天津市一级建造师模拟考试十二科全答案+解析

1、天津市一级建造师模拟考试十二科全答案+解析第一部分 工程经济1、现行注册建造师执业的专业中,只设一级建造师执业资格的专业有( )A、铁路工程B、电力工程C、港口与航道工程D、石油化工工程E、矿山工程参考答案：A、C 文字解析：在注册建造师执业工程规模标准划分的14个专业工程中，只有铁路工程未划分工程类别且只设一级建造师。港口与航道工程划分工程类别，但该专业不设二级建造师。这两个专业中的小型项目的担当者另有规定。 2、张某承包了某建筑工程的全部装潢业务,总承包额为100万元。由于完成时间紧迫,张某将价值20万元和30万元的装潢业务分别包给王某和刘某,以在预定工期完成工程。本例中,营业税的扣缴义务

2、人是( )A、张某B、王某C、刘某D、三人各自缴纳自己的营业税参考答案：A 文字解析：本题考点为1Z301202熟悉营业税和所得税中建筑安装业务实行分包或者转包的，以总承包人为扣缴义务人。本题中张某为总承包人，王某和刘某为分包承包人，因此，营业税的纳税人为张某，正确答案为A，其他选项不对。 3、我国刑法的基本原则包括( )A、罪刑法定原则B、平等适用刑法原则C、公权性原则D、强制性原则E、罪刑相适应原则参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 4、下列与建设工程相关的法律规范性文件中,( )可以设定行政拘留的行政处罚措施。A、安全生产法B、建设工程安全生产管理条例C、安全生产许可证条例D、某市

3、建筑市场管理暂行规定参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、下面关于诉讼时效期间的表述中,不正确的是( )A、诉讼时效期间一律为两年B、诉讼时效期间为两年,法律另有规定的除外C、出售质量不合格的商品未声明的,诉讼时效期间为一年D、延付或者拒付租金的,诉讼时效期间为一年参考答案：A 文字解析：B项答案出自民事通则第一百三十六条规定；C、D项答案出自第一百三十七条规定，所以A项错，本题选A。 6、根据合同法的规定,下列合同中的( )免责条款无效。A、意思表示不真实的B、造成对方人身伤害的C、含有欺诈性质的D、故意造成对方损失的E、所有的参考答案：B、D 文字解析：合同法第52条规定合同无效的五种情形

4、： 7、在合同解除后的法律后果中,表述正确的是( )A、尚未履行的部分,继续履行B、已经履行的,应恢复原状C、当事人要求采取补救措施的,则无权要求赔偿损失D、当事人要求恢复原状的,仍有权要求赔偿损失参考答案：D 文字解析：根据合同法97条的规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”故D项正确。 8、根据我国仲裁法的规定,当事人申请撤销仲裁裁决的,人民法院应当在( )作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。A、在受理撤销仲裁裁决申请之日起3个月内B、在受理撤销仲裁裁决申请之日起2个月内C、在仲裁裁决书作出

5、之日起3个月内D、在仲裁裁决书作出之日起6个月内参考答案：B 文字解析：根据仲裁法第60条规定，人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起2个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定，因此，选项8是正确的。 9、甲某受单位委托乘坐公交车外出采购材料,车行途中由于司机急刹车,造成甲头部撞伤,则甲就其人身伤害请求赔偿,说法正确的是( )A、只能要求公交公司承担违约责任B、只能要求公交公司承担侵权责任C、可以要求公交公司承担违约责任的同时承担侵权责任D、只可以在违约和侵权责任中选择其一,要求公交公司承担参考答案：D 文字解析：当事人的一个行为造成对另一方即可能承担违约责任，又可能承担侵权责任时，由权利人在违约与

6、侵权二者之间选择其一行使。 10、以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述,正确的是( )A、经过公证的书证的证明力一般大于其他书证B、物证的证明力一般小于其他书证C、鉴定结论的证明力一般大于其他书证D、直接证据的证明力一般大于间接证据E、证人提供的对与其有亲属或其他密切关系的当事人有利的证言,其证明力和其他证人相等参考答案：A、C、D 文字解析：民事诉讼证据规定七十七条规定，物证的证明力一般大于其他书证；证人提供的对与其有亲属或其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言。所以B、E项错，本题选A、C、D。 11、按照建设工程安全生产管理条例的规定,建设单位的

7、安全责任除了向施工单位提供现场相关资料、依法履行合同、提供安全生产费用及不推销劣质材料设备外,还包括( )A、编制施工现场临时用电方案的责任B、统一协调总、分包单位安全生产的责任C、编制安全技术措施的责任D、对拆除工程进行备案的责任参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、建设工程招标中,建设单位组织现场踏勘后,某投标单位在答疑会上提出了一些问题,对这些问题,应当( )A、以书面形式向提出入作答复B、当场以口头形式向到会人作答复C、以书面形式向全部投标人作同样答复D、可以不向其他投标人作答复参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷,经仲裁委员会审理作出仲裁裁决

8、书。乙公司向法院申请执行后,甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中,法律规定不予执行的情形包括( )A、裁决的事项不属于仲裁协议的范围B、仲裁庭的组成违反法定程序C、认定事实的主要证据不足D、适用法律确有错误E、裁决不合理参考答案：A、B、C、D 文字解析：民事诉讼法第二百一十三条规定，被申请人提出证据证明仲裁裁决有法定情形之一的，人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行。该条法律规定的情形不包括E项，所以本题选A、B、C、D。 14、下列关于起诉必须符合的条件的表述中,不正确的是( )A、原告是任何公民、法人和其他组织B、有明确的被告C、有具体的诉讼请求和事实、理由D、属于人民法院受理民

9、事诉讼的范围和受诉人民法院管辖参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、工程重大安全事故罪的构成要件中,其犯罪的客观方面主要表现为( )A、在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故的行为B、强令他人违章冒险作业,因而造成严重后果的行为C、安全生产条件不符合国家的规定,因而发生重大伤亡事故的行为D、违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、某公司欲建一新的办公楼,整个工程由甲建筑工程公司承包。甲公司在施工现场前方200米处挂一大幅警示牌:前方施工,危险,请绕行。乙开车经过,不愿绕行,想抄近路,跌入坑中,致车报废,乙重伤。则乙的损

10、失应由( )承担。A、研究所B、甲建筑公司C、乙D、甲建筑公司和乙按过错比例负担参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、政府投资建设某小学的教学楼,根据有关法律规定,其勘察设计合同估算价在( )万元人民币以上必须招标。A、25B、50C、100D、200参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、某建筑工程公司承建某食品加工厂的污水处理工程,建筑工程公司为该工程投保了建筑工程一切险。工程完工后,该食品加工厂委托有关部门鉴定该工程认为没有达到环保要求。于是,该食品加工厂拒付剩余工程款,并要求承担相应的经济损失。建筑工程公司遂将食品加工厂起诉到法院,法院判决建筑工程公司败诉并承担诉讼费。在此情形下,保

11、险公司应承担的保险赔偿责任范围为( )A、法院判决建筑工程公司赔偿给食品加工厂的经济损失1万元B、建筑工程公司承担的诉讼费6000元C、食品加工厂委托有关部门鉴定的费用5000元D、食品加工厂试运行阶段,被环保部门罚款4000元E、建筑工程公司因该诉讼聘用的律师费3000元参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 19、某设计单位为谋取中标,向招标人行贿,根据招标投标法的规定,除应对单位处罚外,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人处( )罚款。A、中标项目金额5%o以上10以下的罚款B、中标项目金额5%以上10%以下的罚款C、单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D、单位罚款数额5以上10以

12、下的罚款参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、在知道保险事故发生后,应当及时通知保险公司的主体有( )A、保险代理人B、投保人C、被保险人D、受益人E、保险经纪人参考答案：B、C、D 文字解析：本题考点为1Z301191中保险合同履行中的问题。根据保险法第22条规定：投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人。据此，本题的正确答案是B、C、D。 21、起重吊装工程是一个危险性工程,对于起重吊装工程的说法不正确的是( )A、施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B、需要编制专项施工方案,并附安全验算结果C、专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施D、由专职安全管理人

13、员进行现场监督参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、下列关于民事诉讼和仲裁关系,处理错误的是( )A、甲、乙双方当事人在买卖合同中约定,与该合同有关的一切纠纷应当向某仲裁委员会申请仲裁,而不得向人民法院起诉。后一方当事人向人民法院提起诉讼,人民法院在审查起诉时,发现双方当事人已在合同中签订了仲裁协议,因此,未予以受理B、甲、乙双方因赡养问题发生纠纷,双方当事人就此达成书面约定,将该纠纷申请仲裁,不得向人民法院起诉。一方当事人向人民法院提起诉讼时,人民法院没有理会仲裁协议受理了该纠纷案件。对方当事人向人民法院提出管辖异议,人民法院裁定驳回了其请求C、甲、乙双方当事人在合同中签订仲裁协议。后甲方

14、对该仲裁协议的效力问题提出异议,双方发生争执。甲方向人民法院提起诉讼,请求人民法院确认该仲裁协议的效力,人民法院受理了该案件D、甲、乙双方就合同纠纷进行了仲裁,甲方的仲裁请求得到仲裁庭支持。在向人民法院申请强制执行时,人民法院组成合议庭审查了被申请人提供的证据,发现仲裁裁决认定事实的主要证据不足,因此,裁定不予以执行参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、建设单位与工程监理单位签订了监理合同,建设单位以监理单位未履行职责为由,要求单方解除合同而发生争议,法院确定双方的权利义务的依据应当是合同法;中的( )A、委托合同B、建设工程合同C、技术咨询合同D、技术服务合同参考答案：A 文字解析：暂无解

15、析 24、抵押是担保物权中的一项重要法律制度,下列说法正确的是( )A、当担保法与物权法在有关抵押规定上不一致时,应优先执行担保法B、在物权法中规定了抵押、质押、留置和保证四种担保方式C、当民法通则与物权法在有关抵押的规定上不一致时,应优先执行民法通则D、我国民法通则、担保法、物权法均规定了抵押担保方式参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、建设工程开工前,施工图设计文件应送施工图审查中心进行审查,经审查合格后方可用于施工。这里,送审者是该工程的( )A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、建设工程招标中,招标人不可以随意没收投标保证金,除非投标

16、人( )A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、在投标有效期内撤回其投标文件D、拒绝评标委员会提出的降低报价的要求参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、按照税务管理规定,下列情形正确的是( )A、县政府扶持某工厂,决定对该企业免征三年企业所得税B、王某拖欠税款,2006年7月出国留学并未提供担保C、税务人员张某与管辖范围内的私营企业老板李某是大学同学,张某在执行公务期间并未申请回避D、赵某承包一商店,经查应补交税款共计1万元,拖欠不交,税务机关扣押其个人财产参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是

17、( )A、脚手架工程B、爆破工程C、模板工程D、地下暗挖工程参考答案：D 文字解析：建设工程安全生产管理条例第26条还规定：“对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。”一般模板工程不需要组织专家论证。 29、王某是某监理公司承担的某公路项目总监,在工程计量中,王某与施工单位项目负责人李某合谋多计工程量,然后二人平分,由此给建设单位造成了10万元损失,应对此损失承担连带责任的是( )A、王某与李某B、监理公司与施工单位项目部C、王某、李某、监理公司与施工单位项目部D、监理公司与施工单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 30、甲采

18、取欺诈的手段与乙签订了一份销售价奇高的买卖合同,乙发现后三个月内向法院起诉,要求变更合同价格,则( )A、乙只能行使撤销权,撤销买卖合同B、人民法院可以判决撤销合同或变更合同C、人民法院可以判决撤销合同D、人民法院可以判决变更合同参考答案：D 文字解析：根据合同法54条的规定，欺诈而订立的合同属于可变更或可撤销合同，当事人可以请求人民法院变更合同或撤销合同，A项错误；乙起诉时要求变更合同，人民法院只能围绕变更裁决，不得撤销，故BC错误，D项正确。 第二部分 项目管理1、某施工企业花费400万元自行建造一座办公楼,办公楼预计使用寿命40年,净残值率为5%。根据企业会计准则及相关规定,平均折旧法下

19、,年折旧额是( )A、9.5万元B、10.25万元C、19.48万元D、20.5万元参考答案：A 答案解析：年折旧率=(1-5%)/40=2.375%年折旧额=400万元2.375%=9.5万元 2、根据企业法和公司法相关规定,有限责任公司的股东人数应该是( )A、2人以上B、2人以上200人以下C、5人以上D、5人以上200人以下参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、某租出设备价格50万元,租期为5年,折现率8%,附加率4%,采用附加率法计算耦余时,刚每年耦合不能低子( )万元。A、11.2B、12.0C、14.0D、16.0参考答案：D 答案解析：暂无解析 4、下列各项中,属于现金流量表中

20、现金等价物的是( )A、准备三个月以上出售的短期债券投资B、准备三个月以内出售的短期债券投资C、准备三个月以上出售的短期股票投资D、准备三个月以内出售的短期股票投资参考答案：B 答案解析：暂无解析 5、下列各项中,不属于存货的总成本组成部分的是( )A、取得成本B、储存成本C、机会成本D、缺货成本参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、下列关于设备寿命概念的表述正确的有( )A、设备的自然寿命主要是由设备的有形磨损决定的B、设备的技术寿命主要是由设备的无形磨损决定的C、设备的技术寿命一般比自然寿命要长D、设备的经济寿命是由维护费用的提高和使用价值的降低决定的E、设备的经济寿命一定短于设备的自然寿

21、命参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 7、总资产报酬率指标的计算公式为( )A、利息总额/资产总额100%B、税前利润/平均资产总额100%C、息税前利润总额/平均资产总额100%D、税后利润/平均资产总额100%参考答案：C 答案解析：暂无解析 8、施工图预算的构成有( )A、成本B、利润C、税金D、预算管理费E、预算编制费参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 9、某项目设计生产能力为8万台/年,产品售价为160元/台,变动成本为90元/台,销售税金及附加30元/台。若在盈亏平衡的条件下,生产能力利用率为37.5%,则下列表述成立的是( )A、年销售收入480万元B、年变动成本等于

22、270万元C、年固定成本等于120万元D、年固定成本等于210万元E、年利润为0参考答案：B、C、E 答案解析：暂无解析 10、采用工程量清单计价法进行工程项目的投标报价是国际通行的报价方法。进行工程量清单报价可以依据( )A、招标文件B、企业定额C、招标会议记录D、招投标双方的有关协议E、生产要素的市场价格信息参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 11、在计算偿债备付率时,公式中的分子采用项目借款偿还期内各年的( )A、销售收入B、利润总额C、可用于还本付息的资金D、息税前利润参考答案：C 答案解析：暂无解析 12、下列关于工程量清单作用的表述中正确的是( )A、工程量清单是招标文件

23、的组成部分,在施工阶段没有任何作用B、工程量清单只能由招标人编制C、工程量清单是办理竣工验收的依据D、工程量清单为投标人提供了共同的竞争基础参考答案：D 答案解析：暂无解析 13、某企业2009年4月份发生如下经济业务:应付到期的商业承兑汇票30万元;从银行借人2年期的借款100万元;应支付的职工福利费25000元;融资租赁固定资产的应付款20000元;补偿贸易引进设备的应付款为6000元。根据会计准则及相关规定,下列各项中属于非流动负债的有( )A、应付商业承兑汇票B、从银行借入的2年期的借款C、应支付的职工福利费D、融资租赁固定资产的应付款E、补偿贸易引进设备的应付款参考答案：B、D、E

24、答案解析：暂无解析 14、设备的年平均使用成本由年运行成本和年资产消耗成本组成。一般情况下,年运行成本和年资产消耗成本随使用年限的变化规律是( )A、增加;增加B、增加;减少C、减少;增加D、减少;减少参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、某项目财务现值FNPV与收益率i之间的关系如图所示。若基准手率为6%,该项目的内部收益率和财务净现值分别是( )A、3.0%，21万元B、3.0%，69万元C、7.7%，21万元D、7.7%，69万元参考答案：C 答案解析：暂无解析 16、某工人完成单位合格产品的工作时间为4小时,则其时间定额为( )工日。A、0.5B、1C、2D、4参考答案：A 答案解析

25、：暂无解析 17、按建标2003206号文件的规定,措旌费包括( )A、脚手架费B、材料检验试验费C、钢筋混凝土模板及支架费D、夜间施工增加费E、二次搬运费参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 18、在项目可行性研究阶段,投资估算的作用是( )A、是项目主管部门审批项目建议书的依据之一B、是项目投资决策的重要依据C、对工程设计概算起控制作用D、可作为项目资金筹措及制定建设贷砍锲划的依据参考答案：B 答案解析：暂无解析 19、下列选项属于建设项目决策阶段的工作是( )A、投资意向B、市场调研与投资机会分析C、项目建议书D、项目后评价E、可行性研究参考答案：A、B、C、E 答案解析：建设项

26、目决策阶段的主要任务是进行一系列调查与研究,为投资行为作出正确的决策。建设项目的决策工作并不是一次完成,而是由粗到细,由浅入深地进行。一般分为以下工作:投资意向、市场调研与投资机会分析、项目建议书、初步可行性研究、详细可行性研究、建设项目决策等。而项目后评价不属于该阶段的工作,故选项ABCE正确。 20、下列各项中,不属于应收账款非正常增长给企业带来的不良影响的是( )A、造成企业资产虚肿B、造成企业信用级别下降C、造成企业资金周转不畅,运转不灵D、加重了企业的负担,造成企业财务状况恶化参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、假设法定准备率为20%,某商业银行A所吸收的存款为100万元,整个银

27、行体系可以创造的货币为( )A、100万元B、20万元C、500万元D、1000万元参考答案：C 答案解析：创造的全部货币=吸收的初始存款/法定准备率=100/20%=500万元 22、某公司资产总额600万元,流动负债100万元,长期负债150万元。公司所有者权益总额应为( )万元。A、100B、150C、250D、350参考答案：D 答案解析：暂无解析 23、企业因购建固定资产而取得长期借款的业务会影响企业的( )A、所有者权益B、流动资产C、流动负债D、非流动负债参考答案：D 答案解析：暂无解析 24、房地产开发公司获得的土地使用权,属于该公司的( )A、无形资产B、固定资产C、长期投资

28、D、其他资产参考答案：A 答案解析：暂无解析 25、某施工企业年末流动资产合计数为66455.7万元,流动负债数为72106.5万元,该企业流动比率为( )A、0.08B、0.92C、1.08D、1.92参考答案：B 答案解析：暂无解析 26、企业为固定资产发生的支出符合下列条件之一者,应确认为固定资产改良支出。这些条件是( )A、使固定资产的使用年限延长B、使固定资产生产能力提高C、使产品质量提高D、使生产成本降低E、保持企业经营管理环境或条件不变参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 27、按照评价角度的不同,财务现金流量表通常分为( )A、项目资本金现金流量表B、项目投资现金流量表

29、C、企业现金流量表D、财务计划现金流量表E、投资各方现金流量表参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 28、通常,为了做好整个项目融资的结构安排,首先要在法律、法规许可范围内设计符合投资者投融资需要的项目投资结构。下列各项中,属于国际上普遍采用的项目投资结构的有( )A、公司型合资结构B、个人独资结构C、合伙制结构D、非公司型合资结构E、信托基金结构参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 29、某施工企业以1000万元买入一块土地的使用权,准备建设自用办公大楼,该块土地使用权应作为企业的( )核算。A、其他资产B、流动资产C、投资性资产D、无形资产参考答案：C 答案解析：暂无解析

30、30、应作为价值工程重点对象的是那些( )的功能。A、价值系数高B、功能价值低C、可靠性蚵D、改进期望值大E、复杂程度高参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、编制项目管理任务分工表、制定项目控制的工作流程等,在项目管理的整个组成环节中属于( )环节。A、提出问题B、策划C、执行D、检查参考答案：B 文字解析：管理是由多个环节组成的过程,即提出问题；筹划提出解决问题的可能的方案,并对多个可能的方案进行分析；决策；执行；检查。这些组成管理的环节就是管理职能。编制项目的管理任务分工表,制定项目控制工作流程,属于项目管理的筹划环节。 2、物资采购管理过程中,按照采购管理应当遵

31、循的程序,编制完成采购计划后应当进行的工作是( )A、明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任B、进行市场调查,选择合格的产品供应或服务单位,建立名录C、运D、验证、移交采购产品或服务D进行采购合同谈判,签订采购合同参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、FII合同条件下,工程师递交给业主的最终付款证书中应说明的内容包括( )A、按照合同最终应支付给承包人的款额B、根据合同应完成的所有工作的价值C、业主以前所有应支付和应得到的款额的收支差额D、最终报表草案中没有争议部分E、承包人认为应支付的任何其他款项参考答案：A、C 文字解析：最终付款证书应由工程师向业主递交；根据合同完成的所有工作的

32、价值和承包人认为应支付的任何其他款项应是在承包人递交的报表中列出,选项B和E错误；工程师对最终报表草案中没有争议的部分应向业主签发期中支付证书,选项D错误。 4、当事人用来证明索赔成立的索赔有关的证明文件和资料称为( )A、索赔事实B、索赔证据C、索赔报告D、索赔理由参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、某工程项目采用竣工后一次结算的方式,则该项目当年的工程款( )A、可以与分年度工作量不一致,但年终需另清算B、应与分年度工作量一致,且年终需另清算C、应与分年度工作量一致,但年终不另清算D、可以与分年度工作量不一致,且年终不另清算参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、修正的总费用法是对总费用法

33、的改进,即在总费用计算的基础上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。有关修正的内容说法不正确的是( )A、将计算索赔的时段局限于受到外界影响的时间,而不是整个工期B、只计算受影响的时段内某项工作所受影响的损失,而不计算该时段内所有工作所受影响的损失C、与该项工作无关的费用不列入总费用中D、按受影响的时段内该项工作的投标单价,乘以实际完成的该项工作的工程量,得出调整后的报价费用参考答案：D 文字解析：用修正的总费用法计算索赔金额时,要对投标报价费用重新进行核算,即以接受影响时段内该项工作的实际单价进行核算,乘以实际完成的该项工作量,得出调整后的报价费用。 7、人的不安全行为可以通过( )得到提高和

34、解决。A、培训B、奖罚C、提高人的安全意识D、提高人的安全行为能力E、协商和沟通参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 8、质量控制的基本原理是运用全面过程质量管理的思想和动态控制的原理,进行质量的事前预控、事中控制和( )A、事后纠偏控制B、阶段验收C、加强管理D、狠抓落实参考答案：A 文字解析：质量控制的基本原理是运用全面过程质量管理的思想和动态控制的原理,进行质量的事前预控、事中控制和事后纠偏控制。 9、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理,应由( )决定。2005年真题A、政府主管部门B、业主C、施工企业D、行业协会参考答案：C 文字解析：大、中型工程项目施工的项目

35、经理必须由取得建造师注册证书的人员担任；但取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理,由企业自主决定。 10、如投标人中标后不与招标人签订工程承包合同,则( )A、招标人向建设工程主管部门投诉中标人B、招标人与中标人重新谈判签订合同C、招标人有权没收中标人提交的投标保证金D、招标人向人民法院起诉投标人,要求签订承包合同参考答案：C 文字解析：投标人中标后不与招标人签订合同的后果将导致其提交的投标保证金被招标人没收,此时投标人与招标人尚不存在建设工程合同权利义务关系。 11、某道路工程基础土方施工的原工程量为40000方,后由于设计变更导致工程量增加到50000方,原定工期为120天

36、,合同规定工程量增减10%为承包人应承担的风险。则按比例分析法,承包人提出的工期索赔值为( )A、12天B、15天C、18天D、21天参考答案：C 文字解析：计算公式为：120(50000-40000110)40000=18天。 12、供货方进度计划应包括供货的采购、( )和运输等所有环节。A、加工制造B、保险C、投标D、仓储参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、某土方工程,某月开挖土方的计划预算费用为220000元,月底检查时,费用偏差为22500元,费用绩效指数为11,则该工程的进度绩效指数为( )A、089B、098C、102D、1125参考答案：D 文字解析：费用偏差CV=BCW 1

37、4、运用比较法进行施工成本分析的形式中,若想分析影响目标完成的积极因素和消极因素,以便及时采取措施,保证成本目标实现,应采取( )A、将实际指标与目标指标对比B、将本期实际指标与上期实际指标对比C、与本行业的平均水平对比D、将本期目标指标与上期目标指标对比参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、工程施工过程中,为从事劳务作业的施工人员办理的保险应由( )办理。A、承包人B、分包人C、发包人D、劳务分包人参考答案：C 文字解析：劳务分包人开始施工前,承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需要劳务分包人支付保险费用。 16、伤亡事故处理工作应当在( )日内结案

38、,特殊情况不得超过180日。A、60B、90C、120D、150参考答案：B 文字解析：伤亡事故处理工作应当在90日内结案,特殊情况不得超过180日。伤亡事故处理结案后,应当公开宣布处理结果。 17、施工成本管理的环节相互作用,由此,施工成本决策的前提是( )A、施工成本预测B、施工成本计划C、施工成本规划D、施工成本控制参考答案：A 文字解析：暂无解析 18、假设工作C的紧前工作为AB,如果AB两项工作的最早开始时间分别为6天和7天,持续时间分别为4天和5天,则工作C的最早开始时间为( )A、10天B、11天C、12天D、13天参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、废水处理技术的物理法包括

39、( )A、筛滤B、吸附C、分解D、沉淀E、气浮参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 20、施工质量计划应由自控主体即( )进行编制。A、业主单位B、监理单位C、施工承包企业D、设计单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、特种作业人员安全技术考核以( )考核为主,合格者获得国家统一印制的( )A、安全技术理论特种作业人员操作证B、实际操作技能特种作业人员操作证C、实际操作技能特殊作业资格证D、安全技术理论特殊作业资格证参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、在成本加奖金合同方式下,奖金是根据报价书中的成本估算指标制订的,在合同中对这个估算指标规定一个底点和顶点,分别为工程成本估算的( )

40、A、3050和6080B、3060和6090C、5075和80100D、6075和110135参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、数据通讯网络类型主要有( )A、路由器B、局域网C、城域网D、服务器E、广域网参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 24、观感性质量控制,对于建筑工程项目,主要是指建筑物的( )A、总体格调、外部形体B、内部空间观感效果C、整体环境适宜性、协调性D、文化内涵及魅力E、设计尺寸参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 25、检验批、分项工程应由( )组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。A、项目经理B、项目责任师C、设计负责人D、监理工程师或建

41、设单位项目技术负责人参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、根据建设工程施工合同示范文本约定,当索赔事件持续进行时,承包人应当( )A、阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后14天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告B、在索赔事件开始即向工程师发出索赔意向,待索赔事件终了后21天内,一次性向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告C、阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告D、阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告参考答案：D 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF99

42、一0201)通用条款第362款约定。 27、按单位时间编制的施工成本计划,所得的S形曲线必然包络在一个“香蕉图”内。组成“香蕉图”的两条曲线分别是全部工作的开始都按最早开始时间和都按( )A、最早必须开始时间B、最早必须结束时间C、最迟必须开始时间D、最迟必须结束时间参考答案：C 文字解析：“香蕉图”是由全部工作都按最早开始时间和全部工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成,不是按最早必须结束时间或最迟必须结束时间构成,故选项C正确。 28、在建设工程项目管理中,管理目标中包含项目总投资目标的单位有( )A、建设工程项目总承包单位B、业主委托的工程咨询单位C、业主委托的工程监理单位D、设计单位

43、E、施工单位参考答案：A、B、C、D 文字解析：业主方、设计方和项目总承包方的项目管理目标：业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。其中投资目标指的是项目的总投资目标。业主委托的工程咨询单位和工程监理单位都是代表业主方利益进行服务，因此，其管理目标也包含项目总投资目标。建设工程项目总承包方是受业主方的委托而承担工程建设任务，为建设项目服务，为业主提供建设服务。因此，在投资和成本方面，其项目管理的目标既包括业主方的项目的总投资目标，也包括其自身的成本目标。施工方在成本方面的项目管理目标主要是自身的成本目标。 29、废水处理技术包括( )A、物理法B

44、、化学法C、物理化学法D、生物法E、消毒法参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 30、所谓位置观察分析是指将直方图的分布位置与质量控制标准的( )进行比较分析。A、要素B、程序C、上下限范围D、取值标准参考答案：C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、分包可分为( )A、指定分包B、特殊分包C、专业分包D、一般分包E、劳务分包参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 2、公路照明系统由低压电源线、低压配电线、灯杆、光源和灯具及( )组成。A、高压电源线B、低压电缆C、配电箱D、中继器箱参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、隧道工程施工一般安全措施包括( )A、隧道施工应做好施工前期准

45、备工作,正确选用施工方法B、隧道施工各班组之间,应建立完善的交接班制度C、隧道施工应遵守强爆破、短开挖、强支D、早初砌、先护顶等施工原则D所有隧道施工人员必须佩戴好安全防护用品E、进洞前应先做好边仰坡防护和排水设施参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 4、高速公路路基土的干湿类型状态应处于( )A、超干燥B、干燥C、中湿D、潮湿E、过湿参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 5、对热拌沥青混凝土路面,在沥青混合料拌合时,混合料的出厂温度控制在( )A、120150B、140165C、150170D、160180参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、膨胀土按工程性质分为( )A、超强膨胀土

46、B、强膨胀土C、中等膨胀土D、微膨胀土E、弱膨胀土参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 7、可用于排地下和地表水的排水设施是( )A、排水沟B、暗沟C、渗沟D、拦水带参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、根据交通部公路工程施工招标投标管理办法相关规定实行施工招标的公路工程项目,应符合的条件有( )A、初步设计文件已被批准B、三通一平完成C、征地拆迁工作已基本完成或落实,能保证分年度连续施工D、建设资金已经落实E、项目法人已经确定,并符合项目法人资格标准要求参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 9、施工单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对( )处五年以下有期徒刑或者

47、拘役。A、项目经理B、直接责任人员C、施工单位D、法定代表人参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、背景材料l某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：根据有关规定,经检查有病的人员中可以参加高处作业的是患( )的人。A、精神病B、皮肤病C、严重关节炎D、癫痫病参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土

48、箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：重力式桥台由( )等组成。A、台帽B、背墙C、台身D、基础E、锚碇板参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 12、在缆索吊装的拱桥施工中,为了保证拱肋吊装过程的安全和稳定,应在拱肋上设置缆风索。下列关于缆风索设置中说法正确的是( )A、缆风索应成对称布置,且上、下游缆风索的长度相差不宜过大B、缆风索与拱肋轴线夹角宜大于60；与地平面夹角宜为45,距离宜小于100mC、缆风索应成对称布置,且河的左、右两岸缆风索的长度相差不宜过大D、缆风索与拱肋轴线夹角宜大于45；与地平面夹角

49、宜为30,距离宜小于100mE、在每孔拱肋全部合龙、横系梁或横隔板达到一定强度后,方可拆除风缆参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 13、可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准公路路面工程的施工企业是( )A、公路路面工程专业承包特级企业B、公路路面工程专业承包一级企业C、公路路面工程专业承包二级企业D、公路路面工程专业承包三级企业参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、监控信息发布的被控对象包括可变信息标志、交通信号灯、车道指示标志、( )以及其他可能控制交通流的设施。A、道路施工安全标志B、指路标志C、旅游区标志D、可变限速标志参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、下列属

50、于安全管理中对人的管理的是( )A、气象B、现场监督检查C、安全培训D、技术交底E、照明参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 16、分为一级企业和二级企业的公路工程施工企业有( )A、公路路面工程专业承包企业B、公路路基工程专业承包企业C、桥梁工程专业承包企业D、隧道工程专业承包企业E、交通工程专业承包企业参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 17、在施工中,控制成本支出的依据是( )A、工程概算B、施工图预算C、施工预算D、工程结算参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、工程完工验收后,可以不交建设单位保管的资料是( )A、竣工图表B、施工日记C、隐蔽工程验收记录D、永久性水准点位置参考

51、答案：B 文字解析：暂无解析 19、背景材料2某公路工程施工,有路基、路面施工项目。其中部分段落需要开挖沟槽,运输车辆需要将堆在沟槽边的土方运走。为了保证现场用电,工地还自备了发电机组。由于开挖以岩石居多,所以采用了爆破作业,购买了电雷管等引爆器材。爆破施工主要集中在雷雨季节。路面施工中,项目部对从事沥青作业的人员进行了体检,发现有人凡患有皮肤病、结膜炎、严重贫血病、严重关节炎和感冒。拟根据施工特点选择部分作业人员。问题：按照爆破安全技术要点的要求,以下说法正确的有( )A、在雷雨季节,潮湿场地等情况下,应采用非电起爆法B、深度不超过10m的爆破用火花起爆C、深度超过10m的爆破必须采用电力起

52、爆D、深度不超过10m的爆破必须采用电力起爆E、潮湿场地情况下,应采用非电起爆法参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 20、有关劳务分包的规定中正确的有( )A、劳务分包人应具有劳务分包资质,劳务分包属于雇佣民工B、劳务分包人应与承包人的项目部签订劳务分包合同C、承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本D、承包人应就劳务分包报项目所在地劳动保障部门备案E、承包人雇佣的劳务作业人员应加入到承包人的施工班组统一管理参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 21、对于施工完毕的标志,主要应进行( )等检测。A、标志板安装平整度B、立柱垂直度C、基础尺寸D、标志板下缘至路面净空高度E、金属

53、构件的防腐参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、产生无机结合料基层裂缝的原因可能有( )A、集料级配中细料偏少B、碾压时含水量偏大C、成型温度较低，强度形成较慢D、碎石中含泥量较高E、路基发生不均匀沉降参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 23、隧道监控量测时,当位移一时间曲线出现反弯点时,则表明围岩( )A、刚刚稳定B、已经稳定C、不稳定D、已经垮塌参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、安全生产法规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责,其中不包括( )A、建立、健全本单位安全生产责任制B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C、保证本单位安全生产

54、投入的有效实施D、督促和落实本单位的安全文化建设参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是( )A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、用以支撑天然边坡或人工边坡以保持土体稳定或加强路基强度和稳定性,以及防护边坡在水温变化条件免遭破坏的工程称作( )A、路基直接防护工程B、路基间接防护工程C、路基加固工程D、路基支挡工程用户提供的参考答案：C 文字解析：解析贡献者：去者2012-07-1119:24:21按三版书上为C即路基加固工程 27、按照公路建设市场管理办法的规定,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,

55、分包工程的工程量不得超过总工程量的( )A、50B、40C、30D、20参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、三线电缆中的红色线是( )A、零线B、火线C、地线D、其他参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、滑坡体土方的正确开挖方法是( )A、从滑坡体中部向两侧自上而下进行B、从滑坡体两侧向中部自下而上进行C、从滑坡体两侧向中部自上而下进行D、从滑坡体两侧向中部全面拉槽开挖参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、洞内导线应尽量沿( )布设。A、导线点B、控制网C、路线中线D、视线范围参考答案：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、堆石体垫层料稳定性检查的颗分取样部位为( )A、垫层料

56、中部B、垫层料底部C、界面处D、随机部位参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、同一液体在同一管道中流动,当流速较大,各流层的液体质点形成涡体在流动过程中互相混掺,该流动型态为( )A、均匀流B、渐变流C、紊流D、层流参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、国家对水资源的管理体制是实行( )A、国务院水行政主管部门统一管理B、流域管理机构统一管理C、国家和地方水行政主管部门分级管理D、流域管理与行政区域管理相结合参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、流域范围内的区域规划应当服从( )A、专业规划B、流域规划C、综合规划D、战略规划参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、必须设置内部撑杆或外部拉杆的模

57、板包括( )A、悬臂模板B、竖向模板C、内倾模板D、横向模板E、外倾模板参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 6、平行于水流方向的围堰为( )A、横向围堰B、纵向围堰C、过水围堰D、不过水围堰参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、为防止导火索互相交错而产生起火现象,当炮孔的孔排距较密时,导火索的外露部分不得超过( )m。A、1B、2C、3D、4参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、阶段验收的主持单位是( )A、项目法人B、项目法人或监理单位C、竣工验收主持单位或其委托单位D、监理单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),下列关于钢筋材质的控制要求

58、错误的是( )A、有出厂证明书或试验报告单的钢筋使用前仍应作拉力、冷弯试验B、需要焊接的钢筋施工前应做焊接工艺试验C、钢号不明的钢筋,经试验合格后方可使用,但不能在承重结构的重要部位上应用D、水工结构的非预应力混凝土中,应采用冷拉钢筋参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、招标时,为确保施工单位的能力满足保证工程质量的要求,应详细了解、审查、分析判断施工单位的( )A、施工单位的资质及质量保证体系B、施工单位以往的相关工程业绩C、施工单位以往的施工质量情况D、施工单位的安全体系E、施工单位对本工程所作的施工组织设计、施工方法和措施,投入本工程的项目经理人选、主要技术力量及设备的情况参考答案：A

59、、B、C、E 文字解析：暂无解析 11、在紧急防汛期,防汛指挥机构根据防汛抗洪的需要,有权决定采取的紧急措施有( )A、取土占地B、爆破堤防C、砍伐林木D、清除阻水障碍物E、拆除拦河闸参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 12、符合下列条件的水利水电工程可以确定为大(1)型工程的有( )A、水库总库容8亿m3,装机容量100万kWB、水库总库容8亿m3,保护农田面积600万亩C、水库总库容l2亿m3,保护农田面积300万亩D、治涝面积300万亩,灌溉面积80万亩E、治涝面积150万亩,灌溉面积120万亩参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 13、重大质量事故由( )组织进行调查。A、项

60、目法人B、项目主管部门C、省级以上水行政主管部门D、水利部参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、碾压土石坝施工中,具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是( )A、进退错距法B、圈转套压法C、进退平距法D、圈转碾压法参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ21283),下列关于洞室开挖爆破安全要求正确的是( )A、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于200mB、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于300mC、相向开挖的两个工作面相距30m放炮时,双方人员均须撤离工作面D、相向开挖的两个工作面相距50m放炮时,双方人员均