工程施工合同

1、第 页 工程施工合同 工程施工合同1 甲方(业主)： 乙方(施工方)： 根据中华人民共和国合同法和_省建筑市场管理条例的规定，结合装饰工程交易规则及本工程详细状况，双方在友善、友好的状况下达成如下协议： 一、合同主要资料： 打井工程以形式交给乙方施工。 2、工程总造价(大写) 3、工程资料： 甲方约定乙方打井深度暂定为米，依据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。 暂定每米按500元标准计取打井费用。 依据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方担当钻头购置费用。 4、工程付款方式：签合同当天首付65%元，元。 5、工期天，自_年_月_日

2、起至_年_月_日止。 6、工程保修期_年。 7、工程结束后_日内结清余款。 8、依据甲方要求，乙方为甲方带给取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额元，计入工程合同总额计算。 甲方交自己位于市路工程过半中期款30%元，工程完工付余款5%一台，金额元，无塔供水装置一套，金额 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程施工合同2 发包单位：（甲方） 承包人：（乙方） 依据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议： 第1条：工程概况 工程名称：九龙明珠D标段 工程地点： 工程

3、内容： 含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水（抽水工具由甲方供应）、基坑基槽采纳人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。 工程总价：按下室占地面积18元（此价格含不行考虑的因素，没有任何价格调差）。 工期： 第2条：合同运用标准和法律 1、合同运用标准：GBJ789、JGJ9494 2、适用法律：中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例 第3条：甲方工作 1、公布工地各项管理制度，对工程质量、平安、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。 2、根据合

4、同条款按时按量支付工程款。 3、如乙方不听从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。 4、负责加强平安管理、完善平安规章制度，做好平安设防。 5、对乙方违反各种管理制度、操作规程、平安生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不听从甲方现场施工员的支配，不能按时、按量、按要求完成施工任务（或整改内容）的，甲方有权另行支配人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议；中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。 第4条：乙方工作 1、乙方须支配一个负责人长期呆在现场协调工作

5、，至该工作内容全部完成为止， 2、乙方严格根据甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必需派人员协作，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必需保持平整完好。预留钢筋必需按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。 3、前期进场必需保证有一台大挖机和两台小挖机方可起先施工，施工中乙方必需根据甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。 4、乙方进场后，甲方负责供应住宿及生活水电，乙方自带破桩工具（包括空压机）。在施工过程中，甲、乙双方必需紧密协作，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施

6、工中必需留意平安，上班必需平安帽，穿胶鞋，如发生平安事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项平安，生产制度和各种生活制度。另乙方必需保证施工进度，如进度严峻跟不上，甲方有权中止乙方的合作。 第5条：工程款 工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应担当乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只供应收款收据。 第6条：合同的生效与终止 合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。 第7条：合同份数：甲乙双方各执

7、2份。 第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 工程施工合同3 发包方（以下简称甲方）_ 承包方（以下简称乙方）_ 依据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及_省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：_. 2、工程地点：_. 二、工程承包范围 平安维护及

8、整改。 三、合同工期 _天。 四、工程造价 工程造价为：_元整 五、质量标准 1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 2、运用标准、规范（包括但不限于以下内容） （1）本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。 （2）本工程适用的地方标准、规程必需符合_省标准规程。 六、承包方式 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。 七、工程计价 1、本工程计算编制原则：按_统一说明进行编制。 2、人工、材料价格的确定：人工工资按_计取，材料价格根据_执行。 3、详细工程量以甲方签证单为准。 八、工期 有下列状况者，工期经核

9、实签证后可顺延。 1、不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家政策调整、斗争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以_市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。 2、因非乙方缘由造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际状况顺延。 3、因乙方缘由造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。 4、因甲方缘由造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。 九、工程款的支付 1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%. 2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程

10、保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。 十、违约责任 1、违约方案本合同约定的形式担当违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。 2、因违约方违约造成对方损失的，违约方担当违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应担当赔偿责任。 十一、平安生产和文明施工 仔细执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。 十二、争议的解决 本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地

11、人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。 十三、其他 乙方应按国家有关规定刚好支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权干脆从工程款中支付民工工资。本合同一式_份，甲乙双方各执_份。双方签字盖章后生效。 甲方（公章）_ 乙方（公章）_ _年_月_日 工程施工合同4 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一样，就乙方承包甲方诸暨项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：诸暨项目护坡工程(以下简称本工程)。 2、工程地点：诸暨(诸

12、安快速道旁) 3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。 4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、平安等 二、建设工期 总工期30天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。本合同工期如遇设计变更、不行抗力因素以及非乙方缘由的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。 三、承包单价 1、本工程价款实行综合单价包干：22元。 2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输

13、，设备进出场费、以及乙方负责施工现场平安、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。 3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不行预见的一切合同风险已经合同各方预见。 四、工程量计量 全部结算工程量以甲方现场收方数量为准。 五、工程款支付 1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清(乙方收款前供应，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺)。 2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款

14、的支付直至乙方违约行为消退或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节削减或全部拒付工程款。 六、双方职责 (一)甲方职责 1、负责在乙方进场前2天供应施工场地，并协作乙方施工前的测量工作。 2、帮助乙方办理相关手续，帮助乙方解决施工现场周边关系。 3、供应乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方供应给乙方的材料需经乙方签收，如有奢侈和损坏，乙方需照价赔偿。 4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。 5、协作乙方进行设备场内转运。 6、向乙方供应水源电源接口。 (二)乙方职责 1、指派 作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本

15、合同，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。 2、应严格遵守平安生产、文明施工规范，确保平安生产和施工质量，担当施工过程中的全部责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。 3、应在施工现场设置警示标记并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。 4、自行管理其现场员工，如发生平安事故及其他人身伤亡事故，均由乙方自行负责处理并担当一切经济和法律责任。 5、负责工程资料的整理、归集。 6、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后_日内向甲方供应民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。 七、争议解决 履行本合同如发生争议，

16、由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一样看法的补充协议是本合同的一部分;如协商后不能达成一样看法或一方不情愿协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民诉讼解决。 八、施工工艺要求及工程验收标准 1、施工前对施工面进行清理，要求坡面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面无宽度超过3c的裂缝。 2、铁丝布设：竖向布置，间距2，上部用直径16以上钢筋坚固地固定在地面上，露出地面不得超出5c。 3、钢丝网布设：满铺，并与铁丝绑扎，绑扎间距小于50c。离地面不得大于2c。并用直径6的钢筋固定在土层上。 4、排水孔的布设：用15c长32线管间距2布设。喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝网绑扎固定，喷浆成型后拆

17、除亮胶。 5、排水沟的布设：边坡上部距边1.2设置排水沟。依据地形确定坡度,但必需保证沟底无积水。 6、混凝土浆不得有漏喷、掉浆，喷浆完成面不得集水,钢丝网外露不得超过5%，铁丝不得外露。 九、违约责任 1、如甲方逾期付款(因乙方缘由除外)，每逾期_日，应向乙方支付合同总价1%作为违约金。 2、如乙方逾期完工，每逾期_日，应向甲方支付合同总价1%作为违约金。 3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需担当因延期所导致甲方的经济损失。 十、附则 1、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力。 2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，至本

18、合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。 甲方(盖章)：_ 乙方：_ 代表人(签字)：_ 身份证号码：_ _年_月_日 _年_月_日 工程施工合同5 发包方(甲方)：贵阳XXXXXX总公司 承包方(乙方)：贵州XXXXXXXX有限责任公司 第一条 合同依据 本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限责任公司设计的(清镇寒坡岭XXXXXX新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。 其次条 工程名称、地点和范围及内容 一、 工程名称：清镇XXXX工程 二、 工程地点: 清镇X

19、XXXXX内 三、 工程范围及内容: 1：清镇寒坡岭XXXXXX防雷接地安装 2：清镇寒坡岭XXXXXX全所照明安装 第三条 承包方式 本工程甲方将工程以包工包料 按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采纳XX年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字(XX)04号文件颁发的(关于发布贵州省电力建设装置性材料综合预算价格(XX年价)的通知);费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(XX年版);依据贵州省电力公司电技经(XX)43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。 第四条 工程价款支付及结算方式 1. 该工程以贵州XXXXXXXX有限责任公司编

20、制的(清镇寒坡岭XXXXXX全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元)为依据签订施工合同。 2. 预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的 %即 万元(万元整)付给乙方。 3. 结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。 第五条 工程质量标准、验收和保修条件 本工程参照国家(110kv及以下电气安装规范)进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。 第六条 双方协作事项 甲方负责： 一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。 二: 甲方应依据乙方施工进度及隐藏资料刚好组织有

21、关部门进行中间验收. 乙方负责： 一：乙方在施工中发觉问题应刚好向甲方反应。 二：乙方应按时按期完成该工程内的全部工作内容，不得影响其他工程。 三：竣工资料报有关部门审核。 第七条 违约责任 按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。 第八条 发生经济纠纷处理方式 如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。 第九条 施工工期 本工程年月日前完工。 第十条 工程承包方式 本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。 第十一条 平安责任 施工中的平安责任由乙方自行负责，独立担当相应责任。 第十二条 工程造价 本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖

22、千柒佰陆拾元整(129760.00)，本工程包工包料按实结算。 第十三条 合同份数 本合同正本2份，双方各执正1份。 第十四条 该合同经双方代表签字、盖章后生效。 甲 方：(公章) 乙 方： 负责人：(签章) 负责人：(签章) 日期：年 月 日 日期： 年 月 日 工程施工合同6 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商,甲方将_小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。 一、承包方式：包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。 二、开竣工时间：开工：年_月_日 竣工：年_月_日施工合同补充协议 三、工程内容及造价： 基础工程及地下室：_元 阁楼：_元 平房车库：_元

23、化粪池：_元(包括池外管道项目) 合计人民币：_(_元) 四、工程质量等级：合格。 五、付款方式：甲方签定协议后付30%作为预付款,其余部分楼房竣工后一次付清。 六、承包范围、土建、电气、水暖。 七、水电费由乙方担当,税金由甲方负责支付。 八、施工过程中出现的平安事故由乙方负责。 九、未尽事宜,双方协商解决。 此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。 甲方负责人： 乙方负责人： _年_月_日 工程施工合同7 合同编号：_ 签约地点：_ 审核部门(人员)：_ 建设单位(以下简称甲方)：_ 施工单位(以下简称乙方)：_ 依据中华人民共和国经济合同法，结合本工程的详细状况，为了明确工程项

24、目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。 第一条 工程项目 (一)工程地点： (二)工程内容： (三)承包方式：包工包料。 其次条 工程造价为人民币：(大写) 元整。(本价款为含税价款)。 第三条 合同工期 1.双方商定总工期 天。 开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日。 2.如遇下列状况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 因遇人力不行抗拒的自然灾难(台风、火灾、地震)等造成的停工。 因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 因停水、停电等状况达六小时以上时。 甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 甲方不能按合同规

25、定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条 工程质量标准(详见附页)和保修期 (一)工程质量标准按国家现行施工规范及甲方要求验收。 (二)工程保修按建设有关规定执行。此工程保修自竣工验收签字之日起计算一年。 (三)属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应赐予免费修补。 第五条 材料设备供应 (一)工程所需材料由乙方根据甲方指定的品牌、型号选购，严禁以次充好。 (二)材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。 第六条 付款方式 (一)合同签署后五日内，甲方付总造价的30%给乙方; (二)当工程竣工验收后甲方支付竣工结算总价的 67 %; (三)剩余3

26、%工程款在竣工验收之日起，保修期结束后一次结清。 第七条 责任范围 (一)甲方责任： 1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通; 2、刚好组织工程竣工验收工作; 3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。 (二)乙方责任： 1、按施工平安规范保证施工质量，细心施工、按时完工、交付运用，凡施工期发生的.施工质量、平安事故由乙方负责。 (1)承包人应加强对现场施工人员防火、防盗、工伤、意外等平安教化，施工人员不得在施工现场作奸犯科，一旦发生问题，后果自负。 (2)乙方现场施工人员应无条件听从遵守施工场内各项管理规定，无条件听从场地内保安的管理，妥当处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负

27、。 (3)乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。 2、负责做好材料、设备的选购，保管工作： 3、负责刚好清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。 第八条 其它事项 (一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必需遵守下列原则： 1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”，由甲方主管经理签字; 2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可; 3、增加或变更内容所需材料必需落实; (二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负; (三)合同未尽事项，经双方探讨另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无

28、效，可提交有关仲裁机构裁决。 (四)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。 第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。 甲方签字：_ 乙方签字：_ 甲方盖章：_ 乙方盖章：_ 签订日期：_ 签订日期：_ 工程施工合同8 原告：_法定代表人_，职务董事长，住_市_区_街_号楼_室，邮编：_电话：_ 被告：_公司，法定代表人_，职务总经理,住_市_区_号，邮编：_电话：_ 案由：_建设工程施工合同纠纷 诉讼恳求 1、判令被告马上返还保修款 _ 元，延迟支付的违约金 _ 元;以上两项共计 _ 元; 2、以上金额截至_年_月_日，逾期支付，则以 _

29、 元为基数，按每日 _ %支付逾期利息; 3、本案的诉讼费用由被告负担。 事实与理由 原告与被告于_年_月_日签订了工程施工合同，根据合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从_年_月_日至_年_月_日。合同还约定工程款的 _ %作为保修款，保修期自竣工之日起_个月，项目最终的结算金额为_元，所以被告留存保修款_，保修期至_年_月_日。然而，过了保修期后，该项目并未发觉质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。 原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严峻损害了原告的合法权益，故依中华人民共和国民事诉

30、讼法的有关规定，特向贵院提起诉讼，恳求依法裁判。 此致 _市_区人民法院 具状人：_有限公司 法定代表人：_ _年_月_日 工程施工合同9 甲方(全称)：(简称：甲方) 乙方(全称)： (简称：乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：苏地20 xx-B-23地块项目外遮阳工程(一标段)(16#17#21#楼) 工程地点：苏州高新区马运路北，滨河路东天之运花园 工程内容：外遮阳制作供货和安装 二、工期要求 依据现场实际施工进度要求 四、质量标准及质

31、保期 工程质量标准： 合格 ; 质保期： 贰年 五、合同价款 单价：252元/，图纸面积为2851.68 总价：(大写)柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆(小写)￥718623元整乙方组织生产前，须现场测量窗户尺寸，并向甲方出具实测尺寸清单，甲方认可后方可组织生产，此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣工结算的依据，亦作为本合同的补充，具有同等法律效力。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款、本合同补充条款 3、本合同通用条款 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议

32、书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。 八、乙方向甲方承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、甲方向乙方承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立地点： 苏州 本合同双方约定 签字盖章 后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程施工合同10 甲方：_ 乙方：_ 甲方托付乙方担当工程施工，经双方协商一样，签订本合同。 第一条承包方式： 1.按承包范围实行包工包料。 1.2未经甲方书面认可，乙方不得将所承包范围内的除

33、劳务分包和材料选购之外的任何部分进行分包。 1.3为工程所需材料、设备都应符合技术规范所规定的标准，乙方应依据投标时送交的样品或甲方书面确认的样品购买材料、设备。 其次条合同文件内容及说明次序构成合同的文件应能相互说明，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先说明次序如下：_ 1)本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件; 2)甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工程会议纪要等; 3)本合同、双方确定的工程报价单; 4)中标通知书; 5)经双方协商认可的投标书及其附件; 6)招标文件及招标过程中双方来往的书面文件; 7)图纸; 8)工程量和设

34、备材料清单; 9)现行的法律、法规、标准、规范 第三条承包范围：_ 1.工程概况：_工程名称：_化工程工程地点：_ 2.承包内容：_招标范围：_以及绿化图纸内及招标方供应的工程量清单内的内容以及追加的设计变更的景观和绿化施工，场地水电工程施工，本工程所用材料的选购、材料的运输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求实行的赶工措施、现场协调、现场协作验收、样品供应、产品保证、赶工措施、成品爱护、因质量问题引起的修理和更换、技术指导、及技术培训等。 第四条工程的施工期限： _开工时间：_，完工时间：_; 若有调整，以甲方书面通知为准;第五条甲方向乙方提交的有关资料及文件：_期项目室外景观

35、图纸及绿化图纸、景观工程构造做法、绿化标准。第六条合同价格本合同暂定价为￥：_元(小写)人民币：_(大写) 甲方_ 乙方 _ _年_月_日 工程施工合同11 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方依据国务院装饰管理条例及有关规定，签定本合同，并共同遵守。 一、施工内容： 尺寸详见附件。 二、施工日期：_年_月_日至_年_月_日完工，如工程日期须要续延，经甲乙双方协商确定。 三、施工总造价：_￥此造价为最终结算价。 四、结算方式：签订合同后甲方先付元预付款给乙方，余款在工程完工后日内甲方一次性付给乙方，金额。 五、双方责任：甲方仔细履行合同各项条款，并向乙方供应必需的施工场地及水、电源和必要的施工条件;负

36、责施工队清理好场地障碍物，做好施工前的打算;负责验收、签证、结算;如有外来因素对施工不利，应做好协调和解除工作。施工中由甲方所造成对乙方人员损伤，由甲方负责。乙方必需严格按图纸的要求进行施工;应遵守甲方所在单位的一切规章制度，做到平安文明施工;保质、保量按时交工。工程中乙方所造成人员损伤由乙方负责(如停电、水、天气改变等延误工期，不算施工工期)。 六、工程修理：工程安装验收后，乙方负责保修月，保修期_年_月_日至_年_月_日。保修期内，乙方施工缘由造成的质量问题由乙方无偿保修。 七、违约责任：若一方违约，违约方需向对方支付合同总金额%的违约金。 八、合同一式两份，甲乙双方各持一份。 九、设计方

37、案样稿、样本为合同附件，与合同一并保存，具有同等的法律效力。 十、未尽事宜，经双方协商解决。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程施工合同12 甲方： 乙方： 甲乙双方本着精诚合作、互利共盈的原则，经友好协商，就进贤县20 xx年、20 xx年标准化养殖场沼气工程一事，达成如下协议： 一、工程基本状况： 1、20 xx年及20 xx年县嘉奖资金标准化规模养殖场沼气及其附属设施工程。 2、本工程地点为：梅庄镇、南台乡、池溪乡、白圩乡、张公镇、温圳镇、民和镇等。 二、承包形式及建设主要内容： 1、甲方将梅庄镇、南台乡、池溪乡

38、、白圩乡、温圳镇、张公镇、民和镇等乡镇的沼气工程一次性包工包料方式承包给乙方施工。 2、工程内容分二类： 一类沼气池壹佰陆立方的2个（规格：直径5米*4米深）化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立方、养化塘贰佰立方（含出料池贰拾立方）。 二类沼气池壹佰贰拾立方的1个（规格：直径6.2米*4米深）化尸池肆拾立方、储气柜拾个立方、进料池叁拾立 方、养化塘壹佰伍立方（含出料池贰拾立方。 三、承包金额： 甲方一次性包工包料给乙方，一类金额为捌万肆仟元整；二类金额为柒万伍仟元整。 四、付款方式： 1、乙方进场开挖时，甲方应付给乙方每个工程开挖时的工程款叁万元整。 2、如乙方每完工一个结工程款的90

39、%，剩余10%作为工程质保金，如未付清，乙方有权停工，乙方损失由甲方担当。 3、作为保证金的工程款，在全部的工程能正常产气运用后甲方一次性付清给乙方。（时间不得超过完工产气半年内）。 五、工程质量 1、乙方在本工程过程中，须根据建筑施工规范进行施工操作，确保工程合格。 2、如因乙方在施工过程中少量而造成甲方的损失，应由乙方全部担当。 3、如因乙方在施工过程中造成本工程不合格或不产气等重大质量问题，如需返工乙方应付全部责任。 六、施工工期： 1、乙方应在二O*年十月一日之前进入工地施工。 七、平安生产： 乙方在该工程项目的施工全部过程，必需充分留意平安，严格根据平安生产操作法规施工，指平安保障措

40、施，杜绝一切大小平安事故的发生，如小事故，由乙方担当，如出现大事故，甲、乙双方共同担当。 八、其它： 1、本合同未尽事宜，甲、乙双方共同商讨，可签补充协议，与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 工程施工合同13 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法，本着同等、自愿、公允、公正的原则，经甲、乙双方共同协商一样，甲方自愿将位于 建筑工程承包给乙方施工，特订立本合同如下： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包工程内容：除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行选购至工地外，其余全部本工程施工图中包含的内

41、容由乙方包工、包料、包质量、包平安、包卫生承包施工。(但甲方选购的商砼及钢材质量由甲方负责)。 四、工程造价：本工程建筑面积共计平方米单价 元，工程总造价 。 五、付款方式：甲方按工程进度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程进度款，余款在本工程全面竣工并做好卫生清理后，再经甲方验收合格后，(除扣留2%的工程质保金外)一次性结清，保修期满后，退还质保金。 六、甲、乙双方的权利和义务：甲方有权监督乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。本工程在施工合同签订后，本工程的工伤保险由乙方自行购买，在施工期间，乙方必需做到平安文明施工，如出现任何平安事故，一切后果由乙方担当。 在施工期间，甲方必需保证工程款的按时支付，假如由于工程款的