东北地区继续教育一级建造师等级考试360题精选全解析

1、东北地区继续教育一级建造师等级考试360题精选全解析第一部分 工程经济1、甲施工总承包公司中标获得某办公大楼的施工承包资格。按照承包合同约定,工程所用混凝土由甲公司采购。施工期间,甲公司按照建设单位的要求,从乙混凝土公司采购商品混凝土。因乙公司供应的混凝土达不到强制性标准要求,造成工程质量缺陷。对此应当承担过错责任的是( )A、甲公司B、乙公司C、建设单位D、检测机构参考答案：C 文字解析：建筑法第25条规定：“按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。”按照该工程承包合同约定，混凝土由

2、承包单位甲公司采购，但建设单位指定了混凝土供应商，所以，建设单位应当就其指定的混凝土不符合强制性标准造成建设工程质量缺陷，承担过错责任。 2、某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程中,下述( )情形,属于合同当事人违反诚实信用原则,进而影响合同效力的行为。A、合同签订时,发包人隐瞒了其未取得工程项目土地使用权的事实B、合同履行时,发包人无故迟延提供施工场地工程地质资料C、合同履行时,承包人串通监理方在施工中偷工减料D、合同终止后,承包人泄露本工程引进设备的重要技术资料参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、下面关于诉讼时效期间的表述中,不正确的是( )A、诉讼时效期间一律为两年B、诉讼时效期

3、间为两年,法律另有规定的除外C、出售质量不合格的商品未声明的,诉讼时效期间为一年D、延付或者拒付租金的,诉讼时效期间为一年参考答案：A 文字解析：B项答案出自民事通则第一百三十六条规定；C、D项答案出自第一百三十七条规定，所以A项错，本题选A。 4、我国法律保护的知识产权有很多种,其中主要包括( )A、商业秘密B、著作权C、商标权D、所有权E、专利权参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 5、上题背景中,李某的收入中应向税务机关缴纳个人所得税的包括( )A、月薪2000B、利息收入200元C、房租1600元D、买卖股票获利20000元E、购买国库券获利5000元参考答案：A、B、C、D

4、文字解析：暂无解析 6、按照建设工程质量管理条例的规定:工程建设过程有关主体的下列行为中,除( )外都是违法的。A、为保证工程质量,设计单位对某重要器材指定了生产厂商B、建设单位通过原设计单位实施了涉及承重结构变动的装修工程C、施工单位的总工程师经过仔细核算,变更了某剪力墙的配筋方案D、监理单位要求员工主要采用巡视和平行检测的方法实施监理参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、北京某房地产开发公司(甲方)与上海某建筑公司(乙方)就北京某住宅小区项目签订了工程承包合同,合同约定,因本协议所发生的一切争议应提交华北地区的仲裁委员会进行仲裁。后因该合同履行发生争议,甲公司向本地区人民法院提起诉讼,人民

5、法院立案后,乙公司以双方协议中存在仲裁协议为由对该人民法院管辖权提出异议。此时,人民法院正确的处理方式是( )A、裁定驳回起诉B、裁定不予以受理C、裁定本院具有管辖权D、裁定管辖权异议成立,移送有管辖权的仲裁委员会受理参考答案：C 文字解析：根据仲裁法第l8条规定，当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。由于本题所涉及的仲裁协议为无效协议，因此，当事人以此为由进行的管辖权抗辩不成立，故选项C是正确的。 8、某建设工程施工合同签订于2008年3月2日,合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10和2009年10月1日;后工程于2009年10月

6、15日竣工验收合格,现承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在( )前行使。A、2010年4月1日B、2010年10月1日C、2010年4月15日D、2010年10月15日参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、依照合同法的理论,下列属于狭义合同的是( )A、劳动合同B、公益性捐赠合同C、特许经营合同D、行政征用补偿合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、按照税法规定,从事生产、经营的纳税人自领取营业执照之日起,持有关证件向税务机关申报办理税务登记的最长期限是( )A、10天B、15天C、20天D、30天参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、某住宅工程交付使用十年后,发现因施工原因造成

7、地基基础局部下沉。承重梁裂缝,对此应承担责任的是( )A、设计单位B、住户集体C、建设单位D、施工单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、王某乘坐公交车上班,车行途中由于司机急刹车,造成甲头部撞伤,因治疗花费若干。王某可以( )维护自身权利。A、只能要求公交公司承担违约责任B、只能要求公交公司承担侵权责任C、可以要求公交公司承担违约责任的同时承担侵权责任D、只可以在违约和侵权责任中选择其一,要求公交公司承担参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、根据民法通则的规定,代理包括( )A、委托代理B、自愿代理C、法定代理D、指定代理E、强制代理参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 14、甲为

8、某单位的法定代表人,某日与一个体工商户乙签订了一份合同。该合同中,甲一已经超越了其法人在公司章程中对其代表权限的限制,但是,乙却不知情,则该合同( )A、无效B、有效C、部分有效D、效力待定参考答案：B 文字解析：合同法50条规定：“法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。”关于适用若干问题的解释一第10条规定，只要法定代表人不违反国家限制经营、特许经营和法律、行政法规禁止经营的情况后，超越经营范围所签订的合同是有效的。所以答案是B。 15、143、2008年3月1日,王宏将自己的房产以低于市场价50%的价格转让给李军,

9、此行为导致王宏的债权人无法实现债权,2009年1月1日,王宏的债权人知道了该转让行为,则债权人的撤销权截止于( )A、2009年3月1日B、2008年9月1日C、2010年1月1日D、2010年3月1日参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的工程质量保修书关于保修期的约定条款,其中符合建设工程质量管理条例规定,属合法有效条款的有( )A、地基基础和主体结构工程为50年B、屋面防水工程、卫生间防水为8年C、电气管线、给排水管道为2年D、供热与供冷系统为2年E、装饰装修工程为1年参考答案：A、C 文字解析：对于国家明确规定了

10、最低保修期的，建设单位和施工单位协商的保修期限只能等于或大于国家规定的期限；对于国家没有明确规定保修期限的，双方可以协商决定。 17、下列关于民事责任的承担方式的选项中,只能适用于承担违约责任的有( )A、支付违约金B、排除妨害C、赔偿损失D、恢复原状E、修理重作更换参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 18、项某已将自己的轿车向保险公司投保,并在保险合同中含有自燃险险种。一日,项某驾车自燃,项某情急之下将一农户晾在公路旁的棉被用来扑打灭火,但车仍有部分损失,棉被也被烧坏。保险公司对此应承担赔付责任为( )A、车辆修理费3800元B、项某的误工费500元C、农户的棉被损失费200元D、项某乘坐

11、其他车辆返回的交通费150元E、项某灭火时轻微烧伤的医疗费150元参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 19、人民法院因工程承包人不具备相应资质,由此而认定发、承包双方签订的施工合同无效,则施工合同中仲裁条款的效力( )A、仍然有效B、自然失效C、由有关人民法院裁定其效力D、由仲裁条款选定的仲裁委员会认定其效力参考答案：A 文字解析：根据仲裁法第l9条规定，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。仲裁庭有权确认合同的效力。因此，选项A是正确的。 20、我国法的形式主要为以宪法为核心的各种规范性文件,下列选项中不属于法的是( )A、某省人大制定的地方性法规B、某经

12、济特区人民政府制定的规范性文件C、某市高级人民法院发布的判例D、我国参加的国际条约参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、人民法院裁定先予执行案件的适用范围,不包括( )的案件。A、追索医疗费用B、追索劳动报酬C、请求认定合同效力D、因情况紧急需要先予执行参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是( )A、承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B、承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同C、总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同D、没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同,但在工程竣工后取得了相应的资质参

13、考答案：B 文字解析：根据解释第1条、第4条的规定，A、C、D均无效。但注意，解释第5条的规定，超越资质的，在工程竣工验收前取得资质的，按有效处理的规定。 23、在城市房屋拆迁过程中,在拆迁范围内的下列建筑物中,应予以相应补偿的是( )A、甲从乙手中购买的一套住房,房屋过户手续尚未办清B、居住在底层临街的乙将住房改为商店后要求商业用途补偿的C、丙在自家楼前自建的储藏间D、丁单位在数年前施工中搭建的工人宿舍参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、下列关于合同权利义务的终止,说法正确的是( )A、当事人一方行使抗辩权时,合同权利义务终止B、合同权利义务终止后,合同双方的互负赔偿责任即终止C、合同权

14、利义务终止后,合同中的争议解决条款失效D、合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在参考答案：D 文字解析：A项中，行使抗辩权只能造成合同权利义务中止，即暂停履行，故A项错误；而合同权利义务终止后，不影响合同中的争议解决条款的效力，C项错误；合同权利义务终止后，合同当事人不再受合同约束，但并不代表合同双方互负的赔偿责任也消灭，B项错误；D项正确。 25、根据民法通则的规定,在( )内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。A、诉讼时效期间的任何时间B、诉讼时效期间的最后六个月内C、诉讼时效期间的最后三个月内D、诉讼时效期间的最后一个月内参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、合同

15、法所称不可抗力是指( )A、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B、不能预见但能够避免的客观情况C、能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D、能够预见,可以避免但不能克服的客观情况参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、下列情况中,不构成承诺的是( )A、甲向乙发出了价格目录,乙向甲发出了同意此价格的函件B、甲向乙发出了要约,丙从乙处得知后向乙表示完全同意C、甲向乙发出要约约定如果同意直接发货,乙未发货而给甲发出了完全同意的表示D、甲向乙发出了要约,丙得知后向甲表示完全同意E、甲直接给乙汇款购买其专利产品,乙给甲邮寄了其在汇款单中指定的产品参考答案：A、B、C、D 文字解析：承诺的构成要件：

16、(1)承诺必须由受要约人作出；(2)承诺须向要约人作出；(3)承诺的内容必须与要约的内容一致；(4)承诺应在有效期内作出。选项E符合合同法第22条的规定，以行为的方式承诺。 28、下列选项中,关于刑罚中主刑的特点表述正确的是( )A、一个罪可以适用两个主刑B、不能单独适用,可以附加适用C、无期徒刑可以单独适用D、一个罪只能适用一个主刑参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、某公司2009年6月1日应缴纳税款50000元,由于经营困难,申请并获准延期缴纳税款,若该公司直至同年11月1日仍未能按时缴纳税款,则应( )A、补交税款50000元B、补交税款50000元,并征收同期银行存款利息C、补交税

17、款50000元,并从滞纳税款之日起按日征收万分之五的滞纳金D、补交税款50000元,并从滞纳税款之日起按日征收百分之三的滞纳金参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、根据建设工程安全生产管理条例规定,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业的人员有( )A、垂直运输机械作业人员B、安装拆卸工C、爆破作业人员D、起重信号工E、钢筋工参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、需求管理政策是重要的宏观政策工具,需求管理的假设条件是( )A、社会总需求不足,总供给无限B、社会总需求无限,总供给不足C、社会总需求不足,总供给不足D、

18、社会总需求无限,总供给无限参考答案：A 答案解析：暂无解析 2、现金流量表中的,作为现金等价物的短期投资,须同时满足的条件包括( )A、估计随时可变现的库存材料B、期限短,从购买日起三个月到期C、流动性强,变现能力强D、易于转化为已知金额的现金E、价值变动风险小参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 3、国际工程人工、材料和施工基础单价的计算中,由国内供应的材料、半成品和设备价格包括如下费用( )A、运杂费B、保管费C、到岸价、海关税、港口费D、运输保管损耗E、采购保管损耗参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 4、某安装公司购入一台风管加工设备,该设备原价10万元,预计使用年限为

19、5年,预计净残值率为5%,根据企业会计准则及其相关规定,按双倍余额递减法计提折旧,该设备第二年的折旧额为( )A、1.9万元B、4万元C、2.4万元D、3.8万元参考答案：C 答案解析：按双倍余额递减法计算,第一年折旧额=1000040%=40000元第二年折旧额=(100000-40000)40%=24000元 5、在下列各项中,资产按照其流动性分类分项列示的项目有( )A、盈余公积B、货币资金C、短期投资D、固定资产E、所有者权益参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 6、规定新建或扩建项目投产运转首次配置的工具、器具数量标准的是( )A、建筑工程定额B、安装工程定额C、工具、器具定额D

20、、工程建设其他费用定额参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、某施工企业被一建设集团(公司)收购,已进入实质性操作阶段,2007年12月31日编制的财务报告,其资产负债各项年终前已按资产评估公司评估的公允价调整入账。因此,该公司编制2007年的年报,不是以持续经营为前提的,应在财务报表附注的( )中予以说明。A、财务报表编制基础B、遵循会计准则的声明C、重要会计政策的说明D、重要会计估计的说明参考答案：A 答案解析：暂无解析 8、根据财政部办公厅财办建2002619号文件财政投资项目评审操作规程(试行)的规定,项目概算应由( )提供,报送评审机构进行评审。A、项目监理单位B、项目施工单位C、项目

21、建设单位D、项目设计单位参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、采用预算单价法套用预算单价计算工程直接费时,若分项工程施工工艺与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械数量增减时,一般( )A、按实际价格换算预算价格B、编制补充单价表C、调量不换价D、直接套用预算单价参考答案：C 答案解析：暂无解析 10、某施工企业购入一台设备,价款为300000元,增值税额为51000元,净残值率为10%。该设备的实际成本为( )元。A、51000B、300000C、315900D、351000参考答案：D 答案解析：暂无解析 11、建造(施工)合同的特点是( )A、建造物场地的固定性和施工承包企业的流动性

22、B、所建造资产的体积大、造价高C、建设周期长,一般都要跨年度,有的长达数年D、先有客户,后有资产,造价在签订合同时已经确定E、一般不可撤销参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 12、按我国现行建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号文件)的规定,建筑安装工程费用的组成为( )A、直接费、间接费、计划利润、税金B、直接工程费、间接费、利润、税金C、直接费、规费、间接费、税金D、直接费、间接费、利润、税金参考答案：D 答案解析：暂无解析 13、单位工程概算中,直接费是由分部分项工程直接工程费的汇总加上( )构成的。A、临时设施费B、公司管理费C、措施费D、保险费参考答案：C 答案解析

23、：暂无解析 14、在建设工程工程量清单的各个组成部分中,投标人在计价过程中可以进行调整的是( )A、分部分项工程量清单的项目B、措施项目清单中的项目C、其他项目清单中招标人部分的数量和金额D、其他项目清单中招标人提供的工程量参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、对一些招标文件如果发现某种特殊情况,可在允许和充分估计投标风险的基础上,按多方案报价法处理。这些情况包括( )A、有些项目工程量有误B、工程范围不很明确C、条款不清楚或很不公正D、技术规范要求过于苛刻E、单纯对计日工报价参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 16、某施工企业本期财务费用100万元,管理费用200万元,所得税费用50

24、0万元。企业当期期间费用应为( )万元。A、300B、600C、700D、800参考答案：A 答案解析：暂无解析 17、财务综合分析方法中被广泛应用且比较典型的方法是( )A、比率分析B、财务比率指标体系C、指标分析D、杜邦财务分析体系参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、下列各项费用中,不属于与项目建设有关的其他费中的临时设施费的是( )A、供现场施工需要的未列入工程费用的供电工程费B、建设单位临时搭建的工作场所所需费用C、施工单位临时搭建的工作场所所需费用D、施工期间专用公路的加固和养护费参考答案：C 答案解析：暂无解析 19、某建筑企业年施工承包收入为6700万元,构件加工收入900万

25、元。已知营业税率3%,城市维护建设税率7%,教育费附加率3%,则该企业当年应缴营业税金及附加为( )万元。A、221.1B、250.8C、871.0D、988.0参考答案：A 答案解析：暂无解析 20、企业的各项财产在取得时应当按照实际成本计量,有此要求的会计原则是( )A、历史成本B、重量成本C、可变现净值D、公允价值计量参考答案：A 答案解析：暂无解析 21、甲、乙、丙三位投资者注册成立一有限责任公司,各自出资350万元属于( )A、资本公积B、未分配利润C、盈余公积D、实收资本参考答案：D 答案解析：暂无解析 22、建设工程项目总投资组成中,工程建设其他费包括( )A、失业保险费B、工程

26、监理费C、研究试验费D、生活家具购置费E、生产家具购置费参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 23、施工企业购入的专利属于( )A、资本性支出B、生产成本C、营业外支出D、投资性支出参考答案：A 答案解析：暂无解析 24、存货取得成本包括( )A、订货成本和购置成本B、订货成本和储存成本C、购置成本和储存成本D、储存成本和短缺成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 25、价值工程中,生产成本随功能提高(降低)而增加(减少),使用及维护成本随功能提高(降低)而降低(增加)。能兼顾生产者和用户的利益,获得最佳的社会综合效益的是下列( )A、生产成本最低,使用及维护成本最高B、生产成本最高,使用及

27、维护成本最低C、生产成本与使用及维护成本之和最小D、生产成本平均值与使用及维护成本平均值之和最小参考答案：C 答案解析：暂无解析 26、属于企业取得长期借款的条件是( )A、在银行开户并办理结算,财务制度健全,效益好B、独立核算,自负盈亏,有法人资格C、规模上属大、中型企业D、经营方向、业务范围符合政策、借款用途符合银行规定E、有物资财产保证,担保单位有经济实力,具有还贷能力参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 27、某项目进口一批生产设备,FOB价为120万美元,海上运输费率为6%,运输保险费率为0.35%,则该批设备的CIF价为( )万美元。A、120B、127.2C、127.62

28、D、127.65参考答案：D 答案解析：暂无解析 28、现金流量表编制的基础是( )A、现金和银行存款B、现金及现金等价物C、现金和其他货币资金D、现金与证券投资参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、中央银行降低贴现率,会导致( )A、增加货币供给量,提高利息率B、减少货币供应量,提高利息率C、增加货币供给量。降低利息率D、减少货币供应量,降低利息率参考答案：C 答案解析：暂无解析 30、经股东大会或类似机构批准按照规定的比例从净利润中提取的是( )A、任意盈余公积B、未分配利润C、法定盈余公积D、法定公益金参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、在绘制单代号搭接网络图时,如

29、果绑扎钢筋开始5天后,铺设电线管工作才能结束,这种逻辑关系可表示为( )A、FTSB、STSC、FTFD、STF参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、建设工程施工过程中,如遭遇特殊风险可引起索赔。下列事件中属于特殊风险的有( )A、某工程所在地区发生7级以上地震B、某工程所在地区发生军事政变C、某工程所在地区发生核辐射源泄漏事件D、某工程主要设备供应商在收取了定金、尚未供货的情况下突然申请破产E、某项对建筑施工有重大影响的法律进行修改参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 3、有效的决策应建立在数据和信息分析的基础上,数据和信息分析是( )的高度提炼。A、产品B、事实C、理论D、程序参考答案：B

30、 文字解析：暂无解析 4、对于大型建设工程项目,应通过编制( )等进行工程进度目标的逐层分解。A、工程总进度规划B、工程总进度计划C、项目各子系统工程进度计划D、单位工程进度计划E、各子项目工程进度计划参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 5、通常由于发包人或工程师指令承包人加大投入、缩短工期,承包人据此提出的索赔称为( )A、工程变更索赔B、发包人违约索赔C、工程加速索赔D、不可预见条件索赔参考答案：C 文字解析：承包人应业主或工程师要求加紧施工以缩短工期,由此导致的额外支出承包人可以提出工程加速索赔。 6、项目的投资项编码(业主方)成本项(施工方),它并不是概预算定额确定的分部分项

31、工程的编码它应综合考虑( )等因素,建立统一的编码,以服务于项目投资目标的动态控制。A、人工单价B、机械租赁单价C、标底D、合同价E、工程款支付参考答案：C、D、E 文字解析：项目的投资项编码(业主方)成本项(施工方),它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码,它应综合考虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付等因素,建立统一的编码,以服务于项目投资目标的动态控制。人工单价、机械租赁单价是数字,无需编码。 7、项目管理信息系统的应用,主要是用计算机的手段,进行项目管理有关数据的收集、( )、存储、过滤和把数据处理的结果提供给项目管理班子成员。A、传输B、分类C、记录D、分发参考答案：C 文字

32、解析：暂无解析 8、固定单价合同情况下,有时也会根据估算的工程量计算一个初步合同总价,但实际工程款的支付应以( )确定。A、初步合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时,以金额较低者为准B、初步合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时,以金额较高者为准C、初步合同总价加各项设计变更D、实际完成工程量乘以合同单价参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、两个有资质的焊工在一处办公楼工地焊接水箱,为了赶进度,工地负责人又临时安排了一名油工将水箱焊好的部分刷上了防锈漆。因箱顶离屋顶仅有50m高的间隙,通风不良,在防锈漆没有干的情况下,焊工继续施焊,引起水箱上的油漆发生了爆燃,两焊

33、工均被深度烧伤,烧伤面积达25%。针对这起事故发生的原因,可以看出现场存在的主要问题有( )A、工地负责人没有严格按照焊接作业安全技术要求组织生产,安排工序不合理B、油漆作业和焊接作业不可以同时进行C、没有严格执行动火审批和动火监护制度D、作业人员安全意识不强,违章作业E、电焊工没有上岗证就进行作业参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 10、施工质量控制目标,可具体表述为：建设单位的控制目标( )A、质量监督单位的控制目标B、设计单位的控制目标C、施工单位的控制目D、供货单位的控制目标E、监理单位的控制目标参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 11、在项目组织结构中应有专门的工

34、作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作,属于工程项目进度控制的( )A、组织措施B、管理措施C、经济措施D、技术措施参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、单位工程作为具有( )功能的完整的建筑产品,进行竣工质量验收。A、配合使用B、独立使用C、节能环保D、配套设施参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、在网络计划中,若某项工作讲度发生拖延,需要重新调整原进度计划的情况有( )A、该工作进度拖延已超过其自由时差,但其后续工作可以拖延B、该工作进度拖延已超过其总时差,但其后续工作不可以拖延C、该工作进度拖延已超过其自由时差,但总工期可以拖延D、该工作进度拖延已超过其总时差,但总工期不

35、可以拖延E、该工作进度拖延已超过其总时差,但总工期可以拖延参考答案：B、D、E 文字解析：当工作进度超过总时差时,若总工期不可延长,那么就必须调整原进度计划。当工作进度超过自由时差时,只要不超过总时差,可以不对原进度计划进行调整。 14、旁站监理“是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对( )的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动”。A、关键部位B、关键工序C、关键线路D、关键岗位E、关键工种参考答案：A、B 文字解析：引自建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行),建市2002,189号。 15、施工组织设计是对施工活动实行( )的重要手段,它具有战略部署和战术安排的双重作用。A、严

36、格控制B、优化设计C、合理安排D、科学管理参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、当计算工期不能满足计划工期时,可设法通过压缩关键工作的持续时间,宜考虑的关键工作应该满足的要求是( )A、有充足备用资源B、新近安排实施C、平行线路比较少D、所需增加的费用相对较少E、不影响质量和安全参考答案：A、D、E 文字解析：本题主要考查工期优化以及改进关键线路持续时间的方法和要求。答案A、D、E在选择缩短持续时间的关键工作时,宜考虑工程质量安全、所需增加的费用相对较少和资源配备等因素；而跟答案B、C无关。 17、下列选项中,应编制分部(分项)工程施工组织设计的是( )A、无粘结预应力混凝土B、大量土石方工

37、程C、特大构件的吊装D、室内抹灰E、填充墙砌筑参考答案：A、B、C 文字解析：分部(分项)22程施工组织设计(也称为分部(分项)工程作业设计,或称分部(分项)工程施工设计)针对某些特别重要的、技术复杂的,或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程,如深基坑、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的,其内容具体、详细,可操作性强,是直接指导分部(分项)工程施工的依据。 18、新建、扩建和改建的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收,均应按( )规定进行备案。A、建筑法B、工程验收规范C、施工工艺标准D、建设工程质量管理条例参考答案：D 文字解析：新建、

38、扩建和改建的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收,均应按建设工程质量管理条例规定进行备案。 19、为了保证工程设计的技术经济合理性、先进性和实用性,满足业主提出的各项功能要求,控制( ),进行设计项目管理是有效的方法。A、工程造价B、设计进度C、质量目标D、项目工期E、项目预算参考答案：A、B、C 文字解析：为了保证工程设计的技术经济合理性、先进性和实用性,满足业主提出的各项功能要求,控制工程造价、设计进度和质量目标进行设计项目管理是有效的方法。故选项D、E不正确。 20、建设工程项目信息编码是信息处理的一项重要的基础工作,编码是由一系列( )和数字组成。A、字母B、符号C、短语D、汉

39、字参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、建设工程项目质量控制系统是以( )为对象,由工程项目实施的总组织者负责建立的面向对象开展质量控制的工作体系。A、工程设计B、工程项目C、工程勘察D、工程规划参考答案：B 文字解析：建设工程项目质量控制系统是以工程项目为对象,由工程项目实施的总组织者负责建立的面向对象开展质量控制的工作体系。 22、质量管理体系文件的构成有：( )A、形成文件的质量方针和质量目标B、质量检查制度C、质量手册D、程序文件E、质量记录参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 23、质量控制是在明确的质量目标和具体的条件下,通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督,进

40、行质量目标的( ),实现预期质量目标的系统过程。A、策划分解B、事前预控C、可行性研究D、事中控制E、事后纠偏控制参考答案：B、D、E 文字解析：质量控制是在明确的质量目标和具体的条件下,通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督,进行质量目标的事前预控、事中控制和事后纠偏控制,实现预期质量目标的系统过程。故选项A、C不正确。 24、综合成本的分析方法中,可进行施工项目定期的、经常性的中间成本分析的是( )A、分部分项成本分析B、月(季)度成本分析C、年度成本分析D、竣工成本的综合分析参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、下列文件资料中,能够作为承包人的有效索赔证据使用的包括( )A、分

41、包人就相关事件做出的说明B、合同专用条款的相关约定C、与发包人、工程师之间往来文函、答复、备忘D、经各方代表签署确认的会议纪要E、报纸、网络就工程有关事件的报道参考答案：B、C、D、E 文字解析：由于分包人与承包人存在利害关系,分包人就有关索赔事件作出的说明如果缺乏其他证据支持,不能作为承包人的有效索赔证据使用。 26、为找出差别和分析偏差产生的原因,施工成本控制工作是将实际情况与( )相比较。A、工程承包合同B、施工成本计划C、进度报告D、工程变更参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、由于其重要性和特殊性,一旦发生意外,会造成大的伤害,给企业的经济效益和社会效益带来不良影响。为确保安全,对

42、设备的运转和零件的状况要定时进行检查,发现损伤立刻更换,绝不能“带病”作业。此项工作属于( )A、全面安全检查B、经常性安全检查C、专业或专职安全管理人员的专业安全检查D、要害部门重点安全检查参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、企业质量管理体系的建立,是在确定市场及顾客需求的前提下,按照八项质量管理原则制定企业的( )等体系文件。A、工期目标B、质量目标C、质量手册D、程序文件E、质量记录参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 29、如投标人中标后不与招标人签订工程承包合同,则( )A、招标人向建设工程主管部门投诉中标人B、招标人与中标人重新谈判签订合同C、招标人有权没收中标人提交的

43、投标保证金D、招标人向人民法院起诉投标人,要求签订承包合同参考答案：C 文字解析：投标人中标后不与招标人签订合同的后果将导致其提交的投标保证金被招标人没收,此时投标人与招标人尚不存在建设工程合同权利义务关系。 30、质量管理的计划职能,包括确定或明确质量目标和( )两方面。A、开展质量活动B、加强过程管理C、制定实现质量目标的行动方案D、组织落实参考答案：C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、建筑施工中的电梯口必须设置高度不低于( )m的金属防护门。A、10B、105C、12D、15参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、公路照明系统由低压电源线、低压配电线、灯杆、光源和灯具及( )组成

44、。A、高压电源线B、低压电缆C、配电箱D、中继器箱参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、公路工程质量事故的类别性质由( )初步确定。A、质量监督站B、建设单位C、施工单位D、监理单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、扣索布置应满足( )A、与所扣挂的拱肋在同一水平面内B、与所扣挂的拱肋在同一竖直面内C、扣索应布置在拱肋的中部D、扣索必须与主塔固结参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、不能用于稳定土的水泥有( )A、初凝时间较长(宜在3h以上)的水泥B、终凝时间较长(宜在6h以上)的水泥C、快硬水泥D、早强水泥E、受潮变质的水泥参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 6、公路供配电线路构成

45、中,下列选项中错误的是( )A、10kV高压线路可采用架空电线路或电缆线路B、10kV高压线路只能采用电缆线路C、低压配电线路一般采用电缆线路D、按电压等级可分为10kV高压线路、380220V低压配电线路参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、箱梁混凝土浇筑时应采取的措施有( )A、视箱梁高度分12次浇筑B、浇筑肋板混凝土时两侧肋板应同时分层进行C、浇筑顶板及翼板混凝土时,应从外侧向内侧一次完成D、浇筑顶板及翼板混凝土时,应从内侧向外侧一次完成E、节段混凝土较多时,每个节段可分2次浇筑,先浇筑底板到肋板的倒角以上,再浇筑肋板上段和顶板参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 8、公路桥涵设

46、计采用的偶然作用包括地震作用、船舶或漂流物的撞击作用和( )A、温度变化作用B、基础变位作用C、汽车撞击作用D、混凝土收缩及徐变作用参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、不属于招标文件应具备的基本内容是( )A、设计文件B、技术规范C、合同文件D、资格预审条件参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、分包可分为( )A、指定分包B、特殊分包C、专业分包D、一般分包E、劳务分包参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 11、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm

47、30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：在孔径的控制中,防止缩径属于( )基础施工中的控制要点。A、扩大基础B、钻孔桩C、挖孔桩D、沉井参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、安全事故自发生之日起( )日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。A、10B、20C、30D、40参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、下列关于石砌墩台施工的说法错误的是( )A、石砌墩台是用片石、块石及粗料石以水泥砂浆砌筑的B、浆砌片石一般适用于高度小于10m的墩台身、基础、镶面C、浆砌粗料石则用于磨耗及冲击严重的分水体及破冰体的镶面工程D、浆砌块石一般用于应力要求大于浆砌片石砌体强度的墩台参考答案：B

48、 文字解析：石砌墩台用片石、块石及粗料石以水泥砂浆砌筑,石料与砂浆的规格要符合有关规定。浆砌片石一般适用于高度小于6m的墩台身、基础、镶面对及各式墩台身填腹；浆砌块石一般用于高度大于6m的墩台身、镶面或应力要求大于浆砌片石砌体强度的墩台；浆砌粗料石则用于磨耗及冲击严重的分水体及破冰体的镶面工程以及整齐美观要求的桥墩台身等。 14、在悬索桥锚碇混凝土施工中,主要检测项目有( )A、悬索桥锚碇混凝土强度B、基础的地基承载力C、锚碇的轴线偏位、断面尺寸和大面积平整度D、锚碇基础底面标高、锚碇的顶面标高及预埋件位置E、锚碇混凝土强度达到设计强度的80方可进行下一步施工参考答案：A、B、C、D 文字解析

49、：暂无解析 15、石方路基实测项目有( )A、纵断高程B、宽度C、横坡D、边坡坡度E、弯沉值参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 16、施工现场的室内配电线路包括( )A、绝缘导线和电缆的明敷设B、绝缘导线和电缆的暗敷设C、绝缘导线架空敷设D、绝缘电缆埋地敷设E、电缆线架空明敷设参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 17、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于24m等场所,电源电压应不大于( )A、18VB、24VC、32VD、36V参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是( )A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制参考答案

50、：D 文字解析：暂无解析 19、用中线法进行洞内测量的隧道中线点间距离直线部分和曲线部分分别不宜短于( )A、100m,50mB、15m,70mC、150m,50mD、200m,70m参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、施工平面布置图包含的内容一般不包括( )A、原有地形地物B、距离施工现场较远的城镇C、安全消防设施D、施工防排水临时设施参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、隧道监控量测时,量测部位和测点布置,应根据( )等确定。A、地质条件B、量测项目C、施工方法D、监控人员素质E、隧道长度参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 22、分为一级企业和二级企业的公路工程施工企业有( )

51、A、公路路面工程专业承包企业B、公路路基工程专业承包企业C、桥梁工程专业承包企业D、隧道工程专业承包企业E、交通工程专业承包企业参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 23、某高速公路有一座单跨拱桥,其净跨径为l0,计算跨径为l,净矢高为f0,计算矢高为f,则该拱桥的矢跨比为( )A、f0/l0B、f0/lC、f/l0D、f/l参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：该桥主要

52、靠( )来承受荷载。A、梁的抗压能力B、梁的抗剪能力C、梁的抗拉能力D、梁的抗弯能力参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、二次衬砌的施作时,应满足产生的各项位移已达预计总位移量的( )要求。A、1020B、3040C、5060D、8090参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、钻孔灌注桩下导管时,其底口距孔底的距离控制在2540cm之间,同时要能保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少( )m。A、05B、10C、15D、20参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、在施工中,控制成本支出的依据是( )A、工程概算B、施工图预算C、施工预算D、工程结算参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、预备费用

53、由工程造价增长预备费和( )组成。A、基本预备费B、装备费C、间接费D、管理费参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、按测量仪器工具的使用和保管的要求,仪器应停止使用的状况有( )A、使用时间过长B、显示不正常C、超过了规定的周检确认时间间隔D、仪表封缄的完整性已被破坏E、功能出现了可疑参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 30、对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,为控制和指导施工提供科学依据的是( )A、工艺试验B、原材料的验证试验C、标准试验D、构(配)件进场验证试验参考答案：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、竣工验收前,( )应组织进行工程竣工验收的初步验收。A

54、、上级主管部门B、项目法人C、竣工验收主持单位D、竣工验收主持单位委托单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、水库工程管理设计规范(SL10696)规定,平原区大型水库工程下游从坝脚线向下的管理范围为( )A、不少于50mB、不少于100mC、不少于150mD、不少于200m参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ21283),下列关于洞室开挖爆破安全要求正确的是( )A、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于200mB、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于300mC、相向开挖的两个工作面相距30m放炮时,双方人员均须撤离

55、工作面D、相向开挖的两个工作面相距50m放炮时,双方人员均须撤离工作面E、相距15m时,应停止一方工作单项开挖贯通参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 4、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),帷幕灌浆若因故中断,应首先采取的措施是( )A、立即冲洗钻孔,再恢复灌浆B、立即进行扫孔,再恢复灌浆C、尽快恢复灌浆D、立即封堵钻孔,停止灌浆参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、根据水利工程建设项目招标投标管理规定(水利部令第14号),评标方法可采用( )A、综合最低评标价法B、综合评分法C、合理最低投标价法D、两阶段评标法E、投票表决法参考答案：A、B、C、D 文字解析：

56、暂无解析 6、竣工验收工作由( )负责。A、项目法人B、主管部门C、验收主持单位D、竣工验收委员会参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、国家防汛指挥机构即目前的国家防汛总指挥部的指挥长由( )担任。A、国务院副秘书长B、国家改革与发展委员会负责人C、国务院副总理D、国务院水行政主管部门负责人参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、关于水利工程保修说法正确的是( )A、工程质量出现永久性缺陷的承担责任的期限不受保修期限制B、保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于一年C、保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于一个汛期年D、保修期内出现工程质量问题的,一般由原施工单位承担保修E、保

57、修期内出现工程质量问题的,维修费用由原施工单位承担参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 9、大体积混凝土温度裂缝包括( )A、表面裂缝B、贯穿裂缝C、深层裂缝D、细微缝E、基础缝参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 10、土石方平衡的调配原则包括( )A、料尽其用B、安全第一C、时间匹配D、容量适度E、施工起来便捷参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 11、水工大坝工程专业承包二级企业,资质标准要求企业注册资本金和净资产至少分别为( )A、500万元和600万元B、800万元和1000万元C、1000万元和1200万元D、2500万元和3000万元参考答案：C 文字解析：暂无解

58、析 12、江河、湖泊在相应保证水位时的流量称为( )A、设计流量B、校核流量C、保证流量D、安全流量参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、根据水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)的规定,下列说法正确的是( )A、通用合同条款与专用合同条款出现矛盾或不一致,则以专用合同条款为准B、通用合同条款与专用合同条款出现矛盾或不一致,则以通用合同条款为准C、合同中任何项目的工程量增减在合同约定的百分比以下时可不作变更处理D、若规定的变更项目引起工程量的相应增减,对施工进度计划无实质性影响时,可不作变更处理但需变动其单价E、发包人可以要求监理人在行使某种权力之前必须得到发包人批准参考答案：A、C、

59、E 文字解析：暂无解析 14、下列关于水利水电工程土石方开挖施工的说法错误的是( )A、土石方明挖施工,未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自下而上的开挖方式B、在设计建基面、设计边坡附近严禁采用洞室爆破法施工,应采用药壶爆破法施工C、洞口削坡应自上而下进行,严禁上下垂直作业D、特大断面洞室采用先拱后墙法施工时,拱脚线的最低点至下部开挖面的距离不宜小于15m参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),同一地段的基岩灌浆必须按( )的顺序进行。A、先帷幕灌浆、后固结灌浆B、先固结灌浆、后帷幕灌浆C、同时进行D、无所谓参考答案：B 文字

60、解析：暂无解析 16、碾压土石坝施工的基本作业包括( )等内容。A、排水清基B、料场土石料开采C、坝面作业D、土石料运输E、层间刨毛参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 17、骨料堆存的质量要求有( )A、防止跌碎和分离B、保持细骨料干燥C、保持细骨料一定湿度D、防止堆存骨料混级E、保持骨料的洁净参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 18、水库遇大坝的设计洪水时在坝前达到的最高水位,称为( )A、防洪限制水位B、设计洪水位C、正常高水位D、防洪高水位参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、根据碾压式土石坝施工规范(DLT51292001),碾压式土石坝填筑时,下列关于防渗体与两岸接