福建省一级建造师等级试题库360题精选题完整版(有答案)

1、福建省一级建造师等级试题库360题精选题完整版(有答案)第一部分 工程经济1、某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务,建设单位欲组织竣工验收,此时应具备建设工程质量管理条例规定的工程竣工验收的必备条件不包括( )A、完整的技术档案和施工管理资料B、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C、勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件(备:用项工程量不超过工程总量的5%)D、施工单位签署的工程保修书参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、某工程的项目经理甲某为顺利通过质量检验,向建设行政主管部门的工作人员乙某送去5万元。事后心里害怕,主动对司法机关陈述了上述情况。对甲的

2、行为( )A、可以减轻处罚B、应当减轻处罚C、可以免除处罚D、应当免除处罚E、可以从轻处罚参考答案：A、C 文字解析：行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻或免除处罚。 3、张氏兄弟两人达成协议,约定双方如就父亲遗产发生争议,则提交北京仲裁委员会进行裁决,并自动履行其裁决。后双方在父亲的遗产分配问题上无法协商一致,现问双方解决争议可行的法律途径是( )A、只能向有管辖权的人民法院起诉B、只能申请北京仲裁委员会仲裁C、既可向有管辖权的法院起诉,也可以申请仲裁D、只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁参考答案：A 文字解析：根据仲裁法第3条规定：“下列纠纷不能仲裁：(一)婚姻、收养、监护、扶

3、养、继承纠纷；。”所以，本案中，双方约定的仲裁事项是遗产继承纠纷，不属于仲裁的范围，该仲裁协议无效。 4、甲公司的总经理王某到乙公司的董事长赵某的办公室聊天,看到丙公司给乙公司的一份要约,很感兴趣,就向赵某要了这份要约,并按要求回复了丙公司。请问甲公司发出的文件属于( )A、要约B、邀请承诺C、要约邀请D、承诺参考答案：A 文字解析：承诺的构成要件： 5、下列关于工程文件归档的表述中正确的是( )A、归档可以分阶段进行,也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行B、勘察、设计单位应当在任务完成时,将各自形成的有关工程档案向城建档案馆归档C、施工、监理单位应当在工程竣工验收后,将各自形成的有关工程

4、档案向建设单位归档D、凡设计、施工及监理单位需要归档的文件,应按国家有关规定单独立卷归档参考答案：D 文字解析：A选项之归档时间错误，应在单位或分部工程通过竣工验收后进行；B选项在于档案移交对象错误，即应向建设单位移交；C选项错在施工、监理单位归档时间应当在工程竣工验收前，而非竣工验收后。 6、某施工单位在工程建设中发生重大安全生产事故,甲为该施工单位主管项目的公司副总经理,乙为该项目的项目经理。事故调查处理期间,甲擅离职守出国旅游,乙怕承担责任而逃匿。经审查,甲、乙行为尚未构成犯罪,下列对甲、乙二人的处理措施中,说法错误的是( )A、对甲给予降职处分B、对甲给予撤职处分C、对乙给予15日以下

5、拘留D、对乙给予撤职处分参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、某县公安局民警甲在一次夜间治安检查中被某房地产开发公司职工乙打伤,公安局认定乙的行为构成妨碍公务,据此对乙处以200元罚款。甲认为该处罚决定过轻。下列( )说法是正确的。A、对乙受到的处罚决定,甲既不能申请复议,也不能提起行政诉讼B、甲可以对乙提起民事诉讼C、对乙受到的处罚决定,甲可以申请复议,但不能提起行政诉讼D、对乙受到的处罚决定,甲应当先申请复议,对复议决定不服可提起行政诉讼参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、以下与工程建设相关的合同中,不属于建设工程合同的是( )A、施工总承包合同B、勘察设计合同C、安装工程合同D、工程监

6、理合同参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、下列关于质权的生效,说法正确的是( )A、动产质权自动产交付时,质权成立B、以汇票、本票、债券、仓单出质的,自交付权利凭证时质权成立C、以基金份额出质的,自证券登记结算机构登记时质权成立D、以证券登记结算机构登记的股权出质的,自工商部门登记时质权成立E、以应收账款出质的,自信贷征信机构登记时质权成立参考答案：A、B、C、E 文字解析：根据物权法第226条的规定：“以基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的，质权自证券登记结算机构办理出质登记时设立；以其他股权出质的，质权自工商行政管理部门办理出质登记时设立。”C项正确，D项错误；根据物权法第228条

7、的规定：“以应收账款出质的，当事人应当订立书面合同。质权自信贷征信机构办理出质登记时设立。”E项正确。根据物权法第224条的规定：“以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，当事人应当订立书面合同。质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自有关部门办理出质登记时设立。”B项正确。根据物权法第212条的规定：“质权自出质人交付质押财产时设立。”A项正确。 10、取得建造师执业资格证书的人员申请初始注册时必须具备一定的条件,条件不包括( )A、从事施工管理工作满6年B、受聘于一个相关单位C、达到继续教育条件D、没有明确规定的不予注册的情形参考答案：A 文字解析：暂无解析 11

8、、注册建造师执业的专业中,公路工程分为7个工程类别,不含( )A、交通机电系统工程B、交通安全设施工程C、环保工程D、隧道工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、某工程施工合同签订过程中,施工单位隐瞒了委派项目经理没有取得建造师执业资格的事实。则施工单位的行为违反了合同法原则中的( )A、平等原则B、公平原则C、诚实信用原则D、自愿原则参考答案：C 文字解析：施工单位隐瞒了真实的情况，是一种欺诈行为，违背了诚实信用原则，所以答案是C。 13、某市一城区建委根据市政府总体规划,对某大街实施改造,刘某房屋位于改造区。某日,区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知,刘某未搬迁。数日后,区建委工作人员

9、带领20余人强行拆除了刘某房屋,刘某不服提起行政复议,则下列( )机关可以作复议机关。A、省政府B、市政府C、区政府D、区建委参考答案：C 文字解析：西城区建委属于区政府的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为正确答案。 14、根据建设工程安全生产管理条例的规定,施工单位挪用列入工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的,责令限期改正,处挪用费用( )的罚款。A、10%20%B、20%50%C、10%50%D、5%20%参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、根据最高法院的

10、司法解释,发包人享有合同的解除权,其中正确的是( )A、承包人非法转包合同的B、承包人未经发包人同意分包合同的C、不履行合同约定的协助义务的D、提供的建筑材料不符合强制性标准的E、合同约定的工期内未完工,且经催告后合理期限内仍未完工参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 16、甲和乙签订一份合同,后被法院认定为无效合同,但合同中( )条款的效力不受影响。A、主要权利B、主要义务C、违约责任D、争议解决方法参考答案：D 文字解析：合同法第57条的规定“合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方式的条款的效力”，所以答案是D。 17、甲公司为一个建筑工程有限责任公司,从事建筑

11、、装修、建材等业务。如果该公司拟更换监事,在下列人员中,可以做监事的是( )A、王某,现任公司总经理B、孙某,现任公司财务总监C、张某,为公司职工代表D、赵某,现任公司董事会董事参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、施工单位甲想借用工厂乙的道路通行。甲乙双方约定,甲向乙支付一定的费用,乙允许甲的人员通行。这时施工单位甲即取得了( )A、相邻权B、建设用地使用权C、地役权D、土地租赁权参考答案：C 文字解析：变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年),故A选项正确。 19、孙某自有卡车一辆,从事运输业务,在向当地工商行政管理机关申请并取得营业执照后,因故不能按期办理纳税申报而延期申报。对于孙某延

12、期进行纳税申报,以下说法正确的有( )A、只需具备法定的条件即可自行延期申报,届时税务机关说明情况即可B、延期进行纳税申报必须经税务机关核准C、孙某经税务机关核准延期进行纳税申报,应当在纳税期内按照上期交纳的税额或者税务机关核定的税额预缴税款D、可以延期申报的,应当核准的延期内办理税款结算E、任何情况都不可以延期申报参考答案：B、C、D 文字解析：本题考点为1Z301203纳税申报管理制度。根据税收征收管理法第27条的规定：“纳税人、扣缴义务人不能按期办理纳税申报或者报送代扣代缴税款报表的，经税务机关核准，可以延期申报。经核准延期办理欠款规定的申报的，应当在纳税期内按照上期实际交纳的税额或者税

13、务机关核准的税额预缴税款，并在核准的延期期限内办理税款结算”由此可见，B、C、D为本题的正确选项，A、E不选。178、2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到（A）止。A2009年3月B2009年6月C2010年3月D2010年6月变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年)，故A选项正确。 20、以下工程不需要申请施工许可证的有( )A、某公园喷泉工程投资额38万元B、某配电房建筑面积200平方米C、已领取开工报告的污水处理工程D、为修建青藏铁路而建的临时性建筑E、某省军区建的军事指挥用房参考答案：B、C、D

14、、E 文字解析：变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年),故A选项正确。 21、某建设项目环境影响评价文件在获得批准之后,因故一直没有动工建设。延建若超过( ),其环境影响评价文件需报原审批部门重新审核。A、1年B、2年C、3年D、5年参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、某工程基础施工现场发生了土方坍塌事故,将一些正在工作的工人掩埋,工人张某在现场目睹了整个事故的全过程。由于张某看到的是掩埋了五名工人,他就推测这五名工人均已经死亡。于是立即向本单位负责人报告说五名工人遇难。此数字与实际数字不符。对此,你认为该工人是否违法( )A、违法B、如果其实际看到的不是五名工人,就违法C、不违法D、不

15、能确定参考答案：C 文字解析：依据安全生产法，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，但并不要求如实报告。因为在进行报告的时候，报告人未必能准确知道伤亡人数。所以，即使报告数据与实际数据不符，也并不违法。 23、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期,但延期累计超过( )个月,施工许可证自行废止。A、3B、4C、5D、6参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、根据建设工程文件归档整理规范,应归档的施工文件包括( )A、工程测量控制网设置资料B、建设工程图纸设计变更记录C、主体工程验收记录D、建设工程竣工验收记录E、建设工程施工许可证参考答案：A、B、C、D 文字解析：选项属于竣工

16、验收文件，E选项属于工程准备阶段之开工审批文件，C选项系主体验收记录，发生于施工过程中，因而正确。 25、项目档案验收组对某重大工程档案进行了验收,并给出验收意见,其中下列各项中不属于项目档案验收意见内容的是( )A、项目建设概况B、项目档案管理情况C、项目档案使用情况D、存在问题、整改要求与建议参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、按照税法规定,从事生产、经营的纳税人自领取营业执照之日起,持有关证件向税务机关申报办理税务登记的最长期限是( )A、10天B、15天C、20天D、30天参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、王某、李某和张某三人出资,成立一个建筑装饰有限责任公司,该公司召开股东

17、会,选举王某为公司的执行董事并兼任公司的经理,张某为公司的监事,公司同时聘任夏某为公司的财务负责人,该公司的法定代表人为( )A、王某B、张某C、李某D、夏某参考答案：A 文字解析：本题考点为IZ301211公司法定代表人的构成。根据公司法第13条规定：公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。因此，正确答案是A。 28、在施工单位与材料商材料采购合同的履行过程中,出现( )情形时,材料供货商可以要求施工单位返还其供应的材料。.A、施工单位实际收到材料数量多于合同约定数量B、施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量C、施工单位错收材料商的材料D、施工单位收到

18、材料后未按照约定付款E、材料供货合同被法院确认撤销参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 29、甲与某施工单位签订了一份劳动合同,约定甲每天工作9小时没有节假日,每天工资20元,后经劳动仲裁该合同被撤销,则( )A、施工单位承担缔约过失责任B、施工单位承担违约责任C、施工单位承担侵权责任D、如果甲有实际损失,则施工单位承担缔约过失责任参考答案：D 文字解析：受害方必须有损失发生才构成缔约过失责任。 30、下列关于违约责任的表述中,错误的是( )A、违约责任是一种民事责任B、违约责任是一种财产责任C、违约责任是以补偿性为主,惩罚性为辅的D、违约责任实行过错责任原则参考答案：D 文字解析：违约责

19、任是严格责任、无过错责任，即不论主观上有无过错，只要造成违约的事实，均应承担违约责任，只有存在法定或约定的事由时才可以免责。侵权责任实行过错责任原则，故选D项。 第二部分 项目管理1、当期不能完成建造合同,若在资产负债表日建造合同的结果能可靠地估计,企业确认合同收入和费用的方法是( )A、工程计划进度法B、工程实际进度法C、完工百分比法D、工程形象进度法参考答案：C 答案解析：暂无解析 2、通过静态投资回收期与某一指标的比较,可以判断方案是否可行。该项指标是( )A、项目寿命期B、项目建设期C、基准投资回收期D、动态投资回收期参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、项目可行性研究的基本内容包括建

20、设方案与产品方案,场(厂)址选择,技术方案、设备方案和工程方案,原材料和燃料供应,劳动安全卫生与消防,总图运输与公用辅助工程等。分析这些方面的目的在于论证建设项目的( )A、技术工艺可行性B、国民经济可行性C、社会就业可行性D、环境保护可行性参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、进行项目偿债备付率分析时,可用于还本付息的资金包括( )A、折旧费B、福利费C、摊销费D、来付工资E、费用中列支的利息参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 5、施工企业提前收到A房地产开发企业备料款属于( )A、应付福利费B、应付工资C、预收账款D、应交税金参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、影响设备寿命期限的主

21、要因素有( )A、设备生产与购置的月份B、加工对象难易程度C、设备购置成本大小D、工作班次与操作水平E、设备的工作时间分配参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 7、国际工程投标报价中,暂定金额的处理方式是( )决定其使用方式和额度。A、计入承包商工程总报价，由承包商B、不计入承包商工程总报价，由项目设计方C、不计入承包商工程总报价，由业主工程师D、计入承包商工程总报价，由业主工程师参考答案：D 答案解析：暂无解析 8、项目的盈利能力越强,则( )A、盈亏平衡产量越大B、偿债备付率越大C、财务净现值越大D、动态投资回收期越大参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、根据拟建工程的具体情况,列入工

22、程量清单中其他项目清单的有( )A、预留金B、已完工程及设备保护费C、由招标人采购的材料购置费D、零星工作费E、文明施工费参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 10、某新建办公楼项目,建设期为3年,共向银行贷款2000万元,其他为自有资金,贷款时间为：第一年500万元,第二年800万元,第三年700万元,年利率为6%;项目在建设期初的建筑安装工程费和设备及工器具购置费为5000万元,各年投资比例分别为30%,50%,20%,建设期内预计平均价格上涨率为5%,建设工程项目其他费用为480万元,基本预备费率为10%。该项目的建设期贷款利息总和为( )万元。A、60B、103.19C、168D、

23、173.09参考答案：D 答案解析：暂无解析 11、使用概算指标法时,拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时,必须对概算指标进行调整后方可套用概算指标,调整方法包括( )A、调整概算指标中直接工程费单价B、调整概算指标中的每平方米（立方米）造价C、调整概算指标中变更结构的价格D、调整概算指标中的工、料、机数量E、调整概算指标中的工、料、机价格参考答案：B、D 答案解析：拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时,必须对概算指标进行调整后方可套用,调整方法包括调整概算指标中的每平方米(立方米)造价和调整概算指标中的工、料、机数量。 12、企业借人的款项存入银行账户时,会计人员所做的记录被称为是( )

24、A、会计凭证B、会计科目C、会计分录D、会计账户参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、应作为价值工程优先改进对象的是( )甲乙丙丁现实成本( )11002350目标成本( )10002000功能价值0.9090.8311.0890.921A、丙B、丁C、甲D、乙参考答案：D 答案解析：暂无解析 14、可行性研究报告选用主要的设备、参数应能满足预订货的要求,引进技术设备的资料应满足合同谈判的要求。这些研究具体反映在报告的( )部分。A、市场分析与预测B、建设规模与产品方案C、原材料和燃料供应,总图运输与公用辅助工程D、技术方案、设备方案和工程方案参考答案：D 答案解析：暂无解析 15、建设投资

25、是由如下费用和预备费及工程建设其他费用构成的( )A、建筑安装工程费B、设备及工器具购置费C、固定资产投资方向调节税D、流动资产投资E、建设期利息参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 16、在现金流量表中,通常以经营成本代替总成本费用列为现金流出,其目的主要是为了( )A、减少现金流出B、避免计算重复C、增加现金流出D、避免计算遗漏参考答案：B 答案解析：暂无解析 17、建成投产期主要包括项目的总结评价、( )、资金回收三个环节.A、实现生产经营目标B、建设工程项目选址辜C、制定年度建设计划D、生产准备参考答案：A 答案解析：暂无解析 18、下列各项中,属于联合试运转费用的是( )A、

26、设备调试费B、试车费C、设备缺陷处理费D、试运转材料费参考答案：D 答案解析：暂无解析 19、采用工料单价法计价,分部分项工程单价中包括了完成分部分项工程所需的( )A、人工费B、材料费C、机械使用费D、措施费E、间接费参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 20、通常资产负债率反映企业利用借入资金进行经营活动的能力,要使企业风险与收益平衡,较为合适的指标值为( )A、10%B、25%C、50%D、100%参考答案：C 答案解析：暂无解析 21、某建设项目设计生产能力为12万台/年,固定成本为1320万元/年,变动成本为630元/台,根据市场预测,估计该产品每台售价为900元,销售税金及附加

27、50元/台,则此项目正常生产年份可获得的利润为( )万元。A、1320B、1860C、2420D、2635参考答案：A 答案解析：暂无解析 22、下列属于资本公积的有( )A、任意盈余公积B、接受无偿捐赠C、法定公益金D、法定盈余公积E、股权投资准备参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 23、下述各项中属于单位工程概算中建筑工程概算的是( )A、机械设备概算B、弱电工程概算C、电气设备概算D、生产家具购置概算参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、销售商品收入确认应满足的条件是( )A、依附于商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购货方B、企业未保留与所有权相联系的继续管理权,未对已销售商品实施

28、控制C、收入金额能可靠计量D、商品将来的价值增减与销售方有关系E、与交易相关的经济利益很可能流入企业参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 25、国际工程投标报价的动态分析类似于项目投资的敏感性分析,主要应考虑的影响因素是( )A、通货膨胀B、工期延误C、物价和工资上涨D、施工现场条件变化E、其他可变因素参考答案：B、C、E 答案解析：暂无解析 26、属于建筑安装工程直接工程费中材料费的有( )A、材料二次搬运费B、材料检验试验费C、钢筋混凝土模板及支架费D、脚手架费E、材料运输损耗费参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 27、营运能力分析指标包括( )A、总资产报酬率B、应收账款周转率

29、C、速动比率D、销售（营业）增长率参考答案：C 答案解析：暂无解析 28、下列关于施工定额的说法中表述正确的有( )A、施工定额属于企业定额,可用于工程的施工管理B、施工定额是工程建设定额中的基础性定额C、施工定额以分部分项工程为研究对象D、施工定额以工序为研究对象E、施工定额是编制施工图预算的重要依据参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 29、某施工企业购入一台施工机械,原价60000元,预计残值率3%,使用年限8年,按平均年限法计提折旧,该设备每年应计提的折旧额为( )元。A、5820B、7275C、6000D、7500参考答案：A 答案解析：暂无解析 30、期望5年内每年年末从银行提

30、款10000元,年利率为10%,按复利计,期初应存入银行( )A、37910元B、41700元C、43550元D、50000元参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、网络计划中,为了优化工期,可以缩短( )A、要求工期B、计算工期C、计划工期D、合同工期参考答案：B 文字解析：合同工期、要求工期和计划工期是不能随意改变的,只有计算工期可以通过优化缩短。 2、建设项目工程总承包合同收尾阶段包括( )A、进行竣工决算B、进行项目总结C、清理各种债权债务D、移交工程资料参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、为了成功地防止对方提出索赔,应采取积极防御的策略。其中最关键的防御措施是( )

31、A、寻找对方的违约行为,主动向对方提起索赔B、严格履行自己的各项合同义务,防止自己违约C、积极协调工程参建各方关系,共同努力保证工程顺利开展D、在工程建设中与对方积极协商,尽量满足对方提出的各项要求参考答案：B 文字解析：一方要防止对方提出索赔,要采取积极的防御策略,首先应严格履行合同规定的己方的各项义务,防止自己违约,尽量使对方找不到索赔的理由。 4、某项目需要运用成本分析方法中的比率法寻求降低成本的有效途径,从而需要了解预算成本、实际成本和降低成本的比例关系,应该采用比率法的是( )A、相关比例法B、构成比率法C、动态比例法D、静态比例法参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、项目信息门户的

32、英文缩写是( )A、PMISB、PIPC、AsPD、PsWs参考答案：B 文字解析：项目信息门户：ProjectInformationPortalPIP。 6、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是( )A、政府主管部门B、质量监督机构C、项目法人D、项目总承包方参考答案：C 文字解析：建设工程监理是指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。 7、程序文件的内容及详略可视企业情况而定。一般有文件控制、( )和预防措施控制程序为通用性管理程序。A、外部审计B、质量记录管理C、内部审核

33、D、不合格品控制E、纠正措施控制程序参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 8、按照我国企业伤亡事故分类标准的规定,职业伤害事故分为20类,其中与建筑业有关的包括( )A、车辆伤害B、辐射伤害C、中毒和窒息D、灼烫E、火药爆炸参考答案：A、C、D、E 文字解析：按事故发生的原因分类,职业伤害事故可分为20类,与建筑业有关的有12类,即物体打击、车辆伤害、机械伤害、超重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 9、直方图法主要是观察分析生产过程质量是否处于( )以及质量水平是否保持在公差允许的范围内。A、不合格B、偏差大C、正常D、稳定E、受控状态参考答案：

34、C、D、E 文字解析：暂无解析 10、在直方图法的观察分析中,所谓形状观察分析是指绘制好的直方图形状与( )的形状进行比较分析。A、负态分布图B、正态分布图C、标准D、样板参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、业主方的进度目标指的是( )A、项目动用的时间目标B、项目竣工的时间目标C、项目立项的时间目标D、项目开工的时间目标参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、某工程按合同要求全部完成后,承包人向发包人提出竣工验收报告,发包人组织竣工验收时有部分工程因施工质量原因未通过验收。承包人按发包人要求修改后再次提请发包人验收,此次验收通过。则该工程的竣工日期为( )A、实际完工之日B、承包人提出竣

35、工报告之日C、发包人组织第二次验收通过之日D、承包人第二次提请验收之日参考答案：D 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF990201)通用条款第324款约定。 13、横道图进度计划中存在的问题包括( )A、工作之间的逻辑关系不易表达清楚B、计划调整只能用手工方式进行C、不能确定关键工作和关键路线D、难以适应大的进度计划系统E、不能计算资源需要量和资源曲线参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 14、若项目总工期允许的拖延时间有限,那么网络计划中的规定工期应取( )A、总工期的最后限制时间B、总工期和拖延时间之和C、总工期减去拖延时间D、总工期参考答案：A 文字解析：在网络计划中,当

36、已规定了要求工期时,计划工期应小于或等于要求工期。 15、投标保证金通常采用的方式包括( )A、现金B、保兑支票C、投标人上级单位的投标保证书D、不可撤销信用证E、银行保函参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 16、单代号网络图中,设A工作的紧后工作B和C的总时差分别为3天和5天,工作A、B之间间隔时间为8天。工作A、C之间的间隔时间为7天,则工作A的总时差为( )A、9天B、10天C、11天D、12天参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、某地下工程合同约定：计划1月份开挖土方80000,2月份开挖160000,合同单价均为85元。而至各月底,经确认的工程实际进展情况为：1月份实际开

37、挖土方90000,2月份开挖180000,实际单价均为72元。则到1月底,该工程的费用偏差为( )万元。A、117B、-117C、85D、-85参考答案：A 文字解析：费用偏差CV=BCW 18、项目的政府主管部门和各参与单位编码(组织编码)包括( )A、项目经理B、金融机构C、主设计师D、工程咨询单位E、物业管理单位参考答案：B、D、E 文字解析：项目的政府主管部门和各参与单位编码(组织编码)包括：政府主管部门、业主方的上级单位或部门、金融机构、工程咨询单位、设计单位、施工单位、物质供应单位、物业管理单位。项目经理、主设计师不是单位。 19、影响建设工程项目质量的管理因素,主要是决策因素和(

38、 )A、生产因素B、技术因素C、科学因素D、组织因素参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、除了全面安全检查、经常性安全检查之外,安全检查的主要类型还包括( )A、专业或者专职安全管理人员的专业安全检查B、季节性安全检查C、节假日检查D、年度性安全检查E、要害部门重点安全检查参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 21、项目环境调查与分析是项目决策阶段和项目实施阶段策划均包括的内容,下列选项中,仅属于项目决策阶段环境调查与分析的是( )A、建筑市场环境B、宏观经济环境C、自然环境D、建设环境参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、在我国通常把职业健康安全管理称为( )A、安全生产管理B、

39、职业安全卫生管理C、劳动安全卫生管理D、安全文明施工管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、下列选项中,属于建设工程项目管理规划内容的有( )A、项目管理实施策划B、项目的目标分析和论证C、项目采购和合同结构分析D、价值工程的管理E、风险管理的策略参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 24、双代号时标网络计划能够在图上直接显示出计划的时间进程及各项工作的( )A、开始和结束时间B、总时差和自由时差C、计划成本构成D、实际进度偏差参考答案：A 文字解析：双代号时标网络计划能在图上直接显示出各项工作的开始与完成时间、工作的自由时差及关键线路,而其他时间参数及项目计划成本、实际进度偏差等

40、均需经过一定的换算才能求得。故答案A正确。 25、在FII于1999年出版的新型合同条件下,没有业主委托的工程师这一角色的合同条件是( )A、施工合同条件B、永久设备和设计建造合同条件C、简明合同格式D、E、PC交钥匙项目合同条件参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、国际上常见的投标担保的保证金数额为( )A、12B、13C、24D、25参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、我国建筑法和建设工程质量管理条例规定：建筑施工企业对工程的施工质量负责；建筑施工企业必须按照( ),对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。A、工程投资要求B、工程设计要求C、施工技术标准D、合同约定E

41、、施工成本要求参考答案：B、C、D 文字解析：我国建筑法和建设工程质量管理条例规定：建筑施工企业对工程的施工质量负责；建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准、合同约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。故选项A、E不正确。 28、修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的基础上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。有关修正的内容说法不正确的是( )A、将计算索赔的时段局限于受到外界影响的时间,而不是整个工期B、只计算受影响的时段内某项工作所受影响的损失,而不计算该时段内所有工作所受影响的损失C、与该项工作无关的费用不列入总费用中D、按受影响的时段内该项工作的

42、投标单价,乘以实际完成的该项工作的工程量,得出调整后的报价费用参考答案：D 文字解析：用修正的总费用法计算索赔金额时,要对投标报价费用重新进行核算,即以接受影响时段内该项工作的实际单价进行核算,乘以实际完成的该项工作量,得出调整后的报价费用。 29、直至降低风险后才能开始工作,为降低风险时必须配给大量的资源。当风险涉及正在进行的工作时,就采取应急措施,这是针对( )的控制措施。A、不容许风险B、中度的风险C、重大的风险D、可容许的风险参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、某大学新校区建设施工,拟按项目组成编制施工成本计划,则首先要把项目总施工成本分解到各个( )A、单体工程B、单项工程C、分

43、部工程D、分项工程参考答案：B 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、在缆索吊装的拱桥施工中,为了保证拱肋吊装过程的安全和稳定,应在拱肋上设置缆风索。下列关于缆风索设置中说法正确的是( )A、缆风索应成对称布置,且上、下游缆风索的长度相差不宜过大B、缆风索与拱肋轴线夹角宜大于60；与地平面夹角宜为45,距离宜小于100mC、缆风索应成对称布置,且河的左、右两岸缆风索的长度相差不宜过大D、缆风索与拱肋轴线夹角宜大于45；与地平面夹角宜为30,距离宜小于100mE、在每孔拱肋全部合龙、横系梁或横隔板达到一定强度后,方可拆除风缆参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 2、斜拉桥挂篮设计和主梁浇

44、筑时应考虑抗风振的( )要求。A、强度B、刚度C、稳定性D、抗倾覆参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、在公路建设中,应当按照项目管理隶属关系将施工图设计文件报交通主管部门审批的是( )A、公路施工单位B、公路监理单位C、公路建设项目法人D、公路监督单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、与轮胎式推土机比较而言,履带式推土机的特点有( )A、运输转移不损坏路面B、爬坡能力强C、附着牵引力大D、行驶速度高E、机动性好参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 5、以下属于违反公路法规定的行为有( )A、在大型桥梁下游300m处取砂B、在公路隧道上方80m处采石C、将公路作为试车场地D、在公路隧道洞口

45、外150m处取土E、擅自损毁公路标志参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 6、在架设悬索桥中跨、边跨猫道面过程中,需要监测( )A、塔的两侧水平力差异B、塔的偏移量C、承重索的垂度D、锚碇的位移量E、温度参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 7、隧道监控量测时,当位移一时间曲线出现反弯点时,则表明围岩( )A、刚刚稳定B、已经稳定C、不稳定D、已经垮塌参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、施工单位安全生产管理三类人员是指( )A、单位负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员B、项目经理、包工头、农民工C、总工、技术主管、工人D、项目经理、项目副经理、总工参考答案：A 文字解析：暂无解析 9

46、、属于压缩关键工作持续时间的组织措施是( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、工程保修费属于( )A、直接费B、其他直接费C、间接费D、现场管理费参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、按照公路建设市场管理办法的规定,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,分包工程的工程量不得超过总工程量的( )A、50B、40C、30D、20参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、交通基本建设资金监督管理的基本原则有( )A、专款专用原则B、分级负责原则C、设计变更控制原则D、全过程监督原则E

47、、效益原则参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 13、按公路工程国内招标文件范本规定,如有分包计划,分包工作量不能超过( )A、50B、30C、20D、10参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、阻碍公路建设或抢修,致使公路建设或抢修不能正常进行,尚未造成严重损失的,给予的处罚是( )A、治安处罚B、行政处罚C、经济处罚D、刑事处罚参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、按照公路建设项目的主体资格管理制度的要求,下列必须持有国家规定的资质证( )A、建设单位B、可行性研究单位C、勘察设计单位D、施工单位E、工程监理单位参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 16、路段视频监视系统

48、一般由摄像机、( )等组成。A、视频与数据传输设备B、会议电视终端装置C、分中心的视频监视装置D、便携式投影机E、分中心的存储及控制装置参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 17、属于压缩关键工作持续时间的经济措施有( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件E、用物质刺激和精神刺激的方法提高工作效率参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 18、按照测量管理制度的要求,以下未体现测量工作双检制的是( )A、测量工作必须两个人共同进行B、测量外业工作必须有多余观测C、测量成果采用两组独立平行计算相互校核D、外业工作采用两种

49、不同方法进行复核测量参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、后张法预应力筋的张拉过程中,张拉操作时,应对断丝情况进行检查。其要求( )A、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力钢筋不允许断筋B、同一构件内预应力钢丝的断丝数量可不超过2根,且不得超过1,同时对于预应力钢筋不允许断筋C、同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许断丝,同时对于预应力钢筋断丝数量不得超过1D、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力钢筋不得超过1根参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、半刚性基层包括( )A、级配碎石B、水泥稳定土C、石灰工业废渣稳定土D、石灰稳定土E、沥青

50、碎石参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 21、公路桥涵设计采用的偶然作用包括地震作用、船舶或漂流物的撞击作用和( )A、温度变化作用B、基础变位作用C、汽车撞击作用D、混凝土收缩及徐变作用参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、生产安全事故等级的划分指标有( )A、死亡人数B、间接经济损失C、直接经济损失D、重伤人数E、轻伤人数参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 23、路面工程各结构层之间的施工是( )A、平行作业法B、依次作业法C、流水作业法D、均衡流水法参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、开挖深度超过( )时,特别是在街道、居民区、行车道附近开挖土方时,不论深度大小都应视为

51、高处作业,并设置警告标志和高度不低于( )的双道防护栏,夜间还要设红色警示灯。A、2m、13mB、3m、12mC、2m、12mD、3m、13m参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：施工控制方法,除了纠偏终点控制方法、自适应控制方法,还包括( )A、误差的容许值法B、敏感部位控制法C、常规控制方法D、总体控制方法参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、不能用于高速公路

52、的沥青面层类型有( )A、SMAB、沥青贯入式C、沥青碎石D、沥青表处E、SAC参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 27、施工企业应建立并保存合格材料供货商的名册和档案,对合格材料供应商进行定期考核,考核内容是( )A、材料供应商的属地B、材料供应商的供货能力C、材料供应商的企业属性D、材料供应商的银行存款参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、对于将公路作为试车场地的行为,交通主管部门应当责令停止违法行为,可处罚款额为( )以下。A、3000元B、5000元C、10000元D、30000元参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、喷射混凝土护坡适用于( )A、直面为完整结构的硬岩B、直面

53、为碎裂结构的硬岩C、层状结构的不连续地层D、片状结构的不连续地层E、块状结构的不连续地层参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 30、二次衬砌的施作时,应满足产生的各项位移已达预计总位移量的( )要求。A、1020B、3040C、5060D、8090参考答案：D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、土料的渗透系数测定法主要包括( )A、经验法B、野外测定法C、室内测定法D、理论计算E、流网法参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 2、水电工程验收委员会主任委员裁决意见有半数以上委员反对或难以裁决的重大问题,应由( )报请验收委员会主任委员单位或国家经贸委决定。A、验收委员会B、项目法人C

54、、验收主持单位D、项目法人商地方政府参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、根据水利水电建设工程验收规程(SL2231999),以下( )单位代表可进入竣工验收委员会。A、地方政府B、水行政主管部门C、项目法人D、投资方E、质量监督单位参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 4、招投标阶段,混凝土工程施工中需单独计量计列的费用是( )A、温控措施费B、混凝土冬季施工中对原材料保温增加的费用C、碾压混凝土施工过程中的配合比试验和生产性碾压试验的费用D、预应力混凝土中固定锚索位置的钢管等所发生的费用参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、围堰施工的主要内容有( )A、堰体修筑B、堰体拆除C、围堰

55、的防渗防冲D、围堰的接头处理E、堰体地基处理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 6、某大型泵站施工需进行一段河流改道作为其引渠,其相关资料如表1F420050-1所示,则最终发包人应向承包人支付的该段河流改道土方开挖的价款应为( )万元。A、64B、62C、60D、58参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、农村集体经济组织的水塘和由农村集体经济组织修建管理的水库中的水,归( )使用。A、各该农村集体经济组织B、县级以上地方政府C、县级以上集体经济组织D、流域管理机构参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、以下属于水工建筑物可变作用荷载的是( ).A、结构自重B、地应力C、预应力D、扬压

56、力参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、各项验收(包括枢纽工程、库区移民、环保、消防、劳动安全卫生、工程档案、工程竣工决算)工作完成后,由项目法人向( )提出竣工验收申请报告,由( )组织工程竣工验收。A、项目审批部门项目审批部门B、省级政府主管部门项目审批部门C、电网经营管理单位省级政府主管部门D、项目审批部门项目法人参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、以下有关施工质量检查与工程验收说法中正确的有( )A、分部分项工程应由监理单位组织进行联合检查验收B、分部分项工程应由项目法人签署验收结论C、水库蓄水验收及工程竣工验收前应进行工程安全鉴定D、设计、运行等单位均应在分部分项工程验收签证上签

57、字或签署意见E、工程阶段验收和竣工验收时,项目法人等单位应在提供的文件中对存在的质量问题提供自检资料参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 11、大中型水利水电工程建设征收耕地的,土地补偿费和安置补助费之和一般为该耕地被征收前3年平均年产值的( )倍。A、3B、5C、10D、16参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、根据水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范(DLT52072005),1、2级泄水建筑物或流速大于( )ms时的泄水建筑物,其体形、结构尺寸及消能工,应通过水工模型试验确定。A、15B、20C、25D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、在紧急防汛期,防汛指挥机构根据

58、防汛抗洪的需要,有权决定采取的紧急措施有( )A、取土占地B、爆破堤防C、砍伐林木D、清除阻水障碍物E、拆除拦河闸参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 14、竣工验收前,( )应组织进行工程竣工验收的初步验收。A、上级主管部门B、项目法人C、竣工验收主持单位D、竣工验收主持单位委托单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),承包人受其自身施工设备和施工能力的限制,要求对原设计进行变更或要求延长工期,这类变更增加的费用和工期延误责任应由( )承担。A、发包人B、设计入C、承包人D、监理人参考答案：C 文字解析：暂无解析 16

59、、施工图纸由( )签发。A、建设单位代表B、设计负责人C、监理单位D、项目法人参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),水利水电工程施工中,跨度大于2m混凝土悬臂板、梁的承重模板在混凝土达到设计强度的( )%后才能拆除。A、70B、80C、90D、100参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、根据水法规定,水资源战略规划包括( )A、流域综合规划B、流域专业规划C、区域综合规划D、区域专业规划E、区域发展规划参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 19、防渗墙墙体材料中属于柔性材料的有( )A、普通混凝土B、掺粉煤灰混凝土C、黏土混凝土D、固

60、化灰浆E、塑性混凝土参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 20、在下列天气中,不得进行露天爆破作业的有( )A、无照明的夜间B、中大雨C、浓雾天D、雷电E、四级以上风(含四级)参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 21、为保持坝体的稳定性,必须对接缝进行灌浆或设置宽缝回填膨胀混凝土的分裂是( )A、横缝B、纵缝C、斜缝D、错缝参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),安排监理人及时进点实施监理系( )的主要义务和责任。A、质量监督机构B、监察机构C、发包人D、相关水行政主管部门参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、有关