2022年最新继续教育一级建造师习题360题(有答案)

1、2022年最新继续教育一级建造师习题360题(有答案)第一部分 工程经济1、根据合同法第9条的规定,签订合同的当事人应当具有( )A、相应的民事权利能力B、相应的民事行为能力C、完全的民事权利能力和民事行为能力D、相应的民事权利能力和民事行为能力参考答案：D 文字解析：合同法第9条规定“当事人订立合同，应当具有相应的民事权力能力和民事行为能力”，所以选项D是正确的。 2、天一建筑公司向水木水泥厂发出一个要约表明了想要购买水泥,水泥厂发出的承诺由于暴雨天气到达天一公司时已超过了要约要求的期限,则下列说法正确的是( )A、该承诺无效B、该承诺是否有效由天一公司决定C、该承诺是否有效由水木公司决定D

2、、该承诺是否有效由双方协商决定参考答案：B 文字解析：合同法第28条、29条中规定了承诺超期与承诺延误。在承诺延误的情况下，承诺是有效的，但要约人可以通过及时通知承诺人的方式来否定该承诺的效力，所以答案是B。 3、某建设工程为大型购物广场,设计过程中严格执行国家工程建筑消防技术标准,建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送( )审核,未经审核或者经审核不合格的,不得发给施工许可证。A、规划行政主管部门B、公安消防机构C、建设行政主管部门D、城建档案馆(室)参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、下列关于承接建设工程设计任务的表述正确的是( )A、具有甲级勘察设计资质的企业可以在全国范围

3、内承接勘察设计业务B、承接方在异地承接勘察设计业务时,须经项目所在地的建设行政主管部门审批C、设计师承接工程设计任务腥有资质的设计机构盖章,该机构与设计师对此承担连带责任D、建筑师最多只能在两个工程设计机构执业参考答案：A 文字解析：有资格在异地承接勘察设计业务的机构，仅需在项目所在地的建设行政主管部门备案而非审批，故B项错误；勘察设计执业资格人员只能在一家机构注册，且只能以单位名义承接业务，故C、D项错误。 5、建设单位没有按照建设工程施工合同约定的期限及时提供施工场地,造成施工单位不能按时开工,则建设单位应承担( )A、违约责任B、侵权责任C、刑事责任D、行政责任参考答案：A 文字解析：暂

4、无解析 6、抵押权是债权的从权利,在存在最高额抵押担保的债权转让时,下列说法正确的是( )A、债权在确定前,部分债权转让的,最高额抵押权全部转让B、债权在确定前,部分债权转让的,最高额抵押权可以部分转让C、债权在确定前.部分债权转让的,最高额抵押权不得转让D、如果有当事人事先约定,最高额抵押权亦不得转让参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、开发公司与施工单位签订了一份施工总承包合同,合同中约定施工单位每月25日向开发公司上报本月的工程量,开发公司根据工程量支付工程款,则( )A、不管什么情况发生,施工单位都先履行义务,否则就要承担违约责任B、如果施工单位有确切证据开发公司不能支付工程款,就可以

5、中止履行合同C、如果施工单位有确切证据证明开发公司不能支付工程款,就可以终止履行合同D、施工单位有权选择先施工或开发公司付款后再施工参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、工人小李在作业中发现脚手架要垮塌,赶紧逃离了现场,随之垮塌的脚手架造成一死多伤的安全事故,则小李的行为( )A、违法,因为只有在通知其他工人后才可逃离B、违约,因为没有按照合同履行劳动的义务C、不违法,这是在行使紧急避险权D、不违约,因为这是不可抗力参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、自提存之日起,债权人五年内不领取提存物的,则( )A、视为合同权利义务尚未结束B、视为标的物已归债权人所有C、提存物扣除提存费用后归国家所有D

6、、标的物损毁、灭失的风险五年后自动转为债权人承担参考答案：C 文字解析：根据合同法104条规定：“债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。”C项正确。 10、根据民法通则的规定,在( )内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。A、诉讼时效期间的任何时间B、诉讼时效期间的最后六个月内C、诉讼时效期间的最后三个月内D、诉讼时效期间的最后一个月内参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、某政府投资的项目向社会公开招标,最终于2007年3月1日确定甲为中标人,并于3月2日向甲发出中标通知书,3月4日甲收到中标通知书,则下列说法正确的是(

7、)A、中标通知书就是合同B、合同的生效时间是2007年3月4日C、中标通知书的法律性质属于承诺D、双方应在2007年4月2日前订立书面合同E、招标人应在2007年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 12、根据最高法院的司法解释,发包人享有合同的解除权,其中正确的是( )A、承包人非法转包合同的B、承包人未经发包人同意分包合同的C、不履行合同约定的协助义务的D、提供的建筑材料不符合强制性标准的E、合同约定的工期内未完工,且经催告后合理期限内仍未完工参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 13、王一向李二发出要约后,因发生了重大变故,王一

8、又向李二发出一个通知,通知中声明前一个要约中的内容无效,则( )A、王一发出后一个通知的行为是要约撤销B、王一发出后一个通知的行为是要约撤回C、后一个通知必须不迟于前一个通知到达李二时才有效D、后一个通知只要在不迟于李二发出承诺时到达才有效参考答案：D 文字解析：要约撤回和要约撤销的区别在于它们到达受要约人时要约是否已经生效，在要约生效前到过则是要约撤回，反之是要约撤销，故在题干是没有明确要约是否到达受要约人的情况下，无法判断是要约撤回还是要约撤销，选项A、B是错误的；王一发出的后一通知是否有效的最后期限是受要约作出承诺前，所以答案是D。 14、某投标人向招标人行贿15万元人民币,从而谋取中标

9、。则该行为造成的法律后果可能是( )A、中标无效B、有关责任人应当承担相应的行政责任C、中标有效D、中标是否有效由招标人确定E、如果给他人造成损失的,有关责任人和单位应当承担民事赔偿责任参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 15、在下列几种情形中,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是( )A、小王在试用期内迟到、早退,不符合录用条件B、小李因为犯盗窃罪,被判处有期徒刑3年C、小孔在外出执行任务时因公负伤,成为残疾人D、小吴在休息日酗酒后摔伤住院,出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作参考答案：D 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的终止和

10、解除。劳动法规定，有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人：第一，劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；第二，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；第三，劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。答案D选项属于上述的第一种情形，故选择D。而A、B选项属于用人单位无需通知的情形，C选项属于不能解除劳动合同的情形。 16、工程竣工后,组织设计、施工等有关单位进行竣工验收的主体应当是( )A、质量监督站B、建设

11、单位C、监理单位D、建设行政主管部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、甲为逃避向乙偿还债务,将自己名下的房产转让给丙,导致其再无财产偿还债务。以下不是乙行使撤销权应当具备的条件有( )A、甲以市场价的75%向丙转让房产B、甲未到相关部门办理房产过户登记手续C、甲与乙之间债权债务关系必须有书面的合同D、乙对甲的债权已经到期E、丙知道甲行为的目的参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 18、下列权利不属于担保物权的有( )A、抵押权B、质权C、地役权D、留置权参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、项目档案验收组对某重大工程档案进行了验收,并给出验收意见,其中下列各项中不属于项目档案验

12、收意见内容的是( )A、项目建设概况B、项目档案管理情况C、项目档案使用情况D、存在问题、整改要求与建议参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、某工程安装公司项目经理胡某在脚手架工程存在安全隐患未经验收情况下,强令作业人员冒险进行构件安装,导致脚手架坍塌,发生4人死亡,多人受伤的严重事故,则胡某涉嫌( )A、重大责任事故罪B、重大劳动安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、失职罪参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、下列选项中,属于行政处罚种类的是( )A、民事制裁决定书B、罚金C、责令在规定的时限内不得承接新的业务D、拘役参考答案：C 文字解析：A项属于人民法院的民事制裁措施，不属于行政处罚；

13、B、D项都属于刑事处罚措施。 22、某建筑公司与某保险公司签订了一份财产保险合同,后来发生了特定事由,该保险公司解除了与建筑公司的保险合同,这些特定事由包括( )A、建筑公司故意隐瞒事实,不履行如实告知义务B、建筑公司因过失未履行如实告知义务,足以影响保险公司决定是否承保或者提高保险费率C、建筑公司在发生保险事故的情况下,不积极采取措施致使保险事故扩大化D、在合同有效期内,该保险合同标的的危险程度增加E、建筑公司因过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 23、依据合同法的规定,下列关于要约撤回的表述中,正确的是( )A、要约生效之前可以撤回

14、B、要约到达之后可以撤回C、撤回通知在要约之前到达受要约人时可以撤回D、撤回通知与要约同时到达受要约人时可以撤回E、撤回要约必须经过受要约人的同意参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 24、依照合同法的理论,下列属于狭义合同的是( )A、劳动合同B、公益性捐赠合同C、特许经营合同D、行政征用补偿合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、某市建设行政主管部门派出工作人员王某,对该市的体育馆招标活动进行监督,则王某有权( )A、参加开标会议B、作为评标委员会的成员C、决定中标人D、参加定标投票参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、某投标人于2006年5月3日收到中标通知书。但是在2006年

15、5月10日却又收到了招标人改变中标结果的通知。则下面说法正确的是( )A、招标人有权改变中标结果,不需要为此承担任何法律责任B、招标人应当为擅自改变中标结果承担违约责任C、招标人应当为擅自改变中标结果承担缔约过失责任D、招标人由于在投标有效期前发出通知,因此不需要承担任何责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、甲公司长期拖欠乙公司材料款10万元,如果乙公司通过诉讼解决,此纠纷应当由( )法院审理。A、基层人民法院B、中级人民法院C、高级人民法院D、最高人民法院参考答案：A 文字解析：民事诉讼法第十八条规定，基层人民法院管辖第一审民事案件，所以本题选A。 28、我国处理劳动争议的程序通常是(

16、 )A、调B、仲C、诉讼、协商B仲裁、调解、协商、诉讼C协商、调解、仲裁、诉讼D、调解、协商、仲裁、诉讼参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、在施工单位与材料商材料采购合同的履行过程中,出现( )情形时,材料供货商可以要求施工单位返还其供应的材料。A、施工单位实际收到材料数量多于合同约定数量B、施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量C、施工单位错收材料商的材料D、施工单位收到材料后未按照约定付款E、材料供货合同被法院确认撤销参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 30、根据劳动法的规定,劳动合同应当订立的形式为( )A、口头形式B、书面形式C、口头或书面形式D、协商形式参考答案：B 文字

17、解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、某企业购入一台运输设备,购置成本24万元,该运输设备使用年限为10年根据企业会计准则及相关规定,按双倍余额递减法,该运输设备第三年计提的折旧额为( )A、19530元B、24200元C、30720元D、32820元参考答案：C 答案解析：按双倍余额递减法,固定资产折旧率=2固定资产使用年限l00%=210100%=20%第一年折旧额=24000020%=48000元第二年折旧额=(240000-48000)20%=38400元第三年折旧额=(240000-48000-38400)20%=30720元 2、某企业本年营业利润4000万元,营业外收入24万,营

18、业外支出15万元,该企业利润总额是( )万元。A、4009B、4039C、4015D、4024参考答案：A 答案解析：暂无解析 3、单位工程概算中,直接费是由分部分项工程直接工程费的汇总加上( )构成的。A、临时设施费B、公司管理费C、措施费D、保险费参考答案：C 答案解析：暂无解析 4、某建设项目从第3年年末开始具有现金流入,现金流量为900万元,前三年年末的现金流出分别为800万元、700万元、500万元。则该项目第3年末的净现金流量为( )万元。A、400B、500C、600D、700参考答案：A 答案解析：暂无解析 5、先征后返的增值税、按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算并按期

19、给予的定额补贴,以及属于财政扶持而给予的其他形式的补贴等几类政府补助,记作补贴收入,但不列入( )现金流量表。A、项目投资B、项目资本金C、投资各方D、财务计划参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、GDP与GNP的主要区别在于( )A、GDP是以国土原则计算的,GNP是以国民的原则计算的B、GDP包括外国居民在本国生产的最终产品和劳务C、GDP不包括本国公民在国外生产的最终产品和劳务D、GNP包括外国居民在本国生产的最终产品和劳务E、GNP不包括外国居民在本国生产的产品和劳务参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 7、某施工企业年末流动资产合计数为66455.7万元,流动负债数为7210

20、6.5万元,该企业流动比率为( )A、0.08B、0.92C、1.08D、1.92参考答案：B 答案解析：暂无解析 8、企业在确定最佳现金持有量时,可采用的模式有( )A、成本分析模式B、存货模式C、因素分析模式D、随机模式E、存货周转期模式参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 9、按建标2003206号文件的规定,直接工程费中的人工费包括生产工人( )A、修建临时设施的工资B、因气候影响停工期间的工资C、病假6个月以内的工资D、调动工作期间的工资E、休假期间的工资参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 10、为使可行性研究报告能够作为编制设计任务书的依据,该报告相关研究应达到的深度

21、为( )A、研究结论要满足项目选择的要求B、建设方案应能满足施工图设计的要求C、确定的主要工程技术数据,应满足初步设计的要求D、选用的主要设备,参数应能满足订货的要求参考答案：C 答案解析：暂无解析 11、业主为验证桥梁的安全性,要求承包商对模拟桥梁进行破损性试验发生的费用属于( )A、业主方的研究试验费B、业主方的建设单位管理费C、业主方的勘察设计费D、承包方的检验试验费参考答案：A 答案解析：暂无解析 12、下列关于设备磨损的补偿方式的表述,正确的有( )A、设备的补偿方式分局部补偿和完全补偿B、有形磨损和无形磨损的完全补偿是更新C、有形磨损和无形磨损的局部补偿是大修理D、第二种无形磨损的

22、补偿方式只能是现代化改装E、不可消除性的有形磨损的补偿方式只能是更新参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 13、原计划用煤渣打一地坪,造价50万元以上,后经分析用工程废料代替煤渣,既保持了原有的坚实功能,又能节省投资20万元,根据价值工程原理提高价值的途径是( )A、功能提高,成本不变B、功能不变,成本降低C、功能提高,成本降低D、功能和成本都降低参考答案：B 答案解析：用工业废料代替煤渣同样起到了坚实的效果,但成本能降低40%。这一措施是功能不变,成本下降,从而提高价值的途径。 14、若初步设计有详细的设备清单,则可用于编制设备安装工程概算且精确性最高的方法是( )A、预算单价法B、扩大

23、单价法C、概算指标法D、类似工程预算法参考答案：A 答案解析：暂无解析 15、某省的一家施工企业从另一省的一家电子公司购进一批电脑,买价、相关税费共532000元。为了使款项快速、安全地汇入该电子公司的银行账户,两家企业可以采用的银行结算方式是( )A、支票结算方式B、信用证结算方式C、银行汇票结算方式D、银行本票结算方式参考答案：C 答案解析：暂无解析 16、通常资产负债率反映企业利用借入资金进行经营活动的能力,要使企业风险与收益平衡,较为合适的指标值为( )A、10%B、25%C、50%D、100%参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、下列关于建设项目财务评价指标的说法中,不正确的是(

24、)A、动态评价指标考虑了资金时间价值B、静态评价指标没有考虑资金时间价值C、动态评价指标反映了项目的盈利能力D、动态评价指标中最常用的指标是动态投资回收期参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、进行项目偿债备付率分析时,可用于还本付息的资金包括( )A、折旧费B、福利费C、摊销费D、来付工资E、费用中列支的利息参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 19、在建筑工程概算审查工作中,下列属于审查主要内容的是( )A、工程量B、设计方案C、材料预算价格D、采用的定额或指标E、建设规模、标准参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 20、某建设项目的设计年产量8万套,每套售价600元,相应的成本预

25、计数据如下：(1)材料费3700万元/年;(2)燃料费220万元/年;(3)非计件工资70万元/年;(4)固定资产折旧费260万元/年;(5)无形资产摊销费80万元;(6)长期借款利息30万元/年;(7)办公费110万元/年。则该项目的盈亏平衡生产能力利用率为( )A、53.5%B、62.5%C、65.2%D、74.2%参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、下列属于间接费用的有( )A、职工教育经费B、材料费用C、机械使用费D、第二项目部水电费E、工程保修费参考答案：D、E 答案解析：暂无解析 22、会计上所指的应收账款有其特定的范围,下列各项中不属于应收账款的是( )A、因销售活动形成的债

26、权B、流动资产性质的债权C、本企业应收客户的款项D、投标保证金参考答案：D 答案解析：暂无解析 23、若将设计中苯钾酸钠生产系统的生产能力(其生产能力指数为0.6)在原有基础上增加3倍,则按生产能力指数法估计其投资在原有的基础上应增加( )倍。A、0.90B、1.30C、2.30D、2.63参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、项目建成投产后,各年销售产品或提供服务所获得收入是( )A、主营业务收入B、营业收入C、其他业务收入D、营业外收入参考答案：B 答案解析：暂无解析 25、在项目融资中,用于支持贷款的信用结构的安排是灵活的和多样化的,一个成功的项目融资可以将贷款的信用支持分配到与项目相

27、关的各个关键方面。下列做法中,能够为项目融资提供强有力的信用支持的有( )A、在市场方面,要求项目产品购买者提供长期购买合同B、在工程建设方面,要求承包商提供固定价格、固定工期合同C、在工程设计方面,要求设计者提供工程设计保证D、在资金结构上,尽量扩大债务资金的比重,以保证项目资金的充足E、在原材料和能源供应方面,要求供应方在项目定价上根据项目产品的价格变化设计一定的浮动价格公式,保证项目的最低收益参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 26、下列属于盈余公积金的有( )A、任意盈余公积B、接受无偿捐赠C、法定公益金D、法定盈余公积E、股权投资准备参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析

28、 27、下列各项中,不是会计报表比较方法的是( )A、水平分析法B、垂直分析法C、趋势分析法D、比率分析法参考答案：D 答案解析：暂无解析 28、在借贷记帐法下,期末一般无余额的账户是( )A、资产类账户B、利润类账户C、费用类账户D、负债类账户参考答案：C 答案解析：暂无解析 29、对存货周转率指标,下列说法正确的是( )A、该指标反映企业存货资金的周转次数B、该指标常用周转次数和周转天数表示C、存货周转率越高,经营效率越高,库存适度D、存货周转率越低,则经营风险越大E、存货周转率高,也说明残次品增加,库存积压,产品滞销参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 30、编制措施项目清单时,

29、施工排水降水项目的设置主要参考( )A、拟建工程的常规施工方案B、相关的施工规程C、拟建工程的设计文件D、相关的施工规范参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、建筑材料采购合同中应该明确货物的验收依据。验收依据包括( )A、采购合同B、供货方提供的发货单、计量单及其他有关凭证C、合同约定的质量标准和要求D、施工技术规范E、双方封存的样品参考答案：A、B、C、E 文字解析：施工技术规范用于指导具体施工,不作为材料验收的规范。 2、将相关的资源和活动作为( )进行管理,可以更高地得到期望的结果。A、输出B、输入C、结果D、过程参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、下列选项属于环境管

30、理体系核心要素的有( )A、环境方针B、应急准备和响应C、内部审核D、监测与测量E、记录控制参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 4、应急措施是在事故发生或各种自然灾害发生的情况下的应对措施,包括( )A、应急指挥和组织机构B、施工场外应急计划、事故应急处理程序和措施C、指挥和组织机构人员职责、分工D、应急设备E、经常性地进行事故应急训练参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 5、当计算工期不能满足计划工期时,可设法通过压缩关键工作的持续时间,宜考虑的关键工作应该满足的要求是( )A、有充足备用资源B、新近安排实施C、平行线路比较少D、所需增加的费用相对较少E、不影响质量和安全参考答案：

31、A、D、E 文字解析：本题主要考查工期优化以及改进关键线路持续时间的方法和要求。答案A、D、E在选择缩短持续时间的关键工作时,宜考虑工程质量安全、所需增加的费用相对较少和资源配备等因素；而跟答案B、C无关。 6、成本分析方法中的动态比率法,常采用的计算方法有( )A、同比指数B、基期指数C、环比指数D、期望指数E、实际指数参考答案：B、C 文字解析：动态比率法就是将同类指标的不同时期的数值进行对比,求出比率,通常采用基期指数和环比指数两种方法。 7、进行施工成本控制,工程实际完成量、成本实际支出等信息的获得,主要是通过( )A、工程承包合同B、施工成本计划C、进度报告D、施工组织设计参考答案：

32、C 文字解析：因为工程实际完成量、成本实际支出等信息,反映的是工程进展的实际状况,由进度报告反映,所以选C。工程承包合同、施工成本计划和施工组织设计主要反映施工的计划信息,故选项A、B、D均不合适。 8、从一般意义上说,建设工程项目是建设项目可以独立发包组织设计和施工的( )A、单件工程B、群体工程C、重点工程D、交工系统参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、质量控制是在明确的质量目标和具体的条件下,通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督,进行质量目标的( ),实现预期质量目标的系统过程。A、策划分解B、事前预控C、可行性研究D、事中控制E、事后纠偏控制参考答案：B、D、E 文字解析：

33、质量控制是在明确的质量目标和具体的条件下,通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督,进行质量目标的事前预控、事中控制和事后纠偏控制,实现预期质量目标的系统过程。故选项A、C不正确。 10、施工方项目管理的目标包括施工的( )目标。A、成本B、进度C、质量D、安全管理E、投资参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、根据建设部颁发的建筑业企业资质管理规定,劳务分包序列企业的资质设( )等级,( )资质类别。A、一至二个,10个B、一至二个,13个C、二至三个,10个D、二至三个,13个参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、政府建设工程质量监督部门参与竣工验收会议,对竣工工程的(

34、 )等进行监督。A、质量整改情况B、质量验收程序C、验收组织与方法D、验收过程E、财务审计参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 13、投标担保的主要作用在于( )A、确保投标人投标有效期内不撤回投标书B、保证投标人在中标后与业主签订合同C、在一定程度上保证综合实力强大的投标人参与投标D、促使各投标人认真细致组织投标以保证自己中标E、控制投标人数量,限制部分潜在的投标人参与投标参考答案：A、B、C 文字解析：投标担保的主要目的是保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失,同时投标担保在一定程度上可以起到筛选投标人的作用。 14、应采取措施,使建设工程项目信息的处理由传统方式向( )方向发展,以

35、充分发挥信息资源的价值。A、数字化B、管理信息系统C、基于网络的信息处理平台D、电算化参考答案：C 文字解析：应采取措施,使信息处理由传统方式向基于网络的信息处理平台方向发展,以充分发挥信息资源的价值,以及信息对项目目标控制的作用。 15、对进度计划进行多方案比较和优选,体现合理使用资源,合理安排工作面,是属于项目进度控制的( )A、组织措施B、管理措施C、经济措施D、技术措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、项目风险识别的第一步工作是( )A、收集与项目风险相关的信息B、确定风险因素C、分析各种风险的损失量D、编制项目风险识别报告参考答案：A 文字解析：项目风险识别的任务是识别项目实施

36、过程存在哪些风险,其工作程序包括：收集与项目风险有关的信息,确定风险因素,编制项目风险识别报告。 17、由于建设工程施工危害因素复杂、风险程度高、伤亡事故多,如有遗漏就可能发展到失控,酿成事故,造成损失。为了避免事故发生,制定的预防措施必须严谨。这体现了施工安全控制的( )A、动态性B、交叉性C、严谨性D、针对性参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、全过程质量管理的主要过程有：( )检测设备与控制与计量过程；施工生产的检验试验过程；工程质量评定过程；工程竣工验收与交付过程；工程回访维修服务过程等。A、工程立项过程B、工程策划与决策过程C、工程筹备过程D、施工采购过程E、施工组织与准备过程参考

37、答案：B、D、E 文字解析：全过程质量管理的主要过程有：工程策划与决策过程；施工采购过程；施工组织与准备过程；检测设备与控制与计量过程；施工生产的检验试验过程；工程质量评定过程；工程竣工验收与交付过程；工程回访维修服务过程等。故选项A、C不正确。 19、对于一个施工项目而言,成本计划按其作用分类主要有( )A、估算性成本计划B、竞争性成本计划C、预算性成本计划D、指导性成本计划E、实施性成本计划参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 20、下列选项中,( )情况下承包人不可以向发包人索赔人工费增加。A、发包人采购的设备未进场导致安装、调试人员窝工B、承包人工作发生迟延,为了早日完工而督促劳务

38、人员超过法定工作时间加班导致人工费增加C、施工期内劳务人员工资大幅度上涨D、发包人要求承包人加大劳动力投入参考答案：B 文字解析：由于一方应负责的原因导致额外增加的费用,不能向对方提出索赔。 21、编制施工组织总设计时,在拟定施工方案之后应进行( )A、计算主要工种的工程量B、技术主要技术经济指标C、编制施工总进度计划D、编制资源需求量计划参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、建造师是一种( )的名称,而项目经理是一个工作岗位的名称。A、技术职称B、工作职务C、技术岗位D、专业人士参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、施工总承包管理模式的基本出发点是( )A、质量控制不必由监理单位负责,有

39、利于监理单位的项目管理工作B、可以不必等施工图设计全部完成就可以进行发包,有利于缩短建设周期C、对发包人的付款必须由业主直接支付,有利于业主控制项目总投资D、由总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调,大大减轻了业主方工作参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、建设工程项目的决策阶段策划基本内容包括( )A、项目环境和条件的分析与调查B、项目定义和项目目标论证C、组织策划D、经济策划E、风险策划参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 25、设计方的项目管理工作主要在建设工程项目设计阶段进行,但也会涉及( )等阶段。A、决策B、施工C、动用前准备D、保修E、运营参考答案：B、C、D

40、文字解析：设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行，也涉及设计准备阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 26、根据项目进度控制不同的需要和不同的用途,一个建设项目可以由( )等不同周期的计划构成进度计划系统。A、总进度计划B、实施性进度计划C、月度计划D、施工和设备安装进度计划参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、编制施工成本计划时,可以将所有工作都按最迟必须开始时间绘制S形曲线,如此所得的结果则有( )A、降低项目按期竣工的保证率B、提高项目按期竣工的保证率C、对节约资金贷款利息有利D、对节约资金贷款利息不利E、增加施工成本计划的数值参考答案：A、C 文字解析：绘制S形曲线时,按所有工作

41、都按最迟必须开始时间开始,则项目按期竣工的保证率降低；如此,因资金使用时间推后。对节约资金贷款利息有利,选项A、C正确。 28、在网络计划中,若某项工作讲度发生拖延,需要重新调整原进度计划的情况有( )A、该工作进度拖延已超过其自由时差,但其后续工作可以拖延B、该工作进度拖延已超过其总时差,但其后续工作不可以拖延C、该工作进度拖延已超过其自由时差,但总工期可以拖延D、该工作进度拖延已超过其总时差,但总工期不可以拖延E、该工作进度拖延已超过其总时差,但总工期可以拖延参考答案：B、D、E 文字解析：当工作进度超过总时差时,若总工期不可延长,那么就必须调整原进度计划。当工作进度超过自由时差时,只要不

42、超过总时差,可以不对原进度计划进行调整。 29、编制施工项目的施工成本计划,在资源价格方面,作为编制依据的是( )A、合同约定的资源价格B、企业内部资源价格C、资源预算价格D、资源计划价格参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、某工程在搭设高度10米的模板支撑体系架体前,按照相关规定,该单位编制了专项的安全施工方案,制订了安全技术措施计划。该单位按照相关规定聘请了5名专家开会讨论,集思广益,使存在的危险源辨识的更加细致、具体。该单位采用的方法是( )A、事故树法B、LEC、方法C头脑风暴法D、德尔菲法参考答案：C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、在连续梁桥支架施工过程中,主要应注意控

43、制( )A、支架基础B、拱架加载C、卸架工艺D、支架沉降参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、“变更设计申请书”属于建造师签章的( )类文件。A、施工组织管理B、施工进度管理C、合同管理D、质量管理参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、高速公路收费系统能够完成收费站、路段分中心、省结算中心之间收费业务数据、( )、时钟等的通信。A、紧急电话B、视频会议C、费率D、办公信息参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、采用辅助坑道排水时,坑道应超前正洞( )A、15mB、58mC、1020mD、3040m参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、特种作业人员须经( )合格取得操作许可证者,方可上岗。A、专业

44、技术培训考试B、领导考评C、文化考试D、相关部门考评参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、公路建设项目投标人如有分包计划,必须遵守的规定包括( )A、主体和关键性工作不能分包B、分包工作量不能超过20C、应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书等证明资料D、分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应,具备相应的专业承包资质或劳务分包资质E、投标人所建议的分包人发生了与资格预审内容不符的变更,必须先征得招标人的批准,否则,视为无效投标参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 7、材料计划管理的内容包括( )A、材料需要量计划B、材料供应计划C、材料替代计划D、材料采购计划E、材料用

45、款计划参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 8、水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法是：( )A、控制压实含水量,需要根据土的性质采用最佳含水量B、设置伸缩缝,在石灰土层中,每隔510m设一道缩缝C、铺筑碎石过渡层,在基层与路面间铺筑一层碎石过渡层,可有效地避免裂缝D、在能保证水泥稳定土强度的前提下,尽可能采用较高的水泥用量E、设计合理的水泥稳定土配合比,加强拌合,避免出现粗细料离析和拌合不均匀现象参考答案：A、E 文字解析：水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法 9、图纸综合会审工作,一般由( )负责组织。A、设计单位B、建设单位C、监理单位D、施工单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、

46、公路工程的直接工程费是指( )之和。A、施工技术装备费B、现场经费C、直接费D、税金E、其他直接费参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 11、桥面铺装施工的主要检验内容包括( )A、刚度B、桥面横坡C、铺装层的厚度、平整度D、压实度E、抗滑构造深度参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 12、下面属于控制供料成本的措施的有( )A、材料的统计工作以限额领料单为依据B、降低材料原价C、控制场外运输费用D、控制场外运输损耗E、优化实验配合比参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 13、钢筋的纵向焊接应采用( )A、电弧焊B、气压焊C、电渣压力焊D、闪光对焊参考答案：D 文字解析：暂无解

47、析 14、公路电力供电应根据用电容量、工程特点和( )来选用地方可靠电源。A、隧道长度B、桥梁长度C、地质特征D、负荷性质参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、以下属于违反公路法规定的行为有( )A、在大型桥梁下游300m处取砂B、在公路隧道上方80m处采石C、将公路作为试车场地D、在公路隧道洞口外150m处取土E、擅自损毁公路标志参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 16、有抗冰(盐)冻要求地区,各交通等级路面、桥面、路缘石、路肩及贫混凝土基层必须使用( )A、引气剂B、早强剂C、缓凝剂D、阻锈剂参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、对于可调价的公路工程合同,在截止投标日之前的( )

48、天以后的法律法规变更引起的费用增减,合同价可相应调整。A、7B、14C、28D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、施工单位在工程投标报价中应当包含安全生产费用,一般不低于工程造价的( ),且不得作为竞争性条件。A、05B、1C、15D、2参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：该桥主要靠( )来承受荷载。A、梁的抗压能力B、梁的抗剪能力C、梁的抗拉能力D、梁的抗弯

49、能力参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于24m等场所,电源电压应不大于( )A、18VB、24VC、32VD、36V参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、锚具、夹具和连接器进场时,进行外观检查验收时的抽检比例是( )A、抽取5的锚具且不少于5套B、抽取10的锚具且不少于10套C、抽取15的锚具且不少于8套D、抽取15的锚具且不少于6套参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、投标人编写投标文件时的施工组织设计应当满足的要求有( )A、招标文件合同条款B、技术规范C、设计图纸D、计划工期E、工程造价参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析

50、23、粉煤灰路堤的施工步骤与填石路堤施工方法相类似,仅增加了包边土和( )等工序。A、基底防水处理B、设置拉筋带C、设置护坡D、设置边坡盲沟参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、在悬拼法施工中,预制构件起吊安装前,应对起吊设备进行全面的安全技术检查,并按照( )分别进行起吊试验。A、施工荷载的80、100和130B、设计荷载的70、100和120C、设计荷载的60、100和130D、实际荷载的70、100和120参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、后张法预应力筋的张拉过程中,张拉操作时,应对断丝情况进行检查。其要求( )A、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力

51、钢筋不允许断筋B、同一构件内预应力钢丝的断丝数量可不超过2根,且不得超过1,同时对于预应力钢筋不允许断筋C、同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许断丝,同时对于预应力钢筋断丝数量不得超过1D、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力钢筋不得超过1根参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、项目法人在申请施工许可时应当向相关交通主管部门提交的材料有( )A、施工图设计文件的批复B、建设资金落实情况的审计意见C、征地批复D、监理单位审查通过的施工组织设计E、已办理的质量监督手续材料参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 27、允许专业分包的工程范围仅限于( )A、单位工程B

52、、单位工程或分部工程C、分部工程或分项工程D、分项工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、生产工具用具使用费属于( )A、施工机械使用费B、其他直接费C、临时设施费D、现场管理费参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、路面工程各结构层之间的施工是( )A、平行作业法B、依次作业法C、流水作业法D、均衡流水法参考答案：D 文字解析：暂无解析 30、公路建设项目投标人以联合体形式投标时,必须遵守的规定包括( )A、联合体协议副本随投标文件一起提交B、联合体各成员出具授权书,授权主办人办理投标事宜C、联合体成员在投标、签约和履行合同过程中,负有连带的和各自的法律责任D、联合体主办人所承担的工程量

53、不低于总工程量的30E、联合体主办人必须是联合体成员中资质等级最高的参考答案：A、B、C 文字解析：联合体主办人所承担的工程量不低于总工程量的50；联合体主办人可以自行选择,不一定是联合体成员中资质等级最高的。 第五部分 水利实务1、根据水利水电工程施工质量评定规程(试行)(SL1761996),( )指分部工程中由几个工种施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本单位。A、单位工程B、单元工程C、单项工程D、群体工程参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、下列关于水力发电工程合同商务管理的内容正确的是( )A、分包项目的施工措施计划、开工申报等应通过承包单位向监理申报B、承建单位与分包单位之间

54、的合同纠纷应由监理机构裁定C、监理与设计单位的关系是监理与被监理的关系D、施工不符合设计要求时,设计单位可直接向承建单位发出指示E、项目法人不得擅自变更总监理工程师的指令参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 3、根据评标委员会和评标方法暂行规定,评标委员会成员人数为( )以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、5人、13B、5人、23C、7人、13D、7人、23参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、平行于水流方向的围堰为( )A、横向围堰B、纵向围堰C、过水围堰D、不过水围堰参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、根据水利工程建设项目招标投标行政监督暂行规定(水建管200

55、638号),对招标准备工作的监督包括( )等。A、招标工作应具备的条件是否满足有关规定和要求B、招标公告的内容、发布方式及媒介是否符合有关规定C、招标文件(含资格审查文件)的内容是否符合有关规定D、招标方式是否符合有关规定E、招标人是否已进驻工地现场参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 6、水泵按泵轴安装形式分为( )A、立式泵B、离心泵C、卧式泵D、混流泵E、斜式泵参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 7、水工建筑物永久作用荷载包括( )等。A、结构自重B、地应力C、静水压力D、扬压力E、预应力参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 8、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(

56、国家经济贸易委员会2002年第78号公告),建筑及安装工程费中的直接费包括( )A、直接工程费B、其他直接工程费C、基本直接费D、其他直接费E、税金参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 9、根据不同时期泄水道的特点,分段围堰导流方式包括( )A、明渠导流B、通过永久建筑物导流C、涵管导流D、束窄河床导流E、隧洞导流参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 10、根据水利工程设计概(估)算编制规定,水利工程概算移民和环境部分中的水库移民征地补偿包括( )等。A、农村移民安置费B、集镇迁建费C、城镇迁建费D、工业企业迁建费E、独立费用参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、立式水轮机安装程

57、序是( )A、由下而上安装,先装水轮机后装发电机B、由下而上安装,先装发电机后装水轮机C、由上而下安装,先装发电机后装水轮机D、由上而下安装,先装水轮机后装发电机参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、下列质量事故可由项目法人组织设计、施工、监理等单位进行调查的是( )A、一般质量事故B、较大质量事故C、重大质理事故D、特大质量事故参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、在大地测量、城市和矿山控制测量、建筑物变形测量、水下地形测量等方面得到广泛应用的是( )A、全站仪B、电磁波测距仪C、全球定位系统D、经纬仪参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、在渗流作用下,非黏性土土体内的细小颗粒沿着粗大

58、颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出,致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象称为( )A、流土B、接触冲刷C、管涌D、接触流土参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),承包人可要求发包人延长合同规定的工期的情形包括( )等。A、增加合同中任何一项的工作内容B、增加合同中关键项目的工程量,但未超过专用合同条款规定的百分比C、增加额外的工程项目D、改变合同中任何一项工作的标准或特性E、异常恶劣的气候条件参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 16、申报水利系统文明建设工地的项目已完工程量一般应达全部建安工程量的( )以上。A、30

59、B、40C、50D、60参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、在堤防上新建涵闸、泵站和埋设的穿堤管道、缆线等建筑设施,必须经( )验收,合格后方可启用。A、流域管理机构B、水行政主管部门C、河道主管机关D、建设管理单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、有关工程竣工验收时间的说法,正确的是( )A、工程竣工验收应在全部工程完建后3个月内进行B、工程竣工验收应在全部工程完建后5个月内进行C、工程竣工验收应在全部工程完建后6个月内进行D、进行验收确有困难的,经工程验收主持单位同意,可以适当延长期限E、全部工程完成后,由上级主管部门根据单位工作适时安排参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 19

60、、承包人每完成一道工序及一个单元工程,都必须经过自检合格后报监理机构复核检验的制度为施工监理主要工作制度中的( )A、监理工作报告制度B、工程质量检验制度C、工程质量验收制度D、监理验收报告制度参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、大体积混凝土温度裂缝包括( )A、表面裂缝B、贯穿裂缝C、深层裂缝D、细微缝E、基础缝参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 21、水利工程质量事故分类为( )A、特大、重大、较大、质量缺陷B、特大、重大、较大、一般C、特大、重大、较大、一般、质量缺陷D、重大、较大、一般、质量缺陷参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、下列属于原位测试方法的有( )A、静载