余观测C、测量成果采用两组独立平行计算相互校核D、外业工作采用两种不同方法进行复核测量参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、监控信息发布的被控对象包括可变信息标志、交通信号灯、车道指示标志、( )以及其他可能控制交通流的设施。A、道路施工安全标志B、指路标志C、旅游区标志D、可变限速标志参考答案：D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、水利工程定额按其编制程序和用途可划分为( )A、投资估算指标B、概算定额C、预算定额D、施工定额E、机械作业定额参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 2、为保持坝体的稳定性,必须对接缝进行

54、灌浆或设置宽缝回填膨胀混凝土的分裂是( )A、横缝B、纵缝C、斜缝D、错缝参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),凡经医生诊断,患有( )的人员,不得从事高处作业。A、高血压B、糖尿病C、心脏病D、肠胃炎E、贫血参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 4、骨料开采量是根据( )A、混凝土浇筑强度B、开挖料的储存量C、开挖料的可利用量D、堆料场地大小E、混凝土中各种粒径料的需要量参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 5、某大型泵站施工需进行一段河流改道作为其引渠,其相关资料如表1F420050-5所示,则最终发包人应向承包人支付的该段河流改

55、道土方开挖的价款应为( )万元。A、73B、72C、70D、69参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、符合下列条件的水利水电工程可以确定为大(1)型工程的有( )A、水库总库容8亿m3,装机容量100万kWB、水库总库容8亿m3,保护农田面积600万亩C、水库总库容l2亿m3,保护农田面积300万亩D、治涝面积300万亩,灌溉面积80万亩E、治涝面积150万亩,灌溉面积120万亩参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 7、碾压混凝土卸料、平仓、碾压中的质量控制要求主要有A、卸料落差不应大于20mB、堆料高不大于15mC、入仓混凝土及时摊铺和碾压D、两种混凝土结合部位重新碾压,同时常态混凝土应

56、掺速凝剂E、避免层间间歇时间太长参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 8、水利部门进行河道整治,涉及航道的,应事先征求( )对有关设计和计划的意见。A、流域管理机构B、水行政主管部门C、河道主管机关D、交通部门参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、下列关于土石方工程施工说法正确的是( )A、土石方明挖施工过程中,未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自下而上的开挖方式B、土石方明挖施工过程中,未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自上而下的开挖方式C、严禁在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或药壶爆破法施工D、地下洞室洞脸施工过程中,洞口削坡应自上而下进行,严禁上下垂直作业E、

57、地下洞室洞脸施工过程中,洞口削坡应自下而上进行,严禁上下垂直作业参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 10、根据混凝土面板堆石坝施工规范(SL4994),下列关于混凝土面板堆石坝施工的说法正确的是( )A、当确定未浇筑混凝土面板的坝体挡水时,必须对上游坡面进行碾压砂浆、喷射混凝土或喷洒阳离子乳化沥青等防渗固坡处理B、坝体填筑开始前,应进行坝料碾压试验,优化相应的填筑压实参数C、与趾板、岸坡接触的垫层应采用大型振动碾薄层碾压D、垫层料、过渡料铺筑,应避免颗粒分离,分离严重部位应予掺混或挖除处理E、趾板混凝土浇筑,应在相邻区堆石填筑后再进行参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 11、混凝土

58、铺料允许间隔时间,主要受混凝土( )的限制。A、终凝时间B、初凝时间C、温控要求D、运输能力E、浇筑能力参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 12、防渗墙墙体材料中属于柔性材料的有( )A、普通混凝土B、掺粉煤灰混凝土C、黏土混凝土D、固化灰浆E、塑性混凝土参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 13、根据泵站施工规范(SL2341999),机泵座二期混凝土应达到设计标准强度( )以上时,才能继续加荷安装。A、160B、70C、80D、90参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、根据水闸承担的任务,下列水闸一般需具备双向过水能力的有( )A、节制闸B、进水闸C、蓄洪区(只有一个进出口)的分洪闸D

59、、具备排涝和引水功能的排水闸E、挡潮闸参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 15、施工企业将其所承包的水利工程中的部分工程发包给其他施工企业的活动称为( )A、施工转包B、施工分包C、工程分包D、施工再分包参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、工程监理单位对施工质量承担( )A、全部责任B、经济责任C、监理责任D、主要责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、建设项目设立由( )牵头组建的安全生产委员会。A、施工单位B、监理单位C、设计单位D、项目法人参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、水泵按电机能否在水下运行分为( )A、立式泵B、常规泵机组C、卧式泵D、潜水电泵机组E、斜式泵参考答

60、案：B、D 文字解析：暂无解析 19、下列关于水利水电施工用电安全的说法中错误的是( )A、露天使用的电气设备及元件,均应选用防水型或采取防水措施B、电缆沟道、隧道、夹层及其他空间狭小的场所的照明电压不得高于24C、熔断器的容量应满足被保护设备的要求,熔丝应有保护罩,且不得大于规定的截面D、110V以上的灯具只可作固定照明用,其悬挂高度一般不得低于25m参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、用以改善河流的水流条件,调整河流水流对河床及河岸的作用以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物称为( )A、泄水建筑物B、输水建筑物C、整治建筑物D、取水建筑物参考答案：C 文字解析：暂无解析