2022年一级建造师资格实战360题精选题完整版全解析

2022年一级建造师资格实战360题精选题完整版全解析第一部分工程经济1、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉,2001年3月5日委托某专利事务所申请专利,3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利,5月15日专利局将其专利公告,2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是()

A、2021年3月5日

B、2021年3月15日

C、2021年5月15日

D、2023年2月13日

参考答案：B

文字解析：暂无解析

2、下列关于民事诉讼简易程序的表述中,正确的是()

A、基层法院和它派出的法庭可以适用简易程序审理第一审民事案件

B、中级法院可以适用简易程序审理第一审民事案件

C、当事人各方自愿选择适用简易程序的,人民法院可以适用简易程序

D、基层法院和它的派出法庭审理简单的民事案件,可以用简便方式随时传唤当事人、证人

E、简单的民事案件由审判员一人独任审理

参考答案：A、D、E

文字解析：答案里的A、D、E三个选项出自民事诉讼法第十三章的规定，中级法院不能适用简易程序审理第一审民事案件，法律没有规定当事人可以自愿选择适用简易程序，所以B、C项错，本题选A、D、E。

3、根据《合同法》的规定,下列合同中的()免责条款无效。

A、意思表示不真实的

B、造成对方人身伤害的

C、含有欺诈性质的

D、故意造成对方损失的

E、所有的

参考答案：B、D

文字解析：《合同法》第52条规定合同无效的五种情形：

4、根据我国《刑法》的规定,罚金是()判处犯罪分子向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。

A、行政机关

B、人民政府

C、人民法院

D、公安机关

参考答案：C

文字解析：暂无解析

5、设计单位到施工现场向施工、监理等单位进行工程开工前设计交底时,用于交底的图纸应是最后经()的图纸。

A、建设单位认可

B、设计院总工审查合格

C、施工图审查机构审查合格

D、注册建筑师、结构工程师签字,设计院盖章

参考答案：C

文字解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位施工图设计文件应当报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查，未经审查批准的，不得使用。在送施工图审查机构审查之前，施工图文件应已经建设单位认可、设计单位内部有关人员审查签章。C项是施工图文件交付施工前的最后一道审查程序。

6、依据不同的标准,可以将合同划分为不同种类。下列分类中,建设工程合同所属的分类包括()

A、有名合同

B、双务合同

C、单务合同

D、无偿合同

E、有偿合同

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

7、下列选项中,当事人不能据以向人民法院申请执行的是()

A、人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书

B、仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书

C、公证机关依法赋制执行效力的债权文书

D、当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书

参考答案：D

文字解析：暂无解析

8、工程施工过程中,施工单位施工用塔吊因基础松动发生倒塌安全事故,致使建设单位现场管理用房及办公设备遭到损坏,为此施工单位应当承担赔偿责任,该责任属于()

A、违约责任

B、侵权责任

C、刑事责任

D、行政责任

参考答案：B

文字解析：建设单位损害的发生是由于施工单位违反法定义务而不是违反合同义务而造成的，所以应承担侵权责任，而非违约责任。

9、下列选项中,当事人可以行使法定解除权的是()

A、因不可抗力致使不能实现合同目的

B、在履行期满前,当事人一方明确表示不履行义务

C、当事人一方迟延履行义务,经催告后在合理期限内仍未履行

D、当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的

E、在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务

参考答案：A、D、E

文字解析：根据《合同法》94条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的；(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。”注意：在先期违约和迟延履行时，当事人不履行主要债务时才可行使法定解除权。故BC项错误，ADE项正确。

10、建筑施工企业应当依照安全生产许可证的管理规定向()以上建设主管部门申请领取安全生产许可证。

A、省级

B、市级

C、部级

D、县级

参考答案：A

文字解析：暂无解析

11、甲施工单位与乙建材供应商约定2008年底供应钢材l000吨,2008年6月,由于材料价格大幅上涨,乙明确对甲表示:无法按照原价格在2008年底供货。则甲()

A、不可以要求乙承担违约责任

B、只能在2008年底以后要求乙承担违约责任

C、可以在2008年6月后即要求乙承担违约责任

D、材料价格上涨非乙的原因,乙不构成违约

参考答案：C

文字解析：根据预期违约的含义，乙属于预期违约(或称先期违约)，应承担违约责任，AD项错误，C项正确；D项中，如果把“只能”改为“可以”，即“可以在2008年底以后要求乙承担违约责任”则也正确。

12、120、15岁的王小飞订立的()是有效的

A、房屋买卖合同

B、借款合同

C、加工承揽合同

D、纯获利益的赠与合同

参考答案：D

文字解析：暂无解析

13、李某为中国境内某建筑公司职员,2007年11月份,她工资收入2000元,房租收入1600元,存款利息收入200元,买卖股票获利20000元,购买国库券获利5000元。李某的父亲为一退休工人,现从事个体经营。李某的男友杰克,自2005年初从美国来到中国工作,其父母仍然在美国居祝根据个人所得税法的规定,上述人员中,应缴纳个人所得税的人为()

A、李某

B、李某父亲

C、杰克

D、杰克父亲

E、杰克母亲

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

14、某镇政府对建筑物作出新的规划,认为镇上居民刘某的一问偏房不合规划,应予拆除,并以书面形式作出了刘某应当在10日内拆房的处理决定。刘某一直未申请行政复议,也未拆房,一个月后,镇政府申请人民法院将刘某的偏房强行拆除。对镇政府的行为的表述正确的是()

A、行政处理决定是生效的,申请人民法院强行拆除的行为是错误的

B、行政处理决定与申请人民法院强行拆除刘某房屋的行为都是正确的

C、人民法院不应当接受镇政府的强制执行申请

D、在这种情况下,刘某仍可对行政处理决定提起行政诉讼

E、在这种情况下,刘某不能再对行政处理决定提起行政诉讼

参考答案：B、D

文字解析：依据《行政诉讼法解释》第87条规定：法律法规没有赋予行政机关强制执行权，行政机关申请人民法院强制执行的，人民法院应当依法受理。第88条规定：行政机关申请人民法院强制执行其具体行政行为，应当自被执行人的法定起诉期限届满之日起180日内提出。逾期申请的，除有正当理由外，人民法院不予受理。《行政诉讼法》第39条规定：公民法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内提出。法律另有规定的除外。

15、某工程施工合同签订过程中,施工单位隐瞒了委派项目经理没有取得建造师执业资格的事实。则施工单位的行为违反了《合同法》原则中的()

A、平等原则

B、公平原则

C、诚实信用原则

D、自愿原则

参考答案：C

文字解析：施工单位隐瞒了真实的情况，是一种欺诈行为，违背了诚实信用原则，所以答案是C。

16、以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述,正确的是()

A、经过公证的书证的证明力一般大于其他书证

B、物证的证明力一般小于其他书证

C、鉴定结论的证明力一般大于其他书证

D、直接证据的证明力一般大于间接证据

E、证人提供的对与其有亲属或其他密切关系的当事人有利的证言,其证明力和其他证人相等

参考答案：A、C、D

文字解析：民事诉讼证据规定》七十七条规定，物证的证明力一般大于其他书证；证人提供的对与其有亲属或其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言。所以B、E项错，本题选A、C、D。

17、在施工现场进行设计技术交底,以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是()

A、由于悬挑梁使用的φ22钢筋缺货,结构工程师进行了替代换算

B、电气工程师对配电箱的注册商标、规格、型号、入网许可等要求进行了详细交代

C、水暖工程师强调:分户采暖计量系统每组暖气包前的控制阀不得取消

D、建筑工程师要求:外部造型的线条颜色甲方可以改变,但必须使用耐碱产品

参考答案：B

文字解析：注册商标是指国家工商行政管理局符合商标局依照法定程序核准确定注册的商标，商标一旦获准注册，在其有效期限内。注册人即享有该商标的专用权。因而B项等于是指定了生产厂家。

18、如果纸业公司在分公司项目的施工中,确实产生了噪声,并对周围居民的生活造成了影响,那么,根据我国《环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声时,其噪声应当符合国家规定的()

A、噪声污染的工业设备行业标准

B、城市市区噪声排放地方标准

C、产品的噪声排放国家标准

D、建筑施工场界环境噪声排放标准

参考答案：D

文字解析：暂无解析

19、某装修工程队准备改制为装饰有限公司,依照《公司法》的规定,在公司章程中,可以确定的法定代表人的人选为()

A、董事长

B、执行董事

C、财务经理

D、设计总监

E、经理

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

20、某轮胎厂与职工小孟因为工资奖金的问题产生了劳动争议,小孟准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据《劳动法》的规定,对劳动仲裁的理解正确的是()

A、必须是当事人双方都要求仲裁,才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

B、只要当事人任何一方要求仲裁,就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C、提出仲裁要求,应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请

D、仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出

参考答案：B

文字解析：暂无解析

21、某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊,依照《建设工程安全生产管理条例》,设备公司应当出具塔吊的()

A、发票

B、原始合同

C、检测合格证明

D、生产许可证

E、产品合格证

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

22、下列对于强制性标准监督检查的表述,错误的是()

A、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容

B、应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定

C、应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准

D、工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定

参考答案：C

文字解析：暂无解析

23、小王今年17周岁,已参加工作一年,小王以自己的积蓄购买了一辆捷达轿车,后转卖给自己同事并将车交付,但未办理过户手续。下列说法正确的是()

A、小王属于限制行为能力入,买车合同效力待定

B、小王转卖汽车由于来过户,汽车所有权仍归小王所有

C、汽车所有权已归其同事所有,但不得对抗第三人

D、办理过户手续时车辆所有权转移

参考答案：C

文字解析：在机动车、船舶等价值较高的特殊动产买卖中，所有权随交付而转移，但未办理所有权转移登记手续的，不得对抗第三人。

24、天一建筑公司向水木水泥厂发出一个要约表明了想要购买水泥,水泥厂发出的承诺由于暴雨天气到达天一公司时已超过了要约要求的期限,则下列说法正确的是()

A、该承诺无效

B、该承诺是否有效由天一公司决定

C、该承诺是否有效由水木公司决定

D、该承诺是否有效由双方协商决定

参考答案：B

文字解析：《合同法》第28条、29条中规定了承诺超期与承诺延误。在承诺延误的情况下，承诺是有效的，但要约人可以通过及时通知承诺人的方式来否定该承诺的效力，所以答案是B。

25、在开标时,如果发现投标文件出现()等情况,应按无效投标文件处理。

A、未按招标文件的要求予以密封

B、投标函未加盖投标人的企业公章并无法定代表人签字或盖章的

C、联合体投标未附联合体协议书

D、明显不符合技术标准要求

E、在开标后送达的

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

26、根据分类标准,定金合同属于()

A、要式合同

B、不要式合同

C、双务合同

D、单务合同

E、有偿合同

参考答案：A、C、E

文字解析：定金合同是一方当事人向另一方当事人提供一定数额的金钱作为债务履行担保的合同，定金合同从实际交付定金之日起生效。所以定金是要式合同、有偿合同、双务合同。答案是A、C、E。

27、下面说法错误的是()

A、债券属于有价证券

B、债券是一种虚拟资本

C、债券是债权的表现

D、债权人是公司股东

参考答案：D

文字解析：债券属于有价证券、债券是一种虚拟资本、债券是债权的表现。债权人不同于公司股东，是公司的外部利益相关者。

28、某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的《工程质量保修书》关于保修期的约定条款,其中符合《建设工程质量管理条例》规定,属合法有效条款的有()

A、地基基础和主体结构工程为50年

B、屋面防水工程、卫生间防水为8年

C、电气管线、给排水管道为2年

D、供热与供冷系统为2年

E、装饰装修工程为1年

参考答案：A、C

文字解析：对于国家明确规定了最低保修期的，建设单位和施工单位协商的保修期限只能等于或大于国家规定的期限；对于国家没有明确规定保修期限的，双方可以协商决定。

29、根据《建设工程勘察设计管理条例》规定,对下列建设工程的勘察、设计,可以直接发包的有()

A、河北省人民政府确定的地方重点项目

B、全部使用国有资金项目,但因其专业性较强,故符合条件的潜在投标人有限

C、采用特定的专利且已经过有关主管部门批准的建设工程

D、建筑艺术造型无特殊要求的建设工程

参考答案：C

文字解析：暂无解析

30、大学生张某暑假到某工地打工,项目负责人曾与民工王某口头商定,不管出现任何事故,公司最多赔付5000元。后在施工中,由于王某疏忽致使扣件坠落,砸伤了张某,发生医疗费7000元。下述说法正确的是()

A、公司最多赔偿5000元

B、张某应要求王某赔偿

C、公司应赔偿医疗费7000元

D、公司应赔偿6000元医疗费,另1000元由张某赔偿

参考答案：C

文字解析：暂无解析

第二部分项目管理1、某施工企业6月初施工工程生产成本余额为178万元,6月份发生如下支出：施工现场工程施工人员工资30万元,材料费用80万元,机械使用费65万元,第二项目部发生水电费10万元,工程保修费13万元,职工教育经费5万元。6月末工程竣工。根据企业会计准则及相关规定,下列表述中错误的有()

A、工程实际成本为178万元

B、以合同工程为对象归集施工过程中发生的施工费用

C、工程实际成本为376万元

D、第二项目部水电费10万元不应计入到工程成本中

E、以上数据来源于施工企业的“工程成本明细账”

参考答案：A、D

答案解析：暂无解析

2、应作为价值工程优先改进对象的是()

甲

乙

丙

丁

现实成本()

1100

2350

目标成本()

1000

2000

功能价值

0.909

0.831

1.089

0.921

A、丙

B、丁

C、甲

D、乙

参考答案：D

答案解析：暂无解析

3、某企业某种物资全年周转额(30)为72万元。资金的周转期为30天。用周转期法计算的存货资金占用量是()

A、72万元

B、30万元

C、6万元

D、2万元

参考答案：C

答案解析：存货资金占用量=平均每天周转额×周转期=72÷360×30=6万元

4、某施工企业2005年7月1日同某建设单位签订建造一栋高层住宅楼合同,工期为20个月,合同总造价5800万元,工程于2007年2月28日按期完工,2005年底累计确认收入1500万元,2006年共确认合同收入3800万元,本期确认的合同为()万元。

A、500

B、2000

C、3800

D、5300

参考答案：A

答案解析：暂无解析

5、建设工程项目总概算表能够反映()

A、年度投资

B、工程建设费

C、静态投资

D、静态投资和动态投资

参考答案：D

答案解析：暂无解析

6、某项目设计年生产能力2000台,产品供应国内市场建设期3年;投产期2年,生产负荷70%;达产期15年,生产负荷100%。预测在生产期间头五年,目标市场价格为500元/台,运杂费为20元/台。该项目计算期前八年的总营业收入为()万元。

A、422.4

B、480.0

C、491.4

D、536.3

参考答案：A

答案解析：暂无解析

7、甲建设单位与乙投资咨询公司就某大型水利工程项目可行性研究签订了一份委托合同,甲根据合同向乙提供了该项目的项目建议书批复文件、国家批准的项目所在流域规划、委托单位关于该项目的设想要求。除以上资料外,乙要完成该项可行性研究任务,需要依据的资料还应包括()

A、有关坝址选择、工程设计的基本数据

B、国家统一颁发的有关项目评价的基本参数和指标

C、工程施工方案

D、项目建议书

E、项目施工图设计文件

参考答案：A、B、D

答案解析：暂无解析

8、在确定完分包工作内容后,承包商要发出分包询价单。分包询价单的要求与某个文件基本一致,这个文件是()

A、工程投标文件

B、工程招标文件

C、工程施工方案

D、工程设计文件

参考答案：B

答案解析：暂无解析

9、关于股权证,以下解释说明正确的是()

A、认股权证是一种权力契约

B、发行人发行的附有特定条件的有价证券

C、允许持有人按市场价格在规定期限购买既定数量的标的资产

D、本质上认股权证交易是期权买卖交易

E、通常与公司债券共同发行,目的是将其作为“甜头”吸引投资者

参考答案：A、B、D、E

答案解析：暂无解析

10、某跨年度项目的合同总收入10000万元,预计合同总成本8500万元,资产负债表日,以前会计年度累计已确认的收入为6000万元。该工程现已完成工程进度的80%,则当期应确认的合同收入为()万元。

A、1500

B、2000

C、3200

D、4000

参考答案：B

答案解析：暂无解析

11、某施工企业的一台拖拉机按工作量法计提折旧。该拖拉机原价30000元,预计净残值5%,可工作500个台班时数。投入使用后,第一年工作台班为250个小时,则该拖拉机第一年的折旧额为()

A、14250元

B、8550元

C、5700元

D、1140元

参考答案：A

答案解析：拖拉机单位台班小时折旧额=30000×(1-5%)/500=57元第一年折旧额=57×250=14250元

12、信用额度是根据协议规定银行允许借款企业向银行借款的()

A、平均限额

B、最高限额

C、最低限额

D、未使用额

参考答案：B

答案解析：暂无解析

13、为了保证投标人在投标报价中不错报、不漏报,投标人应认真核对工程量清单与投标人须知、技术规范、图纸等,还包括()

A、同类工程

B、当地在建工程

C、合同条件

D、代理人提供的关于标底的情报

参考答案：C

答案解析：暂无解析

14、施工企业需要向职工支付工资属于()

A、应付福利费

B、应付工资

C、预收账款

D、应交税金

参考答案：B

答案解析：暂无解析

15、某工程采用工料单价法计价程序计算工程造价,以直接费为计算基础已知该工程直接工程费为2000万元,措施费为200万元,间接费费率为10%,利润率为5%,综合计税系数为3.41%,则该工程的含税造价为()万元。

A、2388.7710

B、2605.9320

C、2616.2730

D、2627.6481

参考答案：D

答案解析：暂无解析

16、概算定额一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的,这是指()

A、概算定额的适用范围比预算定额大

B、概算定额的子目比预算定额多

C、概算定额的消耗量比预算定额少

D、概算定额中的每个综合分项都包含了数项预算定额

参考答案：D

答案解析：暂无解析

17、资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础,产生()

A、可抵扣永久性差异

B、应纳税永久性差异

C、可抵扣暂时性差异

D、应纳税暂时性差异

参考答案：D

答案解析：暂无解析

18、下列关于工程量清单作用的表述中正确的是()

A、工程量清单是招标文件的组成部分,在施工阶段没有任何作用

B、工程量清单只能由招标人编制

C、工程量清单是办理竣工验收的依据

D、工程量清单为投标人提供了共同的竞争基础

参考答案：D

答案解析：暂无解析

19、下列各项中,属于存货的有()

A、周转材料

B、低值易耗品

C、临时设施

D、施工产品

E、在建施工产品

参考答案：A、B、D、E

答案解析：暂无解析

20、当建设项目有多个单项工程时,编制总概算时,单项工程综合概算的组成内容包括()

A、建筑单位工程概算

B、设备及安装单位工程概算

C、预备费概算

D、建设期贷款利息

E、铺底流动资金

参考答案：A、B

答案解析：暂无解析

21、设备自然寿命概念的正确描述为下列()

A、设备从投入使用开始到不能继续使用报废的全部时间

B、设备从投入使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间

C、设备从开始使用到年平均使用成本最小的使用年限

D、设备从投入使用到因技术落后而被改造所延续的时间

参考答案：A

答案解析：暂无解析

22、随着项目周期的阶段性进展,影响项目投资的因素有()的变化规律。

A、工作费用从小到大地变化，变化程度较小

B、要素费用从大到小地变化，变化程度居中

C、对项目使用功能的影响从大到小

D、工作费用从小到大地变化，变化程度很大

E、要素费用从小到大地变化，变化程度很大

参考答案：C、D

答案解析：暂无解析

23、国际工程投标报价进行的调查中,属于对竞争对手调查的内容有(),

A、规模和实力

B、技术特长

C、管理承平

D、经营状况

E、经济状况

参考答案：A、B、C、D

答案解析：暂无解析

24、优先股筹资的优点有()

A、优先股是永久性资金

B、股利固定、支付灵活

C、能扩大公司实收资本

D、不影响普通股股东对公司的控制权

E、能提高公司的举债能力

参考答案：A、B、D、E

答案解析：暂无解析

25、编制投资估算时,基本预算费的计算基数为()

A、建筑安装工程费

B、工程费用与第二部分其他费用之和

C、设备、工器具购置费

D、工程费用

参考答案：D

答案解析：暂无解析

26、某企业欲引进生产线。已知引进甲生产线需投资400万元,。单位产品可变成本为0.6元;引进乙生产线需投资600万元,单位产品可变成本为0.4元。则正确的决策有()

A、产量为800万件时,选择甲生产线

B、产量为800万件时,选择乙生产线

C、产量为1200万件时,选择甲生产线

D、产量为1200万件时,选择乙生产线

E、任何时候都选择甲生产线

参考答案：A、D

答案解析：设产量为Q,则引进甲、乙生产线的总成本分别为:C甲=400+0.6Q;C乙=600+0.4Q。在直角坐标系中画出两条总成本线,见下图:令C甲=C乙,解出万件从图中可以看出,当产量为低于1000万件时,甲生产线成本低;当产量为高于1000万件时,乙生产线成本低。因此正确答案为AD。

27、下列各项中,属于扩张性财政政策的是()

A、提高税收

B、增加政府转移支付

C、降低政府转移支付

D、降低政府支出

参考答案：B

答案解析：暂无解析

28、在下列各项中,属于加速折旧方法的有()

A、先进先出法

B、工作量法

C、双倍余额递减法

D、年数总和法

E、平均年限法

参考答案：C、D

答案解析：暂无解析

29、若主要分析方案状态和参数变化对方案投资回收快慢的影响,可选用的分析指标是()

A、财务净现值

B、财务内部收益率

C、投资收益率

D、投资回收期

参考答案：D

答案解析：暂无解析

30、建设单位管理人员工资属于()

A、建筑工程费

B、安装工程费

C、市政工程费

D、工程建设其他费用

参考答案：D

答案解析：暂无解析

第三部分建设法规1、实施性成本计划是以施工预算为主要依据进行编制的,而施工预算相对于施工图预算,其区别主要体现在()

A、以预算定额为主要编制依据

B、施工企业内部管理用的文件

C、适用于建设单位

D、编制施工计划的依据

E、工程价款结算的依据

参考答案：B、D

文字解析：施工预算是施工企业内部管理用的文件,是编制施工计划的依据。而施工图预算是以预算定额为主要编制依据,适用于施工单位和建设单位,是工程价款结算的依据,所以选项B、D正确。

2、对工程施工组织设计和技术方案,监理人有()

A、审批权

B、制订权

C、建议权

D、发布权

参考答案：A

文字解析：暂无解析

3、下列选项中,属于建设工程项目管理规划内容的有()

A、项目管理实施策划

B、项目的目标分析和论证

C、项目采购和合同结构分析

D、价值工程的管理

E、风险管理的策略

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

4、按照延误事件之间的关联性划分,工程延误包括()

A、直接延误

B、间接延误

C、单一延误

D、共同延误

E、交叉延误

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

5、进行工程竣工结算时,竣工结算报表的审核人是()

A、承包人

B、发包人

C、专业监理工程师

D、总监理工程师

参考答案：C

文字解析：暂无解析

6、某混凝土工程,工程量清单的工程量为1000。合同约定的综合单价为350元／,且实际工程量超过工程量清单的工程量10%时可调整单价,调整系数为0．9。由于设计变更,承包商实际完成工程量1200,则该混凝土工程的结算价款应为()万元。

A、378

B、413

C、4165

D、420

参考答案：C

文字解析：由于实际工程量超过了工程量清单的工程数量10％,其超出部分的工程量为：1200-1000×(1+10％)=100,该部分的单价需要调整,故该混凝土工程的价款为：1000×(1+10％)×350+100×350×0．9=41．65万元,选项C正确。

7、施工作业质量自控程序包括()

A、施工总控计划的编制

B、施工作业技术交底

C、施工作业活动的实施

D、施工作业质量的检验

E、施工变更洽商的管理

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

8、工程质量监督报告作为()的组成部分提交竣工验收备案部门。

A、竣工验收工作会

B、竣工验收资料

C、工程结算依据

D、工程施工总结

参考答案：B

文字解析：暂无解析

9、FII新黄皮书中合同计价方式属于()

A、总价合同,合同价格不予调整

B、总价合同,如果发生法规规定的变化或物价波动,合同价格可以调整

C、单价合同,合同价格不予调整

D、单价合同,如果发生法规规定的变化或物价波动,合同价格可以调整

参考答案：B

文字解析：暂无解析

10、监理工程师应当按照工程管理规范的要求,采取()等形式,对建设工程实施监理。

A、旁站

B、抽查检验

C、巡视

D、见证取样

E、平行检查

参考答案：A、C、E

文字解析：引自《建设工程质量管理条例》第三十八条。

11、以下属于合同价格分析内容的是()

A、在单价合同中,工程内容单价是否准确

B、在总价合同中,合同总价对承包人是否公平合理

C、合同价格所包括的范围

D、工程量计量程序,工程款结算方法和程序

E、合同价格的调整规定

参考答案：C、D、E

文字解析：合同的价格分析是合同签订后对合同价格包括的范围工程量计量及结算程序合同价格的调整范围等进行的分析,而不去分析价格对承包人是否合理公平。

12、建设工程施工安全控制的特点有()

A、控制面广

B、动态性

C、系统交叉性

D、严谨性

E、复杂性

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

13、某承包公司对一钢结构高层建筑工程的施工成本进行划分,应计入间接成本的有()

A、钢材购置费

B、安全施工费

C、差旅交通费

D、大型机械进出场及安拆费

E、危险作业意外伤害保险费

参考答案：C、E

文字解析：暂无解析

14、职业健康安全与环境管理体系的运行中,管理评审应注意的问题包括()

A、评审中提出的问题应认真进行整改

B、审查评审人员的资格

C、信息输入的充分性和有效性

D、评审结论应该清楚明了,表述准确

E、评审过程要充分严谨

参考答案：A、C、D、E

文字解析：管理评审应注意以下问题：信息输入的充分性和有效性评审过程要充分严谨,应明确评审的内容和对有关信息的收集、整理,并充分进行讨论和分析；评审结论应该清楚明了,表述准确；评审中提出的问题应认真进行整改,持续改进。

15、某项目需要运用成本分析方法中的比率法寻求降低成本的有效途径,从而需要了解预算成本、实际成本和降低成本的比例关系,应该采用比率法的是()

A、相关比例法

B、构成比率法

C、动态比例法

D、静态比例法

参考答案：B

文字解析：暂无解析

16、建设项目进度计划的跟踪检查与调整主要包括的内容有()

A、必要时调整进度计划

B、计算确定网络计划的时间参数

C、定期跟踪检查进度计划执行情况

D、对发现的进度偏差采取纠偏措施

E、制定项目的工作编码系统

参考答案：A、C、D

文字解析：暂无解析

17、进行有效的成本偏差控制,成本分析是()

A、中心

B、目的

C、目标

D、关键

参考答案：D

文字解析：暂无解析

18、信息是以口头、书面或电子方式传递的知识、()、情报。

A、声音

B、数字

C、文字

D、新闻

参考答案：D

文字解析：暂无解析

19、影响建设工程项目质量的管理因素,主要是决策因素和()

A、生产因素

B、技术因素

C、科学因素

D、组织因素

参考答案：D

文字解析：暂无解析

20、建设工程项目质量控制系统的建立,应按照建筑法和()有关建设工程质量责任的规定,界定各方的质量责任范围和控制要求。

A、建筑工程质量验收规范

B、建筑工程质量评定标准

C、建筑工程质量管理流程

D、建设工程质量管理条例

参考答案：D

文字解析：暂无解析

21、按我国合同示范文本,未经工程师同意承包人自行更改或换用原设计的,则承包人()

A、应提供变更的相应图纸和说明

B、赔偿发包人的有关损失

C、延误的工期不予顺延

D、应提前14天以书面形式向发包人发出变更通知

E、应承担由此发生的费用

参考答案：B、C、E

文字解析：《建设工程施工合同(示范文本)》规定：未经工程师同意承包人擅自更改或换用原设计的,承包人应承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。

22、某工程施工,拟采用赢得值法进行费用和进度综合分析控制,则需要计算的基本参数有()

A、计划工作实际费用

B、计划工作预算费用

C、已完工作实际费用

D、已完工作预算费用

E、拟完工作实际费用

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

23、业主方的进度目标指的是()

A、项目动用的时间目标

B、项目竣工的时间目标

C、项目立项的时间目标

D、项目开工的时间目标

参考答案：A

文字解析：暂无解析

24、进行施工成本控制,工程实际完成量、成本实际支出等信息的获得,主要是通过()

A、工程承包合同

B、施工成本计划

C、进度报告

D、施工组织设计

参考答案：C

文字解析：因为工程实际完成量、成本实际支出等信息,反映的是工程进展的实际状况,由进度报告反映,所以选C。工程承包合同、施工成本计划和施工组织设计主要反映施工的计划信息,故选项A、B、D均不合适。

25、在FII合同条件下,工程支付范围中的工程量清单以外项目包含()

A、工程变更

B、保留金

C、暂列金额

D、业主索赔

E、计日工作

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

26、在建设工程项目中,监理单位与施工单位之间的关系是()关系。

A、代理与被代理

B、合同

C、委托与被委托

D、监理与被监理

参考答案：D

文字解析：工程监理机构受业主的委托进行工程建设的监理活动，代表建设单位对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面实施监督。它与施工单位之间属于监理与被监理的关系。

27、从人的心理学、行为学、安全技术、采取安全措施、系统论的方面来看,职业健康安全问题包括()

A、人的不安全状态

B、物的不安全状态

C、人的不安全行为

D、物的不安全行为

E、组织管理不力

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

28、企业职工伤亡事故统计实行以()考核为主的制度。

A、部门

B、地区

C、行业

D、企业

参考答案：B

文字解析：暂无解析

29、建设工程项目质量控制系统,一般情况下形成()多单元的结构形态,这是由其实施任务的委托方式和合同结构所决定的。

A、多工种

B、多层次

C、多环节

D、多主体

参考答案：B

文字解析：暂无解析

30、根据我国有关规定,以下()项目经批准可以进行邀请招标。

A、项目有特殊技术要求,但可供选择的潜在的投标人较多

B、受自然地域环境限制的

C、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的

D、拟公开招标的费用与项目的价值相比,不值得的

E、法律、法规规定不宜公开招标的

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

第四部分公路实务1、[背景材料2]某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：计算矢高是从拱顶截面()

A、形心到相邻两拱脚截面形心之间连线的垂直距离

B、形心到相邻两拱脚截面最低点之间连线的垂直距离

C、下缘到相邻两拱脚截面最低点之间连线的垂直距离

D、下缘到相邻两拱脚截面形心之间连线的垂直距离

参考答案：A

文字解析：用户提供的解析贡献者：王茜茜2012-07-0515:03:3794,静矢高是C,正确答案是A

2、[背景材料2]某公路工程施工,有路基、路面施工项目。其中部分段落需要开挖沟槽,运输车辆需要将堆在沟槽边的土方运走。为了保证现场用电,工地还自备了发电机组。由于开挖以岩石居多,所以采用了爆破作业,购买了电雷管等引爆器材。爆破施工主要集中在雷雨季节。路面施工中,项目部对从事沥青作业的人员进行了体检,发现有人凡患有皮肤病、结膜炎、严重贫血病、严重关节炎和感冒。拟根据施工特点选择部分作业人员。问题：按照自备发电机组的安全技术要点的要求,下列说法正确的有()

A、施工现场临时用自备发电机组的供配电系统须与外电线路连接

B、自备发电机组电源应与外电线路电源连锁,严禁并列运行

C、发电机组应设置短路保护和过负荷保护

D、发电机组的排烟管道必须伸出室外

E、在非三相四线制供电系统中,电气设备的金属外壳应做接地保护

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

3、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人()

A、处三年以下有期徒刑或者拘役

B、处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金

C、处五年以下有期徒刑或者拘役

D、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金

参考答案：D

文字解析：暂无解析

4、费率是某些费用项目按一定()计取费用的百分比。

A、参数

B、基数

C、标准

D、要求

参考答案：B

文字解析：暂无解析

5、混凝土路面养护的方法宜采用()

A、喷洒养生剂同时保湿覆盖

B、围水养护

C、覆盖土工布洒水湿养护

D、覆盖土工毡等洒水湿养护

E、覆盖保湿膜湿养护

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

6、具有通信系统工程分项资质的企业可承担的施工任务有()

A、防眩板的安装

B、程控交换系统施工

C、光(电)缆敷设施工

D、中央控制系统施工

E、收费管理系统施工

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

7、下列关于钢筋安设、支承及固定要求描述正确的是()

A、桥面板钢筋的所有交叉点均应绑扎,以避免在浇混凝土时钢筋移位。但两个方向的钢筋中距均不小于300mm时,则可隔一个交叉点进行绑扎

B、用于保证钢筋固定于正确位置的预制混凝土垫块,其骨料粒径不得大于20mm,其强度应与相邻的混凝土强度一致

C、钢筋的垫块间距在纵横向均不得大于2m

D、特殊情况下,可以用碎砖、金属管及木块作为钢筋的垫块

参考答案：A

文字解析：B选项错,用于保证钢筋固定于正确位置的预制混凝土垫块,其骨料粒径不得大于10mm,其强度应与相邻的混凝土强度一致；C选项错,钢筋的垫块间距在纵横向均不得大于1.2m；D选项错,不得用卵石、碎石或碎砖、金属管及木块作为钢筋的垫块。

8、自行式摊铺机可分为履带式、轮胎式及复合式三种,下面属于轮胎式摊铺机特点的有()

A、行驶速度快

B、对地面较高的凸起点适应能力差

C、弯道摊铺质量好

D、广泛应用于小型自行式摊铺机上

E、结构简单,造价低

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

9、在缆索吊装的拱桥施工中,为了保证拱肋吊装过程的安全和稳定,应在拱肋上设置缆风索。下列关于缆风索设置中说法正确的是()

A、缆风索应成对称布置,且上、下游缆风索的长度相差不宜过大

B、缆风索与拱肋轴线夹角宜大于60°；与地平面夹角宜为45°,距离宜小于100m

C、缆风索应成对称布置,且河的左、右两岸缆风索的长度相差不宜过大

D、缆风索与拱肋轴线夹角宜大于45°；与地平面夹角宜为30°,距离宜小于100m

E、在每孔拱肋全部合龙、横系梁或横隔板达到一定强度后,方可拆除风缆

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

10、公路施工中不得用推土机推()

A、树根

B、碎石块

C、建筑垃圾

D、石灰

参考答案：D

文字解析：暂无解析

11、在悬索桥钢筋混凝土索塔施工中,要求断面尺寸的检测频率为()

A、每5m检查2点

B、每5m检查1点

C、每6m检查1点

D、每6m检查2点

参考答案：B

文字解析：暂无解析

12、专用架桥机可按()的不同进行分类。

A、移粱方式

B、吊装力式

C、导梁形式

D、缆索形式

E、送粱方式

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

13、[背景材料2]某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：拱桥净跨径是每孔拱跨两拱脚截面()

A、形心之间的直线距离

B、形心之问的水平距离

C、最低点之间的直线距离

D、最低点之间的水平距离

参考答案：D

文字解析：暂无解析

14、按照隧道施工爆破作业安全技术要求,当发现有“盲炮”时,必须由()按规定处理,确保安全。

A、设计单位人员

B、监理单位人员

C、施工单位人员

D、原爆破人员

参考答案：D

文字解析：暂无解析

15、有关专业分包的规定中错误的是()

A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备

B、专业分包工程不得再次分包

C、专业分包人应具备相应的专业承包资质

D、专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准

参考答案：D

文字解析：暂无解析

16、项目组织机构设置中的“管理跨度”原则是指()

A、确定合理的任务目标

B、确定合理的领导人数

C、使上下级形成一条等级链

D、分工合理、协作明确

参考答案：B

文字解析：暂无解析

17、爆破作业中,下列说法错误的是()

A、爆破时,应点清爆炸数量与装炮数量是否相符

B、爆破时,确认炮响完并过5min后,方准爆破人员进入爆破作业点

C、爆破作业必须有专人指挥

D、人工打眼时,使锤人应站在掌钎人的对面,严禁侧脸使锤

参考答案：D

文字解析：暂无解析

18、水泥稳定类材料中确定水泥剂量应考虑()

A、拌合方法

B、土类

C、路面结构

D、试验结果

E、路基压实度

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

19、某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：重力式桥台由()等组成。

A、台帽

B、背墙

C、台身

D、基础

E、锚碇板

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

20、根据交通部《公路工程施工招标投标管理办法》相关规定实行施工招标的公路工程项目,应符合的条件有()

A、初步设计文件已被批准

B、三通一平完成

C、征地拆迁工作已基本完成或落实,能保证分年度连续施工

D、建设资金已经落实

E、项目法人已经确定,并符合项目法人资格标准要求

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

21、下列沿河河堤冲刷防护工程中属于间接防护的是()

A、石笼

B、顺坝

C、挡土墙

D、砌石

参考答案：B

文字解析：暂无解析

22、为提高成本管理的有效性,可以采取的方法有()

A、行政方法

B、经济方法

C、法制手段

D、以最少的人力和财力完成较多的管理工作

E、以减少安全投入节约成本支出

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

23、高速公路、一级公路的特殊大桥为整体式上部结构时,其中央分隔带和路肩的宽度可适当减小,但减窄后的宽度应()

A、不大于标准规定的“最小值”

B、不小于标准规定的“最小值”

C、不大于标准规定的“最大值”

D、不小于标准规定的“最大值”

参考答案：B

文字解析：暂无解析

24、施工平面布置图包含的内容一般不包括()

A、原有地形地物

B、距离施工现场较远的城镇

C、安全消防设施

D、施工防排水临时设施

参考答案：B

文字解析：暂无解析

25、施工平面图的内容有()

A、主要结构物平面位置

B、施工防排水临时设施

C、安全消防设施

D、便道和其他临时设施

E、原有地形地貌

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

26、阻碍公路建设或抢修,致使公路建设或抢修不能正常进行,尚未造成严重损失的,给予的处罚是()

A、治安处罚

B、行政处罚

C、经济处罚

D、刑事处罚

参考答案：A

文字解析：暂无解析

27、滑坡体土方的正确开挖方法是()

A、从滑坡体中部向两侧自上而下进行

B、从滑坡体两侧向中部自下而上进行

C、从滑坡体两侧向中部自上而下进行

D、从滑坡体两侧向中部全面拉槽开挖

参考答案：C

文字解析：暂无解析

28、隧道监控量测时,量测部位和测点布置,应根据()等确定。

A、地质条件

B、量测项目

C、施工方法

D、监控人员素质

E、隧道长度

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

29、公路工程的间接费是由企业管理费和()两项组成的。

A、预留费

B、建设单位管理费

C、财务费

D、现场经费

参考答案：C

文字解析：暂无解析

30、某段道路工程施工,路基填方高度20m,根据进度计划安排,要求路基同填完成自然沉降半年后,再进行路面施工,则路基填筑与路面施工之间的进度计划搭接关系是()

A、开始到开始

B、开始到结束

C、结束到开始

D、结束到结束

参考答案：C

文字解析：暂无解析

第五部分水利实务1、对项目的立项、勘察设计、施工、建设管理、生产(运行)等进行的评价称为()

A、影响评价

B、经济效益评价

C、过程评价

D、建设评价

参考答案：C

文字解析：暂无解析

2、我国现行的高程起算的统一基准是()

A、1956年黄海高程系

B、1985国家高程基准

C、废黄河高程系

D、1985年黄海高程系

参考答案：B

文字解析：暂无解析

3、《水利工程建设项目施工分包管理暂行规定》的适用范围是()

A、政府参与投资的项目

B、必须进行招标的项目

C、世界银行贷款项目

D、政府参与投资且必须进行招标的项目

参考答案：D

文字解析：暂无解析

4、灌浆泵容许工作压力应大于最大灌浆压力的()倍。

A、0．8

B、1.0

C、1．5

D、2

参考答案：C

文字解析：暂无解析

5、水工大坝工程专业承包三级企业可以承担()

A、单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类坝型的坝基处理施工

B、单项合同额不超过企业注册资本金5倍、50m及以下各类坝型坝基处理施工

C、单项合同额不超过企业注册资本金4倍、60m及以下各类坝型坝基处理施工

D、单项合同额不超过企业注册资本金3倍、70m及以下各类坝型坝基处理施工

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、最新《中华人民共和国防汛条例》于()由国务院修改并颁布施行。

A、1991年

B、1995年

C、2001年

D、2005年

参考答案：D

文字解析：暂无解析

7、运输爆破器材的汽车行驶在视线良好的情况下,时速不得超过()km／h。

A、20

B、30

C、40

D、50

参考答案：A

文字解析：暂无解析

8、根据《建设工程质量管理条例》,未经()签字,建设单位可不拨付工程款。

A、监理员

B、监理工程师

C、总监理工程师

D、质量监督机构

参考答案：C

文字解析：暂无解析

9、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL／T5148—2001),三排孔组成的帷幕灌浆应按()顺序进行。

A、先灌注上游排孔,再灌注下游排孔,然后进行中间排孔的灌浆

B、先灌注下游排孔,再灌注上游排孔,然后进行中间排孔的灌浆

C、先灌注中间排孔,再灌注上游排孔,然后进行下游排孔的灌浆

D、先灌注中间排孔,再灌注下游排孔,然后进行上游排孔的灌浆

参考答案：B

文字解析：暂无解析

10、水利水电工程的永久性主要建筑物的级别,划分为()级。

A、三

B、四

C、五

D、六

参考答案：C

文字解析：暂无解析

11、适用于中、低水头工程尾水较深．流量变化范围较小,水位变幅较小,或有排冰、漂木要求的消能方式是()

A、底流消能

B、挑流消能

C、面流消能

D、消力戽消能

参考答案：D

文字解析：暂无解析

12、根据《水电水利工程模板施工规范》(DL／T5110—2000),承重模板的抗倾覆稳定系数应大于()

A、1．2

B、1．3

C、1．4

D、1．5

参考答案：C

文字解析：暂无解析

13、光电测距仪的照准误差(相位不均匀误差)、偏调误差(三轴平行性)及加常数、乘常数,一般()进行一次检验。

A、每月

B、每半年

C、每年

D、每次使用前

参考答案：C

文字解析：暂无解析

14、根据《浆砌石坝施工技术规定》(SD120—84),最低气温低于()℃时,应停止浆砌石施工。

A、0

B、-1

C、-2

D、-3

参考答案：A

文字解析：暂无解析

15、竣工决算包括以下哪些部分()

A、封面及目录

B、竣工项目的平面示意图

C、工程竣工验收证书

D、主体工程照片

E、竣工决算说明书及决算报表

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

16、堤防工程的护堤地属水利工程的()

A、管理范围

B、保护范围

C、工程覆盖范围

D、临时用地范围

参考答案：A

文字解析：暂无解析

17、根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设项目费用包括()

A、河道工程费用

B、建设征地和移民安置费用

C、独立费用

D、基本预备费和价差预备费

E、建设期贷款利息

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

18、水利工程保护范围内的土地应()

A、与工程占地范围一起征用

B、不征用

C、由工程管理单位进行管理

D、临时征用

参考答案：B

文字解析：暂无解析

19、《土地管理法》规定,征收耕地的补偿费用包括()

A、复建补偿费

B、地上附着物和青苗补偿费

C、土地补偿费

D、专项设施迁建费

E、安置补助费

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

20、多用于起伏的基础部位或特殊的异形结构的模板是()

A、固定式

B、拆移式

C、移动式

D、滑升式

参考答案：A

文字解析：暂无解析

21、编制施工图预算、招标阶段标底及投标报价依据的水利定额是()

A、投资估算指标

B、概算定额

C、预算定额

D、施工定额

参考答案：C

文字解析：暂无解析

22、申报水利系统文明建设工地的项目已完工程量一般应达全部建安工程量的()以上。

A、30％

B、40％

C、50％

D、60％

参考答案：A

文字解析：暂无解析

23、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF—2000—0208),承包人负责采购的材料和工程设备,应由承包人会同监理人进行检验和交货验收,并应进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,其所需费用由()承担。

A、发包人

B、监理人

C、承包人

D、材料和设备供应商

参考答案：C

文字解析：暂无解析

24、骨料料场规划的原则包括()

A、主要料场应场地开阔,高程适宜,储量大,质量好,开采季节短的料场

B、选择料场附近有足够的回车和堆料场地

C、选择开采准备工作量大,施工简便的料场

D、选择可采率高的料场

E、选择天然级配与设计级配较为接近的料场

参考答案：B、D、E

文字解析：暂无解析

25、根据《水工混凝土工程施工规范》(SDJ207—82),下列关于钢筋材质的控制要求正确的是()

A、钢筋若有出厂证明书或试验报告单,使用前,仍应作拉力、冷弯试验

B、需要焊接的钢筋应作好焊接工艺试验

C、钢号不明的钢筋,不能使用

D、水工结构的非预应力混凝土中,不应采用冷拉钢筋

E、水工结构的非预应力混凝土中,可采用冷拉钢筋

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

26、根据《水工碾压混凝土施工规范》(DL／T5112—2000),碾压混凝土坝的混凝土抗冻、抗渗检验的合格率不应低于()

A、60％

B、70％

C、80％

D、90％

参考答案：C

文字解析：暂无解析

27、竣工财务决算的编制工作应从()开始。

A、工程开工

B、工程竣工

C、项目筹建

D、工程完工

参考答案：C

文字解析：暂无解析

28、根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004),重力式混凝土围堰采用抗剪断公式计算时,其稳定安全系数不小于()

A、3

B、4

C、5

D、6

参考答案：A

文字解析：暂无解析

29、水利工程建设项目施工准备工作阶段监理工作的基本内容有()

A、检查砂石料系统、混凝土拌合系统

B、审查工程开工的各项条件,审批开工申请

C、协助发包人编制合同项目的付款计划

D、检查按照施工规范要求需进行的各种施工参数的试验情况

E、审批承包人编制的施工组织设计

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

30、骨料堆场的布置主要取决于()

A、地形条件

B、堆料设备

C、运输条件

D、运输进出料方式

E、骨料的组成材料的成分

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

第六部分建筑实务1、当基坑、基槽宽度小于6m时,且降水深度不超过5m时,轻型井点应该按()式来布置。

A、单排布置

B、双排布置

C、环形布置

D、U布置

参考答案：A

文字解析：单排轻型井点适用于基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不大于5m的基坑,同时,在采用单排轻型号井点方案时也应将井点管盎布置在上游,即北边。

2、对有抗震要求的结构,箍筋弯后平直部分的长度不应小于箍筋直径的()倍。

A、3

B、5

C、10

D、15

参考答案：C

文字解析：箍筋弯后平直部分长度：对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍；对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。

3、混凝土结构的耐久性要求包括()

A、混凝土保护层最小厚度

B、最大水灰比

C、最低混凝土强度等级

D、最大碱含量

E、最低钢筋强度等级

参考答案：A、B、C、D

文字解析：混凝土结构的耐久性要求包括：①保护层厚度；②水灰比、水泥用量的一些要求：最大水灰比、最小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量占水泥用量、最大碱含量。

4、防水卷材的主要性能包括()

A、防水性

B、机械力学性能

C、保温隔热性

D、大气稳定性

E、柔韧性

参考答案：A、B、D、E

文字解析：防水卷材的主要性能包括：①防水性常用不透水性、抗渗透性等指标表示；②机械力学性能常用拉力、拉伸强度和断裂伸长率等表示；③温度稳定性常用耐热度、耐热性、脆性温度等指标表示；④大气稳定性常用耐老化性、老化后性能保持率等指标表示；⑤柔韧性常用柔度、低温弯折性、柔性等指标表示。

5、在网络计划的执行过程中,检查发现D工作的总时差由3d变成了-1d,则说明D工作的实际进度()

A、拖后1d,影响工期1d

B、拖后3d,影响工期1d

C、拖后4

D、影响工期1dD拖后4d影响工期3d

参考答案：C

文字解析：工作总时差是指在不影响网络计划总工期的前提下,该工作所具有的机动时间。D工作的总时差减小,说明它的实际进度拖后；如果增大,说明实际进度提前,由3d变成-1d,总时差的变化量为3-(-1)=4d,则D工作拖后4d。由于D工作总时差为3d,说明D工作有3d的机动时间可以利用,D工作拖后4d,超出总时差1d,所以只影响工期1d。

6、天然石材品种中属于装饰用花岗石的有()

A、辉绿岩

B、玄武岩

C、砂岩

D、白云岩

E、橄榄岩

参考答案：A、B、E

文字解析：建筑装饰工程上所指的花岗石是指以花岗岩为代表的一类装饰石材,包括各类以石英、长石为主要的组成矿物,并含有少量云母和暗色矿物的岩浆岩和花岗质的变质岩,如花岗岩、辉绿岩、辉长岩、玄武岩、橄榄岩等。

7、下列各项属于A级燃烧性能等级材料的是()

A、纤维石膏板

B、大理石

C、难燃胶合板

D、铝箔复合材料

参考答案：B

文字解析：装修材料燃烧性能等级的分类,如表1A432000—1所示。大理石不燃烧,所以属于A级燃烧性能等级材料。ACD三项属于级燃烧性能等级材料。

8、经批准占用或者挖掘城市道路的,应当按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘。需要移动位置、扩大面积、延长时间的,应当提前办理()手续。

A、设计变更

B、洽商变更

C、施工方案变更

D、变更审批

参考答案：D

文字解析：经批准占用或者挖掘城市道路的位置、面积、期限之后,又需要移动位置、扩大面积、延长时间的,应当优先提前办理变更审批手续。变更审批之后很有可能发生的设计变更、施工方案变更等属于施工管理的范畴,即使是以必须进行设计变更为原由才提出的变更审批手续,也必须是先行办理变更审批手续,之后才能实现真正的设计变更。

9、当使用中(),应进行复验,并按复验结果使用。

A、因保管不善水泥有受潮现象时

B、对水泥质量有怀疑时

C、水泥出厂超过三个月时

D、快硬硅酸盐水泥超过一个月时

E、雨季期间水泥出厂超过一个月时

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

10、地下防水卷材及其胶粘剂应具有良好的()

A、难燃性

B、耐水性

C、耐刺穿性

D、耐腐蚀性

E、耐菌性

参考答案：B、C、D、E

文字解析：卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材,卷材及其胶粘剂应具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿性、耐腐蚀性和耐菌性。

11、换填地基法中,可用于换填的材料有()

A、粉煤灰

B、生石灰

C、水泥

D、矿渣

E、素土

参考答案：A、D、E

文字解析：换填地基法是先将基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去；然后,回填强度较高、压缩性较低、并且没有侵蚀性的材料,如中粗砂、碎石或卵石、灰土、素土、石屑、矿渣等,再分层夯实后作为地基的持力层。换填地基按其回填的材料可分为灰土地基、砂和砂石地基、粉煤灰地基等。

12、挖土机是常用的土方施工机械,正铲挖土机的挖土特点是()

A、前进向上,自重切土

B、后退向下,自重切土

C、前进向上,强制切士

D、后退向下,强制切土

参考答案：C

文字解析：暂无解析

13、选用水泥的主要技术指标是()[2007年真题]

A、硬度

B、坍落度

C、强度

D、体积安定性

参考答案：C

文字解析：水泥的强度是评价和选用水泥的重要技术指标,也是划分水泥强度等级的重要依据。

14、下列有关室内装饰装修施工的条文的叙述,正确的有()

A、建筑材料或装修材料的检测项目不全或对检测结构有疑问时,必须将材料送有资格的检测机构进行检验,检验合格后方可使用

B、可以在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具

C、民用建筑室内装修时,不应使用苯、甲苯、二甲苯和汽油等进行除油和清除旧油漆作业

D、涂料、胶粘剂、水性处理剂等使用后,应及时封闭存放,废料应及时清出室内

E、民用建筑工程室内装修中,进行饰面人造木板拼接施工时,除芯板为E1类外,应对其断面及无饰面部位进行密封处理

参考答案：A、C、D、E

文字解析：B项,严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。

15、施工测设的基本工作包括()

A、已知垂直角的测设

B、已知水平距离的测设

C、已知水平角的测设

D、已知高程的测设

E、施工控制网的建立

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

16、中空玻璃是由两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封而成的玻璃制品,玻璃层间是(),从而达到保温隔热的效果。

A、PC隔热层

B、PV

C、薄膜层C干燥气体

D、真空层

参考答案：C

文字解析：中空玻璃是由两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘接密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间,从而达到保温隔热效果的节能玻璃制品。中空玻璃按玻璃层数,有双层和多层之分,一般是双层结构。

17、关于《高层民用建筑设计防火规范》(G50045--95)的强制性条文,下列叙述正确的有()

A、紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m；当水平间距小于1.00m时,应设置固定乙级防火门、窗

B、设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开

C、屋顶采用金属承重结构时,其吊顶、望板、保温材料等均应采用不燃烧材料,屋顶金属承重构件应采用外包敷不燃烧材料或喷涂防火涂料等措施,或设置自动喷水灭火系统

D、变形缝构造基层应采用不燃烧材料

E、电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设在变形缝内。当其穿过变形缝时,应在穿过外加设不燃烧材料套管,并应采用不燃烧材料将套管空隙填塞密实

参考答案：B、C、D、E

文字解析：A项紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m：当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。

18、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位新建工程项目的安全措施必须与主体工程同时()[2005年真题]

A、设计

B、招标

C、施工

D、验收

E、使用

参考答案：A、C、E

文字解析：根据《中华人民共和国安全生产法》的规定,生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(统称建设项目)的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

19、建筑材料的火灾特性包括建筑材料的()

A、燃烧性能

B、耐火极限

C、燃烧时的毒性

D、燃烧时的发烟性

E、绝热性能

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

20、依据规范规定,一般民用建筑楼梯的梯段净高不宜小于()m。[2006年真题]

A、1.8

B、2.2

C、2.4

D、2.8

参考答案：B

文字解析：参见第2题解析。

21、新建筑物的混凝土或抹灰基层,涂饰涂料前应涂刷()封闭底漆。

A、防水

B、防腐

C、抗酸

D、抗碱

参考答案：D

文字解析：新建筑物的混凝土或抹灰基层,在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。对泛碱、析盐的基层应先用3％的草酸溶液清洗,然后用清水冲刷干净或在基层上满刷一遍耐碱底漆,待其干后刮腻子,再涂刷面层涂料。

22、应用最广泛的装饰装修用不锈钢品种是()

A、奥氏体不锈钢

B、铁素体不锈钢

C、马氏体不锈钢

D、铬镍体不锈钢

参考答案：A

文字解析：按不锈钢的组织特点可分为马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢。奥氏体不锈钢属于镍一铬不锈钢,是应用最广泛的不锈钢品种。装饰装修用不锈钢制品主要有板材和管材,其中板材应用最为广泛。

23、经批准挖掘由市政工程行政主管部门管理的城市道路的,应当(),竣工后应当及时清理现场,通知市政工程行政主管部门检查验收。

A、在施工现场设置明显标志

B、在施工现场设置安全防围设施

C、报送挖掘开工报告

D、按照批准的位置、面积、期限挖掘

E、交纳城市道路占用或挖掘修复费

参考答案：A、B、D、E

文字解析：经批准挖掘城市道路的,应当在施工现场设置明显标志和安全防围设施；竣工后,应当及时清理现场,通知市政工程行政主管部门检查验收；经批准占用或者挖掘城市道路的,应当按照批准的位置、面积、期限占有或者挖掘；占用或者挖掘由市政工程行政主管部门管理的城市道路的,应当向市政工程行政主管部门交纳城市道路占用或者城市道路挖掘修复费。

24、下列关于塑钢门窗特性的描述不正确的是()

A、绝热保温性能好

B、防腐性能强

C、外表美观、虫不蛀

D、气密性、水密性、隔声性较差

参考答案：D

文字解析：塑钢门窗特点主要有：①色泽鲜艳,不需油漆；②耐腐蚀,抗老化,保温,防水,隔声；③在30～50℃的环境下不变色,不降低原有性能,防虫蛀又不助燃。

25、建筑地面工程下部遇有沟槽工程项目时,必须贯彻()的施工原则。

A、先检查后隐蔽

B、先地下后地上

C、先登记后隐蔽

D、先记录后隐蔽

参考答案：B

文字解析：建筑地面工程下部遇有沟槽、管道(暗管)等工程项目时,必须贯彻"先地下后地上"的施工原则。建筑地面下的沟槽、暗管等工程完工后,经检验合格并做隐蔽记录,方可进行建筑地面工程的施工。以免因下部工程出现质量问题而造成上部工程不必要的返工,影响建筑地面工程的铺设质量。

26、多层及高层钢结构,主体结构整体垂直度的允许偏差不大于()mm。

A、20

B、25

C、50

D、75

参考答案：C

文字解析：单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差应符合H/1000,且不应大于25.0mm；整体平面弯曲的允许偏差应符合1/1500,且不应大于25.0mm。多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差应符合H/2500+10.0mm,且不应大于50.0mm；整体平面弯曲的允许偏差应符合1/1500,且不应大于25.0mm。

27、关于建筑幕墙工程三项主要物理性能的检测,下列做法正确的是()

A、检测试件的材质、构造、安装方法应与实际工程相同

B、幕墙性能检测中,如有某项指标未达到规定要求,不允许重做

C、幕墙性能检测中,如有某项指标未达到规定要求,允许在改进安装工艺、修补缺陷后重新检测

D、性能检测允许在幕墙工程竣工后进行

E、如因设计或材料原因导致幕墙检测性能未达到规定要求,允许改进后重做

参考答案：A、C、E

文字解析：B项,幕墙性能检测中,由于安装缺陷使某项性能未达到规定要求时,允许在改进安装工艺、修补缺陷后重新检测,检测报告中应叙述改进的内容,幕墙工程施工时应按改进后的安装工艺实施；由于设计或材料缺陷导致幕墙检测性能未达到规定值域时,应停止检测,修改设计或更换材料后,重新制作试件,另行检测；D项,"三性试验"的时间应在幕墙工程构件大批量制作、安装前完成。

28、逆作拱墙的适用条件包括()

A、基坑侧壁安全等级宜为三级

B、淤泥和淤泥质土场地不宜采用

C、拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/4

D、基坑深度不宜大于10m

E、地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施

参考答案：A、B、E

文字解析：逆作拱墙的适用条件包括：①基坑侧壁安全等级宜为三级；②淤泥和淤泥质土场地不宜采用；③拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8；④基坑深度不宜大于12m；⑤地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。

29、在相同条件下,材料的强度越高,则结构的()

A、承载力不变

B、承载力越高

C、承载力越低

D、变形越小

参考答案：B

文字解析：结构杆件所用材料在规定的荷载作用下,材料发生破坏时的应力称为强度,要求不破坏的要求,称为强度要求。根据外力作用方式不同,材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。对有屈服点的钢材还有屈服强度和极限强度的区别。在相同条件下,材料的强度高,则结构的承载力也高。

30、危险源根据其在事故发生发展中的作用分为第一类危险源和第二类危险源。第二类危险源包括()

A、人的不安全行为

B、管理上的缺陷

C、物的不安全状态

D、有害因素的作用

E、环境的不利因素

参考答案：A、B、C

文字解析：第二类危险源主要体现在设备故障或缺陷(物的不安全状态