华北地区继续教育一级建造师资格真题360题精选(含答案)

1、华北地区继续教育一级建造师资格真题360题精选(含答案)第一部分 工程经济1、甲市物业公司与乙市设备公司签订了一份电子门铃的买卖合同,约定由设备公司供应物业公司电子门铃500套,物业公司支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定,双方为此发生纠纷,付款地点和交货地点应为( )A、付款地点为乙市B、交货地点为乙市C、付款地点在甲市D、交货地点在甲市E、交货地点和付款地点均在乙市参考答案：A、B、E 文字解析：合同中关于履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。所以本题中给付供货币和接收货物的地点均在乙市。 2、上题背景中,李某的收入中应向税

2、务机关缴纳个人所得税的包括( )A、月薪2000B、利息收入200元C、房租1600元D、买卖股票获利20000元E、购买国库券获利5000元参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 3、某施工单位由于工期紧张,对需要使用的安全防护用具、机械设备未经检查即投入使用,但情节并不严重。对此,施工单位可能受到的处罚是( )A、责令限期改正B、责令停业整顿C、降低资质D、追究刑事责任参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、按照建设工程质量管理条例的规定,建设单位应当依法进行招标采购的有:工程建设项目的( )A、监督B、勘察C、监理D、施工E、设计参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、某设

3、备生产厂,分别对甲、乙两个项目进行投标,在提交标书时,将乙项目的标书提交给了甲项目的招标人,将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人,则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是( )A、无订立合同的意思表示B、要约内容不明确C、受要约人错误D、要约人不特定参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、王某是某监理公司承担的某公路项目总监,在工程计量中,王某与施工单位项目负责人李某合谋多计工程量,然后二人平分,由此给建设单位造成了10万元损失,应对此损失承担连带责任的是( )A、王某与李某B、监理公司与施工单位项目部C、王某、李某、监理公司与施工单位项目部D、监理公司与施工单位参考答案：D 文字解析：暂无解析

4、7、关于撤销权的说法正确的是( )A、甲通过虚构事实手段与乙订立合同,则甲和乙都可以行使撤销权B、债权人对于债务人与第三人危害其债权实现的行为,可以到法院或仲裁机构申请撤销C、债务人以明显不合理低价转让财产的,债权人可以行使撤销权D、债权人行使撤销权的必要费用由债务人承担参考答案：D 文字解析：合同法第74条规定，因债务人放弃其到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请示人民法院撤销债务的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。所以答案是D。 8、建设工程施工合同签订后,施工中发包人根据实际需要对

5、设计图纸进行调整变更并指令承包人施工,双方对设计变更价款未做出约定,后无法协商一致,此时应按照( )市场价格履行。A、订立合同时合同签订地B、订立合同时合同履行地C、履行合同时合同签订地D、履行合同时合同履行地参考答案：B 文字解析：根据合同法第62条第2项的规定：“价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。”B项正确。 9、劳务公司异地承接劳务工程,完工后,木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去,劳务公司补发工人工资后准备起诉王某,得知王某从原籍出来后已有二年没回去。在以下选项当中,有管辖权的法院是( )A、劳务

6、公司住所地基层人民法院B、劳务公司住所地中级人民法院C、王某经常居住地基层法院D、王某户籍所在地基层法院参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、小王今年17周岁,已参加工作一年,小王以自己的积蓄购买了一辆捷达轿车,后转卖给自己同事并将车交付,但未办理过户手续。下列说法正确的是( )A、小王属于限制行为能力入,买车合同效力待定B、小王转卖汽车由于来过户,汽车所有权仍归小王所有C、汽车所有权已归其同事所有,但不得对抗第三人D、办理过户手续时车辆所有权转移参考答案：C 文字解析：在机动车、船舶等价值较高的特殊动产买卖中，所有权随交付而转移，但未办理所有权转移登记手续的，不得对抗第三人。 11、某工程

7、施工投保的大型设备,由于材料缺陷或工艺不当引起其保险财产本身的损失,不属于( )A、物质损失责任B、保险人责任C、供货商责任D、制造商责任参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、甲和乙签订一份合同,后被法院认定为无效合同,但合同中( )条款的效力不受影响。A、主要权利B、主要义务C、违约责任D、争议解决方法参考答案：D 文字解析：合同法第57条的规定“合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方式的条款的效力”，所以答案是D。 13、以下属于刑罚附加刑种类的是( )A、罚金B、缓期执行C、监外执行D、没收财产E、剥夺政治权利参考答案：A、D、E 文字解析：B、C均属于刑罚中主

8、刑的执行方式。 14、某属于列入城建档案馆接收范围的工程,建设单位于2007年1月1日接到施工单位提交的竣工验收报告,2月1日竣工验收顺利通过。建设单位最晚应于( )前向城建档案馆移交该工程项目的档案文件。A、2006年10月1日B、2006年11月1日C、2007年4月1日D、2007年5月1日参考答案：D 文字解析：列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。 15、甲施工单位与乙钢材供应商合同约定买卖500吨钢材,由于施工内容的调整变化,甲通知乙可能要改变交货数量,但一直未明确具体交货数额。交货期到达,乙将500吨钢材交付甲

9、,甲拒绝接受,理由是合同已协议更改,则正确的说法是( )A、乙应承担由此给甲造成的损失B、甲可以根据实际情况部分接收货物C、由于双方已商定变更合同,乙暂停送货D、甲拒绝接受货物,应承担违约责任参考答案：D 文字解析：见合同法78条规定：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。本题中甲乙双方对合同变更的交货数量约定不明确，应推定为未变更。乙按照原合同约定执行，甲方拒绝接受货物，应承担违约责任。故D项正确。 16、某建设项目经过专家的分析论证,建成后会对周围环境造成重大环境影响,应当( )A、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行全面评价B、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析

10、或者专项评价C、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价D、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行分析或者专项评价参考答案：C 文字解析：本题考点为：1Z301120环境保护法1Z301121掌握建设工程项目环境影响评价制度中第103页的建设项目环境影响评价的分类管理。对于可能造成重大环境影响的建设工程项目，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价因此，选择C。 17、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查,监督检查可以采取的方式不包括( )A、重点检查B、抽查C、平行检查D、专项检查参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、注册建造师王某与原施工

11、单位解除了聘用合同,选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理,则他必须进行( )A、初始注册B、延续注册C、变更注册D、增项注册参考答案：C 文字解析：王某在原聘用单位已经注册，故不属初始注册；原注册期限未满，故不属于延续注册；新聘用单位的专业和执业岗位不涉及增项注册的问题，无须进行增项注册。王某面临的仅仅是变更执业单位问题，故只需进行变更注册，即C选项正确。 19、以下合同中,( )不受合同法的调整。A、公益捐赠合同B、收养合同C、税款代扣合同D、劳动合同E、赠予合同参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 20、某项目属于按规定应当进行消防设计的建筑工程,则下

12、列关于建筑工程消防设计、验收的表述中正确的是( )A、建筑工程设计单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核B、建筑构件和建筑材料的防火性能应当符合国家标准或者行业标准C、公共场所室内装修、装饰,应当使用不燃、难燃的材料D、建筑工程竣工时,必须经公安消防机构进行消防验收;未经验收或者经验收不合格的,不得进行竣工验收参考答案：B 文字解析：消防设计图纸的报送责任主体是建设单位而非设计单位，故A错误；公共场所室内装修、装饰，并未规定不可使用可燃材料，只是对应当使用的不燃、难燃材料限定须经合格检验，故C错；未经消防验收或者经验收不合格的，不得投入使用，并非不可进行竣工验收，因而D

13、错误。 21、施工单位在施工过程中,必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按照建设工程质量管理条例的规定,隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知( )A、建设单位B、工程监理单位C、勘察、设计单位D、工程质量监督机构E、安全生产监督部门参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 22、仲裁庭对当事人之间的争议案件经过审理,双方当事人如果不能调解,应当作出裁决书。关于裁决书,下列( )说法是正确的。A、当事人协议不愿写明争议事实的,可以不写B、当事人协议不愿写明裁决理由的,可以不写C、裁决书由仲裁员签名,加盖仲裁委员会印章D、对裁决持不同意见的仲裁员,必须签名E、对裁决持不同意见的仲裁员,可以签名,也可以

14、不签名参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 23、甲某与乙某口头约定,甲向乙借款5万元,未约定利息,也未约定还款期限。下列说法正确的是( )A、口头约定的借款合同无效B、借款合同自乙向甲提供借款时生效C、该借款合同应为要式合同D、甲随时可以要求乙还款,但应给乙必要的准备时间E、未约定利息,视为无利息参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 24、甲某向乙某借款万元,没有约定利息。借款到期后,甲归还借款时,乙要求其甲按银行同期贷款利率的3倍利息,为此双方发生争议,则下列说法正确的是( )A、甲不必支付利息B、甲应按照银行同期贷款利率的3倍支付利息C、甲应按照商业银行公布的贷款利率支付利息

15、D、甲支付的利息应当计算复利参考答案：A 文字解析：根据合同法211条的规定，如果自然人之间的借款合同约定了利息，不得超过银行同期贷款利率的4倍，且不允许复利。没有约定利息或约定不明，视为无息。 25、甲是乙的债务人,甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了丙,则( )A、乙可以对之行使撤销权B、如果甲行为对实现乙的债权产生了损害,则在乙知道该事件发生之日起2年内可以行使撤销权C、如果该行为对实现乙的债权产生了损害,则在该行为发生之日起1年内可以行使撤销权D、如果该行为对实现乙的债权产生了损害,则在该行为发生之日起5年内可以行使撤销权参考答案：D 文字解析：合同法第74条规定，因债务人放弃其到期债

16、权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请示人民法院撤销债务的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。合同法第75条规定：“撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。”所以，乙在甲方的行为对其债权产生损害的情况下，自甲的行为发生之日起五年行使撤销权，答案是D。 26、甲水泥厂与乙施工单位订立水泥购销合同,合同约定甲应于2003年8月1日交货,乙应于同年8月7日付款。7月底,甲发现乙财务恶化,无支付贷款能力,并有确切、证据证明,遂提

17、出中止合同,但乙未允。则下列说法正确的是( )A、甲有权中止合同并要求乙提供相应的担保B、甲无权不按合同约定交货,但可以要求乙提供相应的担保C、甲无权不按合同约定交货,但可以仅先交付部分货物D、甲必须按合同约定交货,如乙不支付货款可追究其违约责任参考答案：A 文字解析：因为甲有确切的证据证明乙丧失了履行合同的能力，所以甲可以根据合同法第68条规定的提出中止履行合同，答案是A。 27、注册建造师执业的专业中,房屋建筑工程分为15个工程类别,不含( )A、高耸构筑物工程B、环保工程C、附着升降脚手架D、装饰装修工程参考答案：D 文字解析：根据民法通则第139条规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，因

18、不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中止是指导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内，本案发生的障碍事件并不是发生在这一区间，故20天不应扣除。 28、某高新技术开发公司与应届毕业的某高校计算机专业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同,合同规定:王某的工作就是仿制专利产品。后来,由于王某身体不好,而没有完成任务,公司于是要求王某承担违约责任。对此,下列说法正确的是( )A、王某违约,应当承担违约责任B、王某的违约是由于身体原因,因此可以免责C、王某的违约是由于身体原因,虽然不可以免责,但可以减轻

19、责任D、该合同内容违法了法律,因此合同无效参考答案：D 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的内容及效力。劳动法规定，订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定，否则，劳动合同无效。本题中双方签订的劳动合同规定：兰某的工作就是仿制专利产品。因此，该合同违法法律，应属无效合同，王某无需承担违约责任。 29、某工程项目承包商与保险公司签订一份由保险公司提供格式条款的建筑工程保险合同,施工过程中发生保险责任范围内的事故,理赔时双方对保险合同中关于保险事故的含义产生了不同理解,此时,应当( )A、以承包商的理解为准B、以保险公司的理解为准C、以有利于总包的解

20、释为准D、以不利于保险公司的解释为准参考答案：D 文字解析：合同法第41条的规定“对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释”，所以法条中规定的解释原则是“不利提供格式条款一方的解释”，而不是规定由谁来解释，所以答案是D。 30、水泥和商品混凝土等在工程上使用之前,必须经下列人员中的( )签字。A、监理工程师B、专职检测机构工程师C、设计人员D、质监站工程师参考答案：A 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、开发商在招标文件中提供了按建设工程工程量清单计价规范编制的工程量清单,甲建筑公司依据此清单进行投标,编制投标报价应该采用的方法是( )A、预算单价法B、实物单价法

21、C、完全费用综合单价法D、部分费用综合单价法参考答案：D 答案解析：暂无解析 2、采用匡算估价法计算分项工程直接费,估价师的实际经验直接决定了估价的准确程度。因此,该方法适用于( )的分项工程。A、作业时间不长B、工程量不大、所占费用比例较小C、作业时间较长D、工程量较大、所占费用比例较大参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、在单因素敏感性分析时,常选择的不确定性因素主要是( )A、内部收益率B、项目总投资C、产品价格D、经营成本E、产销量参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 4、借贷记账法的记账规则有借必有贷,是指任何一笔经济业务的数据( )A、都必须计入同一账户的借方和贷方B、计入

22、的借方账户的数量等于贷方账户的数量C、所登记的借方账户类型与贷方账户类型相同D、都必须同时计入两个或两个以上相互联系账户的借方和贷方参考答案：D 答案解析：暂无解析 5、下列各种情况中,应采取扩张性财政政策的有( )A、经济萧条时期B、经济通胀时期C、总需求小于总供给D、总需求大于总供给E、经济中存在失业参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 6、某建筑设计公司收到国家拨付给该公司的技术研究资金200万。根据会计准则及相关规定,该公司收到国家拨付的技术研究资金属于( )A、实收资本B、资本公积C、盈余公积D、未分配利润参考答案：B 答案解析：暂无解析 7、关于付款条件,除工程预付款、进度款和

23、保留金的规定外,投标人十分关注并有可能争取到的是( )A、对进场施工机械设备的预付款B、对永久设备和材料按订货、到港和到工地阶段付款C、对进场材料和设备拖期付款是否支付利息D、对进场材料发生损耗或丢失的补偿额度及条件参考答案：B 答案解析：暂无解析 8、下面关于资金时间价值的论述中,正确的有( )A、资金时间价值是资金随着时间推移而产生的一种增值,因而它是由时间创造的B、资金作为生产要素,在任何情况下都能产生时间价值C、资金投入生产经营才能增值,因此其时间价值是在生产、经营中产生的D、一般而言,资金时间价值应按间断复利计算方法计算E、资金时间价值常采用连续复利计算方法计算参考答案：C、D 答案

24、解析：暂无解析 9、比率分析法是将影响财务状况的两个相关因素联系起来。比率分析法是财务分析的最基本、最重要的方法。下列各项中,不属于比率分析形式的是( )A、百分率B、比率C、分数D、指数参考答案：D 答案解析：暂无解析 10、下列费用中,属于建筑安装工程间接费的有( )A、承包商为筹集资金而发生的各项费用支出B、承包商工会经费C、承包商的劳动保险费D、建筑工程一切险的保险费E、建设期贷款利息参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 11、资金成本用相对数表示,其公式是( )A、资金使用费和资金筹集费除以筹资额的商B、资金使用费除以筹资额的商C、资金筹集费除以资金使用费的商D、资金使用费占筹资

25、净额的比率参考答案：D 答案解析：暂无解析 12、人工定额按标定对象的不同,可分为( )A、时间定额B、单项工序定额C、产量定额D、综合定额E、分部工程定额参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 13、施工企业处置不需用施工机械的净收益为6000元,此净收益属于企业的( )A、利润B、收益C、利得D、损失参考答案：C 答案解析：暂无解析 14、下列项目中,属于存货成本的是( )A、订货成本B、购置成本C、储存成本D、缺货成本E、单位成本参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 15、产品支付融资的特点包括( )A、独特的信用保证结构B、贷款的偿还期比项目的经济寿命周期短C、贷款人一般只为项目

26、的建设和资本费用提供融资,不提供用于项目经营开发的资金D、可实现百分之百的融资E、一般要求成立一个“融资中介机构”参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 16、某企业购入一台运输设备,购置成本24万元,该运输设备使用年限为10年根据企业会计准则及相关规定,按双倍余额递减法,该运输设备第三年计提的折旧额为( )A、19530元B、24200元C、30720元D、32820元参考答案：C 答案解析：按双倍余额递减法,固定资产折旧率=2固定资产使用年限l00%=210100%=20%第一年折旧额=24000020%=48000元第二年折旧额=(240000-48000)20%=38400元第三

27、年折旧额=(240000-48000-38400)20%=30720元 17、某企业欲引进生产线。已知引进甲生产线需投资400万元,。单位产品可变成本为0.6元;引进乙生产线需投资600万元,单位产品可变成本为0.4元。则正确的决策有( )A、产量为800万件时,选择甲生产线B、产量为800万件时,选择乙生产线C、产量为1200万件时,选择甲生产线D、产量为1200万件时,选择乙生产线E、任何时候都选择甲生产线参考答案：A、D 答案解析：设产量为Q,则引进甲、乙生产线的总成本分别为:C甲=400+0.6Q;C乙=600+0.4Q。在直角坐标系中画出两条总成本线,见下图:令C甲=C乙,解出万件从

28、图中可以看出,当产量为低于1000万件时,甲生产线成本低;当产量为高于1000万件时,乙生产线成本低。因此正确答案为AD。 18、某建筑工程公司与建设单位签订了一份大型资产建造合同。合同规定,以双方约定的基本成本为该资产的实际成本,合同总价款由实际成本加20%来确定,该合同是( )A、成本确定价款合同B、成本加成合同C、固定造价合同D、浮动造价合同参考答案：B 答案解析：暂无解析 19、影响基准收益率大小的主要因素包括( )A、资金成本B、内部收益率C、机会成本D、投资风险E、通货膨胀参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 20、玻璃器皿在资产负债表中的计量依据是( )A、实际成本B、成

29、本与可变现净值孰低C、可变现净值D、计划成本与可变现净值孰低参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、某施工企业的一台拖拉机按工作量法计提折旧。该拖拉机原价30000元,预计净残值5%,可工作500个台班时数。投入使用后,各年的实际工作台班数为：第一年200个小时,第二年150个小时,第三年150个小时。则关于此项业务的表述中,正确的有( )A、拖拉机单位台班小时折旧额为57元B、第一年拖拉机的年折旧额为12000元C、第二年的年折旧额为8550元D、第三年的年折旧额为9000元E、第二年和第三年的月折旧额相等参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 22、销售(营业)增长率指标的计算公式为(

30、)A、本年主营业务收入/上年主营业务收入100%B、本年主营业务收入增长额/上年主营业务收入的总额100%C、本年主营业务收入增长额/上年主营业务收入增长额100%D、本年主营业务收入总额/上年主营业务收入增长额100%参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、现金流量表编制的基础是( )A、现金和银行存款B、现金及现金等价物C、现金和其他货币资金D、现金与证券投资参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、已知某项目年营业收入3500万元,外购原材料费1200万元,工资及福利费400万元,其他营业费率2%、其他管理费率100%,修理费率20%,固定资产折旧费为200万元,摊销费为80万元。则该项目

31、年经营成本为( )万元。A、1600B、2110C、2126D、2480参考答案：B 答案解析：暂无解析 25、根据建筑工程工程量清单计价规范,工程量清单的组成不包括( )A、分部分项工程量清单B、其他项目清单C、措施项目清单D、计价、评标详细内容清单参考答案：D 答案解析：暂无解析 26、施工图预算审查的重点是( )A、工程量计算是否准确B、定额套用是否符合规定C、选用的预算方法是否合理D、单价计算是否合理E、各项取费标准是否符合现行规定参考答案：A、B、D、E 答案解析：施工图预算审查的重点是工程量计算是否准确定额套用、各项取费标准是否符合现行规定或单价计算是否合理等方面。而选用的预算方法

32、不作为施工图预算审查内容。 27、绘制现金流量图需要把握的现金流量的要素有( )A、现金流量的大小B、绘制比例C、时间单位D、现金流入或流出E、发生的时点参考答案：C、D 答案解析：暂无解析 28、某固定资产原价为64000万元,预计使用年限为5年,预计净残值率为2%。按年数总和法计提折旧,该固定资产第四年的折旧率是( )A、115100%B、215100%C、315100%D、415100%参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、盈余公积转增资本时,转增后留存的盈余公积的数额不得少于注册资本的( )A、5%B、15%C、25%D、35%参考答案：C 答案解析：暂无解析 30、施工机械使用费中

33、的基本折旧费,如果是新购设备,应考虑拟在本工程中摊销的折旧比率,计算中采用的折旧年限一般不超过( )年。A、2B、3C、5D、10参考答案：C 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、建设工程项目质量的基本特性是指产品的( )以及环境的适应性。A、适用性B、不可复制性C、可靠性D、安全性E、经济性参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 2、伤亡事故处理工作应当在( )日内结案,特殊情况不得超过180日。A、60B、90C、120D、150参考答案：B 文字解析：伤亡事故处理工作应当在90日内结案,特殊情况不得超过180日。伤亡事故处理结案后,应当公开宣布处理结果。 3、FII合同条件下

34、,在计算保留金时,作为计算基数的项目包括( )A、当期已实施的工程价值B、工程变更增减的款额C、价格调整增减的款额D、索赔增减的款额E、迟付款利息参考答案：A、B、C 文字解析：保留金按投标函附录中标明的保留金百分率乘以当期已实施的工程价值加上工程变更、法律改变和成本改变应增减的任何款额计算,价格调整费用包括因法律改变和成本改变的调整。故本题选A、B、C。 4、某工程施工过程中,工程师下发指令,要求增加部分附属设施工程。承包人据此可提出( )索赔。A、工程延期B、工程变更C、工程加速D、工程终止参考答案：B 文字解析：工程师下发指令新增部分附属设施将导致承包人的工作范围发生变化,故承包人可提出

35、工程变更索赔,要求发包人承担由此增加的费用支出及顺延工期。 5、在建设工程项目中,监理单位与施工单位之间的关系是( )关系。A、代理与被代理B、合同C、委托与被委托D、监理与被监理参考答案：D 文字解析：工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动，代表建设单位对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面实施监督。它与施工单位之间属于监理与被监理的关系。 6、合同分析的目的和作用主要体现在( )A、分析合同漏洞,力争对有争议的内容做出明确解释B、分析合同风险,制定风险规避思路和措施C、分析合同文件组成及结构,使合同内容易于查阅D、合同任务分解和落实,便于实施和检查E、分析签订合同依据的

36、法律法规,了解相关法律的基本情况参考答案：A、B、D 文字解析：合同分析的目的和作用主要体现在：分析合同漏洞,对有争议内容进行解释,分析合同风险,制定风险对策以及合同任务的分解与落实,为合同的执行和控制提供依据。 7、竣工阶段政府建设工程质量监督的主要内容为( )A、竣工验收前的质量复查B、参与竣工验收会议C、编制竣工报告D、编制单位工程监督报告E、建立建设工程质量监督档案参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 8、在项目实施阶段,项目的总进度应包括( )等内容。A、编制可行性研究报告的进度B、设计工作进度C、招标工作进度D、施工前准备工作进度E、工程施工和设备安装进度参考答案：B、C、

37、D、E 文字解析：项目的实施阶段从设计准备阶段开始到保修阶段结束,因此项目实施阶段总进度应包括：设计工作进度；招标工作进度；施工前准备工作进度；工程施工和设备安装进度等。而编制可行性研究报告属于项目决策阶段的内容,其相应的工作进度不属于项目实施阶段总进度的内容,故选答案B、C、D、E。 9、施工成本控制的工作内容之一是计算和分析成本差异,其需比较是( )A、预测成本与实际成本B、预算成本与计划成本C、计划成本与实际成本D、预算成本与实际成本参考答案：C 文字解析：施工成本控制是要将计划成本与实际成本进行比较,计算和分析两者之间的差异,进而采取多种措施,消除施工中的损失浪费现象。A、B、D均为预

38、测成本、预算成本等与实际成本等的比较,不是主要的比较对象,选项C正确。 10、建设工程施工合同的计价方式主要有( )A、固定单价合同、固定总价合同、固定成本加酬金合同B、变动单价合同、变动总价合同、变动成本加酬金合同C、单价合同、总价合同、成本加酬金合同D、单价合同、总价合同、固定成本加费用合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、施工任务的委托主要有如下( )模式。A、施工总承包B、分包C、施工总承包管理D、专业分包E、平行承包参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 12、专业工程分包合同中,分包人的主要义务包括( )A、向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件和各种相关资料B、对分包

39、工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修C、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等管理规定D、在分包工程施工过程中直接服从承包人、发包人及工程师的相关指令E、已竣工工程未交付承包人之前,负责已完分包工程的成品保护工作参考答案：B、C、E 文字解析：向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件系承包人的工作；专业分包人在工作中不得与工程师及发包人发生直接联系。 13、影响建设工程项目质量的技术因素涉及的内容十分广泛,包括直接的工程技术和辅助的( )A、生产技术B、电子技术C、四新技术D、创新技术参考答案：A 文字解析：影响建设工程项目质量的技术因素涉及的

40、内容十分广泛,包括直接的工程技术和辅助的生产技术。 14、在某项目的施工过程中,已完工作预算费用( )、计划工作预算费用(WS)及已完工作实际费用(CWP)三条曲线的关系图预示可能发生涉及项目成败的重大问题,则该赢得值图所反映的应是( )A、WP与ACWp两条曲线越来越靠近B、三条曲线都平稳的上升CBCWP与BCWS两条曲线越来越靠近C、三条曲线离散度不断增加参考答案：C 文字解析：三条曲线若离散程度增加则表示费用偏差、进度偏差增加，预示着项目管理的失控，甚至进一步造成项目的失败。 15、在项目实施过程中项目目标动态控制要做的是( )A、确定项目目标的计划值B、收集项目目标的实际值C、定期进行

41、项目目标的计划值和实际值的比较D、定期进行目标情况总结E、如有偏差,采取纠偏措施进行纠偏参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 16、因果分析法,也称为质量特性( ),其基本原理是对每一个质量特性或问题,利用此法逐层深入排查可能的原因。A、分层法B、排列图法C、要因分析法D、直方图法参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、职业健康安全与环境管理体系文件系统应有明确的层次,体现各活动的策划、实施、检查和处置要求。这体现了该文件( )的特点。A、法规性B、可操作性C、证实性D、系统性参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、因果分析图法应用时,通常采用( )小组活动的方式进行。A、技改B、攻坚C、

42、QcD、专题参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、根据建设工程施工合同示范文本约定,承包人发出索赔意向后,应在( )内向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。A、14天B、21天C、28天D、35天参考答案：C 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第362款约定。 20、环境管理体系内容的核心要素有( )个。A、7B、10C、15D、17参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、通常由于发包人或工程师指令承包人加大投入、缩短工期,承包人据此提出的索赔称为( )A、工程变更索赔B、发包人违约索赔C、工程加速索赔D、不可预见条件索赔参考答案：C

43、 文字解析：承包人应业主或工程师要求加紧施工以缩短工期,由此导致的额外支出承包人可以提出工程加速索赔。 22、对于大型建设项目尤其是群体工程构成的建设项目,建设项目管理和建设工程项目管理,在( )方面存在有区别和有联系。A、管理范围B、管理目标C、管理核心D、管理主体E、投资决策参考答案：A、B、D 文字解析：对于大型建设项目尤其是群体工程构成的建设项目,建设项目管理和建设工程项目管理,在管理范围、管理目标、管理主体方面存在有区别和有联系。故选项C、E不正确。 23、组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的( )A、指令关系B、工作任务C、管理职能分工D、静态组织关系E、动态组织关系参考

44、答案：B、C、D 文字解析：组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门或各管理人员）之间的指令关系，组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。 24、应用曲线法进行施工费用偏差分析时,已完工作预算费用曲线与计划工作预算费用曲线间的水平距离表示( )A、费用偏差B、进度偏差C、费用绝对偏差D、进度相对偏差参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、除主控项目以外的检查项目称为( )A、次控项目B、次要项目C、一般项目D、免检项目参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、建设工程项目艺术文化特性的质量

45、来自于设计的设计理念、创意和创新,以及施工者对( )的领会与精益生产。A、设计意图B、设计标准C、生产标准D、施工部署参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、某工程劳务分包合同仅约定采用按确定的工时计算劳务报酬。劳务分包人应( )将提供劳务的人数报承包人,由承包人确认。A、每日B、每周C、每半个月D、每月参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、若相邻两工作搭接施工,紧前工作完成后才能为紧后工作留出工作面,保证紧后工作一定的施工时间,这种逻辑关系可表示为( )A、FTSB、STSC、FTFD、STF参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、各级人员都是组织之本,只有全员充分参加,才能使他们的才干为

46、组织带来( )A、荣誉B、收益C、实力D、资质参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、业主方提出的涉及设计修改的工程变更,一般由( )发出。A、业主方B、设计方C、业主方和设计方共同D、工程师参考答案：D 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、矢跨比是反映拱桥受力特性的一个重要指标,其表达式是( )A、矢高跨径B、净矢高净跨径C、计算矢高计算跨径D、总矢高总跨径参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、在施工组织设计的基本内容中,主要用于指导准备工作的进行并为施工创造物质技术条件的项目有( )A、总说明B、施工方案C、施工进度计划D、施工现场平面布置E、各种资源需要量及其供应参考答案：D、E

47、文字解析：暂无解析 3、交通安全设施主要包括( )等。A、交通标志、交通标线B、防撞设C、隔离栅、视线诱导设D、防眩设施C桥梁护网D里程标、百米标、公路界碑E、可变情报板参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 4、配制高强度混凝土必须使用的外加剂是( )A、引气剂B、防冻剂C、缓凝剂D、高效减水剂参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和( )组成。A、满堂支架B、拱架C、主桁架D、工作平台底模架E、锚固系与平衡重参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 6、如果工程的设计作较大变更而影响了建设规模和投资标准时,需报请( )同意后方可修改。A、

48、业主单位的上级主管单位B、施工单位的上级主管单位C、监理单位的上级主管单位D、原批准初步设计的主管单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、隧道工程施工一般安全措施包括( )A、隧道施工应做好施工前期准备工作,正确选用施工方法B、隧道施工各班组之间,应建立完善的交接班制度C、隧道施工应遵守强爆破、短开挖、强支D、早初砌、先护顶等施工原则D所有隧道施工人员必须佩戴好安全防护用品E、进洞前应先做好边仰坡防护和排水设施参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 8、“变更设计申请书”属于建造师签章的( )类文件。A、施工组织管理B、施工进度管理C、合同管理D、质量管理参考答案：D 文字解析：暂无解

49、析 9、桥梁明挖扩大基础施工在基坑开挖基坑前,应做好的工作有( )A、复核基坑中心线、方向和高程B、根据实际情况确定开挖坡度C、确定支护方案D、设计地面的防水,排水措施E、安设护筒参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 10、当地基计算沉降过大或结构物对不均匀沉降敏感时,可采用( )A、沉井基础B、桩基础C、管柱D、刚性基础参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、粉煤灰路堤的施工步骤与填石路堤施工方法相类似,仅增加了包边土和( )等工序。A、基底防水处理B、设置拉筋带C、设置护坡D、设置边坡盲沟参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、在公路建设中,应当按照项目管理隶属关系将施工图设计文件

50、报交通主管部门审批的是( )A、公路施工单位B、公路监理单位C、公路建设项目法人D、公路监督单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、下列关于基础施工说法正确的是( )A、干涸无水河滩、河沟中坑壁也要支撑B、有水经改河或筑堤能排除地表水的河沟中坑壁可不支撑C、基础埋置不深就不用支撑D、不管何种情况下都要采取支撑措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、投入施工现场的劳动力由( )组成。A、技术人员B、技术工人C、财会人员D、机械工人E、普通工人参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 15、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标构成犯罪的,依法追究( )责任。A、刑事B、

51、经济C、行政D、民事参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、按公路工程质量检验评定标准的要求,项目在竣丁验收时综台评价为优良的必要条件是( )A、质量评定大于等于90分B、项目法人工作评价大于等于90分C、施工单位工作评价大于等于90分D、监理工作评价大于等于90分参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、下列桥墩中属于拱桥轻型桥台的有( )A、背撑式桥台B、八字形桥台C、加筋土桥台D、钢筋混凝土薄壁桥台E、埋置式桥台参考答案：A、B 文字解析：用户提供的解析贡献者：王茜茜2012-07-0508:47:44102 18、喷射混凝土护坡适用于( )A、直面为完整结构的硬岩B、直面为碎裂结构的硬岩

52、C、层状结构的不连续地层D、片状结构的不连续地层E、块状结构的不连续地层参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 19、公路工程施工造成工程质量低劣或达不到合格标准,需加固补强的,属于( )A、质量问题B、质量缺陷C、一般质量事故D、重大质量事故参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、按公路工程设计变更管理办法的要求,设计变更文件的审批应当在( )d内完成。A、10B、15C、20D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法是：( )A、控制压实含水量,需要根据土的性质采用最佳含水量B、设置伸缩缝,在石灰土层中,每隔510m设一道缩缝C、铺筑碎石过渡层,在基层与

53、路面间铺筑一层碎石过渡层,可有效地避免裂缝D、在能保证水泥稳定土强度的前提下,尽可能采用较高的水泥用量E、设计合理的水泥稳定土配合比,加强拌合,避免出现粗细料离析和拌合不均匀现象参考答案：A、E 文字解析：水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法 22、工程中使用的沥青碎石混合料的组成结构属于( )A、密实悬浮结构B、骨架空隙结构C、密实骨架结构D、连续级配结构参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、冬季氧气、乙炔瓶阀门不容易开启时,应采取的开启方法是( )A、用火烤B、用锤子凿C、用热水烫D、用气割割开参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、在对进度计划进行施工准备的可靠性审查时,应重点审查( )A

54、、施工总工期的安排应符合合同工期B、主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实C、各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应D、对动员、清场、假日及天气影响的时间,应有充分的考虑并留有余地E、所需主要材料和设备的运送日期已有保证参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 25、在施工中,控制成本支出的依据是( )A、工程概算B、施工图预算C、施工预算D、工程结算参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、路面工程各结构层之间的施工是( )A、平行作业法B、依次作业法C、流水作业法D、均衡流水法参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、公路工程重大质量事故负责调查处理的单位是( )A、国务院交通主管部

55、门会同省级交通主管部门B、国务院交通主管部门C、建设单位或企业D、省级交通主管部门参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、下列工程中,不可视为线性分布工程的是( )A、路面工程B、交通工程C、大型互通式立交D、环境绿化参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、隧道周边位移的测量仪器一般采用( )A、收敛计B、测缝计C、声波仪D、水平仪参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、按照公路建设项目的主体资格管理制度的要求,下列必须持有国家规定的资质证( )A、建设单位B、可行性研究单位C、勘察设计单位D、施工单位E、工程监理单位参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、关于防洪

56、规划、流域综合规划、区域综合规划,下列说法正确的是( )A、所在流域、区域的综合规划应当服从防洪规划B、防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划C、所在流域的流域防洪规划应当服从区域防洪规划D、区域防洪规划应当服从所在流域的流域防洪规划E、防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 2、骨料堆存的质量要求有( )A、防止跌碎和分离B、保持细骨料干燥C、保持细骨料一定湿度D、防止堆存骨料混级E、保持骨料的洁净参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 3、化学灌浆的工序是( )A、钻孔及压水试验B、钻孔及裂缝的处理C、埋设注浆嘴和回浆嘴D、封闭

57、、注水和灌浆E、预先配制这种溶液盛在容器内参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 4、根据堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)(SL2391999),工程质量事故处理后,其施工质量( )A、只能评定为合格B、属质量缺陷C、不能评定为优秀D、应重新进行质量评定参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、以吹填法处理泥土,选择泥场的原则有( )A、根据挖槽的土质、数量来决定泥场范围和容量的大小B、选择有低洼、废坑、荒地等有利于容泥的地区C、附近有沟渠(河浜)相通,以便排水D、没有接力泵条件时,只能就近吹填,则需根据挖泥船扬程和排泥管线长度决定泥场的数量和容量E、由泥泵吸泥浆进入泥舱内参考答案：A

58、、B、C 文字解析：暂无解析 6、下列验收中,项目法人不得作为验收委员会成员的是( )A、分部工程验收B、阶段验收C、单位工程验收D、竣工验收参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、招投标阶段,混凝土工程施工中需单独计量计列的费用是( )A、温控措施费B、混凝土冬季施工中对原材料保温增加的费用C、碾压混凝土施工过程中的配合比试验和生产性碾压试验的费用D、预应力混凝土中固定锚索位置的钢管等所发生的费用参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、施工图纸由( )签发。A、建设单位代表B、设计负责人C、监理单位D、项目法人参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、某泵站工程挡土墙回填系利用开挖料直接运至填筑工作

59、面,则该部位土方填筑的单价包括( )等。A、料场覆盖层清除摊销费B、土料开采运输费用C、土料处理费用D、土料损耗和体积变化费E、压实费参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 10、根据水电站基本建设工程验收规程(DLT51232000),以下关于工程截流验收的说法,正确的是( )A、工程截流验收,由项目法人会同有关省级政府主管部门共同组织工程截流验收委员会进行B、工程截流验收时,导流工程应基本完成C、工程截流验收,由项目法人会同项目审批单位共同组织工程截流验收委员会进行D、工程截流验收时,主体工程中与截流有关部分的水下隐蔽工程已经完成,质量符合合同文件规定的标准E、工程截流验收的成果是工

60、程截流验收鉴定书参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 11、比转数Ns在500rmin以上的轴流泵,通常用于扬程低于( )的泵站。A、10mB、20mC、50mD、100m参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),安排监理人及时进点实施监理系( )的主要义务和责任。A、质量监督机构B、监察机构C、发包人D、相关水行政主管部门参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、以下属于水工建筑物可变作用荷载的是( ).A、结构自重B、地应力C、预应力D、扬压力参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、特大质量事故由( )组织进行调查。A