河北省一级建造师等级实战360题精选(有答案)

1、河北省一级建造师等级实战360题精选(有答案)第一部分 工程经济1、工程施工单位将劳务作业分包给李某组织施工,李某的雇用人员范某在二次结构墙体砌筑过程中,不慎坠落摔伤,则范某因安全生产事故造成的人身损害应由( )A、李某赔偿B、施工单位赔偿C、李某和施工单位承担连带责任D、范某自己承担参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、根据土地管理法及城市房地产管理法相关规定,下列各项中可以通过划拨方式取得国有土地使用权的有( )A、三峡水利枢纽工程用地B、北京市民政局用地C、奥运会主会场之一的水立方体育场D、商品房开发用地E、娱乐设施用地参考答案：A、B、C 文字解析：只能是法律、行政法规规定的其他用地才

2、可划拨供应，地方性法规无权规定，故D错误；单纯的城市政府同意不是划拨供地的条件，尚需符合法律规定，故而E错误。 3、下列关于合同法自愿原则的表述中,正确的是( )A、合同当事人自主决定与谁签订合同B、合同当事人自主决定是否签订合同C、合同当事人可以不受任何约束地约定合同的内容D、合同当事人的权利、义务要对等E、合同当事人自主选择任何法院解决争议参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 4、某派出所以扰乱公共秩序为由扣押了高某的拖拉机。高某不服,以派出所为被告提起行政诉讼。诉讼中,法院认为被告应是县公安局,要求变更被告,高某不同意。法院正确做法是( )A、以派出所为被告继续审理本案B、以县公安局为被

3、告审理本案C、裁定驳回起诉D、裁定终结诉讼参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、以下不属于行政诉讼受理范围的是( )A、甲县司法局向天涯电脑公司购买了100台电脑,但拒交货款B、甲市司法局吊销律师乙的执业执照,乙认为甲市司法局的处罚行为于法无据C、公安执法人员甲在侦查某盗窃案时,审讯犯罪嫌疑人乙,因乙态度不友好,对乙大打出手,造成乙轻伤(刑事侦查行为)D、某县规划局李某认为自己做了十五年的办事员,这次应任命自己为科长,不应任命比自己工龄小且能力不如自己的王某E、甲公司认为行政机关侵犯合法的经营自主权的参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 6、某工程公司在外地设立分支机构,获得批准并依法取得

4、营业执照。就税收法律关系而言。下列做法正确的是( )A、自公司成立之日起30日内向税务机关办理税务登记B、自领取营业执照之日起30日内向税务机关办理税务登记C、从商店购买专用发票D、向税务机关预交纳税保证金参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、项某已将自己的轿车向保险公司投保,并在保险合同中含有自燃险险种。一日,项某驾车自燃,项某情急之下将一农户晾在公路旁的棉被用来扑打灭火,但车仍有部分损失,棉被也被烧坏。保险公司对此应承担赔付责任为( )A、车辆修理费3800元B、项某的误工费500元C、农户的棉被损失费200元D、项某乘坐其他车辆返回的交通费150元E、项某灭火时轻微烧伤的医疗费150元参

5、考答案：A、C 文字解析：暂无解析 8、甲和乙签订一份合同,后被法院认定为无效合同,但合同中( )条款的效力不受影响。A、主要权利B、主要义务C、违约责任D、争议解决方法参考答案：D 文字解析：合同法第57条的规定“合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方式的条款的效力”，所以答案是D。 9、施工单位在工程施工过程中,必须进行有关检验,未经检验或检验不合格的,不得使用。下列属于建设工程质量管理条例规定的检验范围的有( )A、抹灰配料水泥B、施工塔吊C、钢筋D、商品混凝土E、工程实体中的给水管主控阀参考答案：A、C、D、E 文字解析：B是建设工程安全生产管理条例规定的检验内

6、容。 10、李同向王一发出了一个购买建筑材料的要约,后又向王一发出了一份取消购买意向的通知,如果后发的通知先于要约到达王一,则此行为称为( )A、要约撤回B、要约撤销C、承诺撤回D、承诺撤销参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、某设计单位为谋取中标,向招标人行贿,根据招标投标法的规定,除应对单位处罚外,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人处( )罚款。A、中标项目金额5%o以上10以下的罚款B、中标项目金额5%以上10%以下的罚款C、单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D、单位罚款数额5以上10以下的罚款参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、以下关于民事诉讼的回避制度表述中,正确的是(

7、 )A、当事人只能书面申请回避B、有法律规定回避情形的审判人员和其他人员,应当自行回避C、书记员可以不回避D、回避应当在案件开始审理时提出,回避事由在案件审理后知道的,也可以在法庭辩论终结前提出E、申请回避需要说明理由参考答案：B、D、E 文字解析：根据民事诉讼法第四章的规定，当事人有权用书面口头方式申请回避；回避的规定适用于书记员；当事人提出回避申请，应当说明理由。所以，本题选B、D、E。 13、根据最高法院的司法解释,关于施工合同解除的法律后果,正确的是( )A、工程质量合格的,发包人应当参照约定支付相应的工程款B、工程质量不合格的,修复后经竣工验收合格的,由承包人承担修复费用C、工程质量

8、不合格的,修复后经竣工验收不合格的,由承包人承担修复费用后再支付工程款D、工程质量不合格的,修复后经竣工验收不合格的,不予支付工程款E、工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程款参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 14、某建设项目经过专家的分析论证,建成后会对周围环境造成重大环境影响,应当( )A、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行全面评价B、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专项评价C、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价D、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行分析或者专项评价参考答案：C 文字解析：本题考点为：1Z301120环境保护法1Z

9、301121掌握建设工程项目环境影响评价制度中第103页的建设项目环境影响评价的分类管理。对于可能造成重大环境影响的建设工程项目，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价因此，选择C。 15、就建筑意外伤害保险而言,如果被保险人因意外致死,则由死亡保险金受益人作为申请人填写保险金给付申请书,并凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括( )A、保险单及投保单位证明B、受益人户籍证明及身份证明C、被保险人死亡,殡葬机构出具的死亡证明文件D、公安部门或保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明书、被保险人户籍注销证明E、受益人所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有

10、关的其他证明和资料,如安全生产监督管理部门出具的证明材料等参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 16、依据合同法的规定,下列关于要约撤销的表述中,正确的是( )A、要约生效之前可以撤销B、要约生效之后且受要约人承诺之前可以撤销C、撤销通知应在要约生效之前到达受要约人D、撤销通知应在受要约人发出承诺之前到达E、撤销要约必须经过受要约人的同意参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 17、甲建筑公司与劳动者乙以书面形式签订了一份劳动合同,那么根据劳动法的规定,下列条款中属于劳动合同的必备条款的是( )A、劳动合同期限为2年B、劳动报酬为2000元/月C、劳动合同试用期为3个月D、违约金数额为5

11、000元E、从事的工作是财务会计参考答案：A、B、D、E 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的内容及效力。根据劳动法规定：(1)劳动合同的必备条款包括：1)劳动合同期限；2)1作内容；3)劳动保护和劳动条件；4)劳动报酬；5)劳动纪律；6)劳动合同终止的条件；7)违反劳动合同的责任。(2)劳动合同的可备条款包括：1)试用期条款；2)保守商业秘密条款。 18、在施工单位与材料商材料采购合同的履行过程中,出现( )情形时,材料供货商可以要求施工单位返还其供应的材料。.A、施工单位实际收到材料数量多于合同约定数量B、施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量C、施工单位错收材料商的材料D、施工单

12、位收到材料后未按照约定付款E、材料供货合同被法院确认撤销参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 19、根据建设工程质量管理条例的规定,建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中,应当由施工单位承担保修责任的是( )A、因使用不当造成的质量缺陷B、因用户装修引起的卫生间渗漏C、一场暴雨后散水坡局部下沉裂缝D、地震导致的剪力墙裂缝参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、某施工单位在施工作业时,向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界噪声排放标准,则受到危害的人有权要求( )承担责任。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案：C 文字解析：本题中不存在共同侵权

13、,侵权责任,应由侵权行为人承担责任。 21、某施工单位与水泥厂签订水泥采购合同,约定4月6日送到施工现场,由水泥厂负责运输,货到付款。由于运输车辆原因,水泥厂4月7日才将货物起运,半途发生强烈地震,造成交通中断,直至4月15日才将水泥交付工地,造成工地停工,以下错误的是( )A、由于发生了不可抗力,水泥厂不应承担违约责任B、若发生地震后水泥厂及时通知了施工单位,则不应承担违约责任C、只有双方采购合同中约定不可抗力免责条款,水泥厂才不承担违约责任D、无论合同中是否约定不可抗力条款,水泥厂迟延运输,应承担违约责任E、地震属于法定的不可抗力参考答案：A、B、C 文字解析：根据合同法117条的规定：“

14、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”，水泥厂未按约定时间运输属于迟延履行，发生不可抗力也应承担违约责任，AB项错误；不可抗力属于法定免责条款，无论是否有约定，但迟延履行后发生不可抗力的不能免责，DE项正确，C项错误。 22、某属于列入城建档案馆接收范围的工程,建设单位于2007年1月1日接到施工单位提交的竣工验收报告,2月1日竣工验收顺利通过。建设单位最晚应于( )前向城建档案馆移交该工程项目的档案文件。A、2006年10月1日B、2006年11月1日C、2007年4月1日D、2007年5月1日参考答案：D 文字解析：列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内，必

15、须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。 23、根据大气污染防治法的规定,排污单位排放大气污染物的( )有重大改变的,应当及时申报。A、种类B、数量C、温度D、湿度E、浓度参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 24、按照注册建造师管理规定,在下列情形中,不予注册的情形包括( )A、甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B、乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C、丙某今年已经63周岁D、丁某去年担任项目负责人期间,该项目发生重大安全事故E、戊某因事故中受伤,被鉴定为限制民事行为能力人参考答案：A、D、E 文字解析：选项A甲某的刑事处罚尚在执行期间.选项D丁某刚发生质量事故(不足3年),选项E

16、属法定的不予注册的情形。上述3个选项为正确选项;而乙某曾受刑事处罚但现已执行完毕且超过了规定的3年,丙某63岁尚在注册上限年龄之内,故B?选项属可予注册的情形。 25、监理工程师在实施监理过程中,发现设计图纸不符合合同约定的技术标准,应( )A、指示施工单位修改设计文件B、直接要求设计单位改正C、将设计文件修改后交给施工单位实施D、报告建设单位要求设计单位改正参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、下列关于违约责任的表述中,错误的是( )A、违约责任是一种民事责任B、违约责任是一种财产责任C、违约责任是以补偿性为主,惩罚性为辅的D、违约责任实行过错责任原则参考答案：D 文字解析：违约责任是严格

17、责任、无过错责任，即不论主观上有无过错，只要造成违约的事实，均应承担违约责任，只有存在法定或约定的事由时才可以免责。侵权责任实行过错责任原则，故选D项。 27、表见代理是指虽无代理权,但表面上有足以使人相信有代理权而须由被代理人负授权之责的代理,其构成要件有( )A、行为人没有代理权B、没有代理权的代理人实施了代理的行为C、行为人超越代理权限D、没有代理权的代理人超越了代理权限E、善意相对人有理由相信行为人有代理权参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 28、某市建设工程质量监督站工作人员李某在明知建设工程实体存在质量缺陷尚未整改完毕情况下,仍对工程竣工验收备案出具了同意意见,则李某有可能承

18、担的行政责任是( )A、行政拘留B、罚款C、记过D、吊销执业资格证书参考答案：C 文字解析：A、B、D属于行政责任中行政处罚的类型，只有C属于行政处分类型，属于行政机关内容对其工作人员违法行为所采取的措施。 29、下列关于工程文件归档的表述中正确的是( )A、归档可以分阶段进行,也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行B、勘察、设计单位应当在任务完成时,将各自形成的有关工程档案向城建档案馆归档C、施工、监理单位应当在工程竣工验收后,将各自形成的有关工程档案向建设单位归档D、凡设计、施工及监理单位需要归档的文件,应按国家有关规定单独立卷归档参考答案：D 文字解析：A选项之归档时间错误，应在单位或

19、分部工程通过竣工验收后进行；B选项在于档案移交对象错误，即应向建设单位移交；C选项错在施工、监理单位归档时间应当在工程竣工验收前，而非竣工验收后。 30、如双方对合同中的仲裁条款的效力存在争议,一方向仲裁委员会提出异议,要求仲裁委确认仲裁条款无效;另一方则向人民法院提出申请,要求人民法院对该仲裁条款的效力予以裁定。在此种情况下,该仲裁条款的法律效力( )A、自然终止B、自然有效C、由仲裁委员会认定D、由人民法院裁定参考答案：D 文字解析：根据仲裁法第20条规定，当事人对仲裁协议有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的

20、，由人民法院裁定，因此，选项D是正确的。 第二部分 项目管理1、建设项目财务分析中,建设项目计算期由两阶段组成。这两个阶段一般是( )A、运营期和投产期B、投产期和达产期C、建设期和投产期D、建设期和运营期参考答案：D 答案解析：暂无解析 2、根据企业法和公司法相关规定,下列组织形式中,所有者对企业或公司的债务承担无限连带责任的是( )A、合伙企业B、有限责任公司C、股份有限公司D、国有独资公司参考答案：A 答案解析：暂无解析 3、若某企业资产负债率的指标值已经大于100%,则说明( )A、企业资本结构正常B、企业已资不抵债,视为达到破产警戒线C、企业充分利用了借入资金,且无风险D、资产总额的

21、绝大多数是所有者的权益投资参考答案：B 答案解析：暂无解析 4、单因素敏感性分析中,设甲、乙、丙、丁四个因素分别发生5%、10%、10%、15%的变化,使评价指标相应地分别产生10%、15%、25%、25%的变化,则敏感因素是( )A、甲B、乙C、丙D、丁参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、若名义利率一定,则年有效利率与一年中计息周期数m的关系为( )A、计息周期数增加,年有效利率不变B、计息周期数增加,年有效利率减小C、计息周期数增加,年有效利率增加D、计息周期数减小,年有效利率增加参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、某新建项目装配车间的土建工程概算200万元,给排水和电气照明工程概算1

22、0万元,通风空调工程概算10万元,设计费20万元,装配生产设备及安装工程概算150万元,联合试运转费概算10万元,则该装配车间单项工程综合概算为( )万元。A、370B、380C、390D、400参考答案：A 答案解析：暂无解析 7、某建筑企业年施工承包收入为6700万元,构件加工收入900万元。已知营业税率3%,城市维护建设税率7%,教育费附加率3%,则该企业当年应缴营业税金及附加为( )万元。A、221.1B、250.8C、871.0D、988.0参考答案：A 答案解析：暂无解析 8、根据财政部办公厅财办建2002619号文件财政投资项目评审操作规程(试行)的规定,项目概算应由( )提供,

23、报送评审机构进行评审。A、项目监理单位B、项目施工单位C、项目建设单位D、项目设计单位参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、资金成本的概念广泛地运用于财务管理中,其主要作用表现在( )A、选择资金来源、确定筹资方案的重要依据B、是评价投资项目、决定投资取舍的重要标准C、是确定投资项目现金流大小的重要依据D、是评价企业经营成果的尺度E、是确定投资项目风险的依据参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 10、财务评价中所涉及的营业税、消费税、城市维护建设税和教育费附加,其产生的来源应是( )A、营业收入B、销售利润C、建设投资D、销售成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 11、影响资金等值的因素有

24、( )A、资金额的大小B、利润的多少C、换算期数D、时间的长短E、利率的高低参考答案：A、C、E 答案解析：本题考查的是资金等值。影响资金等值的因素有三:资金额的大小;换算期数;利率的高低。 12、联合试运转费是指( )A、单机无负荷试运转的调试费B、系统联动无负荷试运转的调试费C、整个车间的负荷试运转发生的费用D、整个车间的负荷试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分参考答案：D 答案解析：暂无解析 13、运用价值工程优选设计方案,分析计算结果为:方案一的单方造价为1500元,价值系数为1.13,方案二的单方造价为1550元,价值系数为1.25,方案三的单方造价为1300元,价值系数为0

25、.89,方案四的单方造价分为1320元,价值系数为1.08,则壮镅方案为( )A、方案一B、方案二C、方案三D、方案四参考答案：B 答案解析：暂无解析 14、我国现行建设项目总投资及工程造价构成中,流动资金投资应是( )A、铺底流动资金B、预备费C、工器具及生产家具购置费D、建设期贷款利息参考答案：A 答案解析：暂无解析 15、某企业欲投资一项目,预计2年后项目投入运营并获利,项目运营期为10年,各年净收益为500万元,每年净收益的80%可用于偿还贷款。银行贷款年利率为6%,复利计息,借款期限为6年。如运营期各年年初还款,该企业期初最大贷款额度为( )A、1589万元B、1685万元C、185

26、5万元D、1976万元参考答案：A 答案解析：暂无解析 16、股份公司申请上市的目的主要包括( )A、增强企业偿债能力,降低利率变动风险B、提高股票的流动性和变现能力C、提高企业的信誉度,便于筹措新的资金D、提高公司的知名度,树立良好的公司形象E、便于确定公司的价值参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 17、采用周转信贷协议向银行借款时,企业( )A、可以周转使用信贷资金，贷款额度不受限制B、在有效期和最高限额内，可在任何时候借款C、可以周转使用信贷资金，不必偿还本金D、必须按规定的周期和固定的金额借款参考答案：B 答案解析：暂无解析 18、下列各项中,属于紧缩性货币政策的是( )A、

27、提高贴现率B、降低贴现率C、买入国库券D、降低法定准备金参考答案：A 答案解析：暂无解析 19、在项目生产经营阶段,贷款对项目发起人有如下性质( )A、无追索B、有限追索C、完全追索D、有限追索或无追索参考答案：D 答案解析：暂无解析 20、某设备在静态模式下经济寿命为10年.所有数据维持原状,动态模式下,该设备的经济寿命为( )A、小于10年B、等于10年C、大于10年D、不等于10年参考答案：C 答案解析：暂无解析 21、直接工程费包括( )A、人工费、材料费B、人工费、材料费、施工机械使用费C、人工费、材料费、施工机械使用费、规费D、人工费、材料费、施工机械使用费、规费及税金参考答案：B

28、 答案解析：暂无解析 22、某施工企业截至2007年底已发生但尚没有最终结果的业务如下：为其他单位提供贷款担保一笔,金额2000万元;已贴现的商业汇票两张,金额180万元;尚有同材料供应商的纠纷诉讼官司一件,涉案金额800万元。前述各事项可能成为企业的潜在负债,导致企业未来经济利益流出,需在财务报表附注的( )中预以特别说明。A、财务报表重要项目声明B、或有和承诺事项说明C、重要会计估计的说明D、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、在建设项目的决策、规划和设计、施工、竣工验收各阶段中,采用价值工程提高建设项目经济效果的关键环节为( )A、决策阶段和规

29、划、设计阶段B、规划、设计阶段和施工阶段C、规划阶段与设计阶段D、决策阶段与施工阶段参考答案：C 答案解析：暂无解析 24、单项工程综合概算汇总编制的基础是( )A、土建工程概算和预备费用概算B、建筑工程概算和土建工程概算C、建筑工程概算和预备费用概算D、建筑工程概算和设备及安装工程概算参考答案：D 答案解析：暂无解析 25、某企业购入一台运输设备,购置成本24万元,该运输设备使用年限为10年根据企业会计准则及相关规定,按双倍余额递减法,该运输设备第三年计提的折旧额为( )A、19530元B、24200元C、30720元D、32820元参考答案：C 答案解析：按双倍余额递减法,固定资产折旧率=

30、2固定资产使用年限l00%=210100%=20%第一年折旧额=24000020%=48000元第二年折旧额=(240000-48000)20%=38400元第三年折旧额=(240000-48000-38400)20%=30720元 26、预算定额中某分项工程的人工消耗量指标应包括完成该分项工程必须的各种用工量。以砖墙砌筑为例,人工消耗量指标中的基本用工量应包括( )A、筛砂子的用工量B、淋石灰膏的用工量C、调制砂浆的用工量D、超过人工定额规定距离的运砖的用工量参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、财务状况是企业在某一日期经营资金的来源和分布情况,通过资产负债反映。反映财务状况的会计要素是(

31、 )A、资产、负债、债权人权益B、资产、负债C、资产、负债、所有者权益D、资产、权益参考答案：C 答案解析：暂无解析 28、价值工程中,生产成本随功能提高(降低)而增加(减少),使用及维护成本随功能提高(降低)而降低(增加)。能兼顾生产者和用户的利益,获得最佳的社会综合效益的是下列( )A、生产成本最低,使用及维护成本最高B、生产成本最高,使用及维护成本最低C、生产成本与使用及维护成本之和最小D、生产成本平均值与使用及维护成本平均值之和最小参考答案：C 答案解析：暂无解析 29、进行项目偿债备付率分析时,可用于还本付息的资金包括( )A、折旧费B、福利费C、摊销费D、来付工资E、费用中列支的利

32、息参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 30、某项目由交通部作为项目投资人,由某省政府提供还款担保借用亚洲开发银行贷款。根据国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法(第28号)规定：此项目按下列项目进行管理( )A、中央政府直接投资项目B、省级政府直接投资项目C、交通部直接投资项目D、建设部直接投资项目参考答案：B 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、某混凝土地面工程分为回填土,铺垫层和浇混凝土三个施工过程,其单代号搭接网络图如下所示,则铺垫层的最早开始时间为( )天。A、2B、4C、5D、6参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、总价合同的特点包括( )A、发包人可以在报价竞争

33、状态下确定项目总造价,可以较早确定或者预测工程成本B、业主的风险较小,承包人将承担较多的风险C、在施工进度上能极大调动承包人的积极性D、发包单位能够更容易、更有把握地对项目进行控制E、由于合同总价已确定,施工过程中业主可以根据工程需要随意调设计和施工参考答案：A、B、C、D 文字解析：采用总价合同,业主必须将设计和施工方面变化控制在最小幅度内,施工过程中不能随意变更设计,以较好地维护双方权利义务关系,避免发生纠纷。 3、对于单代号网络计划的关键线路和关键工作,以下正确的说法是( )A、关键线路只有一条B、关键工作的自由时差为零C、关键工作的机动时间最小D、关键线路上各工作的时间间隔为零E、关键

34、线路上各工作持续时间之和最小参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 4、在设计过程中,投资的计划值和实际值的比较包括( )A、工程概算和投资规划的比较B、工程合同价和投资规划的比较C、工程预算与概算的比较D、工程决算与工程概算的比较E、工程预算与投资规划的比较参考答案：A、C 文字解析：在设计过程中投资的计划值和实际值的比较即工程概算与投资规划的比较,以及工程预算与概算的比较。 5、下列哪种制度是消除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段( )A、安全责任制度B、安全检查制度C、安全教育培训制度D、安全监察制度参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、建设工程项目的现场质量控制,除承包单位和监理

35、机构外,业主( )及供货商的质量责任和控制职能仍然必须纳入工程项目的质量控制系统。A、设计B、勘察C、分包商D、规划参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、根据建设部颁发的建筑业企业资质管理规定,劳务分包序列企业的资质设( )等级,( )资质类别。A、一至二个,10个B、一至二个,13个C、二至三个,10个D、二至三个,13个参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、竣工结算办理完毕,发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的,承包人可以( )A、催告发包人支付结算价款B、自己占用该工程C、与发包人达成延期支付协议,发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息D、不与发包人达成延期支

36、付协议,可以与发包人协商将该工程折价,承包人就该工程折价的价款优先受偿E、不与发包人达成延期支付协议,申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程拍卖的价款优先受偿参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 9、设计单位必须提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议是主要针对( )A、采用新材料的建设工程B、采用新结构的建设工程C、采用特殊结构的建设工程D、采用特殊工程管理模式的建设工程E、采用新工艺的建设工程参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 10、能较好保证材料供应商利益的材料采购合同结算方式一般指( )A、现金支付、银行承兑汇票结算或转账结算B、转账结C、银行承兑汇

37、票结算或异地托收承付C转账结算、银行承兑汇票结算或商业承兑汇票结算D、现金支付、转账结算或异地托收承付参考答案：D 文字解析：现金结算、银行转账及异地托收承付方式能保证供货商及时收到货款,且不需要支付额外财务成本。 11、对工程施工组织设计和技术方案,监理人有( )A、审批权B、制订权C、建议权D、发布权参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、建设工程项目的施工质量计划,应在( )等方面形成一个有机的质量计划系统,确保项目质量总目标和各分解目标的控制能力。A、施工程序B、控制组织C、控制措施D、合同管理E、控制方式参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 13、下列各项控制方法中,不属于施

38、工过程中材料用量控制方法的是( )A、定额控制B、包干控制C、招标控制D、计量控制参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、伤亡事故按其后果严重程度分为( )级。A、三B、四C、五D、六参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、工程概况应包括项目主要情况和项目( )等。A、施工区域地形和水文地质情况B、与项目施工有关的道路、河流情况C、项目承包范围及主要分包工程范围D、主要施工条件参考答案：D 文字解析：建筑施工组织设计规范(GBT505022009)411条“工程概况应包括项目主要情况和项目主要施工条件等”。 16、投标担保的主要作用在于( )A、确保投标人投标有效期内不撤回投标书B、保证投标人

39、在中标后与业主签订合同C、在一定程度上保证综合实力强大的投标人参与投标D、促使各投标人认真细致组织投标以保证自己中标E、控制投标人数量,限制部分潜在的投标人参与投标参考答案：A、B、C 文字解析：投标担保的主要目的是保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失,同时投标担保在一定程度上可以起到筛选投标人的作用。 17、职业健康安全管理体系中“审核”要素的目标和意图包括( )A、持续评估组织的职业健康安全管理体系的有效性B、评审本组织的职业健康安全管理体系与GBT28001要求的符合性C、评价组织的执业健康安全方针是否继续合适D、确定对形成文件的程序的符合程度E、评价管理体系是否有效满足组织的职业健

40、康安全目标参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 18、建设工程项目质量控制系统与建设工程项目管理组织系统相融合,是一次性的质量工作系统,并非永久性的质量管理体系,即作用的( )不同。A、目标B、时效C、结果D、方式参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、设计任务的委托主要有( )模式。A、业主方平行委托多个设计单位进行设计B、业主方既委托设计总负责单位,同时又委托若干个设计单位C、业主方委托一个设计单位或由多个设计单位组成的设计联合体或设计合作体作为设计总负责单位,设计总负责单位视需要再委托其他设计单位配合设计D、业主方自行完成设计E、业主方委托一个设计总负责单位,设计总负责单位自行完

41、成全部设计任务参考答案：A、C、E 文字解析：设计任务的委托主要有两种模式,即：(1)业主方委托一个设计单位或由多个设计单位组成的设计联合体或设计合作体作为设计总负责单位,设计总负责单位视需要再委托其他设计单位配合设计。(2)业主方不委托设计总负责单位,而平行委托多个设计单位进行设计。此题注意第一种模式中,“设计总负责单位视需要再委托其他设计单位配合设计”的含义包括由设计总负责单位自行完成全部设计任务。 20、双代号网络图的基本构成要素有( )A、箭线B、节点C、虚工作D、线路E、编号参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 21、运行机制是质量控制系统的生命,( )是造成系统运行无序、失效和

42、失控的重要原因。A、质量缺陷B、体系缺陷C、机制缺陷D、管理缺陷参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、质量管理体系文件的构成有：( )A、形成文件的质量方针和质量目标B、质量检查制度C、质量手册D、程序文件E、质量记录参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 23、采用价格指数调整价格差额的价格调整公式中,各可调因子的变值权重(即可调部分的权重),为各可调因子( )A、在招标书招标控制价中所占的比例B、在投标函投标总报价中所占的比例C、由监理工程师确定的比例D、由建造师确定的比例参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、为确保施工安全,施工过程中对施工电梯、井架(龙门架)等垂直运输设备,位

43、置搭设等要求,稳定性、安全装置的要求,编制( )A、特殊工程安全技术措施B、一般工程安全技术措施C、季节性安全技术措施D、应急措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、在大型建设工程项目总进度目标论证时,所编制的总进度纲要主要包括( )等内容。A、项目实施的总体部署B、可行性研究报告C、各子系统进度规划D、确定里程碑事件的计划进度目标E、总进度目标实现的条件和应采取的措施参考答案：A、C、D、E 文字解析：大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。总进度纲要的主要内容包括：项目实施的总体部署、总进度规划、各子系统进度规划、确定里程碑事件的计划进度

44、目标、总进度目标实现的条件和应采取的措施等。答案B属于项目前期计划范畴,不属于总进度纲要的内容。 26、国际上常见的投标担保的保证金数额为( )A、12B、13C、24D、25参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、某工人在搬运现场市政模板过程中不慎被砸伤,该事故是由于( )危险源引起的。A、机械类B、电器类C、辐射类D、物质类参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、依照全面质量管理( )的思想,建设工程项目的质量管理,应贯彻( )三全管理的思想和方法。A、全心全意抓管理B、全方位质量管理C、全过程质量管理D、全面推行职业道德建设E、全员参与质量管理参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、建设

45、工程项目质量控制系统的运行机制是( )A、动力机制B、约束机制C、培训机制D、反馈机制E、持续改进机制参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 30、在国际上业主方工程建设物资采购有( )模式。A、业主方自行采购B、与承包商约定某些物资为指定供货商C、由设计单位采购D、项目管理单位采购E、承包商采购等参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、用以支撑天然边坡或人工边坡以保持土体稳定或加强路基强度和稳定性,以及防护边坡在水温变化条件免遭破坏的工程称作( )A、路基直接防护工程B、路基间接防护工程C、路基加固工程D、路基支挡工程用户提供的参考答案：C 文字解析：解析贡献者

46、：去者2012-07-1119:24:21按三版书上为C即路基加固工程 2、热拌沥青碎石的配合比设计不包括( )A、目标配合比设计阶段B、目标配合比验证阶段C、生产配合比设计阶段D、生产配合比验证阶段参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：基础变位作用属于( )A、永久作用B、可变作用C、其他可变作用D、偶然作用参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、背景材料1某施工单位

47、承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用。项目部要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业环境,扩大机械使用范围,提高机械利用率,方便管理和维修。问题：属于本段道路路面特点的是( )A、能效高B、抗拉强度高C、韧性好D、强度重量比值高参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、钢筋混凝土结构的里程碑、

48、百米桩、公路界碑的检测项目主要包括( )A、外形尺寸B、混凝土强度C、安装位置D、埋设深度E、配筋率参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 6、国家规定一顶安全帽的重量不应超过( )A、400gB、500gC、600gD、700g参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、钢筋的纵向焊接应采用( )A、电弧焊B、气压焊C、电渣压力焊D、闪光对焊参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、公路工程质量事故的类别性质由( )初步确定。A、质量监督站B、建设单位C、施工单位D、监理单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、下列各类挡土墙,属于柔性结构物的是( )A、加筋土挡土墙B、衡重式挡土墙C、壁板式锚

49、杆挡土墙D、重力式挡土墙参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、按照公路建设项目的主体资格管理制度的要求,下列必须持有国家规定的资质证( )A、建设单位B、可行性研究单位C、勘察设计单位D、施工单位E、工程监理单位参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 11、特种作业人员须经( )合格取得操作许可证者,方可上岗。A、专业技术培训考试B、领导考评C、文化考试D、相关部门考评参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、用中线法进行洞内测量的隧道中线点间距离直线部分和曲线部分分别不宜短于( )A、100m,50mB、15m,70mC、150m,50mD、200m,70m参考答案：A 文字解析：暂无

50、解析 13、公路施工中不得用推土机推( )A、树根B、碎石块C、建筑垃圾D、石灰参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、矢跨比是反映拱桥受力特性的一个重要指标,其表达式是( )A、矢高跨径B、净矢高净跨径C、计算矢高计算跨径D、总矢高总跨径参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、按照通风、防尘安全要求,应每月至少取样分析或检测一次的指标有( )A、空气成分B、施工人员数量C、施工机械数量D、风速E、含尘量参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 16、根据公路工程技术标准,路基设计洪水频率为1100的公路有( )A、高速公路B、一级公路C、二级公路D、三级公路E、四级公路参考答案：A、B 文字

51、解析：暂无解析 17、在基层上用于浇洒透层的材料包括( )A、乳化沥青B、煤沥青C、液体沥青D、石灰浆E、水泥浆参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 18、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有( )A、它是利用钻具旋转切削土体钻进,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头,通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内B、泥浆输入钻孔内,然后从钻头的钻杆下口吸进,通过钻杆中心排出至沉淀池内C、泥浆挟带钻渣沿钻孔上升,从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池D、泥浆是从上向下流动E、需设置泥浆槽、沉淀池等参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 19、适合于高速公路水泥混凝土路面面层施工中使用的施工方法是( )A、滑模机械铺筑B

52、、小型机械铺筑C、路面板装配式施工技术D、轨道摊铺机铺筑E、碾压混凝土铺筑参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 20、某段道路工程施工,路基填方高度20m,根据进度计划安排,要求路基同填完成自然沉降半年后,再进行路面施工,则路基填筑与路面施工之间的进度计划搭接关系是( )A、开始到开始B、开始到结束C、结束到开始D、结束到结束参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、在悬臂浇筑混凝土斜拉桥的梁施工检测中,对于斜拉索锚具轴线与孔道轴线偏位的要求是( )A、抽查30,允许偏差5mmB、抽查25,允许偏差6mmC、抽查25,允许偏差5mmD、抽查30,允许偏差6mm参考答案：C 文字解析：暂无解析 2

53、2、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是( )A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：在发料中应坚持的原则有( )A、保证重点,照顾一般B、先进先发C、按发料凭证进行发料D、先新后旧E、修旧利废参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 24、施工单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重

54、大安全事故的,对( )处五年以下有期徒刑或者拘役。A、项目经理B、直接责任人员C、施工单位D、法定代表人参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、斜拉桥挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的( )要求。A、强度B、刚度C、稳定性D、抗倾覆参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、按照现行公路工程质量检验评定标准,在悬臂拼装梁施工过程中,桥梁的轴线偏位检查频率是( )A、每节段检查2处B、每节段检查6处C、每节段检查4处D、每节段检查3处参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,为控制和指导施工提供科学依据的是( )A、工艺试验B、原材料的验证试验C、标准试验D、

55、构(配)件进场验证试验参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、监控系统信息采集功能包括收集道路状况、( )、紧急电话以及交通事故告警等信息。A、防雷接地状况B、交通流状况C、气象状况D、对讲电话状况E、设备运行状况参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 29、按公路工程设计变更管理办法的要求,设计变更文件的审批应当在( )d内完成。A、10B、15C、20D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、下列属于收费车道计算机系统的设备是( )A、服务器B、路由器C、雨篷信号灯D、彩色喷墨打印机参考答案：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、水利工程定额按其编制程序和用途可划分为( )

56、A、投资估算指标B、概算定额C、预算定额D、施工定额E、机械作业定额参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 2、根据水利工程建设项目招标投标行政监督暂行规定(水建管200638号),中央项目由( )按项目管理权限实施行政监督。A、水利部B、建设部C、国家发展和改革委员会D、全国人民代表大会E、流域机构参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 3、下列关于土石坝工程施工的说法正确的是( )A、1、2级坝和高土石坝工程必须在开工前完成有关施工试验项目B、坝体填筑必须在坝基处理及隐蔽工程验收合格后才能进行C、心墙应与上下游反滤料及部分坝壳同时填筑,但前者填筑面应高出后者12mD、若均质坝体及心墙、

57、斜墙等防渗体冻结,应将冻结部分加强碾压E、对已铺好的反滤层应作必要的保护,禁止车辆行人通行参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 4、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),承包人负责采购的材料和工程设备,应由承包人会同监理人进行检验和交货验收,并应进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,其所需费用由( )承担。A、发包人B、监理人C、承包人D、材料和设备供应商参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、大中型水利水电工程建设征用耕地的补偿费,一般为该耕地被征用前3年平均年产值的( )倍。A、34B、46C、610D、1016参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、根据水

58、工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),隧洞固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束( )后进行。A、5dB、6dC、7D、D8d参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、根据建设工程质量管理条例,未经( )签字,建设单位可不拨付工程款。A、监理员B、监理工程师C、总监理工程师D、质量监督机构参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),同一地段的基岩灌浆必须按( )的顺序进行。A、先帷幕灌浆、后固结灌浆B、先固结灌浆、后帷幕灌浆C、同时进行D、无所谓参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、招标时,为确保施工单位的能力满足保证工程质量的要

59、求,应详细了解、审查、分析判断施工单位的( )A、施工单位的资质及质量保证体系B、施工单位以往的相关工程业绩C、施工单位以往的施工质量情况D、施工单位的安全体系E、施工单位对本工程所作的施工组织设计、施工方法和措施,投入本工程的项目经理人选、主要技术力量及设备的情况参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 10、以下属于水工建筑物偶然作用荷载的是( ).A、校核洪水位时的浪压力B、地应力C、土压力D、预应力参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、水利水电工程的永久性主要建筑物的级别,划分为( )级。A、三B、四C、五D、六参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、为加强河道、湖泊防护,确保畅

60、通,对其管理的原则是( )A、按国家统一管理和分级管理相结合B、按国家统一管理和水系管理相结合C、按水系统一管理和地方管理相结合D、按水系统一管理和分级管理相结合参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、申报水利系统文明建设工地的项目已完工程量一般应达全部建安工程量的( )以上。A、30B、40C、50D、60参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、平行于水流方向的围堰为( )A、横向围堰B、纵向围堰C、过水围堰D、不过水围堰参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、根据水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范(SL4794),下列关于明挖工程中的钻孔爆破的说法正确的是( )A、严禁在设计建基面采用