2022最新黑龙江省继续教育一级建造师真题模拟题库精选全解析

1、2022最新黑龙江省继续教育一级建造师真题模拟题库精选全解析第一部分 工程经济1、根据公司法对有限责任公司的规定,董事会可以行使的职权有( )A、决定增加公司的注册资本B、决定公司的经营计划和投资方案C、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项D、决定公司内部管理机构的设置E、决定进行公司分立参考答案：B、C、D 文字解析：本题考点为1Z301212公司组织机构中的董事会职权。根据公司法第47条的规定，董事会行使11项职权：其中决定公司的经营计划和投资方案、决定公司内部管理机构的设置、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，均属于其职权范畴。因此本题B、C、D三个选项符合要求。 2、注册建造师张立辞

2、去了原施工单位的工作,受聘于一家建设工程招标代理公司,他办理变更注册手续时应提交的材料是( )A、注册建造师变更注册申请表B、注册证书和执业印章C、专业增项资格证明D、与新聘用单位签订的聘用合同E、与原单位解除聘用合同的证明参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 3、仲裁委员会作出的裁决书发生法律效力后,当事人就同一纠纷重新申请仲裁或者到法院起诉的,仲裁委员会和人民法院会采取( )种方式处理。A、仲裁委员会受理新的仲裁申请B、仲裁委员会让当事人到法院起诉C、法院受理起诉D、仲裁委员会和人民法院不予受理参考答案：D 文字解析：仲裁法第九条规定：“仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就

3、同纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理，”所以选D。 4、下列关于起诉必须符合的条件的表述中,不正确的是( )A、原告是任何公民、法人和其他组织B、有明确的被告C、有具体的诉讼请求和事实、理由D、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、某综合楼工程由A、企业总承包,其中消防工程由B、企业分包。B企业于自检合格后,于2006年5月1日向A企业申请竣工验收,消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收,A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请,建设单位于5月15日组织了竣工验收,验收合格,工程交付使用。

4、则该消防工程的保修期始于2006年( )A5月1日B5月5日C、5月8日D、5月15日参考答案：D 文字解析：自工程整体竣工验收收合格之日起计。 6、发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议,双方提交法院的下列证据中,属于视听资料的是( )A、竣工报告B、验收工作会议录音带C、根据验收工作会议录音制作的节录文本D、施工现场录像E、结算报告参考答案：B、C、D 文字解析：验收工作会议录音带和施工现场录像都是以录制的声音、影像资讯内容证明事实，属于视听资料。根据录音带制作的节录文本虽然具有书面形式，却是根据录制的声讯材料复制的，依然属于视听资料，所以不能仅凭证据的载体来区分证据种类。

5、7、在开标时,如果发现投标文件出现( )等情况,应按无效投标文件处理。A、未按招标文件的要求予以密封B、投标函未加盖投标人的企业公章并无法定代表人签字或盖章的C、联合体投标未附联合体协议书D、明显不符合技术标准要求E、在开标后送达的参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 8、某施工企业因没有采取防尘措施造成环境污染,被环保部门责令停产停业,下列关于环保部门行政处罚程序的相关表述,错误的是( )A、环保部门应告知该企业有要求举行听证的权利B、举行听证的有关费用由环保部门与该企业合理分担C、听证应当公开进行D、该企业法定代表人既可以自己参加听证,也可以委托律师代理参加听证参考答案：B 文字解

6、析：根据行政处罚法第42条的规定，行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证公开举行，当事人可以亲自参加听证，也可以委托一至二人代理 9、现行注册建造师执业的专业中,只设一级建造师执业资格的专业有( )A、铁路工程B、电力工程C、港口与航道工程D、石油化工工程E、矿山工程参考答案：A、C 文字解析：在注册建造师执业工程规模标准划分的14个专业工程中，只有铁路工程未划分工程类别且只设一级建造师。港口与航道工

7、程划分工程类别，但该专业不设二级建造师。这两个专业中的小型项目的担当者另有规定。 10、下列民事责任的承担方式中,( )主要适用于合同质量条款的民事责任形式。A、修理B、消除影响C、重做D、更换E、恢复原状参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 11、在下列( )建设工程中,设计单位应当在设计中提供保障施工人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A、全部使用国有资金投资的B、国家重点C、关系公共利益和公共安全的D、采用新结构、新材料、新工艺的E、特殊结构的参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 12、下列协议中,适用于合同法调整的是( )A、收养协议B、劳动服务期协议C、赠予协议D、离婚协议参考

8、答案：C 文字解析：不受合同法调整的主要关系类型有关身份关系的合同、有关政府行使行政管理权的行政合同、劳动合同和政府间协议等，所以选项A、B、D不受合同法调整，答案是C。 13、下列各种社会关系中,不属于劳动法调整对象的是( )A、甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系B、乙私营企业与其职工因培训而发生的关系C、丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系D、劳动监察执法人员查处丁公司雇佣童工的关系参考答案：C 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的概念和特征。A、B、D选项都属于劳动关系的调整范围，而选项C中，丙出版社与作家张某与因稿酬发生的关系，是属于出版合同方面的问题，应当由合同法来调整，故

9、选择C 14、下面关于诉讼代理人的表述中,不正确的是( )A、当事人可以委托一至二人作为诉讼代理人B、委托他人代为诉讼,必须向法院提交授权委托书C、诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求,不需要委托人的特别授权D、诉讼代理人代为进行和解,提起反诉和上诉,必须有委托人的特别授权参考答案：C 文字解析：民事诉讼法五十九条规定，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，也必须有委托人的特别授权，所以本题选C。 15、某公司2009年6月1日应缴纳税款50000元,由于经营困难,申请并获准延期缴纳税款,若该公司直至同年11月1日仍未能按时缴纳税款,则应( )A、补交税款50000元B、补交税款50000

10、元,并征收同期银行存款利息C、补交税款50000元,并从滞纳税款之日起按日征收万分之五的滞纳金D、补交税款50000元,并从滞纳税款之日起按日征收百分之三的滞纳金参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、李女士在某财产保险公司投了一份车损险,如果保险公司对该保险合同中的保险责任的免除条款未向李女士明确说明,将会产生的法律后果是( )A、该保险合同无效B、该条款不产生效力C、对该条款作不利于保险公司的解释D、可以减少投保人李女士的保险费参考答案：B 文字解析：本题考点为1Z301191中保险人的说明义务。根据保险法第l8条规定：保险合同中规定有关保险人责任免除条款的，保险人在订立保险合同时应当向投

11、保人明确说明，未明确说明的，该条款不产生效力。因此，本题的正确选项是B。 17、在法律责任的形式中,( )是行为人违反法律义务而应承担不利的法律后果中最强烈、最严厉的一种。A、民事责任B、行政责任C、刑事责任D、刑罚责任参考答案：C 文字解析：刑事责任，是犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应承担的法律责任。 18、某建设单位欲新建一座大型综合市场,于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定,因故中止施工,该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年( )A、10月15日B、10月22日C、11月14日D、1

12、2月14日参考答案：C 文字解析：建筑法第十条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。 19、关于招标代理的说法正确的是( )A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜,需要经过有关行政主管部门批准B、招标人不可以自行选择招标代理机构,必须由有关行政主管部门指定C、如果委托了招标代理机构,则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜D、招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、建设工程招标中,建设单位组织现场踏勘后,某投标单位在答疑会上提出了一些问题,对这些问题,应当( )A、以书面形式向提出入作答

13、复B、当场以口头形式向到会人作答复C、以书面形式向全部投标人作同样答复D、可以不向其他投标人作答复参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、根据水污染防治法关于地表水污染的规定,在一些特定水体的保护区内,不得新建排污口。下列选项中,不属于该特定水体的是( )A、生活饮用水源地B、工业生产水源地C、风景名胜区水体D、重要渔业水体参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、我国法的形式主要为以宪法为核心的各种规范性文件,下列选项中不属于法的是( )A、某省人大制定的地方性法规B、某经济特区人民政府制定的规范性文件C、某市高级人民法院发布的判例D、我国参加的国际条约参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、

14、甲、乙约定:由乙为甲单位人员提供一次专项技术讲座。届时,乙在前去甲处的路上被丙撞伤,住进医院无法履行合同。针对此种情形,乙正确的处理方式是( )A、指派自己的学生为甲单位人员进行讲座B、由于不属于自己的原因而没能履行合同,不对此承担违约责任C、要求丙承担对甲的违约责任D、自行承担对甲的违约责任E、要求丙承担对自己的侵权责任参考答案：D、E 文字解析：根据合同法121条的规定：当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。违约责任的规则原则是严格责任原则，无论是否存在过错，均应承担违约责任；承担违约责任后可以向第三人追偿；

15、故DE正确。 24、王某退休后开了一个小卖部,他的下列收入中应交纳个人所得税的有( )A、退休工资B、自己开店取得的纯收入C、国外子女汇款D、投资于私营企业分红E、存款利息参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 25、根据我国仲裁法的规定,当事人申请撤销仲裁裁决的,人民法院应当在( )作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。A、在受理撤销仲裁裁决申请之日起3个月内B、在受理撤销仲裁裁决申请之日起2个月内C、在仲裁裁决书作出之日起3个月内D、在仲裁裁决书作出之日起6个月内参考答案：B 文字解析：根据仲裁法第60条规定，人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起2个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定，因此，选

16、项8是正确的。 26、根据建设工程质量管理条例和勘察设计管理条例的相关规定,下述勘察设计单位的( )行为将被处以l0万元以上30万元以下的罚款。A、勘察单位未按照强制标准进行勘察的B、设计单位来按照强制标准进行设计的C、设计单位未按照规定进行设计交底的D、设计单位未根据勘察成果进行设计的E、设计单位指定材料供应商的参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 27、工程施工单位将劳务作业分包给李某组织施工,李某的雇用人员范某在二次结构墙体砌筑过程中,不慎坠落摔伤,则范某因安全生产事故造成的人身损害应由( )A、李某赔偿B、施工单位赔偿C、李某和施工单位承担连带责任D、范某自己承担参考答案：C

17、文字解析：暂无解析 28、抵押权是债权的从权利,在存在最高额抵押担保的债权转让时,下列说法正确的是( )A、债权在确定前,部分债权转让的,最高额抵押权全部转让B、债权在确定前,部分债权转让的,最高额抵押权可以部分转让C、债权在确定前.部分债权转让的,最高额抵押权不得转让D、如果有当事人事先约定,最高额抵押权亦不得转让参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、按照解释的规定,延期支付工程款的,工程款利息从应付工程款之日计付。当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明的,可以根据以下( )时间作为应付款时间。A、建设工程实际交付的,为交付之日B、建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件的之日C、建设工程

18、未交付、工程价款也未结算的,为当事人起诉之日D、建设工程合同中约定了竣工日期的,为约定竣工之日E、建设工程有质量验收合格的,为验收合格之日参考答案：A、B、C 文字解析：根据解释第18条规定，A、B、C项正确。 30、根据招标投标法,以下关于招标代理的表述正确的有( )A、招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构B、招标代理机构是社会中介组织C、招标代理机构应当具备经国家建设行政主管部门认定的资格条件D、建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构E、所有的招标都必须要委托招标代理机构进行参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、下列费用中属于资金使

19、用费的是( )A、优先股股利B、普通股股利C、股票承销商的佣金D、债券利息E、债券印刷、发行和公告费参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 2、某建筑工程公司与建设单位签订了一份大型资产建造合同。合同规定,以双方约定的基本成本为该资产的实际成本,合同总价款由实际成本加20%来确定,该合同是( )A、成本确定价款合同B、成本加成合同C、固定造价合同D、浮动造价合同参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、下列属于盈余公积金的有( )A、任意盈余公积B、接受无偿捐赠C、法定公益金D、法定盈余公积E、股权投资准备参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 4、按照编制单位和适用范围,建筑工程定额分为(

20、)A、人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额B、施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资概算指标C、国家定额、行业定额、地区定额、企业定额D、建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工程建设其他费用定冻锇工具、器具定额参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、下列属于企业期间费用的有( )A、银行存款利息收入B、业务招待费C、第一项目部发生的办公费D、材料二次搬运费E、银行贷款利息参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 6、中央银行在金融市场上买入国库券,这一政策属于( )A、扩张性财政政策B、紧缩性财政政策C、扩张性货币政策D、紧缩性货币政策参考答案：C 答案解析：暂无

21、解析 7、下列关于工程量复核目的说法.正确的是( )A、为了便于准确计算投标价格B、为实施过程中测量每项工程量提供依据C、为现场勘察提供依据D、为选定施工方案提供依据E、为安排施工进度计划参考答案：A、B、D、E 答案解析：提供依据工程量复核不仅是为了便于准确计算投标价格,更是今后在实施过程中测量每项工程量的依据,同时也是安排施工进度计划、选定施工方案的重要依据。而现场勘察不属于工程量复核的目的。因此,正确的答案是ABDE。 8、在项目建议书和可行性研究阶段确定建设项目投资可以依据( )A、概算定额B、预算定额C、投资估算指标D、概算指标参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、投标人复核了工程量

22、表的工程并安排了进度计划以后,根据已掌握的资料和施工经验,采用了不平衡报价法,提高了部分子项的单价,相应地要降低一些子项的单价,下列选项中可作为降价对象的是( )A、能够早日结账收款的项目B、设计图纸不明确的项目C、预计工程量会增加的项目D、预计工程量会减少的项目参考答案：D 答案解析：暂无解析 10、施工企业为职工缴纳危险作业意外伤害保险发生的费用应计入( )A、措施费B、规费C、企业管理费D、人工费参考答案：B 答案解析：暂无解析 11、不同的项目融资方式具有不同的特点,其融资规模也不尽相同。以杠杆租赁为基础的项目融资模式可以实现最大的融资规模是( )A、仅限于项目日常经营活动所需资金B、

23、可以实现百分之百的融资C、仅限于项目建设所需费用D、最高可达项目总投资的50%参考答案：B 答案解析：暂无解析 12、下列不属于长期借款保护性条款的是( )A、一般性保护条款B、例行性保护条款C、特殊性保护条款D、额外性保护条款参考答案：D 答案解析：暂无解析 13、与计算动态投资回收期无关的量是( )A、现金流入B、现金流出C、项目寿命期D、基准收益率参考答案：C 答案解析：暂无解析 14、工程量清单的编制依据不包括( )A、建设工程设计文件B、地质勘察报告C、计价规范D、标准、规范、技术资料参考答案：B 答案解析：编制工程量清单应依据:计价规范;国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和

24、办法;建设工程设计文件;与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料;招标文件及其补充通知、答疑纪要;施工现场情况、工程特点及常规施工方案;其他相关资料。地质勘察报告是工程设计的依据,不是编制工程量清单应依据。 15、工程量清单计价包括( )A、分部分项工程费B、措施项目费C、其他项目费D、规费和税金E、环境保护费参考答案：A、B、C、D 答案解析：工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。 16、某固定资产原价为64000万元,预计使用年限为5年,预计净残值率为2%。按年数总和法计提折旧,该固定资产第四年的折旧率是( )A、115100%B、2

25、15100%C、315100%D、415100%参考答案：B 答案解析：暂无解析 17、按建标2003206号文件的规定,规费包括( )A、环境保护费B、工程排污费C、工程定额测定费D、安全施工费E、文明施工费参考答案：B、C 答案解析：暂无解析 18、按建标2003206号文件的规定,施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费属于建筑安装工程的( )A、人工费B、措施费C、规费D、企业管理费参考答案：C 答案解析：暂无解析 19、按照建设工程工程量清单计价规范规定的格式,分部分项工程量清单中应包括( )等内容。A、项目编码B、计量单位C、工程数量D、计算规则E、项目名称参考

26、答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 20、下列与项目建设有关的其他费中,属于建设管理费的有( )A、建设单位管理费B、可行性研究费C、勘察设计费D、工程监理费E、工程质量监督费参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 21、对于常规投资方案,若投资项目的FNPV(18%)0,则必有( )A、FNPV(20%)0B、FIRR18%C、静态投资回收期等于方案的计算期D、FNPVR(18%)1参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、利率与社会平均利润率两者相互影响,( )A、社会平均利润率越高，则利率越高B、要提高社会平均利润率，必须降低利率C、利率越高，社会平均利润率就越低D、利率和社会平均

27、利润率总是按同一比例变动参考答案：A 答案解析：暂无解析 23、采用预算单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是( )A、计算工程量的方法不同B、计算直接工程费的方法不同C、计算间接费的方法不同D、计算其他税费的程序不同参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、对存货周转率指标,下列说法正确的是( )A、该指标反映企业存货资金的周转次数B、该指标常用周转次数和周转天数表示C、存货周转率越高,经营效率越高,库存适度D、存货周转率越低,则经营风险越大E、存货周转率高,也说明残次品增加,库存积压,产品滞销参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 25、下列有关功能分类概念的表述,正确的有( )A、

28、基本功能是要达到这种产品的目的所必不可少的功能B、使用功能从功能内涵上反映功能的使用属性C、过剩功能是指多余功能、重复功能D、产品局部功能是实现产品总体功能的基础,总体功能是各局部功能要达到的目的E、按用户的需求分类,功能可划分为使用功能和美学功能参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 26、施工图预算具有多方面的作用,包括( )A、是确定建设项目筹资方案的依据B、是施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据C、是招投标的重要基础D、是控制施工成本的依据E、是工程价款结算的依据参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 27、建设单位管理人员工资属于( )A、建筑工程费B、安装工程费C、

29、市政工程费D、工程建设其他费用参考答案：D 答案解析：暂无解析 28、财务评价中所涉及的营业税、消费税、城市维护建设税和教育费附加,其产生的来源应是( )A、营业收入B、销售利润C、建设投资D、销售成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 29、总资产报酬率指标的计算公式为( )A、利息总额/资产总额100%B、税前利润/平均资产总额100%C、息税前利润总额/平均资产总额100%D、税后利润/平均资产总额100%参考答案：C 答案解析：暂无解析 30、施工图预算审查时,将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标,然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行

30、审查的方法称为( )A、筛选审查法B、对比审查法C、分组计算审查法D、逐项审查法参考答案：D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、检验批质量不合格的原因主要为( )等原因所致。A、使用材料不合格B、业主资金不到位C、施工作业质量不合格D、质量控制资料不完整E、施工成本低廉参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 2、投标担保的主要作用在于( )A、确保投标人投标有效期内不撤回投标书B、保证投标人在中标后与业主签订合同C、在一定程度上保证综合实力强大的投标人参与投标D、促使各投标人认真细致组织投标以保证自己中标E、控制投标人数量,限制部分潜在的投标人参与投标参考答案：A、B、C 文字解析：

31、投标担保的主要目的是保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失,同时投标担保在一定程度上可以起到筛选投标人的作用。 3、业主方提出的涉及设计修改的工程变更,一般由( )发出。A、业主方B、设计方C、业主方和设计方共同D、工程师参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、依据( )的不同,建设工程施工合同可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。A、承包内容B、支付方式C、计价方式D、招标方式参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、施工现场在绑扎钢筋或支立模板过程中,经常遇到悬空高处作业,作业工人常常采用支搭水平网和在高处作业系挂安全带的方法进行施工,避免了悬空作业对人员造成的潜在危害,这是从( )角度进

32、行风险控制策划的。A、安全管理措施的进步B、降低人员的精神压力C、技术管理与程序控制结合D、使用个人防护用具参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、当计算工期不能满足要求工期时,需要压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时宜考虑( )A、缩短持续时间对质量影响不大的工作B、缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C、有充足备用资源的工作D、持续时间最长的工作E、缩短持续时间对安全影响不大的工作参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 7、工程总承包项目与施工总承包项目相比,最大不同之处在于( )A、承包商要负责全部工程设计B、承包商要负责项目规划办理及工程全部设计C、

33、承包商要负责项目规划办理、地质勘察及工程全部设计D、承包商要负责工程全部或部分设计及物资设备的采购参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、“文件”属于职业健康安全管理体系的一个二级要素,与其对应的一级要素为( )A、职业健康安全方针B、策划C、实施和运行D、管理评审参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、除了全面安全检查、经常性安全检查之外,安全检查的主要类型还包括( )A、专业或者专职安全管理人员的专业安全检查B、季节性安全检查C、节假日检查D、年度性安全检查E、要害部门重点安全检查参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 10、对偏差原因进行分析是为了有针对性地采取纠偏措施,纠偏措施主要包

34、括( )A、组织措施B、经济措施C、技术措施D、合同措施E、行政措施参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、功能性质量控制的目的,是保证建设工程项目使用功能的( )A、经济性B、符合性C、前瞻性D、扩展性参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是( )A、运用项目分解结构方法划分结构层和计划层B、编制项目的工作编码标识不同计划对象C、通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性D、协调各层进度计划的关系确定里程碑参考答案：C 文字解析：大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性,故答案C正确。答案A

35、、B和D是建设工程项目总进度目标论证过程中的具体工作内容和实施步骤,故不正确。 13、危险源辨识的主要方法有( )A、专家调查法B、风险评价法C、安全检查表法D、LE、C法E事故树法参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 14、能较好保证材料供应商利益的材料采购合同结算方式一般指( )A、现金支付、银行承兑汇票结算或转账结算B、转账结C、银行承兑汇票结算或异地托收承付C转账结算、银行承兑汇票结算或商业承兑汇票结算D、现金支付、转账结算或异地托收承付参考答案：D 文字解析：现金结算、银行转账及异地托收承付方式能保证供货商及时收到货款,且不需要支付额外财务成本。 15、为保证工程顺利进行,工程师同意

36、承包人的合理化变更建议,承包人( )A、应承担由此发生的所有费用B、可能分担由此发生的费用C、不能获得可能的收益D、可能分享可能的收益E、延误的工期不予顺延参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 16、某工程施工过程中,工程师下发指令,要求增加部分附属设施工程。承包人据此可提出( )索赔。A、工程延期B、工程变更C、工程加速D、工程终止参考答案：B 文字解析：工程师下发指令新增部分附属设施将导致承包人的工作范围发生变化,故承包人可提出工程变更索赔,要求发包人承担由此增加的费用支出及顺延工期。 17、下列选项属于环境管理体系核心要素的有( )A、环境方针B、应急准备和响应C、内部审核D、监测与测量

37、E、记录控制参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 18、专业工程分包合同中,分包人的主要义务包括( )A、向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件和各种相关资料B、对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修C、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等管理规定D、在分包工程施工过程中直接服从承包人、发包人及工程师的相关指令E、已竣工工程未交付承包人之前,负责已完分包工程的成品保护工作参考答案：B、C、E 文字解析：向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件系承包人的工作；专业分包人在工作中不得与工程师及发包人发生直接联系。 19、通常在编制按工

38、程进度的施工成本计划时,如果项目分解程度对施工成本支出计划分解合适,则有可能对时间分解的影响是( )A、合适B、过粗C、过细D、无影响参考答案：B 文字解析：在编制按工程进度的施工成本计划时,将工程项目分解为既能方便地表示时间,又能方便地表示施工成本支出计划的工作是不容易的,通常如果项目分解程度对时间控制合适的话,则对施工成本支出计划可能分解过细,以至于不可能对每项工作确定其施工成本支出计划,反之如果项目分解程度对施工成本支出计划分解合适,则有可能对时间的分解过粗。 20、施工成本计划的编制以成本预测为基础,关键是( )A、动员全体施工管理人员B、挖掘降低成本潜力C、确定目标成本D、广泛收集相

39、关资料参考答案：C 文字解析：施工成本计划的编制以成本预测为基础,关键是确定目标成本。一般情况下,施工成本计划总额应控制在目标成本的范围内,并使成本计划建立在切实可行的基础上。 21、为了实现业主方内部、业主方与项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理,可以通过基于互联网的项目专用网站,或( )实现。A、项目信息门户B、商务平台C、网络通信协议D、现代通信技术参考答案：A 文字解析：通过基于互联网的项目专用网站实现业主方内部、业主方和项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理；或通过基于互联网的项目信息门户ASP模式为众多项目服务的公用信息平台实现

40、主方内部、业主方和项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理。 22、进度的计划值和实际值比较的成果是( )A、数据分析报告B、纠偏措施建议C、进度跟踪和控制报告D、改进措施建议参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、由于其重要性和特殊性,一旦发生意外,会造成大的伤害,给企业的经济效益和社会效益带来不良影响。为确保安全,对设备的运转和零件的状况要定时进行检查,发现损伤立刻更换,绝不能“带病”作业。此项工作属于( )A、全面安全检查B、经常性安全检查C、专业或专职安全管理人员的专业安全检查D、要害部门重点安全检查参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、FII合同条件下,在计

41、算保留金时,作为计算基数的项目包括( )A、当期已实施的工程价值B、工程变更增减的款额C、价格调整增减的款额D、索赔增减的款额E、迟付款利息参考答案：A、B、C 文字解析：保留金按投标函附录中标明的保留金百分率乘以当期已实施的工程价值加上工程变更、法律改变和成本改变应增减的任何款额计算,价格调整费用包括因法律改变和成本改变的调整。故本题选A、B、C。 25、某国际承包工程使用FII合同条件,进行工程支付时承包人需填写一系列报表,这些报表的格式应是( )A、工程师批准的格式B、业主批准的格式C、承包人自己选用的格式D、工程所在地政府管理部门规定的格式参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、在工程

42、网络计划中,关键线路有各种不同的表述方式,它可以是指( )A、双代号网络计划中无虚箭线的线路B、双代号时标网络计划中无波形线的线路C、单代号网络计划中工作时间间隔为零的线路D、双代号网络计划中持续续时间最长的线路E、单代号网络计划中全部关键工作组成的线路参考答案：B、C、D 文字解析：本题主要考查对关键路线的理解,以及关键路线在各种不同类型网络图中的表达方式。答案B和C含义基本一致,网络计划中波形线表示工作之间的时间间隔；答案D是关键线路的基本定义。答案A因为双代号网络图关键路线上也可以有虚箭线,虚箭线只是表示工作的先后关系；答案E错误,单代号网络计划中全由关键工作连起来的线路不一定是关键线路

43、。 27、急性苯中毒主要是对中枢神经系统有麻醉作用,另外尚有肌肉抽搐和黏膜刺激作用。在油漆作业中,苯和其他溶剂中毒是主要的职业危害。此类危害属于危险源中的( )A、重大危险源B、第一类危险源C、一般危险源D、第二类危险源参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、建设PSWS模式的信息门户,以下说法( )是不正确的。A、无需申请门户网址B、应购买商品门户的使用许可证C、购置服务器D、购置有关硬件设施参考答案：A 文字解析：如采用PSWS模式,项目的主持单位应购买商品门户的使用许可证,或自行开发门户,并需购置供门户运行的服务器以及有关硬件设施和申请门户网址。 29、承包人发现索赔机会后,首先应( )

44、A、调查和跟踪干扰事件原因B、口头通知发包人将提起索赔C、以书面形式将索赔意向及时通知发包人或工程师D、起草索赔文件参考答案：C 文字解析：承包人发现索赔机会后,首先要提出索赔意向,即在合同规定的时间内承包人将索赔意向用书面形式及时提交发包人或工程师。 30、在网络计划中,工作总时差为5天,自由时差为3天。若该工作拖延了4天,则( )A、不影响紧后工作B、不影响总工期C、总工期拖后1天D、总工期拖后了4天E、影响紧后工作1天参考答案：B、E 文字解析：若工作拖延时间不超过总时差,那就不会影响总工期；若超过自由时差,那就会影响紧后工作。 第四部分 公路实务1、投标人以联合体形式投标,投标人必须是

45、( )A、至少一个是独立法人B、两个或两个以上的经济组织C、两个或两个以上的独立法人D、联合体的主办人是法人即可参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、背景材料某公路山岭隧道,里程为K5+100K8+100,长度为3000m；进口段K5+100K5+400为级围岩,覆盖层厚度为38m；K5+400K8+100为V级围岩,覆盖层厚度为60250m,其中K6+800K7+300为曲线；采用双向钻爆导坑法施工,用8个月实现隧道贯通。问题：有关隧道量测内容和方法论述错误的是( )A、该隧道开挖后应及时进行围岩、初期支护的周边位移量测、拱顶下沉量测B、该隧道安设锚杆后,应进行锚杆抗拔力试验C、该隧道如果围

46、岩差、断面大或地表沉降控制严格时,宜进行围岩体内位移量测和其他量测D、该隧道全线应进行地表沉降量测参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、不能用于高速公路的沥青面层类型有( )A、SMAB、沥青贯入式C、沥青碎石D、沥青表处E、SAC参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 4、路面基层在整个路面中的主要作用是( )A、隔水B、承重C、防冻D、降噪参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、工程中使用的沥青碎石混合料的组成结构属于( )A、密实悬浮结构B、骨架空隙结构C、密实骨架结构D、连续级配结构参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、钻孔灌注桩下导管时,其底口距孔底的距离控制在2540cm之间,同时

47、要能保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少( )m。A、05B、10C、15D、20参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、公路工程投标文件中的承诺函是对主要( )的承诺。A、人员和设备B、工程质量C、工程进度D、工程报价参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、安全生产事故调查处理应当按照( )的原则进行处理。A、实事求是、尊重科学B、执法必严,违法必究C、管生产必须管安全D、动态管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、洞内水准点每( )应埋设一个,短于lkm的隧道应至少设一个,并应在隧道边墙上画出标志。A、250mB、500mC、750mD、1000m参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、滑坡体

48、土方的正确开挖方法是( )A、从滑坡体中部向两侧自上而下进行B、从滑坡体两侧向中部自下而上进行C、从滑坡体两侧向中部自上而下进行D、从滑坡体两侧向中部全面拉槽开挖参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、配制高强度混凝土必须使用的外加剂是( )A、引气剂B、防冻剂C、缓凝剂D、高效减水剂参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、安全“三宝”不包括( )A、安全帽B、安全带C、防滑鞋D、安全网参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、位于曲线上的永久中线点,应在( )各设一个；曲线中部,可根据通视条件适当增加。A、缓和曲线的起终点B、圆曲线的起终点C、缓和曲线的起点和圆曲线的终点D、缓和曲线的终点和圆

49、曲线的终点参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为( )A、一般质量事故B、重大质量事故C、质量问题D、特大质量事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、洞内导线应尽量沿( )布设。A、导线点B、控制网C、路线中线D、视线范围参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、在架设悬索桥中跨、边跨猫道面过程中,需要监测( )A、塔的两侧水平力差异B、塔的偏移量C、承重索的垂度D、锚碇的位移量E、温度参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 17、湿陷性黄土一般呈黄色或黄褐色,其中粉土含量常占( )以上。A、50B、60C、70D、80参考

50、答案：B 文字解析：暂无解析 18、省高速公路通信中心的通信系统主要包括( )A、光纤数字传输系统B、数字程控交换系统C、有线广播系统D、数字同步时钟系统E、通信电源系统参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 19、冬季氧气、乙炔瓶阀门不容易开启时,应采取的开启方法是( )A、用火烤B、用锤子凿C、用热水烫D、用气割割开参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、建设工程安全生产管理条例规定施工单位在采用( )时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。A、新技术B、新工艺C、新设备D、新材料E、新工具参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 21、根据公路工程施工企业资质类别划分要求

51、,桥梁工程专业承包企业资质划分为( )A、一级、二级B、一级、二级、三级C、特级、一级、二级D、特级、一级、二级、三级参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、排除滑坡地下水的方法有( )A、跌水井B、支撑渗沟C、边坡渗沟D、暗沟E、平孔参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 23、计算设于水中的支架或拱架的强度和稳定时,应考虑的荷载有( )A、风力B、水流压力C、流冰压力D、船只漂流物的冲击力E、土压力参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 24、自行式摊铺机可分为履带式、轮胎式及复合式三种,下面属于轮胎式摊铺机特点的有( )A、行驶速度快B、对地面较高的凸起点适应能力差C、弯道摊铺质

52、量好D、广泛应用于小型自行式摊铺机上E、结构简单,造价低参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 25、高速公路路基土的干湿类型状态应处于( )A、超干燥B、干燥C、中湿D、潮湿E、过湿参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 26、下列路段中,不宜在雨期进行路基施工的是( )A、碎砾石路段B、路堑弃方路段C、膨胀土路段D、丘陵区砂类土路段参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、变通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记和( )等构成的。A、分合流标志B、线形诱导标C、突起路标D、轮廓标参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、图纸综合会审工作,一般由( )负责组织。A、设计单位B、建

53、设单位C、监理单位D、施工单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、按照注册建造师执业工程规模标准,以下必须由一级注册建造师担任项目负责人的有( )A、单跨80m的桥梁工程B、长25m的桥梁工程C、长度1200m的隧道工程D、单项合同额400万元的项目E、高速公路施工项目参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 30、土方工程施工中,最适用于运土距离为100300m的机械是( )A、大型推土机(118235kW)B、大型装载机C、大型铲运机D、中小型铲运机参考答案：D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、防汛条例规定防汛抗洪工作实行( )负责制。A、各级防汛指挥部门B、各级防汛指挥首长

54、C、各级人民政府行政首长D、流域管理机构首长参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、水利水电工程施工进度计划的保证措施应包括( )A、组织措施B、安全措施C、技术措施D、经济措施E、合同措施参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 3、根据水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范(DLT52072005),1、2级泄水建筑物或流速大于( )ms时的泄水建筑物,其体形、结构尺寸及消能工,应通过水工模型试验确定。A、15B、20C、25D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、根据堤防工程施工规范(SL26098),干砌石砌筑应符合( )A、砌石应垫稳填实,与周边砌石靠紧,严禁架空B、严禁出现通

55、缝、叠砌和浮塞C、不得在外露面用块石砌筑,而中间以小石填心D、砌筑层面应以小块石、片石找平E、堤顶应以大块石或混凝土预制块压顶参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 5、根据水工预应力锚固施工规范(SL4694),预应力锚束永久性防护涂层材料必须满足的要求有( )A、对预应力钢材具有防腐蚀作用B、与预应力钢材具有牢固的粘结性,且无有害反应C、能与预应力钢材同步变形,在高应力状态下不脱壳、不脆裂D、具有较好的化学稳定性,在强碱条件下不降低其耐久性E、具有较好的抗冻性和耐酸性参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 6、水电建设工程施工企业应建立、健全以( )为核心的安全管理制度。A、安

56、全工作体系B、安全管理机构C、安全生产责任制D、领导责任制参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、疏浚工程中浅埂长度为( )时,应进行返工处理。A、1mB、l.5mC、2mD、25m参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、下列关于碾压式土石坝防渗体与岸坡结合部位的施工错误的是( )A、填筑土料宜选用黏性土B、填筑土料含水率应调整至施工含水率上限C、应采用轻型机械压实D、填筑分层厚度应较坝体大参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、下列质量事故可由项目法人组织设计、施工、监理等单位进行调查的是( )A、一般质量事故B、较大质量事故C、重大质理事故D、特大质量事故参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、

57、一般情况下,工程质量检验的分级包括( )A、施工计划B、单位工程C、分部工程D、分项工程E、单元工程参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 11、某水利水电工程的主要建筑物级别为2级,其导流隧洞为( )级导流建筑物。A、2B、3C、4D、5参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、根据浆砌石坝施工技术规定(SD12084),下列关于砌石工程施工的说法正确的是( )A、干砌石若砌筑层面不平整应以小块石、片石找平B、浆砌石护坡内部石块间较大的空隙,应采用先填碎石块,后塞砂浆的方法处理C、浆砌石工程施工时,在胶结料初凝前,允许一次连续砌筑两层石块,但应严格执行上下错缝、铺浆及填浆饱满密实的规定D、最

58、低气温在1以下时,应停止浆砌石砌筑参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),水利水电工程施工中,跨度大于2m混凝土悬臂板、梁的承重模板在混凝土达到设计强度的( )%后才能拆除。A、70B、80C、90D、100参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、下列关于抓扬式挖泥船及其施工方法叙述正确的有( )A、抓扬式挖泥船一般以一个主锚和四个定位边锚挖泥B、抓扬式挖泥船的工作机构与抓斗式类似,有自航式和非自航式两种C、抓扬式挖泥船的挖深可达20m以上,但下斗深度不易控制D、抓扬式挖泥船是一种菲自航的单斗式挖泥船,其工作机构与正向铲挖土机类似E、抓扬式挖泥船

59、一般用定位桩定位施工参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 15、根据水利水电工程施工组织设计规范(SL3032004),3级不过水土石围堰堰顶安全超高值下限值为( )A、04B、05C、06D、07参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、混凝土拆模时间一般根据( )而定。A、设计要求B、拌合物坍落度C、气温D、混凝土强度E、温控要求参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 17、关于爆破材料的装卸、运输,下列说法正确的是( )A、在装卸爆破器材时,汽车、马车等运输车辆离库房的停车距离不小于10mB、装有爆破器材的汽车严禁在中途加油或修理C、装卸过程中驾驶员不得离开驾驶室D、在雷电时间,若要

60、装卸和运输爆破器材,必须采取专业的保护措施E、同一车上装运两类不同性质的爆破器材时,层问必须垫软垫参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 18、单位工程完工验收由( )主持。A、项目法人B、监理单位C、项目法人或监理单位D、竣工验收主持单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、集自动测距、测角、计算和数据自动记录及传输功能于一体的自动化、数字化及智能化的三维坐标测量与定位系统的是( )A、全站仪B、电磁波测距仪C、全球定位系统D、经纬仪参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、采用视准线监测的围堰变形点,其偏离视准线的距离不应大于( )mm.A、15B、20C、30D、50参考答案：B 文字