2022年继续教育一级建造师等级精编版(有答案)

1、2022年继续教育一级建造师等级精编版(有答案)第一部分 工程经济1、甲公司把两栋楼工程发包给乙公司施工,乙公司私下把8楼的施工任务转包给丙公司,丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款,但是丁施工队没有拿到工程款,准备起诉。下面的说法中,不正确的是( )A、丁施工队是8楼外装修工程的实际施工人B、丁施工队可以起诉丙公司C、丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D、甲公司没把工程款给实际施工人,应当承担还款责任参考答案：D 文字解析：因为按照最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二十六条的规定,“实际施工人以转包人、违法发分包人

2、为被告起诉的,人民法院应当受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”所以,丁施工队虽然有权起诉丙公司、乙公司及甲公司,但是甲公司只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任,因此D项错。 2、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉,2001年3月5日委托某专利事务所申请专利,3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利,5月15日专利局将其专利公告,2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是( )A、2021年3月5日B、2021年3月15日C、2021年5月15日D、2023年2月13日参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、我国

3、民法通则、担保法、物权法中规定了抵押、质押和留置的担保制度,在适用时如果发生法律冲突,则( )A、适用民法通则B、适用担保法C、适用物权法D、由全国人大常委会裁决参考答案：C 文字解析：根据物权法第178条的规定：担保法与本法的规定不一致的，适用本法。故B项错误；抵押、质押和留置担保均属于物的担保，应优先适用物权法的规定，C项正确。 4、在建设工程领域,常见的反担保方式是( )A、投标保证金B、履约保证金C、施工单位为工程的垫资D、工程款支付担保参考答案：D 文字解析：D选项是工程领域常见的反担保。反担保是由担保权人提供的担保。 5、根据民法通则的规定,代理包括( )A、委托代理B、自愿代理C

4、、法定代理D、指定代理E、强制代理参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 6、甲公司与乙公司在丙地签订了一份服装买卖合同,合同约定甲方向乙方订购1000套工作服,服装质量、款式见样品。乙方于合同签订后第25天交货。甲方应在( )地方收货。A、甲公司所在地B、乙公司所在地C、丙地D、运输方所在地参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、李某所在的居住小区已被公告列入拆迁范围,李某的下列行为中符合法律规定的是( )A、将自己的旧房翻修扩建,增加了50平方米建筑面积B、将房屋出租给附近大学的学生居住C、将临街的住房改造为商业铺面D、将房屋转让给邻居赵某参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、建设工程施工

5、合同属于( )A、要式合同、单务合同B、有偿合同、无名合同C、双务合同、有偿合同D、有偿合同、不要式合同E、要式合同、诺成合同参考答案：C、E 文字解析：要熟练掌握建设工程合同的分类。建设工程合同属于双务、有偿、要式、诺成、有名合同。 9、缴纳营业税的纳税人所在地在县城的,其缴纳城市维护建设税应适用的税率为( ) 10、甲公司于2007年3月1日向丙公司发出了要约,并在要约中约定了:收到文件后15个工作日内做出承诺,承诺生效后45日内将货物送到甲公司。丙公司于3月5日收到,3月19日做出了完全同意的承诺并以快信的方式发出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承诺。丙公司于7月10日将货物送到了甲公

6、司。请问以下( )是不正确。A、甲与丙公司已形成了有效的合同关系B、丙公司的承诺是有效的C、丙公司的承诺是无效的D、甲公司有权拒收该货物参考答案：C 文字解析：甲拒收货物不是因为乙的承诺不生效或他们之间没有成立合同，而是乙在7月10日才提供货物构成违约。 11、在正常使用条件下,以下关于建设工程最低保修期限的说法,符合建设工程质量管理条例规定的是( )A、外墙面的防渗漏为5年B、供热与供冷系统为2年C、电气工程、给排水工程为2年D、地基基础和主体结构工程为永久参考答案：A 文字解析：按规定，供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期，B表述为2年不准确且可能低于规定；C电气工程、给排水工程的范围都大于

7、电气管线和给排水管线的范围，包括开关、水龙头等易损件，扩大了保修的范围；D的表述不正确。 12、甲、乙公司于2009年5月10日在山东签订了一份大蒜的供货合同,约定甲向乙供应大蒜600吨,交货是2010年4月20日,履行地点是北京验货和收款,但合同中对价款没有做出明确规定,合同履行过程中,对于大蒜的价格,双方发生争议并未能达成一致,则应按照( )价格履行。A、2009年5月10日山东当地的市场B、2010年4月20日北京当地的市场C、2009年5月10日北京当地的市场D、2010年4月20日山东当地的市场参考答案：C 文字解析：本题中供货合同没有约定价款，根据合同法第62条规定，应按照订立合同

8、时履行地的市场价格履行，所以答案是C。 13、根据建设工程质量管理条例的规定,关于设计单位超越资质承包工程的处罚,下列说法正确的是( )A、处合同约定设计费的2%5%的罚款B、处合同约定设计费的l倍以下的罚款C、处合同约定设计费的3倍以下的罚款D、处合同约定设计费的l倍以上2倍以下的罚款参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、下列合同中,属于可变更或可撤销的合同情形的是( )A、15岁的小王购买笔记本电脑的合同B、承包商购买走私钢材的合同C、小张与小刘签订的买卖合同,而小张以为是赠与合同D、订立合同时显失公平的合同E、精神病人老王在精神状态正常情况下订立的购房合同参考答案：C、D 文字解析：合

9、同法第54条规定了属于可变更、可撤销合同的四种情形： 15、我国刑法规定,有期徒刑的刑期为( )以上,( )以下,数罪并罚不超过( )A、1年、15年、无期B、6个月、15年、15年C、1年、10年、15年D、6个月、15年、20年参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、某公司,因经营出现问题,股东甲提议召开董事会,做出了五项决议,其中违反公司法规定的有( )A、解除王某的公司总经理职务B、任命张某为公司的总经理C、同意石某辞去公司监事职务,改任李某为监事D、决议通过公司减少注册资本E、决定暂停支付收购乙公司资产的未付价款参考答案：C、D 文字解析：本题考点是1Z301212董事会的职权范围问

10、题。根据公司法第47条的规定，董事会有权决定聘任或者解聘公司的经理，有权决定公司的经营计划和投资计划等，因此A、B、E项所列事项董事会依法都可以做出决定，符合公司法的规定；根据公司法第38条规定了公司股东会的职权范围，其中第二项和第七项分别为：选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；对公司增加或减少注册资本作出决议。因此C项中董事会同意甲公司代表石某辞去丙公司监事职务，改任丙公司董事，D项通过公司减少注册资本，都违反了公司法的规定。本题符合题意的正确选项是C、D。 17、依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目,在招标时应当具备的条件有( )A、按照国家有关规定需要

11、履行项目审批手续的,已履行审批手续,取得批准B、勘察设计所需资金已经落实C、所必需的勘察设计基础资料已经收集完成D、建设工程施工项目负责人已经确定E、已经签订合法有效的工程监理合同参考答案：A、B、C 文字解析：D、E选项错误是因为其所处阶段在后，不是招标环节的条件。 18、按照建设工程安全生产管理条例的规定,建设单位的安全责任除了向施工单位提供现场相关资料、依法履行合同、提供安全生产费用及不推销劣质材料设备外,还包括( )A、编制施工现场临时用电方案的责任B、统一协调总、分包单位安全生产的责任C、编制安全技术措施的责任D、对拆除工程进行备案的责任参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、建设工

12、程施工投标保证金一般不得超过投标总价的2%,但最高不得超过( )万元人民币。A、80B、100C、120D、160参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、某开发公司谎称自己有工程要发包,邀请5家建筑公司来投标,这5家建筑公司都正式提交了投标文件,在进行完所谓评标之后,大家才知道真相,一则( )A、开发公司承担违约责任B、开发公司承担缔约过失责任C、如果这5家建筑公司没有实际损失,则开发公司不承担缔约过失责任D、如果这5家建筑公司没有实际损失,则开发公司不承担违约责任E、远大公司赔偿这5家公司基于依赖有工程要发包而发生的损失参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 21、某高新技术开发公司与应届毕业

13、的某高校计算机专业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同,合同规定:王某的工作就是仿制专利产品。后来,由于王某身体不好,而没有完成任务,公司于是要求王某承担违约责任。对此,下列说法正确的是( )A、王某违约,应当承担违约责任B、王某的违约是由于身体原因,因此可以免责C、王某的违约是由于身体原因,虽然不可以免责,但可以减轻责任D、该合同内容违法了法律,因此合同无效参考答案：D 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的内容及效力。劳动法规定，订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定，否则，劳动合同无效。本题中双方签订的劳动合同规定：兰某的工作就是仿制专

14、利产品。因此，该合同违法法律，应属无效合同，王某无需承担违约责任。 22、根据合同法的规定,保管合同不属于( )A、双务合同B、有名合同C、不要式合同D、有偿合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、某承包人通过招标投标程序中标某写字楼建筑工程,双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续,不久发包人进一步要求承包人降低价格,为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议,后双方围绕工程结算产生争议,则应当以( )作为结算工程价款的根据。A、备案的建设工程合同B、补充协议C、重新商定合同D、当地建设行政主管部分发布的计价方法参考答案：A 文字解析：本题所述发、承包人签订的两个合同，是

15、典型的“阴阳”合同，根据解释第21条的规定，应以备案的建设工程合同作为结算工程价款的根据。A项正确。 24、某施工单位项目部在城市街区进行深基坑开挖工程,依照安全生产法规定,以下表述正确的是( )A、施工单位应当登记建档B、施工单位应当制定紧急预案C、施工单位作的应急措施应经安全监督部门批准D、施工单位作的应急措施应经安全监督部门论证E、施工单位作的应急措施应经安全监督部门备案参考答案：A、B、E 文字解析：根据安全生产法的有关规定，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制订应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关

16、规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。深基坑开挖工程属于重大危险源，因此应遵守法律有关规定。 25、某建设单位因资金紧张将自己的办公楼抵押给银行,但未办理相应的土地使用权抵押手续,下列选项正确的是( )A、视为仅抵押了办公楼B、视为办公楼与相应的土地使用权抵押一并抵押C、因抵押物不明确,抵押合同视为无效D、因抵押物不明确,抵押合同视为效力待定参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、下列对连带责任的表述正确的是( )A、连带债务人的每一方都负有清偿全部债务的义务B、债权人可以向多个债务人请求履行任何比例债务,债务人不得以债务人之

17、间的约定而拒绝履行C、连带债务人一人履行了全部债务后,其他债务人对债权人的债务即行解除D、履行债务超过其应承担份额的债务人,有权向其他债务人追偿E、债权人可以向多个债务人请求履行任何比例债务,债务人可以以债务人之间的约定而拒绝履行参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 27、李某擅自将借来的一辆汽车卖给了王某,则下列关于该转让合同效力的表述中,正确的是( )A、合同无效B、合同部分有效C、车主追认则合同生效D、车辆过户后,合同生效参考答案：C 文字解析：合同法第51条规定“无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效”，所以本题李某签订的卖车合同

18、应是效力待定合同，必须经车主追认后才有效。 28、某工程建设项目,建设单位不按合同约定支付工程进度款,施工单位无法继续施工,经多次催告无效后,提出解除工程承包合同。对于解除的生效下列说法正确的是( )A、通知建设单位即可B、需建设单位同意C、须经建设行政主管部门批准D、必须经人民法院或者仲裁机构确认参考答案：A 文字解析：根据合同法96条的规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”具备法定解除条件时，解除通知到达生效。故A项正确。 29、在施工单位与材料商材

19、料采购合同的履行过程中,出现( )情形时,材料供货商可以要求施工单位返还其供应的材料。.A、施工单位实际收到材料数量多于合同约定数量B、施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量C、施工单位错收材料商的材料D、施工单位收到材料后未按照约定付款E、材料供货合同被法院确认撤销参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 30、安全生产监督管理部门的下述作法错误的有( )A、要求施工单位购买其认可的安全防护用品B、向施工单位推荐安全设备产品目录C、在安全设备检验时,仅收取检验成本费D、在检查中发现事故隐患,责令立即排除E、在检查中发现从业人员未戴安全帽,即要求停工整顿参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解

20、析 第二部分 项目管理1、下列属于企业长期待摊费用的有( )A、筹建期间发生的印刷费B、日常办公费C、筹建期间发生的人工费D、现场临时办公室E、筹建期间发生的培训费参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 2、为了制定施工计划、施工方案和计算报价,投标人在研究合同条件时,应核准的日期和时间包括( )A、总工期B、从合同签订到开工的允许时间C、合同谈判日期D、缺陷通知期E、投标截止日期、时间和投标有效期参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 3、资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面大于其计税基础,产生( )A、可抵扣永久性差异B、应纳税永久性差异C、可抵扣暂时性差异D、应纳税暂时性差

21、异参考答案：C 答案解析：暂无解析 4、A企业收到甲方的预付工程款,并存入银行。该笔业务会影响其( )A、预收账款B、预付账款C、主营业务收入D、营业外收入参考答案：A 答案解析：暂无解析 5、企业在确定最佳现金持有量时,可采用的模式有( )A、成本分析模式B、存货模式C、因素分析模式D、随机模式E、存货周转期模式参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 6、若在负债表日提供劳务交易的结果能够可靠地估计,劳务收入的确认应采用( )A、完工百分比法B、按劳务成本的已发生数确认C、将已发生的成本直接列计损益D、劳务发生时按合同直接确认参考答案：A 答案解析：暂无解析 7、某企业购入一项固定资产,预

22、计使用年限为10年,预计净残值率为8%,根据企业会计准则及其相关规定,按平均年限法计提折旧,该固定资产第二年的折旧率是( )A、10%B、20%C、9.2%D、26.67%参考答案：C 答案解析：按平均年限法计提折旧,第二年折旧率=(1-净残值率)/使用年限=(1-8%)/10=9.2% 8、在制定材料消耗定额时,确定材料损耗率的方法是( )A、测定法B、观察法C、经验法D、理论计算法参考答案：B 答案解析：暂无解析 9、各国中央银行采用的货币政策工具主要有( )A、公开市场业务B、贴现率政策C、准备率D、利率E、选择性信用管制参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 10、企业收到甲方签

23、发的商业承兑汇票属于( )A、企业债权B、企业债务C、流动负债D、汇兑结算方式参考答案：A 答案解析：暂无解析 11、在建设项目周期决策阶段中,市场研究与投资机会分析的工作内容是( )A、决策项目投资与否B、解决项目选择问题C、落实具体投资机会D、论证投资构想参考答案：C 答案解析：暂无解析 12、按建标2003206号文件的规定,在建安工程造价中,安全施工费等于某项费用与安全施工费费率的乘积,这项费用是( )A、人工费B、直接工程费C、材料费D、直接费参考答案：B 答案解析：暂无解析 13、下面关于资金时间价值的论述中,正确的有( )A、资金时间价值是资金随着时间推移而产生的一种增值,因而它

24、是由时间创造的B、资金作为生产要素,在任何情况下都能产生时间价值C、资金投入生产经营才能增值,因此其时间价值是在生产、经营中产生的D、一般而言,资金时间价值应按间断复利计算方法计算E、资金时间价值常采用连续复利计算方法计算参考答案：C、D 答案解析：暂无解析 14、对施工单位而言,施工图预算是( )的依据。A、确定投标报价B、控制施工成本C、进行贷款D、编制工程概算E、进行施工准备参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 15、下列属于资本公积的有( )A、任意盈余公积B、接受无偿捐赠C、法定公益金D、法定盈余公积E、股权投资准备参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 16、在项目融资中,准股本

25、资金投入方式是多样的,下列各项中,属于准股本资金投入方式的有( )A、无担保贷款B、可转换债券C、发起人投资D、附有认股权证的债券E、零息债券参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 17、按人民币计算,某进口设备的离岸价为1000万元,到岸价为1050万元,关税为105万元,银行财务费率为0.5%,则该设备的银行财务费为( )万元。A、5.00B、5.25C、5.53D、5.78参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、某设备目前实际价值2500元,还可使用6年,且价值保持不变。该设备第一年的运行成本为2000元,以后每年增加300元。该设备经济寿命时的年平均使用成本为( )元。A、200

26、0B、2300C、3500D、4500参考答案：A 答案解析：暂无解析 19、在确定预算定额人工消耗量指标时,应当考虑人工定额中未包括的,而在一般正常施工情况下又不可避免的零星用工。我们称这类用工为( )A、基本用工B、超运距用工C、辅助用工D、人工幅度差用工参考答案：D 答案解析：暂无解析 20、初的建筑安装工程费和设备及工器具购置费为5000万元,各年投资比例分别为30%,50%,20%,建设期内预计平均价格上涨率为5%,建设工程项目其他费用为480万元,基本预备费率为10%。该项目的建设总投资为( )万元。A、6576.78B、6619.97C、6684.78D、6689.97参考答案：

27、D 答案解析：暂无解析 21、下列属于企业负债的是( )A、货币资金B、应付票据C、预付账款D、长期借款E、实收资本参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 22、价值工程中,功能定义的目的不正确的是( )A、明确对象产品和组成产品各部件承担的功能B、便于构思新方案为方案创造作准备C、便于功能评价实现价值工程的目的D、便于构建对象产品的功能系统图参考答案：D 答案解析：暂无解析 23、某施工企业发行债券的票面利率为12%,发行时市场利率为8%,为协调购销双方利益,则企业应采用( )发行价格。A、折价B、溢价C、平价D、减价参考答案：C 答案解析：暂无解析 24、建设项目周期中,决策、设计和施工阶段

28、的产出分别是决策结果、设计文件和投资产品。若以产出对总投资影响从大到小进行排列,其次序为( )A、决策结果的影响设计文件的影响投资产品的影响B、决策结果的影响投资产品的影响设计文件的影响C、设计文件的影响投资产品的影响决策结果的影响D、投资产品的影响决策结果的影响设计文件的影响参考答案：A 答案解析：决策结果对总投资影响60%-70%,设计文件对总投资影响20%-30%,投资产品对总投资影响10%15%,从大到小的排列次序为决策结果的影响设计文件的影响投资产品的影响。 25、审查建筑工程概算时,主要依据( )对工程量进行审查。A、初步设计图纸B、预算定额C、工程量计算规则D、取费标准E、概算定

29、额参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 26、在建设项目的决策、规划和设计、施工、竣工验收各阶段中,采用价值工程提高建设项目经济效果的关键环节为( )A、决策阶段和规划、设计阶段B、规划、设计阶段和施工阶段C、规划阶段与设计阶段D、决策阶段与施工阶段参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、下列各项费用中属于勘察设计费的有( )A、水文地质勘察费B、初步设计费C、施工图设计费D、施工组织设计费E、设计模型制作费参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 28、下列关于价值工程与其他管理技术的区别表述,不正确的是( )A、价值工程强调的是产品的功能分析和功能改进,投资决策理论强调的是项目的可

30、行性B、价值工程与工业工程管理技术均着重于研究产品的作业、工艺、工序、活动等来降低产品的寿命周期成本C、价值工程采用以产品功能为中心分析成本的事前成本分析方法,会计采用事后成本D、价值工程能大幅度地降低成本,全面质量管理技术降低产品成本有局限性参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、某工程直接工程费为10000万元,措施费为600万元,间接费率为12%,利润率为4%,计税系数为3.41%。该工程采用工料单价法计价程序,以直接费为计算基础,则该工程的含税造价为( )万元。A、10600B、12346.88C、12690.48D、12767.91参考答案：D 答案解析：暂无解析 30、某企业年初投

31、资3000万元,10年内等额回收本利,若基准收益率为8%,则每年年末应回收的资金是( )万元。A、300B、413C、447D、482参考答案：C 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、建设工程项目总体规划是在城市建设控制性规划的基础上,根据建设工程项目的策划与决策要求,具体编制的( )A、质量计划B、施工计划C、设计计划D、规划设计文件参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、某工程项目施工,采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价,直接费为350元,间接费费率为12%,利润率为10%,综合计税系数为341%,则该分项工程的全费用综合单价为( )元。A、41650B、43120C、4459

32、0D、60847参考答案：C 文字解析：间接费=直接费12=35012=42元利润=(直接费+间接费)10-(350+42)10=392元全费用综合单价=(350+42+392)(1+341)=44590元 3、建设项目工程总承包施工阶段不包括( )A、任命项目经理,组建项目部B、开工前的准备工作C、移交工程资料D、进行竣工决算参考答案：A 文字解析：建设项目工程总承包施工阶段工作程序包括：施工开工前的准备工作,现场施工,竣工试验,移交工程资料,办理管理权移交,进行竣工决算。选项A任命项目经理,组建项目部属于项目启动阶段的工作。 4、供货方进度计划应包括供货的采购、( )和运输等所有环节。A、

33、加工制造B、保险C、投标D、仓储参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、从一般意义上说,建设工程项目是建设项目可以独立发包组织设计和施工的( )A、单件工程B、群体工程C、重点工程D、交工系统参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、施工方案应由( )审批。A、项目技术负责人B、项目负责人C、企业技术负责人D、企业负责人参考答案：A 文字解析：建筑施工组织设计规范(GBT50502-2009)305条“2施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由

34、施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准”。 7、在某工程施工过程中,通过各种因素分析,发现机械费用存在潜在问题,为此项目经理部及时调整了施工方案,这体现的是成本的( )A、过程控制B、事先控制C、动态控制D、被动控制参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、竞争性成本计划带有成本战略性质,是项目( )A、施工成本基本框架和水平的奠定B、投标阶段技术标书的支撑C、实施方案制定的依据D、指导性成本计划的深化参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、应用动态控制原理控制建设工程项目进度时,可采取的组织措施包括( )A、调整项目任务分工B、改进进度控制手段C、调整项目管理职能分工D、改进工作

35、流程E、改进施工方法参考答案：A、C、D 文字解析：对具体的项目目标动态控制纠偏措施的种类区分、判断中，“改进进度控制手段”属于管理措施，“改进施工方法”属于技术措施。 10、各种施工合同示范文本一般由( )组成。A、协议书、通用条款、专用条款B、协议书、专用条款、投标书C、协议书、通用条款、投标书D、协议书、中标通知书、投标书、专用条款参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、网络计划中,某工作在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下,可以利用的机动时间,称为该工作的( )A、总时差B、持续时间C、自由时差D、搭接时间参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、以下关于成本计划编制过程的说法,正确的

36、有( )A、是动员全体施工项目管理人员的过程B、是挖掘降低成本潜力的过程C、是检验施工工期管理的过程D、是检验施工技术质量管理的过程E、是检验工程施工安全管理的过程参考答案：A、B、C、D 文字解析：编制成本计划的过程也是动员全体施工项目管理人员的过程,是挖掘降低成本潜力的过程,是检验施工技术质量管理、工期管理、物资消耗和劳动力消耗管理等是否落实的过程。 13、项目的信息管理,是使项目的信息能方便和有效地获取、( )、存档、处理和交流。A、分类B、存储C、编码D、打印参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、项目信息门户的数据处理属远程数据处理,它的主要特点有( )A、数据每天需要更新B、数据不

37、需要长期保存C、用户量大D、数据量大E、旧数据必须保留,不可丢失参考答案：A、C、D、E 文字解析：项目信息门户的数据处理属远程数据处理,它的主要特点是：用户量大,且其涉及的数据量大；数据每天需要更新,且更新量很大,但旧数据必须保留,不可丢失；数据需长期保存。 15、下列有关支付担保的含义,说法正确的是( )A、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的预付款支付义务的担保B、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的进度款支付义务的担保C、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保D、中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的结算款支付义务的担保参考答案：C 文字解析：暂

38、无解析 16、某工程实际工期比合同工期迟延三个月,承包人经分析认为主要有以下两方面原因：发包人支付工程进度款滞后,导致承包人无法及时订购施工所需设备；人工费大幅上涨,劳务作业人员短缺。为确保工程按期竣工,发包人和承包人均应采取相应的调整措施,其中承包人可以采取的合理措施有( )A、先垫资加紧推进设备采购B、变更技术方案,采取新的高效的施工方案C、增加劳动力投入,调整人员安排D、与发包人协商采取经济措施,大幅上调人工费,吸引更多的劳动力E、重新安排工作流程和计划参考答案：C、D 文字解析：由于人工费大幅上涨,故承包人或与发包人协商调整人工费以吸引更多劳动人员,同时承包人也要设法组织调配更多劳务人

39、员加紧施工。 17、双代号网络计划中既有内向箭线,又有外向箭线的节点称为( )A、中间节点B、起点节点C、终点节点D、交叉节点参考答案：A 文字解析：暂无解析 18、采用价格指数调整价格差额的价格调整公式中,各可调因子的变值权重(即可调部分的权重),为各可调因子( )A、在招标书招标控制价中所占的比例B、在投标函投标总报价中所占的比例C、由监理工程师确定的比例D、由建造师确定的比例参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、按照我国企业伤亡事故分类标准的规定,职业伤害事故分为20类,其中与建筑业有关的包括( )A、车辆伤害B、辐射伤害C、中毒和窒息D、灼烫E、火药爆炸参考答案：A、C、D、E 文字

40、解析：按事故发生的原因分类,职业伤害事故可分为20类,与建筑业有关的有12类,即物体打击、车辆伤害、机械伤害、超重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 20、通常由于发包人或工程师指令承包人加大投入、缩短工期,承包人据此提出的索赔称为( )A、工程变更索赔B、发包人违约索赔C、工程加速索赔D、不可预见条件索赔参考答案：C 文字解析：承包人应业主或工程师要求加紧施工以缩短工期,由此导致的额外支出承包人可以提出工程加速索赔。 21、根据GT19000IS09000(2000)质量管理体系标准中,质量术语的定义：“( )是质量管理的一部分,致力于满足质量要求的一系

41、列相关活动”。A、质量控制B、质量计划C、质量台账D、质量交底参考答案：A 文字解析：根据GBT19000IS09000(2000)质量管理体系标准中质量术语的定义：“质量控制是质量管理的一部分,致力于满足质量要求的一系列相关活动”。 22、某国际承包工程使用FII合同条件,进行工程支付时承包人需填写一系列报表,这些报表的格式应是( )A、工程师批准的格式B、业主批准的格式C、承包人自己选用的格式D、工程所在地政府管理部门规定的格式参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、按照FII合同条件,承包人可以获得一笔用于动员的预付款,关于动员预付款的下列说法,正确的是( )A、当承包人提交了履约保函后

42、即可得到B、应通过付款证书中按百分比扣减的方式扣还C、是一笔按月计息的贷款D、属于工程支付的项目中工程量清单项目参考答案：B 文字解析：动员预付款属于工程量清单以外项目；是一笔无息贷款；业主应在承包人提供履约保函和动员预付款保函之后才予以支付。故选项B正确。 24、建设项目工程总承包主要方式有( )A、设计施工总承包B、施工总承包C、设计采购施工总承包D、施工总承包管理E、设计总承包参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 25、对于一个施工项目而言,成本计划按其作用分类主要有( )A、估算性成本计划B、竞争性成本计划C、预算性成本计划D、指导性成本计划E、实施性成本计划参考答案：B、D、E 文字

43、解析：暂无解析 26、管理组织指建设工程项目管理的( )管理制度及其运行机制,三者有机联系构成了一定的组织管理模式。A、管理模式B、总体目标C、组织构架D、目标分解参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、某工程合同价款为1000万元,2009年1月签订合同并开工,2009年10月竣工。2009年1月的工程造价指数为108%,2009年10月的工程造价指数为112%,则该工程价差调整额应为( )万元。A、103798B、96489C、3704D、4008参考答案：C 文字解析：工程结算款=(1000112108)-1000=3704万元 28、横道图进度计划中存在的问题包括( )A、工作之间的逻

44、辑关系不易表达清楚B、计划调整只能用手工方式进行C、不能确定关键工作和关键路线D、难以适应大的进度计划系统E、不能计算资源需要量和资源曲线参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 29、实施建设工程监理的施工项目,应根据现场工程监理机构的要求,对施工作业质量控制点,按照不同的性质和管理要求,细分为“( )”和“待检点”进行施工质量的监督和检查。A、旁站点B、见证点C、验收点D、整改点参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、建设工程项目实施策划的基本内容包括( )A、项目实施的环境和条件的调查与分析B、项目实施的管理策划C、项目建设成本分析D、项目实施的合同策划E、项目实施的风险策划参考答案

45、：A、B、D、E 文字解析：建设工程项目实施策划的基本内容包括：项目实施的环境和条件的调查与分析,项目目标的分析和再论证,项目实施的组织策划,项目实施的管理策划,项目实施的合同策划,项目实施的经济策划,项目实施的技术策划和项目实施的风险策划等。选项C项目建设成本分析属于建设工程项目决策阶段经济策划的内容。 第四部分 公路实务1、高速公路、一级公路的特殊大桥为整体式上部结构时,其中央分隔带和路肩的宽度可适当减小,但减窄后的宽度应( )A、不大于标准规定的“最小值”B、不小于标准规定的“最小值”C、不大于标准规定的“最大值”D、不小于标准规定的“最大值”参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、二次衬

46、砌的施作时,应满足产生的各项位移已达预计总位移量的( )要求。A、1020B、3040C、5060D、8090参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、桥梁工程的基本体系可归结为( )几种基本体系。A、梁式B、拱式C、斜拉式D、悬索桥E、刚架桥参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 4、高速公路水准测量的等级为( )A、二等B、三等C、四等D、五等参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、钢筋混凝土结构的里程碑、百米桩、公路界碑的检测项目主要包括( )A、外形尺寸B、混凝土强度C、安装位置D、埋设深度E、配筋率参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 6、背景材料某施工单位承接了一座4m30

47、m预应力混凝土T形梁桥,采用后张法进行施工,下部为桩柱式结构,采用机械钻孔灌注桩。30mT梁在场地附近的平坦地预制,预制场地进行了处理,保证T梁的预制质量。施工单位严格按照设计文件和相关施工技术规范的要求进行施工,对每片T梁均按照公路工程质量检验标准规定的实测项目进行了检测。问题：按照多孔跨径总长划分,本桥为( )A、特大桥B、大桥C、中桥D、小桥参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、根据公路工程技术标准,路基、路面排水设计除应综合规划、合理布局,并与沿线排灌系统相协调外,还要考虑( )A、冰冻的作用B、防止污染水源C、防止水土流失D、地下水、毛细水的作用E、保护生态环境参考答案：B、C、E

48、文字解析：暂无解析 8、按照公路建设市场管理办法的规定,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,分包工程的工程量不得超过总工程量的( )A、50B、40C、30D、20参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、按照原国家经贸委发布的特种作业人员安全技术培训考核管理办法的界定,下列属于特种作业人员的是( )A、爆破作业员B、登高架设作业员C、电工D、驾驶员E、企业内机动车辆驾驶员参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 10、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔2

49、0m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：基础变位作用属于( )A、永久作用B、可变作用C、其他可变作用D、偶然作用参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、在陆地工程的安全管理中,所指的环境的安全管理是( )A、各种安全防护B、机械设备状况C、人员教育情况D、资金到位情况参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、工程价款价差调整的主要方法有( )法几种。A、调值公式B、调价文件计算C、预算价格调整D、实际价格调整E、工程造价指数调整参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 13、不能用于高速公路的沥青面层类型有( )A、SMAB、沥青贯入式C、沥青碎石D、沥青表处E、SAC参

50、考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 14、按我国目前规范要求,高等级公路沥青路面施工应使用( )设备。A、连续强制式搅拌B、间歇强制式搅拌C、间歇滚筒式搅拌D、连续滚筒式搅拌参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、项目为保证和提高产品质量而支出的一切费用,以及未达到质量标准而产生的一切损失费用之和称为( )A、预防成本B、内部故障成本C、质量成本D、鉴定成本参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、使用振动压路机碾压沥青玛蹄脂碎石SMA混合料时,宜采用的振动方法是( )A、低频率、低振幅B、高频率、高振幅C、低频率、高振幅D、高频率、低振幅参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、对于将公路作

51、为试车场地的行为,交通主管部门应当责令停止违法行为,可处罚款额为( )以下。A、3000元B、5000元C、10000元D、30000元参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、按公路工程质量检验评定标准的要求,项目在竣丁验收时综台评价为优良的必要条件是( )A、质量评定大于等于90分B、项目法人工作评价大于等于90分C、施工单位工作评价大于等于90分D、监理工作评价大于等于90分参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人( )A、处三年以下有期徒刑或者拘役B、处三年以下有期徒刑或者拘役,并处

52、罚金C、处五年以下有期徒刑或者拘役D、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：该桥主要靠( )来承受荷载。A、梁的抗压能力B、梁的抗剪能力C、梁的抗拉能力D、梁的抗弯能力参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、在梁段顶推施工中,当水平千斤顶顶推一个行程后,应用竖向千斤顶将梁顶高,以便拉回滑块,其最大顶升高度不得超过设计规定。如设计无规定时

53、不超过( )A、510mmB、813mmC、1015mmD、1520mm参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、属于公路工程常用的流水时间参数是( )A、施工过程数B、工作面C、流水节拍D、流水强度参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、背景材料1某施工单位承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用

54、。项目部要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业环境,扩大机械使用范围,提高机械利用率,方便管理和维修。问题：该段道路路面宜采用的水泥品种是( )A、火山灰质硅酸盐水泥B、粉煤灰硅酸盐水泥C、矿渣硅酸盐水泥D、硅酸盐水泥(代号PI和P)参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、道路交通安全法规定的高速公路最高时速是( )公里。A、120B、110C、100D、140参考答案：A 文字解析：暂无解析 25、背景材料某公路山岭隧道,里程为K5+100K8+100,长度为3000m；进口段K5+100K5+400为级围岩,覆盖层厚度为38m；K5+400K8+100为V级围岩,覆盖层厚度为6025

55、0m,其中K6+800K7+300为曲线；采用双向钻爆导坑法施工,用8个月实现隧道贯通。问题：用中线法进行洞内测量时,中线点的布置不宜少于( )点。A、125+1B、60+1C、35+1D、30+1参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、图纸综合会审工作,一般由( )负责组织。A、设计单位B、建设单位C、监理单位D、施工单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、扣索布置应满足( )A、与所扣挂的拱肋在同一水平面内B、与所扣挂的拱肋在同一竖直面内C、扣索应布置在拱肋的中部D、扣索必须与主塔固结参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、下列关于喷射混凝土护壁说法不正确的是( )A、一般喷护厚度为5

56、8cmB、喷护的基坑深度应按地质条件决定C、一次喷护如达不到设计厚度,应等第一次喷层初凝出现时再补喷D、喷护的基坑深度一般不宜超过10m参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、根据公路工程技术标准,路基设计洪水频率为1100的公路有( )A、高速公路B、一级公路C、二级公路D、三级公路E、四级公路参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 30、项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级是( )A、单AB、双AC、三AD、四A参考答案：B 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据小型水电站施工技术规范(SL17296),下列关于拱石砌筑的说法正确的是( )A、拱石砌筑必须两端对称进行B、各排

57、拱石互相交错,错缝距离不小于20C、mC当拱跨在5cm以下,一般可采用块石砌拱,用砌缝宽度调整拱度,要求下缝宽不得超过1cmD、水泥砂浆强度不低于M10E、拱跨在10m以下,可按拱的全宽和全厚,自拱脚同时对称连续地向拱顶砌筑参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 2、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),隧洞固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束( )后进行。A、5dB、6dC、7D、D8d参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、工程检测人员参与中间产品质量资料复核应具有( )以上工程系列技术职称。A、初级B、中级C、高级D、教授级参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、水利工

58、程基本建设项目审计按建设管理过程分为( )A、开工审计B、工程预算审计C、财务决算审计D、建设期间审计E、竣工决算审计参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 5、施工期间的外部变形监测垂直位移的基点,至少要布设一组,每组不少于( )个固定点.A、2B、3C、4D、5参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、灌浆泵容许工作压力应大于最大灌浆压力的( )倍。A、08B、1.0C、15D、2参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、独立费及基本预备费之和即为( )A、工程费B、工程建设管理费C、工程静态总投资D、工程总投资参考答案：C 文

59、字解析：暂无解析 8、水土保持法规定,为防止水土流失,工程竣工后,其取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地,必须( )A、挖排水沟B、采用砌石或混凝土护砌C、植树种草D、恢复耕种参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、某次水利工程施工招标中,只有甲、乙两家投标递交了投标文件,根据水利工程招标投标有关规定,招标人应当( )A、直接委托给投标人甲B、直接委托给投标人乙C、组织评标,然后在甲、乙中确定中标人D、依法重新招标参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、下列关于监理单位在监理过程中的质量责任和义务的描述正确的有( )A、不得超越本单位资质等级承揽业务B、不得转让监理业务C、允许分包非

60、主体工程的监理业务D、未经总监理工程师签字不得进行下一道工序施工E、可以采取巡视的监理形式参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 11、水利水电工程施工总承包特级企业,资质标准要求企业注册资本金至少应为( )A、2000万元B、5000万元C、2亿元D、3亿元参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),凡经医生诊断,患有( )的人员,不得从事高处作业。A、高血压B、糖尿病C、心脏病D、肠胃炎E、贫血参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 13、国家实行占用耕地补偿制度,下列说明正确的是( )A、非农业建设经批准占用耕地的,按照“占多少,缴