钢结构制作安装分包合同_第1页
钢结构制作安装分包合同_第2页
钢结构制作安装分包合同_第3页
钢结构制作安装分包合同_第4页
钢结构制作安装分包合同_第5页
已阅读5页,还剩50页未读, 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、PAGE 总包单位: 分包单位: 根据中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法、建建设工程质量量管理条例、房屋建筑工程质量保修办法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程的钢结构施工分包工程事宜达成如下协议:第一条 工程程概况1.1工程名称称: 1.2工程地点点:1.3建筑面积积:1.4结构形式式:第二条 承包包范围 2.1设计范围围:依据 设计院提供供的主体工程程结构与装修修设计图纸及及要求对钢结结构部分进行行施工详图设设计。包括:钢构件配配件的设计计、加工制作作、运输及现现场指导安装装,并提供有有关建筑材料料。设计图纸纸应该包括:立面图、剖剖面

2、图、节点点详图、预埋埋件位置图、防防雷接地图等等等。2.2施工范围围:2.2.1设计计范围钢构件件的加工、制制作、安装、检检验,但不包包括结构预埋埋件的加工制制作和安装。2.2.2抛丸丸喷砂除锈、防防锈漆、底漆漆、中间漆、面面漆和防火涂涂料。2.2.3高强强螺栓的加工工、制作及安安装。2.2.4彩板板的加工、制制作、运输及及安装。2.3其它: 第三条 承包包方式包工包料、包机机械、包质量量、包安全、包包工期、包文文明施工 。 工期要求6.1构件开始始加工日期: 年 月 日第一批构件进入入施工现场日日期: 年 月 日 构件开始安装日日期: 年 月 日安装完成日期: 年 月 日,共计 日历天。6.

3、2以上工期期已经考虑下下列因素:6.3.1国家家及 当地 政府规定的的节假日或公公休日;6.3.2高考考、中考期间间政府对施工工的限制;6.3.3与其其他专业分包包施工工序间间不可避免的的交叉作业影影响;6.3.4其它它不利的条件件【不可抗力力除外】。6.2经甲方批批准的工程程总控制进度度计划作为为考核分包工工期的依据,乙乙方须完全正正确地执行。6.3本合同工工期为乙方已已充分考虑了了合同文件的的有关内容,并并根据乙方自自身条件完全全能满足并达达到的工期,包包括但不限于于施工准备、工工程施工、工工程验收、完完工交付等全全部工作时间间,除本合同同规定外,不不作任何调整整。6.4乙方必须须严格遵守

4、甲甲方批准实施施的工程总控控制进度计划划和总工期及及节点工期要要求,保证本本工程之工期期目标的实现现。6.5如出现地地下埋藏文物物或地下障碍碍物需要停工工,并且非乙乙方责任引致致的连续停工工在7日(含含7日)以内内的工期损失失已包含在本本合同工期内内,连续停工工在7日以上上的工期损失失则按本合同同有关工期顺顺延的规定执执行。6.6除本合同同规定并经业业主方、甲方方批准的工期期可作调整外外,如本工程程不能按合同同约定完工交交付,每延期期一天罚款壹壹万元,最高高罚金不超过过结算总价的的3%。并赔偿偿因工期延误误造成的连带带损失。第七条 质量量标准工程质量标准: 第八条 工程程价款与计量量方式8.1

5、合同总价价:¥ 元元人民币(暂暂定)金额大写: 圆人民民币(暂定) 8.2固定单价价:8.2.1采用用综合固定单单价: 元/吨吨(本单价包包含所有钢构构件的加工、制制作、运输、安安装,油漆施施工、除锈、涂涂装)。8.2.2采用用分构件的固固定单价:梁梁 元/吨、柱柱 元/吨、屋屋架 元/吨、吊吊装 元/吨吨、水电 元元/吨、脚手手架 元/吨吨、其他 元/吨可在合合同后附表列列明细。当当总包方提供供现场吊装机机械、水电和和脚手架时可可从综合单价价中扣除相应应的单价。8.3合同价款款的说明8.3.1本合合同采取固定定单价形式,合合同签字盖章章生效后,除除设计方、业业主、总包方方书面认可降降低或提高

6、标标准或改变做做法时可以协协商变更单价价外,本合同同单价不做调调整。它包括括分包方为履履行本合同约约定的义务,完完成合同工作作内容,分包包方所需的所所有直接、间间接费用和上上缴政府部门门的税金或其其它有关费用用,承担自身身经营风险,满满足国家规范范、规程、标标准、招标文文件和设计要要求,达到业业主、监理、总总包方满意所所发生的一切切相关费用。8.3.2除非非另有变更洽洽商,任何组组成合同价款款清单以外的的而根据设计计和规范必不不可少项目,其其价款均视为为已经平均分分摊在清单所所列项目之内内,不再单独独计取。8.3.3本合合同价款已综综合考虑以下下内容:特殊部位的细部部处理;规范、方案、图图纸要

7、求必须须做的,但图图纸没有显示示的工作;设计费、加工制制作安装费、维维修费、人工工费、材料费费、机械费(含含吊装机械)、工工具费;各项技术措施费费、赶工措施施费、检验试试验费;材料包装、运输输、搬运、保保管、保险费费;成品保护费、材材料样品费用用、竣工资料料费。8.3.4任何何因市场人工工、材料、机机械运输、税税费的变动或或政府及行业业主管部门红红头文件的颁颁发而起的分分包方的实际际支出的增减减,均属于分分包方自身经经营风险,视视为已经事先先充分估计并并已经列入合合同价款之中中。本合同另有有说明的除外外8.4工程量计计算规则:工工程量按图示示主材精确尺尺寸的重量以以吨计算。 第九条 合同价价款

8、的调整与与竣工结算9.1如果总包包方认为有必必要对分包工工程或其中的的任何部分的的形式、质量量、数量作出出变更或调整整,总包方有有权指示分包包方进行以下下任何工作,分分包方应遵照照执行。该指指示应该包括括来自业主、设设计、监理单单位的设计变变更、洽商、指指示等。9.1.1增加加或减少合同同中已经包含含的工作量;9.1.2改变变工程做法、材材料;9.1.3改变变分包工程任任何部位的标标高、位置或或尺寸;9.1.4改变变施工顺序或或时间安排;9.1.5为确确保工程质量量和工程竣工工而必需的任任何附加的工工作。9.2上述变更更指令发出后后,双方应继继续履行本合合同,本分包包合同不能因因以上变更而而失

9、效或者作作废。因变更更而导致合同同价款发生变变化则按相应应条款规定调调整。9.3如果上述述变更是因为为分包方违约约或分包自身身原因造成总总包方不得不不发出变更指指令,则任何何此类变更后后增加的费用用由分包方自自己承担。9.4无论什么么时候,分包包方没有任何何权利对合同同工作内容提提出变更,更更不得在施工工中擅自改变变材料做法、进进行未经总包包方许可的施施工作业。9.5如果变更更仅仅造成工工程量发生增增减,则其单单价不变,仍仍按原合同单单价执行。如如果合同中没没有适用于变变更工作的价价格,则双方方协商一个总总包方认为合合理的市场价价格。9.6结算程序序9.6.1分包包工程竣工经经相关机构验验收后

10、14天天内,分包方方向总包方递递交结算报告告及完整的结结算资料,双双方按照本合合同约定的合合同价款以及及价款调整方方式,进行工工程结算。9.6.2总包包方收到分包包方递交的竣竣工结算报告告及结算资料料后28天内进行行核实,由公公司结算部给给予最终确认认或者提出修修改意见。最最终结算数额额以总包方结结算部审定的的数额为准。9.6.3双方方对决算金额额无争议,总总包方于决算算确认之日起起6月内,支付付工程尾款。9.6.4分包包工程验收报报告经总包方方认可后288天内,分包包方未能递交交结算报告及及完整的结算算资料,造成成工程结算不不能正常进行行,分包方承承担违约责任任。 9.6.5总包包方和分包方

11、方对工程结算算价款发生争争议时,按本本合同关于争争议条款的约约定处理。第十条 工程程款支付10.1本工程程无预付款。10.2工程进进度款支付方方式: 10.2.1钢钢构件进场后后支付合同总总价的30%工程款。10.2.2安安装完毕后七七日内支付至至合同总价的的70%工程程款。10.2.3工工程验收合格格并双方办理理完最终结算算手续后支付付结算总价的的10%的工工程款。10.2.4工工程竣工后一一年内拨付余余下工程款(扣扣除结算总价价的5%质量量保修金)。10.3支付工工程进度款的的条件月度(阶段)施施工内容经总总包方同意施工进度在总包包方的总控制制计划之下试验/复试报告告证明所用材材料合格或满

12、满足合同要求求经监理单位、总总包方验收合合格随月(阶段)进进度提交了相相关技术资料料(试验报告告、验收资料料等)10.4付款程程序:分包方方分阶段向总总包方递交本本期按合同约约定应付的费费用计算说明明书和请款报报告。总包方收到到报告后于114日内向分分包方签发付付款证书,在在签发证书114日内以转转帐支票(或或 个月月的承兑汇票票)支付进度度款。 10.5保证金金的返还10.5.1分分包方应及时时递交各项技技术资料,当当总包方收到到分包方全部部完整的技术术资料,经总总包方项目技技术部确认无无误后无息支支付全部资料料保证金。10.5.2若若分包方按合合同工期(含含总包方认可可的工期顺延延时间)如

13、期期完成合同内内容,无息返返还全部工期期保证金,否否则将酌情扣扣除。10.5.3单单位工程验收收合格后,质质量保证金全全部转为保修修金,保修期期满后30天天内无息支付付。10.6资金风风险共担10.6.1鉴鉴于目前建筑筑市场的实际际状况,总包包方不能保证证业主的资金金能按时足额额到位。在此此情况下分包包方郑重承诺诺,在总包方方未按时收到到业主相应款款项情况下,分分包方表示理理解与宽容,不不要求总包方方每月付款均均按时足额到到位,且分包包方不得以任任何理由起诉诉总包方,不不得以任何理理由或方式向向总包方索要要分包工程款款。10.6.2分分包方同意总总包方按业主主实际支付给给总包方的比比例来支付其

14、其进度款,此此时也应扣留留各项保证金金;10.6.3任任何缓付、迟迟付的工程款款均不计取利利息。10.7本合同同的最低付款款额度为: 不低于55万元 10.8总包方方对分包方的的其它扣款 : 第十一条 履履约保函11.1乙方应应在合同签订订的同时,按按合同价款的的5%向甲方提提交履约保函函(或提供人人民币 元(大写写: 元整)的履约约保证金)。该该保函采取甲甲方和乙方双双方同意的格格式。开具保保函的机构须须经甲方同意意,除非合同同另有约定,为为执行本款所所发生的费用用应由乙方承承担。11.2履约保保函(或履约约保证金)的的有效期至本本分包工程竣竣工验收后114日止。在在有效期满114日内将履履

15、约保函(或或履约保证金金)无息退还还给乙方。第十二条 总总包方工作 12.1总包方方驻现场代表表姓名(项目目经理) ,项项目经理代表表总包方全面面履行合同各各项职责。总总包方技术负负责人 。12.2负责协协调分包方与与现场其它分分包商、施工工工序之间的的关系。12.3分项工工程施工前,负负责组织施工工技术交底,审审查分包方施施工方案。但但这种审查通通过并不能免免除分包方承承担因方案缺缺陷、错误所所导致各种后后果的一切相相关责任。12.4及时向向分包方提供供施工所需指指令、指示、洽洽商等相关施施工文件。12.5当总包包方对工程材材料、质量发发生怀疑时,有有权随时进行行抽查。12.6如果分分包方在

16、工程程质量、进度度、安全、现现场管理等方方面满足不了了总包方、监监理、业主任任何一方的合合理要求时,总总包方有权将将分包合同范范围的工作指指定给其它单单位完成,所所发生的分包包费用、劳务务费、材料费费等费用从分分包款中扣除除,对此分包包方不得有任任何异议。12.7总包方方为分包方提提供下列施工工便利:12.7.1协协调解决分包包方现场的材材料堆放及库库存场所,提提供现场施工工所需材料堆堆放场地,工具机具库库房面积不大于于 平方米米;12.7.2提提供现场临时时办公室 间,办办公设施分包包方自备。12.7.3向向分包方提供供现场人员宿宿舍 间,人均均使用面积不不小于2平方米。宿宿舍床铺、衣衣柜、

17、吊架等等生活设施以以及冬季取暖暖设施、夏季季通风防蝇设设施等其它设设施由分包方方自备。12.7.4负负责在施工现现场提供水源源电源接口。12.7.5组组织建设单位位、设计单位位、质检单位位对所需埋件件进行验收。现场水源分布: ;现场电源分布: ;1、提供现场现现有的操作平平台、脚手架架、安全防护护设施。2、负责提供楼楼层轴线、高高程,并对其其精度负责。3、提供施工现现场公共部位位、施工通道道、施工用楼楼梯间的照明明,保证其通通畅并负责其其维护工作。4、负责将分包包方归集成堆堆在指定地点点的施工垃圾圾运出现场。5、在施工现场场及楼层提供供临时厕所设设施,并负责责定期清理。6、提供现场已已有的垂直

18、运运输机械,分分包方须提前前 小时提交详详细使用计划划,说明其使使用的起始时时间、材料品品种、规格和和最大重量,由由总包方统一一协调安排使使用。7、具相关证明明材料,协助助分包方办理理有关在京施施工手续。8、负责提供现现场的出入口口的保卫工作作,但分包方方须自行提供供其仓库的警警卫和消防设设施。9、提供生产用用水用电,分分包方应厉行行节约。总包包方有权随时时抽查监督分分包方用水用用电行为,若若发现有浪费费或不良使用用行为,总包包方有权重罚罚,并禁止分分包方使用总总包方提供的的水电资源。12.8负责接接洽政府有关关部门对施工工现场的检查查,分包方应应积极配合,因因此造成分包包方人员、机机械等窝工

19、损损失由分包方方自行承担。12.9总包方方负责定期召召开的现场协协调例会。第十三条 分分包方工作13.1按合同同约定及总包包方要求的时时间准时进场场;严格按国国家的规程、规规范、设计、方方案进行施工工。13.2分包方方驻现场代表表(项目经理理): 技技术负责人: 13.3分包方方应在指定时时间内提供钢钢结构所需的的预埋件详图图给总包方,并并负责检查有有关钢结构等等结构预埋件件的加工尺寸寸及预埋位置置的精度与数数量,将缺陷陷问题提交总总包方处理;若分包方不不验收结构尺尺寸及埋件位位置或验收不不认真,则由由此引起的施施工质量问题题、费用问题题、工期问题题全部由分包包方负责。13.4自备施施工所需机

20、具具、机械及其其它随身工具具。自备符合合规范要求的的个人安全防防护用品,如如:安全帽、安安全带、口罩罩等。现场施施工人员必须须统一着装,统统一配戴安全全帽及胸卡。13.5自行从从总包方引出出的水电接驳驳点将水源、电电源引至其施施工地点,所所需配件、电电线等设备设设施自备。合合理使用总包包方提供的水水电资源,杜杜绝浪费。分分包方有义务务保管、维护护施工范围现现场临水、临临电、临时消消防设施。13.6负责将将己方施工区区域的施工垃垃圾清理运输输到现场的指指定地点。否否则总包方有有权自行组织织他人完成该该项工作,费费用从分包方方款项中扣除除。13.7负责施施工范围工程程竣工技术资资料的编制。工工程完

21、工后 天内,提提交完整而能能满足业主、总总包方、 市市档案馆和 市建委建建筑安装工程程资料管理规规程(B50文件要要求的竣工资资料。13.8负责原原材料、成品品的检验试验验的一切相关关工作,诸如如:样品、试试件制作、取取样、运输、取取试验报告等等,费用由分分包方自行承承担。检测复复试机构需是是国家法定权权威机构,并并经业主、监监理、总包方方认可,非经经前述单位认认可的机构出出具的检测、试试验报告视为为不合格。13.9分包方方按合同规定定提供相应的的材质证明后后,业主、监理理、总包方对对材质、工程程质量发生怀怀疑时,分包包方应无条件件积极配合,对对已完工程或或现场材料进进行剥露、试试验等检测。如

22、如检测结果满满足合同要求求时,费用由由总包方承担担。否则,相相关损失由分分包方承担。分分包方亦应随随时准备接受受总包方、政政府职能部门门对工程质量量、安全、文文明施工的检检验、检查,并并为检验、检检查提供便利利条件。13.10未经经总包方许可可,分包方不不得私自在现现场包括生活活区私搭乱建建临时用房。在在分包工程完完工后,除非非总包方同意意,分包方必必须按总包方方要求拆除一一切其搭设的的临时设施,恢恢复原样。13.11分包包方人员在总总包方指定的的区域就餐,餐餐后及时清扫扫,保持区域域卫生。分包包方施工人员员应在指定的的区域使用卫卫生设施,注注意保持卫生生与清洁。分分包方的食堂堂和宿舍需接接受

23、总包方的的统一监督管管理,并严格格执行 市卫生防疫有有关规定,采采取必要措施施,防止蚊蝇蝇、老鼠、蟑蟑螂等疾病传传染源的孳生生和疾病流行行。13.12分包包方可免费使使用总包方设设在现场已有有的脚手架、操操作平台、防防护设施,但但使用前必须须向总包方提提出申请,明明确使用部位位和使用时间间,经总包方方批准后方可可使用,未经经总包方同意意擅自使用的的,发生一切切意外事故与与责任由分包包方独自承担担。未经总包包方许可,禁禁止分包方擅擅自拆改现场场安全防护设设施、脚手架架、操作平台台。否则,因因此而造成安安全事故的一一切责任由分分包方承担。根根据施工需要要,分包方自自行搭设的脚脚手架、操作作平台需满

24、足足现行安全规规范要求,不不符合要求的的禁止使用。若若分包方无能能力搭设可委委托给总包方方完成,相关关费用由分包包方承担。13.13分包包方应采取恰恰当的方式对对施工成品、半半成品进行妥妥善保护,防防止交叉施工工造成污染与与损害,并保保证不损害其其它施工单位位的施工作业业成果,如有有损害分包方方应自费予以以修理。负责责分包工程竣竣工前清理、竣竣工移交前的的看管和保洁洁工作。13.14分包包方应保障总总包方免于承承担因分包方方过失、失误误造成的任何何人员伤亡、财财产损失的全全部责任和索索赔,另外还还应保障总包包方免于承担担与此有关的的一切索赔、诉诉讼、损害赔赔偿、抚恤费费和其它相关关开支。13.

25、15分包包方现场负责责人需按时参参加总包方项项目经理部组组织的有关安安全、质量、进进度、文明施施工等方面的的各种会议、检检查活动,不不得无故缺席席。若分包方方代表临时有有其它紧急事事物无法出席席,须指派全全权代表参加加。会议所作作出的决议、事事项,双方需需共同恪守,严严格遵照执行行。13.16分包包方所有现场场施工人员(非非 市户籍人员员)需持有 市劳动局核发发的 市外来人员就业业证、 市公安局下属属驻地派出所所办理的暂住住证、 市政府指定卫卫生防疫部门门核发的健康康证。凡因为为分包方承担担上述证件不不齐而造成的的责任,因此此给总包方造造成损失由分分包方承担。办办理证件所需需费用分包方方自理。

26、向总总包方提供施施工人员名单单(外来人员员需经北京市市建委外管处处备案)及特特殊工种如: 电焊工、气气焊工、电工工、架子工、工长、质检员、测量员的上岗证。13.17分包包方应该采取取一切合理的的措施防止其其人员发生任任何违法犯罪罪或妨害社会会治安和公共共安全的行为为,并有完全全的责任和义义务保护周围围其他人员和和财产免受上上述行为的危危害,由此造造成一切后果果由分包方负负责。13.18分包包方应遵守国国家、行业、地地方以及总包包方有关消防防、保卫、文文明施工、交交通安全、环环卫社会治安安方面的规定定,在设施的的投入、现场场的布置等各各方面严格按按照总包方的的规定,并符符合总包方的的CI要求。现

27、现场不允许出出现宣传分包包方单位的标标识、标语。施施工人员须持持证进出现场场。凡是由于于分包方在上上述要求贯彻彻执行不得力力而造成的一一切事故、灾灾害,其经济济及法律责任任由分包方独独自承担。由由此造成总包包方的损失由由分包方赔偿偿,此外总包包方有权对其其进行处罚。13.19分包包方以分包方方和总包方的的联合名义按按全部重置成成本对分包工工程、材料、施施工机械设备备与财产办理理工程保险,其其费用已含在在合同价款之之中。分包方方以自己的名名义对其在现现场的雇员办办理人身保险险。13.20签订订签证事项项计量管理办办法,其中中重点明确“分包方在每月月报送工程计计量的同时将将本月发生的的已签证及需需

28、签证的工作作内容上报,其其中包括合同同外工程量签签证、合同内内零星用工、零零星机械台班班签证,如未未上报,视同同自动放弃获获得以上费用用的权利,已已签证事项待待项目经理部部商务部门审审核确认后方方能生效”。第十四条 技技术质量要求求14.1总则14.1.1分分包方应严格格按照本合约约和现行规范范提供工程建建设材料、安安排组织本分分包工程的施施工作业。严严格确保施工工质量满足规规范和设计要要求。14.1.2分分包方应选派派业务水平较较高、经验丰丰富的专业施施工技术人员员和操作人员员在本工程施施工。施工作作业人员需持持有有效的北北京市劳动局局和建委颁发发的上岗证,并并提供加盖单单位公章的复复印件,

29、报总总包方备案。14.2质量标标准: 整体工工程创 奖14.2.1质质量问题整改改率: 1000%,由于分包方方发生质量问问题对总包方方的利益或声声誉造成损害害时或分包方方对质量问题题整改不彻底底或整改不及及时,总包单单位有权视情情节轻重对分分包方处以适适当的经济处处罚。具体扣扣除违约金额额度参照中建建市政建设有有限公司工工程质量问题题处罚办法。14.2.2若若业主对本工工程有获取奖奖项的要求,不不得因分包方方的施工实体体质量与技术术资料等自身身原因影响整整体工程的奖奖项评比,否否则视为严重重违约,分包包方承担总包包方与之相关关的一切损失失(包括总包包方给业主支支付的全额违违约金),并并另外向

30、总包包方支付违约约金 。另另外,相应评评奖机构如“质量协会”等对工程评评奖进行验收收时,对分包包单位所负责责施工的工程程部位或技术术资料提出质质量问题,总总包方视其轻轻重给予适当当的经济处罚罚。14.3标准与与规范:应满足施工图纸及设计计师的要求建筑工程施工工质量验收统统一标准 GB500300-22001建筑结构长城城杯工程质量量评审标准 DDBJ/T001692003建筑长城杯工工程质量评定定标准 DBJJ/T01702003钢结构工程施施工质量验收收规范 GB550205-2001建筑安装工程程资料管理规规程 GBBJ01-551-20003建筑物防雷设设计规范 GBT550057-94

31、国家、地方颁布布实施的有关关法律、法规规、文件等国家、地方、行行业后续颁布布的规范、标标准、规程上述标准、规范范、规程若有有不一致或矛矛盾之处,按按较为严格标标准执行。 14.4分包方方应随时接受受业主、监理理、总包方的的检查检验,并并提供便利条条件。工程质质量达不到约约定标准的部部分,要求拆拆除和重新施施工,直到符符合约定标准准。因分包方方原因达不到到约定标准,由由分包方承担担拆除和重新新施工的费用用,工期不予予顺延。14.5总包方方的过程质量量监督检查和和工程质量检检验不应影响响施工正常进进行。如影响响施工正常进进行,检查检检验不合格时时,影响正常常施工的费用用由分包方承承担。除此之之外影

32、响正常常施工的发生生的费用由总总包方承担,相相应顺延工期期。14.6隐蔽工工程和中间验验收 14.6.1工工程具备隐蔽蔽条件时先由由分包方进行行自检,并在在隐蔽验收前前48小时以以书面形式通通知总包方验验收。通知包包括隐蔽的内内容、验收时时间和地点。总总包方组织业业主、监理单单位进行验收收。分包方准准备验收记录录,验收合格格,总包方、监监理单位在验验收记录上签签字后,分包包方可进行隐隐蔽或继续施施工。验收不不合格,分包包方在总包方方限定的时间间内修改后重重新验收。14.6.2总总包方不能按按时进行验收收,应在验收收前24小时时告知分包方方,延期不能能超过48小小时。总包方方未能按以上上时间提出

33、延延期要求,不不进行验收,分分包方可自行行组织监理等等相关单位验验收,总包方方应承认各方方签认的验收收记录。 14.6.3经经总包方、监监理单位验收收,工程质量量符合标准、规规范和设计图图纸等要求,验验收24小时时后,总包方方、监理单位位不在验收记记录上签字,视视为总包方已已经认可验收收记录,分包包方可进行隐隐蔽或继续施施工。 14.6.4工工程施工至下下部位时,分分包方应通知知总包方质量量部门进行工工序验收。若若工序验收不不能达到合格格,则不能进进行下道工序序施工。1、钢结构构件件进场;2、测量放线3、钢柱安装完完成;4、钢梁及屋架架安装完成;5、屋面檩条安安装完成;6、屋面板安装装完成;7

34、、钢结构表面面涂层完。14.6.5钢钢结构制作和和安装过程中中的所有焊缝缝应全部进行行外观质量的的自检并应留留有记录;焊焊缝应有焊缝缝工艺检验报报告。按规范范要求需进行行探伤检测的的焊缝应及时时进行探伤检检测,并在探探伤结果未明明确之前不得得进行下道工工序的施工。紧紧固件连接工工程,应按规规范规定进行行外观和扭拒拒的检验,并并按有关规定定留有检查记记录14.6.6重重新检验 : 14.7工程完完工后3天内内分包方提交交完工验收报报告,总包方方接到分包方方完工报告后后7天内组织织完工验收,如如总包方未能能按时组织完完工验收,且且未给予任何何答复视为总总包方默认验验收合格。14.8无论总总包方是否

35、进进行验收,当当其要求对已已经隐蔽的工工程重新检验验时,分包方方应按要求进进行剥离或开开孔,并在检检验后重新覆覆盖或修复。检检验合格,总总包方承担由由此发生的全全部费用,赔赔偿分包方损损失,并相应应顺延工期。检检验不合格,分分包方承担发发生的全部费费用,工期不不予顺延。14.9总包方方提供结构与与建筑图纸各各 套供分包方方施工期间参参考使用,工工程结束后返返还。分包方方负责钢结构构施工图纸的的设计,并免免费提供 套图纸纸供总包方使使用,并满足足下列要求:14.9.1结结构构件加工工制造图、安安装图(包括括平、立、剖剖面图等);14.9.2节节点图(节点点编号要有索索引,且节点点编号要体现现在安

36、装图上上);14.9.3高高强螺栓定位位图、焊缝详详图,且各类类节点图需在在平面图中明明确。14.9.4其其他详细说明明及补充资料料。14.9.5正正式加工前,分分包方应提供供加工制作详详图、安装装装配图及其它它有关资料交交业主方、设设计方和总包包方审批,但但该项审批并并不能免除分分包方应承担担的设计缺陷陷、错误的责责任。分包方方对其提供的的加工详图的的合理性、准准确性、完备备性负责。所所有因分包方方设计图纸错错误、失误、缺缺陷造成的一一切损失和责责任,均由分分包方承担。14.10分包包方进场前需需向总包方提提供完整施工工方案,其中中应包括以下下内容:14.10.11本工程施工工依据现行国国家

37、技术规范范/质量验收标标准及其它相相关规定;14.10.22采取的主要要施工方法、工工艺流程;14.10.33根据工期要要求和现场情情况为每阶段段施工安排的的机械、机具具型号/数量;14.10.44拟安排在每每一施工阶段段、区段现场场作业人员、管管理人员的数数量;14.10.55分包方现场场管理人员组组织结构系统统和隶属关系系及通讯方式式;14.10.66进度计划;14.10.77需要总包方方配合的事项项和最迟解决决完成时间;14.10.88各项保证工工期、质量、安安全的措施以以及冬雨季施施工措施。14.11分包包方应严格按按北京市建建筑安装工程程资料管理规规范(B50)的规定定,及时、真真实

38、、准确地地提供完整而而规范的技术术资料。分包包方对资料的的完整性、真真实性负责。在在资料不齐全全时总包方有有权扣留部分分工程款抵押押。如果政府府、社会在建建筑工程评比比过程中对技技术资料有特特殊要求,分分包方有义务务竭力满足,不不得以任何借借口拒绝、推推诿。14.12应提提交的技术资资料与时间: 年 月 日第十五条 材材料、机械管管理15.1计划管管理15.1.1分分包方进场前前1周内,应依依据总包方的的总进度计划划提交工程所所需的、与设设计图纸相符符的材料、设设备清单,其其中须明确材材料设备的名名称、规格型型号、单位、数数量、供应时时间及其送达达地点。15.1.2分分包方提供的的施工所用的的

39、所有材料、机机具及随机所所用的电线和和配件,需保保证所用机具具性能良好,符符合甲方的安安全要求及国国家和北京市市的有关规定定。15.2物资进进、退场要求求15.2.1所所有物资、设设备应提前224小时向总总包方申报物物资进、退场场计划,经总总包方相关人人员签字同意意后,由分包包方向总包方方申请填制物物资出入许可可证,报至总总包方项目经经理部相应部部门确认后,方方可组织物资资进退场;否否则严禁进退退场。15.2.2物物资出入许可可证一式四四份,需明明确进出场时时间、车号、物物资名称、进进出场理由及及分包方负责责人签名。15.2.3物物资、材料的的进场后的申申报程序执行行北京市地方方标准工程程建设

40、监理规规程。所有有材料进场前前,分包方需需提供相应的的营业执照,环环保认证,防防火证明,备备案手册以及及专业职能部部门的许可、认认证和专业部部门的要求相相关证明资料料合格证、生生产许可证、出出厂证明、复复试报告等合合法资料,否否则不得进场场。15.2.4如如分包方不按按规定通知总总包方参加验验收或未按规规定提供配套套资料,总包包方不负责材材料设备的验验收结果,一一切损失由分分包方负责,分分包方进场材材料设备与清清单不符时,双双方约定如下下:1、如材料运至至现场后总包包方经检验发发现材料的性性能或数量或或规格与清单单不符,分包包方应及时更更换、赔偿或或修理,所有有费用(如检检验费、修理理费、返修

41、货货物的往来费费用、保险费费、仓储及装装卸费用)均均由分包方承承担,由此造造成的工程直直接与间接损损失概由分包包方承担;2、到货地点与与清单不符时时,分包方负负责倒运出施施工现场;3、材料应有的的技术资料不不全时,总包包方可拒绝验验收并由分包包方负责补齐齐资料后再行行验收;4、供应时间早早于清单规定定的日期,总总包方可拒绝绝进入现场,由由分包方自行行安排场地;5、如由于上述述原因或供货货时间迟于合合同约定和工工程进度计划划的要求,由由此而给整个个工程及其它它单位造成的的工期、质量量及费用损失失,均应由分分包方承担。15.3材料包包装与装卸要要求:15.3.1所所有材料货物物应按较高标标准妥善包

42、装装,适合交通通运输,并且且由良好的防防潮湿、防震震动、防腐蚀蚀的措施。15.3.2包包装箱须坚固固耐用,易损损伤材料须贴贴保护膜或附附加软质材料料包裹,以便便于装卸、运运输、存贮。15.3.3包包装箱外应用用不易退色的的标记标明物物品的件数、毛毛重、净重、尺尺寸以及警告告性中文文字字。如:防止止潮湿、小心心轻放、此面面向上等。15.3.4禁禁止野蛮装卸卸。15.4物资存存放管理15.4.1由由于施工场地地狭小,分包包方不得将所所有材料一次次性运到现场场储存,总包包方只保证33天施工作业业周转量的储储存场地。15.4.2分分包方须在现现场以外的地地区自行解决决物资材料的的仓储与周转转,以确保进

43、进场材料满足足施工进度与与工期要求。15.4.3进进场物资堆放放地点,必须须经过总包方方批准,服从总包方方的统筹安排排。15.4.4分分包方现场物物资堆放、保保管、标识等等管理必须符符合总包方的的CI管理规规定。15.4.5存存放要求1、进场物资材材料存放环境境要符合干燥燥通风的要求求。总包方提提供库房场地地,并建造其其围护结构,分分包方自行建建造房内设施施。2、注意防日晒晒雨淋,远离离火源,避免免碰撞,分包包方在库房外外自备消防设设备及防火标标识。15.5材质要要求15.5.1分分包方应保证证所有构成工工程实体的材材料是全新的的、未曾使用用过,满足设设计规范、业业主要求和工工艺要求生产产制造

44、的,各各方面符合规规定的质量、规规格、品种和和性能。15.5.2分分包方的材料料、设备进入入施工现场后后需经业主方方、监理方及及总包方进行行质量检验,并并按照规范要要求进行复验验。但业主方方、监理方及及总包方的这这种检验并不不免除分包方方采购的材料料设备的质量量责任,如对对进场材料有有怀疑时业主主方、监理方方及总包方有有权要求分包包方随时进行行材料抽验。若若抽验合格,发发生的损失由由总包方承担担;若抽验不不合格,损失失由分包方自自行承担。15.5.3若若材料质量在在施工期间或或保修期出现现质量问题,分分包方均应无无偿修复。15.6材料样样品15.6.1分分包方需提供供至少一式22套材料样品品供

45、业主、建建筑师、监理理审批,包括括:15.6.2样样品应附注不不易退色的文文字说明,注注明材料名称称、生产厂家家、规格、型型号、执行标标准。15.6.3材材料样品经批批准后,一套套作为分包方方加工定货依依据,另一套套由分包方负负责封存交总总包方保管。15.6.4封封存的样品需需经设计师、业业主、监理单单位、总包方方、分包方等等各方签字,用用不易退色的的文具书写。材材料验收标准准以封存样品品为准。但,样样品质量与规规范发生差异异,按照较严严标准执行。第十六条 质质量、环保与与职业健康安安全 16.1本合同同双方应共同同遵守国家和和地方有关的的环境保护的的法律、法规规,努力营造造绿色建筑。16.2

46、分包方方在整个施工工作业过程中中满足总包方方制定并经国国家权威部门门认证的ISSO90011、ISO114001和和OHSASS180011的要求,保保证施工生产产符合相关标标准的要求。16.3分包方方进驻现场员员工需接受IISO90001质量体系系、ISO114001环环境管理、OOHSAS118001职业健康安安全体系的教教育培训。16.4分包方方在运输材料料(包括废料料)、机具过过程中应执行行 市人民政府关关于禁止车辆辆运输泄漏遗遗撒的规定。16.5分包方方须采取有效效措施,防止止运输机械噪噪声超标或机机械漏油污染染环境。运输输车辆要定期期进行噪音检检测。对于不不符合要求的的机械要及时时

47、采取必要的的措施。16.6车辆进进入现场禁止止鸣笛。16.7为强化化安全管理,确确保项目施工工人员的安全全与健康,施施工生产的顺顺利进行,分分包方进入施施工现场,就就本项工程施施工生产中的的有关事项,签署安全管理协议书。第十七条 工期顺延17.1工期延延误17.1.1以以下任何一项项原因造成分分包方延误实实施分包工程程的,经总包包方项目经理理书面确认,分分包工程的竣竣工时间相应应延长:1、非分包方原原因造成分包包工程范围内内的工程变更更及工程量增增加超过 %。2、总包方未按按约定时间提提供开工条件件、施工条件件等造成的延延误。如:其其他分包商的的非正常影响响,结构严重重偏差,标高高线、轴线未未

48、及时提供;3、总包方发出出错误的指令令或者延迟发发出指令确认认批准造成分分包合同工期期延误;4、不可抗力(以政府部门发布为准)等其它非分包原因造成分包工程的延误;5、总包方认可可的其它可以以谅解的工程程延误。17.1.2因因业主原因造造成工期延误误需经业主认认可并同意给给总包方进行行相应的工期期补偿。17.1.3分分包方在上述述任一事件发发生后的 2 天内,就就延误的工期期以书面的形形式向总包单单位提出报告告。如果事件件具有持续的的影响,则分分包单位应每每隔 5 天发出一一份报告,事事件影响结束束之日起100天内提交最最终报告给总总包方商务部部门。总包方方在收到报告告后 100天内就报告告内容

49、予以答答复或提出修修改意见,否否则视为已经经同意。但工工期之延长不不附带经济赔赔偿,除非为为顺利实施工工程,总包方方自愿给予分分包方经济之之赔偿。17.2因不可可抗力事件导导致的费用及及延误的工期期按以下方法法分别承担: 17.2.1下下列费用由总总包方向业主主索要回来以以后支付给分分包方:1、工程本身的的损害、因工工程损害导致致第三方人员员伤亡和财产产损失以及运运至施工场地地用于施工的的材料和待安安装的设备的的损害。 2、停工期间,分分包方应总包包方要求留在在施工场地的的必要的管理理人员及保卫卫人员的费用用。3、分包工程所所需清理、修修复费用。17.2.2分分包方人员伤伤亡由自身负负责,并承

50、担担相应费用。17.2.3分分包方机械设设备损坏及停停工损失,由由分包方自行行承担。17.3延误的的工期相应顺顺延。若合同同一方迟延履履行合同后发发生不可抗力力的,不能免免除迟延履行行方的相应责责任。第十八条 文文物和地下障障碍物18.1在施工工中发现古墓墓、古建筑遗遗址等文物及及其他有考古古、地质研究究等价值的物物品时,乙方方应保护好现现场并于4小小时内以书面面形式通知甲甲方,并按文文物管理要求求采取妥善保保护措施及协协调有关事项项,有关费用用及工期影响响按本合同规规定执行。如如发现后隐瞒瞒不报,致使使文物遭受破破坏,责任者者依法承担相相应责任。18.2施工中中发现影响施施工的地下障障碍物时

51、,乙乙方应于8小小时内以书面面形式通知甲甲方,同时提提出处理方案案,经甲方审审批后实施,有有关费用及工工期影响按业业主批复执行行。第十九条 不不可抗力19.1不可抗抗力事件发生生后,乙方应应立即通知甲甲方,并在力力所能及的条条件下迅速采采取措施,尽尽力减少损失失。不可抗力力事件结束后后48小时内内乙方向甲方方通报受害情情况和损失情情况,及预计计清理和修复复的费用。不不可抗力事件件持续发生,乙乙方应每隔77日向甲方报报告一次受害害情况。不可可抗力事件结结束后7日内内,乙方向甲甲方提交清理理和修复费用用的正式报告告及有关资料料。19.2因工程程导致乙方人人员伤亡和财财产损失、停停工损失、工工程所须

52、清理理与修复费用用,按业主的的批复执行。19.3延误的的工期按业主主通知相应顺顺延。19.4因本合合同一方迟延延履行合同后后发生不可抗抗力的,不能能免除迟延责责任方的相应应责任。第二十条 保保险20.1本合同同单价中已考考虑到支付工工人保险的费费用及设备的的保险费用,乙乙方应为其进进入现场的雇雇员或工人及及其分包工程程中雇佣的任任何有关人员员办理人身意意外伤害保险险,以便发生生人员意外伤伤害时甲方能能够依据保险险单得到保障障。乙方应保保障此保险在在乙方彻底履履行完分包合合同义务以前前始终有效,由由乙方自己负负责办理保险险的有关事宜宜。由于甲方方责任造成乙乙方进入现场场的设备、雇雇员、工人或或雇

53、佣的任何何有人员在施施工现场发生生人身意外伤伤害时甲方依依据上述保险险单予以赔偿偿。乙方负责责办理保险赔赔偿的有关事事宜及受害人人员的善后事事宜,甲方概概不接待受害害人员及其家家属或其代理理人。第二十一条 保 修21.1维修保保养手册。分分包工程竣工工后 周内,分分包单位应免免费提供钢结结构维护保养养手册一式 份,内内容应包括:21.1.1分分包单位名称称、住所、维维修服务联系系方式;21.1.2日日常使用注意意事项以及维维修保养细则则;21.1.3配配件性能介绍绍;21.1.4清清洁周期;21.1.5清清洁的方法及及清洁剂的选选用;21.1.6推推荐使用备用用零配件及其其生产经销单单位联系方

54、式式。21.2分包方方在质量保修修期内,按照照有关法律、法法规、规章的的管理规定和和双方约定,承承担本分包工工程质量保修修责任。前期期质量保证金金全部转为保保修金,保修修金额为结算算额的5%,结清尾尾款前全部扣扣完,保修期满后后30天内无无息支付。21.3具体保保修的内容,双双方约定如下下: 。21.4质量保保修期:根据据建设工程程质量管理条条例、北京京市关规定以以及业主的要要求,本分包包工程保修期期为2年。21.5质量保保修期自本单单位工程竣工工验收合格之之日起计算。21.6质量保保修责任21.6.1属属于保修范围围、内容的项项目,分包方方应当在接到到保修通知之之日起24小小时内派人保保修。

55、分包方方不在约定期期限内派人保保修的,总包包方可以委托托他人修理。费费用从分包方方保留金中扣扣除。21.6.2发发生紧急抢修修事故时,分分包方在接到到事故通知后后,应当立即即到达事故现现场抢修。21.6.3分分包方的操作作工艺、材料料质量、施工工质量存在的的缺陷以及为为修补该缺陷陷而需进行的的剥离、剔凿凿和恢复面层层、底层以及及其它与因缺缺陷影响的抹抹灰、装修、管管线等等相关关工作,若分分包方自身技技术水平与资资质不能胜任任类似工作时时,总包方有有权指定专业业施工队伍完完成相关作业业,全部费用用由分包方承承担。21.6.4对对于涉及结构构安全的质量量问题,应当当按照房屋屋建筑工程质质量保修办法

56、法的规定,立立即向当地建建设行政主管管部门报告,采采取安全防范范措施;由原原设计单位或或者具有相应应资质等级的的设计单位提提出保修方案案,分包方实实施保修作业业。相关费用用由分包方承承担。 21.6.5质质量问题保修修完成后,由由业主、使用用方会同总包包方组织验收收,各方验收收合格后当次次保修即告结结束。21.7保修费费用与赔偿责责任21.7.1保保修费用由造造成质量缺陷陷的责任方承承担。21.7.2如如分包方施工工质量缺陷、工工艺缺陷、材材料老化等缺缺陷与瑕疵给给使用方、业业主造成人员员物资财产等等直接损失以以及其它间接接损失均由分分包方负责赔赔偿。21.7.3为为返修而剥落落、恢复面层层、

57、底层以及及受它影响的的相关连工作作所需费用由由分包方承担担。21.7.4因因业主、使用用方使用或保保养不当造成成质量问题,分分包方应尽义义务进行维修修,维修费用用则由总包方方牵头,分包包方配合,向向责任方索要要,但总包方方没有追索此此项债务的义义务。21.7.5若若合同双方对对分包工程质质量发生争议议,则共同约约请北京市建建筑建委下属属质量监督总总站或其它权权威机构进行行鉴定。如果果鉴定结论分分包方质量不不合格,则鉴鉴定费用由分分包方承担。21.8保修金金返还21.8.1分分包方履行完完保修维修责责任,保修期期满后30天内,返返还扣留的保保修金。21.8.2保保修金需扣除除以下费用:1、总包方

58、委托托他人完成保保修维修工作作的费用;2、因分包方过过失、责任而而赔偿业主、使使用方的相关关损失;3、为返修、维维修而剥落、恢恢复面层、底底层以及其它它与之相关连连工作所需花花费的费用【总总包方代为支支付时】;4、其它与保修修维修有关的的费用;21.8.3若若本工程剩余余保修金不足足以支付第以以上所述之费费用,则总包包方有权从双双方任何其它它经济往来的的帐务中扣除除;21.8.4保保修金不计取取任何利息。21.9双方约约定的其他工工程质量保修修事项: 。第二十二条 违约22.1合同双双方任何一方方不能全面履履行本合同条条款,均属违违约;违约所所造成的损失失、后果、责责任,概由违违约方承担。22

59、.2除非甲甲乙双方协商商终止本合同同,违约方承承担前述条违违约责任、损损失后仍需严严格履行本合合同。22.3不允许许非法转包本本分包合同工工程。如分包包方擅自转包包,由此发生生的一切损失失由分包方承承担。第二十三条 争议解决23.1协商不不成时。双方方发生争议时时,可以通过过协商或者申申请施工合同同管理机构会会同有关部门门调解。不愿愿通过协商或或者调解不成成,可以采取取下列一种方方式解决:第一种争议解决决方式:向 仲仲裁委员会申申请仲裁;第二种争议解决决方式:向 人民法院起起诉。第二十四条 合同生效与与终止24.1本合同同自双方签字字盖章之日起起生效,技术术资料齐全有有效,履行完完保修职责,保

60、保修期结束,本本合同即告终终止。24.2本合同同正本一式两两份,副本一一式四份,具具有同等的法法律效力。第二十五条 补充条款25.1 双方方承诺不将本本合同成交价价格透露给任任何第三方。25.2不论基基于何种原因因而导致总包包方与业主之之间的合同解解除时,总分分包间的合同同都同时无条条件予以解除除。25.3分包方方应严格遵守守京建法220041121号文的的有关规定。 第二十六条 本合同附附件26.1 附件件1:本合同同工程量清单单及汇总表。26.2 附件件2:职业安安全健康与环环境管理协议议书。26.3 附件件3:施工安安全与消防保保卫协议书。 【以下无正文】 合同订立时间: 年 月 日 总

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论