2022年最全继续教育一级建造师等级模拟考试大全

2022年最全继续教育一级建造师等级模拟考试大全第一部分工程经济1、根据《民法通则》的规定,在()内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。

A、诉讼时效期间的任何时间

B、诉讼时效期间的最后六个月内

C、诉讼时效期间的最后三个月内

D、诉讼时效期间的最后一个月内

参考答案：B

文字解析：暂无解析

2、甲水泥厂与乙施工单位订立水泥购销合同,合同约定甲应于2003年8月1日交货,乙应于同年8月7日付款。7月底,甲发现乙财务恶化,无支付贷款能力,并有确切、证据证明,遂提出中止合同,但乙未允。则下列说法正确的是()

A、甲有权中止合同并要求乙提供相应的担保

B、甲无权不按合同约定交货,但可以要求乙提供相应的担保

C、甲无权不按合同约定交货,但可以仅先交付部分货物

D、甲必须按合同约定交货,如乙不支付货款可追究其违约责任

参考答案：A

文字解析：因为甲有确切的证据证明乙丧失了履行合同的能力，所以甲可以根据《合同法》第68条规定的提出中止履行合同，答案是A。

3、甲向乙发出了一份投标邀请函,在邀请函中写明,投标书应通过电子邮件的形式提交给甲,但未约定电子邮箱的地址,则依据《合同法》规定,要约生效的时间应为()

A、乙发出电子邮件时的时间

B、乙发出的电子邮件得到甲确认时的时间

C、乙发出的邮件进入甲任何邮箱的时间

D、甲单位知道收到邮件时的时间

参考答案：C

文字解析：采用数据电文形式订立合同的，收件人指定特定系统接收电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。选项A是发出时间、选项B和D是收件人知道或确认收到的时间，以上均不符合法律规定。所以答案是C。

4、关于招标代理的说法正确的是()

A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜,需要经过有关行政主管部门批准

B、招标人不可以自行选择招标代理机构,必须由有关行政主管部门指定

C、如果委托了招标代理机构,则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜

D、招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜

参考答案：D

文字解析：暂无解析

5、下列选项中,发包人不可以解除与承包人的施工合同的是()

A、承包人将工程转包的

B、总承包人将主体结构部分的施工分包的

C、已完工程的质量不合格,承包人拒绝修复的

D、工程没有在合同约定的工期内完工的

参考答案：D

文字解析：根据《解释》第8条的规定：“承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(二)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(三)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。”故D项为正选。

6、企业在安全生产许可证有效期内,未发生死亡事故的,安全生产许可证届满时()

A、经原颁发管理机关同意可不再审查,有效期延期3年

B、必须再次审查,有效期增加2年

C、不再审查,有效期直至发生死亡事故

D、必须再次审查,重新办理

参考答案：A

文字解析：暂无解析

7、某合同是按市场价格约定的合同价格,2003年2月1日订立合同时约定价格为每吨200元,交货时间是2003年6月1日。但卖方于2003年7月1日才交货,2003年6月1日时的市场价格为每吨210元,2003年7月1日市场价格为每吨220元,则买方应按照每吨()元向卖方付款。

A、220

B、210

C、190

D、200

参考答案：D

文字解析：本题中合同价格是约定价格是按市场价格约定的合同价，不是政府定价或指导价，所以不适用《合同法》第63条的规定，答案是D。

8、根据《土地管理法》及《城市房地产管理法》相关规定,下列各项中可以通过划拨方式取得国有土地使用权的有()

A、三峡水利枢纽工程用地

B、北京市民政局用地

C、奥运会主会场之一的水立方体育场

D、商品房开发用地

E、娱乐设施用地

参考答案：A、B、C

文字解析：只能是法律、行政法规规定的其他用地才可划拨供应，地方性法规无权规定，故D错误；单纯的城市政府同意不是划拨供地的条件，尚需符合法律规定，故而E错误。

9、根据《公司法》对有限责任公司的规定,董事会可以行使的职权有()

A、决定增加公司的注册资本

B、决定公司的经营计划和投资方案

C、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项

D、决定公司内部管理机构的设置

E、决定进行公司分立

参考答案：B、C、D

文字解析：本题考点为1Z301212公司组织机构中的董事会职权。根据《公司法》第47条的规定，董事会行使11项职权：其中决定公司的经营计划和投资方案、决定公司内部管理机构的设置、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，均属于其职权范畴。因此本题B、C、D三个选项符合要求。

10、工程质量监督机构对竣工验收实施的监督包括()

A、验收程序是否合法

B、验收组织形式是否合法

C、竣工验收资料是否齐全

D、实体质量是否存有严重缺陷

E、竣工结算是否编制

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

11、在下列几种情形中,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是()

A、小王在试用期内迟到、早退,不符合录用条件

B、小李因为犯盗窃罪,被判处有期徒刑3年

C、小孔在外出执行任务时因公负伤,成为残疾人

D、小吴在休息日酗酒后摔伤住院,出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作

参考答案：D

文字解析：考点为1Z301181劳动合同的终止和解除。劳动法规定，有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人：第一，劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；第二，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；第三，劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。答案D选项属于上述的第一种情形，故选择D。而A、B选项属于用人单位无需通知的情形，C选项属于不能解除劳动合同的情形。

12、某建设工程施工合同签订于2008年3月2日,合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10和2009年10月1日;后工程于2009年10月15日竣工验收合格,现承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使。

A、2010年4月1日

B、2010年10月1日

C、2010年4月15日

D、2010年10月15日

参考答案：C

文字解析：暂无解析

13、上题背景中,李某的收入中应向税务机关缴纳个人所得税的包括()

A、月薪2000

B、利息收入200元

C、房租1600元

D、买卖股票获利20000元

E、购买国库券获利5000元

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

14、依据《行政处罚法》规定,行政机关及执法人员在作出行政处罚决定之前,不依照规定向当事人告知给予行政处罚的事实理由和依据或者拒绝听取当事人的陈述申辩,行政处罚决定()

A、有效

B、无效

C、违法

D、不成立

参考答案：D

文字解析：暂无解析

15、根据《建设工程文件归档整理规范》,应归档的施工文件包括()

A、工程测量控制网设置资料

B、建设工程图纸设计变更记录

C、主体工程验收记录

D、建设工程竣工验收记录

E、建设工程施工许可证

参考答案：A、B、C、D

文字解析：选项属于竣工验收文件，E选项属于工程准备阶段之开工审批文件，C选项系主体验收记录，发生于施工过程中，因而正确。

16、以下关于民事诉讼证据的举证期限,表述正确的是()

A、举证期限不能由事人协商,只能法院指定

B、当事人在举证期限内不提交的,视为放弃举证权利

C、当事人应当在举证期限内向法院提交证据材料

D、人民法院指定的期限不得少于30日

E、当事人变更诉讼请求的,经人民法院批准的应当重新指定举证期限

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

17、甲公司与乙公司订有买卖合同,甲交货l00吨水泥后,尚欠乙公司水泥20吨,同时乙公司尚欠甲公司150万元,后乙公司分立为丙、丁两公司,则下列正确的是()

A、丙、丁两公司相约各自承担50%欠款,甲要求丙还款100万元,而丙可以以与丁有约定为名,拒绝还款

B、丙、丁公司如在分立时与甲相约各自还款50%,则甲不能要求丙还款100万元

C、乙在分立时应通知甲公司,并征得甲公司同意

D、丙、丁公司均可向甲公司提出20吨水泥的交货权

E、企业分立属于法定的权利义务概括转移

参考答案：B、D、E

文字解析：暂无解析

18、工程监理单位在实施施工监理过程中,发现安全事故隐患,其能够采取的措施有()

A、罚款

B、要求施工单位整改

C、要求施工单位暂时停工

D、要求施工单位停业整顿

E、向有关主管部门报告

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

19、如果纸业公司在分公司项目的施工中,确实产生了噪声,并对周围居民的生活造成了影响,那么,根据我国《环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声时,其噪声应当符合国家规定的()

A、噪声污染的工业设备行业标准

B、城市市区噪声排放地方标准

C、产品的噪声排放国家标准

D、建筑施工场界环境噪声排放标准

参考答案：D

文字解析：暂无解析

20、项某已将自己的轿车向保险公司投保,并在保险合同中含有自燃险险种。一日,项某驾车自燃,项某情急之下将一农户晾在公路旁的棉被用来扑打灭火,但车仍有部分损失,棉被也被烧坏。保险公司对此应承担赔付责任为()

A、车辆修理费3800元

B、项某的误工费500元

C、农户的棉被损失费200元

D、项某乘坐其他车辆返回的交通费150元

E、项某灭火时轻微烧伤的医疗费150元

参考答案：A、C

文字解析：暂无解析

21、为了保护工程建设活动中从业人员的生命安全,有关主体的行为必须符合《建设工程安全生产管理条例》规定。下列选项中违反该规定的是()

A、监理单位发现安全隐患要求施工单位整改

B、建设单位随意要求压缩合同约定的工期

C、业主要求设计单位和注册建筑师等注册执业人员对设计负责

D、施工单位的安全生产管理人员直接制止项目负责人的违章指挥

参考答案：B

文字解析：暂无解析

22、甲施工总承包公司中标获得某办公大楼的施工承包资格。按照承包合同约定,工程所用混凝土由甲公司采购。施工期间,甲公司按照建设单位的要求,从乙混凝土公司采购商品混凝土。因乙公司供应的混凝土达不到强制性标准要求,造成工程质量缺陷。对此应当承担过错责任的是()

A、甲公司

B、乙公司

C、建设单位

D、检测机构

参考答案：C

文字解析：《建筑法》第25条规定：“按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。”按照该工程承包合同约定，混凝土由承包单位甲公司采购，但建设单位指定了混凝土供应商，所以，建设单位应当就其指定的混凝土不符合强制性标准造成建设工程质量缺陷，承担过错责任。

23、某市一港口项目进行招标,在下列()情形下,招标人有权没收投标人的投标保证金。

A、投标人在投标有效期内撤回其投标文件

B、投标人在投标文件截止前要求修改投标文件的内容

C、中标后未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议

D、投标人的投标报价不符合招标文件要求

E、投标文件中施工组织设计过于简单

参考答案：A、C

文字解析：暂无解析

24、李同向王一发出了一个购买建筑材料的要约,后又向王一发出了一份取消购买意向的通知,如果后发的通知先于要约到达王一,则此行为称为()

A、要约撤回

B、要约撤销

C、承诺撤回

D、承诺撤销

参考答案：A

文字解析：暂无解析

25、某市规划委员会拒绝履行生效判决,第一审法院对该规划委员会可以采取的措施包括()

A、通知银行从其账户划拨罚款赔偿金

B、期满不履行的,按日对其处以罚款

C、向其上级或监察机关等提出司法建议

D、拍卖该行政机关的主要财产

E、构成犯罪的,追究有关人员刑事责任

参考答案：A、B、C、E

文字解析：根据《行政诉讼法》第65条规定，行政机关拒绝履行判决裁定的，第一审人民法院可以采取以下措施：(一)对应当归还的罚款或者应当给付的赔偿金，通知银行从该行政机关的账户内划拨(二)在规定期限内不履行的，从期满之日起，对该行政机关按日处五十元至一百元的罚款(三)向该行政机关的上一级行政机关或者监察人事机关提出司法建议。接受司法建议的机关，根据有关规定进行处理，并将处理情况告知人民法院(四)拒不履行判决裁定，情节严重构成犯罪的，依法追究主管人员和直接责任人员的刑事责任。

26、在施工单位与材料商材料采购合同的履行过程中,出现()情形时,材料供货商可以要求施工单位返还其供应的材料。.

A、施工单位实际收到材料数量多于合同约定数量

B、施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量

C、施工单位错收材料商的材料

D、施工单位收到材料后未按照约定付款

E、材料供货合同被法院确认撤销

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

27、某生产制造企业因需大量资金周转,向银行办理抵押贷款。清理了公司设备、原材料后发现价值较小,以此作为抵押物不能申请到企业所需的贷款数额。企业法务部工作人员甲说:只能以公司现有的设备、原材料申请企业所需贷款;乙说:公司现有的和将来有的机器设备、原材料、半成品、产品均可作为担保物;丙说:公司以现有的设备、原材料办理抵押时,应当办理抵押登记,否则抵押合同不生效;丁说:生产制造企业向银行申请贷款只能提供第三人的保证担保,不能采用其他担保方式。甲乙丙丁四人的说法中,正确的是()

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

参考答案：B

文字解析：本题主要考查物权法对浮动抵押的概念性规定。《物权法》第181条规定：“经当事人书面协议，企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就实现抵押权时的动产优先受偿。”故A项错误，B项正确。C项中，以现有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押，按《物权法》188条规定，抵押合同依法成立时生效，抵押权自抵押合同生效时设立；故C项错误。D项中，可以采取多种担保方式，D错误。

28、在工程建设中采取的下列措施中．不符合《消防法》规定的有()

A、禁止携带火种进入生产、储存化工原材料的仓库

B、自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程

C、在存储可燃物资仓库内外墙上没有悬挂禁止吸烟标志

D、因工具缺乏,临时使用灭火锹从事施工生产

E、个别企业可以不通知当地公安消防机构挪用消防设施

参考答案：C、D、E

文字解析：根据《消防法》第17条、18条可知A、B答案符合规定；根据《消防法》第14条、21条规定可知本题答案为C、D、E。

29、某政府投资的项目向社会公开招标,最终于2007年3月1日确定甲为中标人,并于3月2日向甲发出中标通知书,3月4日甲收到中标通知书,则下列说法正确的是()

A、中标通知书就是合同

B、合同的生效时间是2007年3月4日

C、中标通知书的法律性质属于承诺

D、双方应在2007年4月2日前订立书面合同

E、招标人应在2007年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

参考答案：C、D

文字解析：暂无解析

30、下列关于法律体系的说法,正确的有()

A、建设法是一个独立的法律部门

B、法律体系是由法律部门构成的

C、建筑法属于行政法律部门

D、安全生产法属于社会保障法律部门

E、仲裁法归属于民法部门

参考答案：B、D

文字解析：暂无解析

第二部分项目管理1、莱施工企业向银行借款100万元,年利率8%,半年复利计息一次,第三年末还本付息,则到期时企业需偿还银行()万元。

A、124.00

B、125.97

C、126.53

D、158.69

参考答案：C

答案解析：暂无解析

2、某安装工程以人工费为取费基础计算建筑安装工程造价。已知该工程直接工程费为50万元,直接工程费中人工费为15万元;措施费为4万元,措施费中人工费为1万元;间接费费率为50%,利润率为30%,综合计税系数为3.41%。则该工程的含税造价为()万元。

A、64.1142

B、68.2506

C、69.0779

D、83.3485

参考答案：C

答案解析：暂无解析

3、施工企业发生的汇兑损失属于()

A、直接费用

B、财务费用

C、间接费用

D、管理费用

参考答案：B

答案解析：暂无解析

4、如果投资方案在经济上可行,则有()

A、财务净现值<0,财务内部收益率>基准收益率

B、财务净现值<0,财务内部收益率<基准收益率

C、财务净现值≥0,财务内部收益率≥基准收益率

D、财务净现值≥0,财务内部收益率<基准收益率

参考答案：C

答案解析：暂无解析

5、按建标[2003]206号文件的规定,措施费包括()

A、脚手架费

B、材料检验试验费

C、钢筋混凝土模板及支架费

D、夜间施工增加费

E、二次搬运费

参考答案：A、C、D、E

答案解析：暂无解析

6、在进行施工项目管理时,施工定额的用途包括()

A、签发限额领料单

B、编制施工作业计划

C、结算计件工资

D、工程价款的结算

E、签发施工任务单

参考答案：A、B、C、E

答案解析：暂无解析

7、拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时,必须对概算指标进行调整后方可套用,调整方法包括()

A、调整概算指标中变更结构的工程量

B、调整概算指标中的每平方米(立方米)造价

C、调整概算指标中变更结构的价格

D、调整概算指标中的工、料、机数量

E、调整概算指标中的工、料、机价格

参考答案：B、D

答案解析：暂无解析

8、某企业于2006年3月获得一项特许权,支付价款30万元,预计使用期限为10年。该特许权2006年的摊销金额是()万元。

A、2.25

B、2.5

C、3

D、3.5

参考答案：B

答案解析：暂无解析

9、下列费用中包含在可行性研究费内的有()

A、编制项目可行性研究报告的费用

B、为建设项目提供和验证设计参数、数据、资料所进行的试验费用

C、概预算编制费用

D、编制项目建议书费用

E、进行工程现场钻探的费用

参考答案：A、D

答案解析：暂无解析

10、在确定预算定额人工消耗量指标时,应当考虑人工定额中未包括的,而在一般正常施工情况下又不可避免的零星用工。我们称这类用工为()

A、基本用工

B、超运距用工

C、辅助用工

D、人工幅度差用工

参考答案：D

答案解析：暂无解析

11、整个会计工作的基础是()

A、记账、算账和对账

B、记账、算账和结账

C、记账、算账和报账

D、记账、算账和用账

参考答案：C

答案解析：暂无解析

12、某工业项目建设投资额8250万元(),建设期贷款利息为1200万元,全部流动资金700万元,项目投产后正常年份的息税前利润500万元,则该项目的总投资收益率为()

A、5.22%

B、5.67%

C、5.64%

D、6.67%

参考答案：B

答案解析：暂无解析

13、企业应于何时偿还应付分包单位已完工程款项()

A、一年或者超过一年的一个营业周期以内

B、一年以上

C、一个营业周期以上

D、不确定

参考答案：A

答案解析：暂无解析

14、项目发起人在融资中需要承担的责任和义务以及需要提供担保的性质、金额和期限,主要取决于()

A、项目的经济强度

B、贷款银行的要求

C、项目的经济强度和贷款银行的要求

D、项目的风险

参考答案：C

答案解析：暂无解析

15、分项工程单价通常为综合单价,是指工程量清单上所列项目的单价,其中包括()

A、直接费

B、间接费

C、风险费

D、利润

E、分包工程费

参考答案：A、B、D

答案解析：暂无解析

16、单项工程综合概算汇总编制的基础是()

A、土建工程概算和预备费用概算

B、建筑工程概算和土建工程概算

C、建筑工程概算和预备费用概算

D、建筑工程概算和设备及安装工程概算

参考答案：D

答案解析：暂无解析

17、编制分部分项工程量清单时,为使投标人能够准确计价,在确定了各个项目的名称、编码、计量单位并计算工程量之后,还应确定()

A、各项目的项目特征

B、工程项目总说明

C、各项目的工作内容

D、措施项目清单内容

E、填表须知

参考答案：A、C

答案解析：暂无解析

18、建设投资的组成项目包括:设备工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、建设期利息、固定资产投资方向调节税和()

A、预备费

B、基本预备费

C、涨价预备费

D、建设管理费

参考答案：A

答案解析：暂无解析

19、从现在起每年年末存款1000元,年利率12%,复利半年计息一次,第5年年末本利和为()

A、5637元

B、6353元

C、6398元

D、13181元

参考答案：C

答案解析：F=1000×(A/F,6%,2)×(F/A,6%,10)=6398元

20、投标报价班子成员中的合同管理人才,应具有如下能力()

A、熟悉工程费用的计算与分析

B、保函、保险工作经验

C、熟悉经济合同相关法律法规

D、熟悉合同条件

E、合同谈判和合同签订经验

参考答案：C、D、E

答案解析：暂无解析

21、采用国家、部门或地区统一规定的定额和取费标准进行工程造价计价的模式是()

A、传统计价模式

B、工程量清单计价模式

C、现实计价模式

D、施工图预算计价模式

参考答案：A

答案解析：暂无解析

22、根据企业法和公司法相关规定,下列组织形式中,所有者对企业或公司的债务承担无限连带责任的是()

A、合伙企业

B、有限责任公司

C、股份有限公司

D、国有独资公司

参考答案：A

答案解析：暂无解析

23、存货经济批量的基本模型所依据的假设不包括()

A、存货集中到货

B、存货进价稳定

C、一定时期的存货需求量稳定并能预测

D、允许缺货

参考答案：D

答案解析：暂无解析

24、某设备一年前购入后闲置至今,产生锈蚀。此间由于制造工艺改进,使该种设备制造成本降低,其市场价格也随之下降。那么,该设备遭受了()

A、第一种有形磨损和第二种无形磨损

B、第二种有形磨损和第一种无形磨损

C、第一种有形磨损和第一种无形磨损

D、第二种有形磨损和第二种无形磨损

参考答案：B

答案解析：暂无解析

25、城市维护建设税和教育费附加的税基为()

A、销售利润

B、企业所得税

C、销售收入

D、营业税+增值税+消费税

参考答案：D

答案解析：暂无解析

26、设备及安装工程概算一般包括()

A、机械设备及安装工程概算

B、电气设备及安装工程概算

C、热力设备及安装工程概算

D、特殊构筑物工程概算

E、工器具及生产家具购置费概算

参考答案：A、B、C、E

答案解析：暂无解析

27、A企业收到甲方的预付工程款,并存入银行。该笔业务会影响其()

A、预收账款

B、预付账款

C、主营业务收入

D、营业外收入

参考答案：A

答案解析：暂无解析

28、项目可行性研究关于社会的可接受性方面的分析,要综合考虑社会生活、社会结构、社会环境等因素影响,其内容不包括()

A、是否符合国家有关方针政策

B、项目营运效益的社会分配

C、是否以最大企业职工福利为目标

D、项目对环境的影响

参考答案：C

答案解析：暂无解析

29、施工企业行政管理部门发生的水电费属于()

A、直接费用

B、财务费用

C、间接费用

D、管理费用

参考答案：D

答案解析：暂无解析

30、融资租赁的租金包括()

A、租赁资产设备国内外考察费

B、租赁资产的成本

C、租赁资产的成本利息

D、租赁的手续费

E、租赁资产的清理费和预计残值

参考答案：B、C、D

答案解析：暂无解析

第三部分建设法规1、职业伤害事故的分类中,起重机驾驶员在上下驾驶室时发生坠落伤害属于()

A、起重伤害

B、机械伤害

C、车辆伤害

D、高处坠落

参考答案：D

文字解析：暂无解析

2、进行施工成本控制中的人工费控制,主要控制的是()

A、用工数量

B、用工定额

C、用工数量标准

D、人工单价

E、人工价格指数

参考答案：A、D

文字解析：人工费主要由分部分项工程的用工数量与人工单价的积所构成,所以控制分项工程的人工费,主要是控制用工数量和人工单价,故选A和D。用工数量标准,也就是用工定额是企业定额之一,其可以用来控制具体施工项目的人工用量；人工价格指数非企业所能控制的,故选项B、C、E不合适。

3、为了保证工程设计的技术经济合理性、先进性和实用性,满足业主提出的各项功能要求,控制(),进行设计项目管理是有效的方法。

A、工程造价

B、设计进度

C、质量目标

D、项目工期

E、项目预算

参考答案：A、B、C

文字解析：为了保证工程设计的技术经济合理性、先进性和实用性,满足业主提出的各项功能要求,控制工程造价、设计进度和质量目标进行设计项目管理是有效的方法。故选项D、E不正确。

4、施工质量的自控和监控是相辅相成的系统过程。自控主体的质量意识和能力是关键,是施工质量的()

A、主要因素

B、次要因素

C、决定因素

D、一般因素

参考答案：C

文字解析：暂无解析

5、某施工项目进行成本管理,采取了多项措施,其中实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的()

A、组织措施

B、技术措施

C、经济措施

D、合同措施

参考答案：A

文字解析：实行项目经理责任制、编制工作流程图等是进行施工管理的组织措施,非技术措施或经济措施或合同措施,选项A正确。

6、生产经营单位应制定书面程序,以便对职业安全健康文件的识别、批准、发布和撤销,以及对职业安全健康有关资料进行控制,确保其满足()要求。

A、明确体系运行中哪些是重要岗位以及这些岗位所需的文件,确保这些岗位得到现行有效版本的文件

B、职业安全健康管理体系文件应书写工整、便于使用者理解,并应定期评审,必要时予以修改

C、职业安全健康管理的关键岗位与职责

D、传达到企业内所有相关人员或受影响的人员

E、根据法律、法规的要求和(或)保存知识的目的,对留存的档案性文件和资料应予以适当标识

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

7、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()

A、国家规范

B、工程所在地地方标准

C、工程建设强制性标准

D、合同文件的要求

参考答案：C

文字解析：引自《建设工程安全生产管理条例》第十四条。

8、建设项目进度控制的目的是通过控制以实现工程的()

A、进度目标

B、工期定额

C、计划工期

D、合同工期

参考答案：A

文字解析：暂无解析

9、运用比较法分析施工成本时,可以采用的形式有()

A、将实际指标与目标指标对比

B、将本期实际指标与上期实际指标对比

C、与本行业的平均水平、先进水平对比

D、将本期目标指标与上期目标指标对比

E、将预算指标与目标指标对比

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

10、建设工程项目成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部,其中的项目管理层应()

A、体现效益中心的管理职能

B、确定施工成本管理目标

C、对生产成本进行管理

D、达到责任成本目标

参考答案：C

文字解析：暂无解析

11、按《建设工程价款结算暂行办法》的规定,某工程承发包双方在合同专用条款中约定1月14日由发包人支付工程预付款,但发包人未能按时支付,承包人于1月23日向发包人发出要求预付的通知,发包人仍未按约定预付,此时()

A、承包人可以于1月24日停止施工

B、承包人可以于2月7日停止施工

C、发包人不需向承包人支付应付款的贷款利息

D、发包人应向承包人支付应付款的贷款利息,并从1月14日开始计息

E、发包人应向承包人支付应付款的贷款利息,并从1月24日开始计息

参考答案：B、D

文字解析：暂无解析

12、企业领导应重视数据信息的(),以便为决策提供依据。

A、公开

B、收集

C、汇总

D、透明

E、分析

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

13、已知某基础工程经过调整的双代号网络计划如下,其表达的正确信息有()

A、该计划的工期为12天

B、工作4—6最早开始时间为4天

C、关键线路为1—3—5—6

D、工作2—6为非关键工作

E、工作3—4为虚工作

参考答案：A、D、E

文字解析：在本题的双代号网络计划中,关键线路为1—2—4—6(最长的线路)；工作2—6不在关键线路上,因此,为非关键工作；关键线路的长度即为该计划的工期12天；工作4—6最早开始时间为2—4工作和1—3工作最早完成时间的最大值,即8天,而不是4天；从图中可以看出,工作3—4用虚线表示,是虚工作。

14、双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划,网络图中以波形线表示工作的()

A、逻辑关系

B、关键线路

C、总时差

D、自由时差

参考答案：D

文字解析：暂无解析

15、建设工程项目的设计过程是根据建设需求和决策意图,即()的要求,从实际建设条件出发,正确贯彻执行国家建设法律和各项技术标准,具体编制用于指导建设活动的不同深度的工程设计文件。

A、施工任务书

B、投资意向书

C、设计任务书

D、规划意向书

参考答案：C

文字解析：建设工程项目的设计过程是根据建设需求和决策意图,即设计任务书的要求,从实际建设条件出发,正确贯彻执行国家建设法律和各项技术标准,具体编制用于指导建设活动的不同深度的工程设计文件。

16、某工程采用我国施工合同示范文本,合同实施过程中承包人提出了有利于施工的工程变更并获工程师同意,原设计单位为此提供了相应的变更图纸。由此所发生的费用由()

A、承包人承担

B、设计方承担

C、发包人与承包人另行约定分担

D、发包人与设计方另行约定分担

参考答案：C

文字解析：暂无解析

17、某工地现场一台起重机在吊运物料时,钢丝绳突然断裂,导致现场l名施工人员被物料砸伤致死。这起事故属于()

A、第一类危险源作用的结果

B、第二类危险源作用的结果

C、两类危险源共同作用的结果

D、不可抗力因素作用的结果

参考答案：C

文字解析：暂无解析

18、预防防冻、防塌方、防雷击、防风等采取的措施属于()

A、应急措施

B、季节性安全技术措施

C、特殊工程安全技术措施

D、一般工程安全技术措施

参考答案：B

文字解析：暂无解析

19、下列关于支付工程进度款的说法,正确的有()

A、按照合同约定计量和支付,支付周期同计量周期

B、在确认计量结果42天内,发包人应向承包人支付进度款

C、发包人应扣回的工程预付款,与工程进度款同期结算抵扣

D、对于实行监理的工程,承包人未同意但监理工程师同意,发包人可以延期支付进度款

E、延期支付时不需计算应付款的贷款利息

参考答案：A、C

文字解析：暂无解析

20、某工程双代号网络计划中A工作的持续时间为5天,总时差为8天,自由时差为4天。如果A工作实际进度拖延12天,则会影响工程计划工期()天

A、3

B、4

C、5

D、10

参考答案：B

文字解析：暂无解析

21、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件,因此它的内容涉及的范围与深度()

A、一经编制则不得改变

B、必须随着项目进展过程中情况的变化而动态调整

C、不会因项目而变化

D、可按《建设工程项目管理规范》标准化

参考答案：B

文字解析：暂无解析

22、单位工程作为具有()功能的完整的建筑产品,进行竣工质量验收。

A、配合使用

B、独立使用

C、节能环保

D、配套设施

参考答案：B

文字解析：暂无解析

23、按照建设工程示范合同文本的词语定义,费用为()

A、包含在合同价款之内的应当由发包人承担的经济支出

B、包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出

C、不包含在合同价款之内的应当由发包人承担的经济支出

D、不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出

参考答案：D

文字解析：见《建设工程施工合同示范文本》(GF一99一0201)通用条款第1．13款约定。

24、成本加酬金合同对业主而言,其优点包括()

A、可以等所有施工图完成、工程投资全部到位后才开始招标

B、可以利用承包商的施工技术专家帮助改进或弥补设计中的不足

C、业主可以利用自身力量和需要,较深地介入和控制工程施工和管理

D、可以减少承包商的对立情绪,承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极

E、可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值

参考答案：B、C、D、E

文字解析：采用成本加酬金合同,业主可以通过分段施工缩短工期,而不必等待所有施工图纸完成才开始进行招标。

25、业主方的项目管理任务中,()是项目管理中最重要的任务。

A、投资控制

B、进度控制

C、安全管理

D、质量控制

参考答案：C

文字解析：业主方的项目管理任务中,安全管理是项目管理中最重要的任务,因为安全管理关系到人身的健康与安全,而投资控制、进度控制、质量控制和合同管理等则主要涉及物质的利益。

26、评估危险源所带来的风险大小及确定风险是否可容许的过程为()

A、风险评估

B、风险评价

C、风险控制

D、风险实施

参考答案：B

文字解析：暂无解析

27、施工成本的过程控制方法中,材料费控制的原则是()

A、定量定价

B、放量定价

C、定量放价

D、量价分离

参考答案：D

文字解析：暂无解析

28、通过建设工程的()和施工图设计等环节,对建设工程项目各细部的质量特性指标进行明确定义,即确定质量目标值。

A、方案设计

B、扩大初步设计

C、技术设计

D、施工组织

E、施工准备

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

29、在网络计划中,总时差就是可以利用的机动时间,前提是不影响()

A、后续工作的最早开始时间

B、紧后工作的最早开始时间

C、紧后工作的最迟开始时间

D、紧后工作的最早完成时间

参考答案：C

文字解析：暂无解析

30、建设工程项目总体规划水平,不仅直接关系到其中的各项具体工程设计,而且对整个建设工程项目的()都会产生影响。

A、投资目标

B、资金筹备

C、使用功能

D、使用环境

E、使用成本

参考答案：A、C、D、E

文字解析：建设工程项目总体规划水平,不仅直接关系到其中的各项具体工程设计,而且对整个建设工程项目的投资目标、使用功能、使用环境、使用成本都会产生影响。

第四部分公路实务1、某桥主跨为2m×132m,矢跨比1／8,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m×20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问,桥面铺装病害的防治措施包括()

A、加强对施工质量控制,避免主梁预拱度过大

B、严格控制桥面铺装钢筋网的安装

C、避免出现桥面防水混凝土层破坏

D、优化桥面铺装的混凝土配合比设计

E、提高后浇混凝土或填缝料的施工质量

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

2、[背景材料1]某施工单位承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用。项目部要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业环境,扩大机械使用范围,提高机械利用率,方便管理和维修。问题：该段道路路面宜采用的水泥品种是()

A、火山灰质硅酸盐水泥

B、粉煤灰硅酸盐水泥

C、矿渣硅酸盐水泥

D、硅酸盐水泥(代号P·I和P·Ⅱ)

参考答案：D

文字解析：暂无解析

3、公路照明系统由低压电源线、低压配电线、灯杆、光源和灯具及()组成。

A、高压电源线

B、低压电缆

C、配电箱

D、中继器箱

参考答案：C

文字解析：暂无解析

4、根据《公路工程技术标准》,路基设计洪水频率为1／100的公路有()

A、高速公路

B、一级公路

C、二级公路

D、三级公路

E、四级公路

参考答案：A、B

文字解析：暂无解析

5、路段视频监视系统一般由摄像机、()等组成。

A、视频与数据传输设备

B、会议电视终端装置

C、分中心的视频监视装置

D、便携式投影机

E、分中心的存储及控制装置

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

6、高速公路收费系统能够完成收费站、路段分中心、省结算中心之间收费业务数据、()、时钟等的通信。

A、紧急电话

B、视频会议

C、费率

D、办公信息

参考答案：C

文字解析：暂无解析

7、[背景材料1]某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：从事本桥桥面作业的人员必须戴的个人安全防护用品有()

A、安全帽

B、安全带

C、拖鞋

D、防滑鞋

E、硬底鞋

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

8、[背景材料l]某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：根据有关规定,经检查有病的人员中可以参加高处作业的是患()的人。

A、精神病

B、皮肤病

C、严重关节炎

D、癫痫病

参考答案：B

文字解析：暂无解析

9、对于土质渗透性较大、挖掘较深的基坑可采用基坑排水方法有()

A、集水坑排水法

B、井点排水法

C、板桩法

D、沉井法

E、帷幕法

参考答案：C、D

文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:40:58

10、根据交通部《公路工程施工招标投标管理办法》相关规定实行施工招标的公路工程项目,应符合的条件有()

A、初步设计文件已被批准

B、三通一平完成

C、征地拆迁工作已基本完成或落实,能保证分年度连续施工

D、建设资金已经落实

E、项目法人已经确定,并符合项目法人资格标准要求

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

11、按《公路工程设计变更管理办法》的要求,重大设计变更由()负责审批。

A、国务院

B、交通部

C、交通厅

D、设计院

参考答案：B

文字解析：暂无解析

12、“变更设计申请书”属于建造师签章的()类文件。

A、施工组织管理

B、施工进度管理

C、合同管理

D、质量管理

参考答案：D

文字解析：暂无解析

13、具有通信系统工程分项资质的企业可承担的施工任务有()

A、防眩板的安装

B、程控交换系统施工

C、光(电)缆敷设施工

D、中央控制系统施工

E、收费管理系统施工

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

14、当混凝土堵塞导管时,可疏通导管内的混凝土的方法有()

A、拔出导管

B、用型钢插入导管内来疏通

C、导管上固定附着式振捣器进行振动

D、高压水枪喷射

E、加缓凝剂

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

15、按照现行公路工程质量检验评定标准,在悬臂拼装梁施工过程中,桥梁的轴线偏位检查频率是()

A、每节段检查2处

B、每节段检查6处

C、每节段检查4处

D、每节段检查3处

参考答案：A

文字解析：暂无解析

16、项目法人在申请施工许可时应当向相关交通主管部门提交的材料有()

A、施工图设计文件的批复

B、建设资金落实情况的审计意见

C、征地批复

D、监理单位审查通过的施工组织设计

E、已办理的质量监督手续材料

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

17、属于软土地基的工程特性是()

A、透水性强

B、天然强度低

C、流变性差

D、压缩性低

参考答案：B

文字解析：暂无解析

18、桥面铺装施工的主要检验内容包括()

A、刚度

B、桥面横坡

C、铺装层的厚度、平整度

D、压实度

E、抗滑构造深度

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

19、隧道工程施工一般安全措施包括()

A、隧道施工应做好施工前期准备工作,正确选用施工方法

B、隧道施工各班组之间,应建立完善的交接班制度

C、隧道施工应遵守强爆破、短开挖、强支

D、早初砌、先护顶等施工原则D所有隧道施工人员必须佩戴好安全防护用品"

E、进洞前应先做好边仰坡防护和排水设施

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

20、桥梁按结构体系划分,有梁式桥、拱桥、悬索桥和()四种基本体系。

A、斜拉桥

B、刚架桥

C、连续刚构桥

D、梁、拱组合体系桥

参考答案：B

文字解析：暂无解析

21、《安全生产法》规定从业人员的权利包括()

A、从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施

B、从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议

C、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批

D、检举、控告D从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业

E、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权进行处理

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

22、某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm×30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：该桥梁总体质量检验的项目应包括()

A、桥梁净空

B、桥面中心偏位、桥面宽度和桥长

C、桥梁纵坡控制

D、引道中心线与桥梁中心线的衔接

E、桥头高程衔接

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

23、当低承台底层土质为松软土,且能排干水施工时,承台底的正确处理方法是()

A、按天然地基上修筑基础的施工方法进行施工

B、挖除松软土,换填10～30cm厚砂砾土垫层

C、用静水挖泥方法换填水稳性材料,立模灌筑水下混凝土封底

D、在板桩围堰内填入砂砾至承台底面标高

参考答案：B

文字解析：暂无解析

24、收费制式中的按路段收费制简称为()

A、分段制

B、封闭式

C、均一制

D、开放式

参考答案：D

文字解析：暂无解析

25、公路工程项目施工成本管理的原则包括成本最低化原则和()原则。

A、成本管理科学化

B、全面成本管理

C、成本责任制

D、成本管理有效化

E、成本管理数量化

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

26、各交通等级路面用水泥的初疑时间不早于()h。

A、1．5

B、2

C、5

D、8

参考答案：A

文字解析：暂无解析

27、工程价款价差调整的主要方法有()法几种。

A、调值公式

B、调价文件计算

C、预算价格调整

D、实际价格调整

E、工程造价指数调整

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

28、光纤数字传输系统的功能有()

A、为沿线各收费站、服务区、停车区等站点提供业务电话和指令电话

B、为收费、监控、会议电视及管理信息等系统提供数据、图像传输通道

C、为道路使用者提供紧急呼救求援和帮助等服务

D、为省

E、省际干线联网提供传输通道E为各数字设备提供时钟源

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

29、挂篮桁架行走和浇筑混凝土时的稳定系数,均不得小于()

A、1．1

B、1．2

C、1．5

D、1．8

参考答案：C

文字解析：暂无解析

30、产生无机结合料基层裂缝的原因可能有()

A、集料级配中细料偏少

B、碾压时含水量偏大

C、成型温度较低，强度形成较慢

D、碎石中含泥量较高

E、路基发生不均匀沉降

参考答案：B、D、E

文字解析：暂无解析

第五部分水利实务1、根据《水工混凝土施工规范》(DL／T5144—2001),混凝土拌合料出现下列()情况,应按不合格料处理。

A、错用配料单已无法补救,不能满足质量要求

B、混凝土配料时,任意一种材料计量失控或漏配,不符合质量要求

C、拌合不均匀或夹带生料

D、出机口混凝土坍落度超过最大允许值

E、出机口混凝土温度超过最大允许值

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

2、防洪规划是指为防治某河流或某沿河地区的洪水灾害而制定的()

A、具体措施

B、总体计划

C、防洪方案

D、减灾措施

参考答案：B

文字解析：暂无解析

3、根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号),评标方法可采用()

A、综合最低评标价法

B、综合评分法

C、合理最低投标价法

D、两阶段评标法

E、投票表决法

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

4、下列措施属防洪工程措施是()

A、修筑堤防

B、整治河道

C、修建分洪道

D、修建水库

E、制定减少洪灾损失政策、法令

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

5、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF—2000—0208)．工程未移交发包人前,应由()负责照管和维护。

A、发包人

B、承包人

C、监理人

D、质量监督机构

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)的规定,下列说法正确的是()

A、通用合同条款与专用合同条款出现矛盾或不一致,则以专用合同条款为准

B、通用合同条款与专用合同条款出现矛盾或不一致,则以通用合同条款为准

C、合同中任何项目的工程量增减在合同约定的百分比以下时可不作变更处理

D、若规定的变更项目引起工程量的相应增减,对施工进度计划无实质性影响时,可不作变更处理．但需变动其单价

E、发包人可以要求监理人在行使某种权力之前必须得到发包人批准

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

7、竖井或斜井单向自下而上开挖,距贯通面()时,应自上而下贯通。

A、5m

B、15m

C、10m

D、20m

参考答案：A

文字解析：暂无解析

8、混凝土铺料允许间隔时间,主要受混凝土()的限制。

A、终凝时间

B、初凝时间

C、温控要求

D、运输能力

E、浇筑能力

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

9、根据不同时期泄水道的特点,分段围堰导流方式包括()

A、明渠导流

B、通过永久建筑物导流

C、涵管导流

D、束窄河床导流

E、隧洞导流

参考答案：B、D

文字解析：暂无解析

10、以下有关施工质量检查与工程验收说法中正确的有()

A、分部分项工程应由监理单位组织进行联合检查验收

B、分部分项工程应由项目法人签署验收结论

C、水库蓄水验收及工程竣工验收前应进行工程安全鉴定

D、设计、运行等单位均应在分部分项工程验收签证上签字或签署意见

E、工程阶段验收和竣工验收时,项目法人等单位应在提供的文件中对存在的质量问题提供自检资料

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

11、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL／T5148—2001),隧洞固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束()后进行。

A、5d

B、6d

C、7

D、D8d

参考答案：C

文字解析：暂无解析

12、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62—94),下列需在施工前或施工初期进行现场灌浆试验的灌浆工程有()

A、2级水工建筑物基岩帷幕灌浆

B、3级水工建筑物基岩帷幕灌浆

C、地质条件复杂地区的2级水工建筑物基岩固结灌浆

D、地质条件复杂地区的3级水工建筑物基岩固结灌浆

E、地质条件复杂地区的水工隧洞固结灌浆

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

13、堤防工程的护堤地属水利工程的()

A、管理范围

B、保护范围

C、工程覆盖范围

D、临时用地范围

参考答案：A

文字解析：暂无解析

14、有关工程竣工验收时间的说法,正确的是()

A、工程竣工验收应在全部工程完建后3个月内进行

B、工程竣工验收应在全部工程完建后5个月内进行

C、工程竣工验收应在全部工程完建后6个月内进行

D、进行验收确有困难的,经工程验收主持单位同意,可以适当延长期限

E、全部工程完成后,由上级主管部门根据单位工作适时安排

参考答案：A、D

文字解析：暂无解析

15、根据《水工碾压混凝土施工规范》(DL／T5112—2000),碾压混凝土坝的混凝土抗冻、抗渗检验的合格率不应低于()

A、60％

B、70％

C、80％

D、90％

参考答案：C

文字解析：暂无解析

16、下列关于施工企业管理人员安全生产考核的说法正确的有()

A、水利部负责组织水利水电工程施工总承包一级(含一级)以上资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核

B、各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局)负责组织对本行政区域内水利水电工程施工总承包二级(含二级)以下资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核

C、各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局)负责组织对本行政区域内水利水电工程专业承包一级资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核

D、水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为3年

E、水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为2年

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

17、验收结论必须经()以上验收委员会成员同意。

A、1／3

B、2／3

C、3／5

D、1／2

参考答案：B

文字解析：暂无解析

18、平行于水流方向的围堰为()

A、横向围堰

B、纵向围堰

C、过水围堰

D、不过水围堰

参考答案：B

文字解析：暂无解析

19、土石方平衡的调配原则包括()

A、料尽其用

B、安全第一

C、时间匹配

D、容量适度

E、施工起来便捷

参考答案：A、C、D

文字解析：暂无解析

20、水利工程基本建设项目审计按建设管理过程分为()

A、开工审计

B、工程预算审计

C、财务决算审计

D、建设期间审计

E、竣工决算审计

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

21、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》(GF—2000—0208),承包人受其自身施工设备和施工能力的限制,要求对原设计进行变更或要求延长工期,这类变更增加的费用和工期延误责任应由()承担。

A、发包人

B、设计入

C、承包人

D、监理人

参考答案：C

文字解析：暂无解析

22、对于黏性土、砾质土坝基,防渗体与坝基结合部位填筑应将表面含水率调整至施工含水率()

A、上限

B、相等

C、下限

D、无所谓

参考答案：A

文字解析：暂无解析

23、建立项目法人责任制的目的是()

A、规范建设项目基建程序

B、规范项目法人的建设行为

C、建立项目的投资约束体制

D、明确项目法人的责、权、利

E、节约工程投资

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

24、根据《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49—94),下列关于混凝土面板堆石坝施工的说法正确的是()

A、当确定未浇筑混凝土面板的坝体挡水时,必须对上游坡面进行碾压砂浆、喷射混凝土或喷洒阳离子乳化沥青等防渗固坡处理

B、坝体填筑开始前,应进行坝料碾压试验,优化相应的填筑压实参数

C、与趾板、岸坡接触的垫层应采用大型振动碾薄层碾压

D、垫层料、过渡料铺筑,应避免颗粒分离,分离严重部位应予掺混或挖除处理

E、趾板混凝土浇筑,应在相邻区堆石填筑后再进行

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

25、有关行政监督部门对招标投标活动实施监督是依据()

A、《刑事诉讼法》

B、《招标投标法》

C、《行政处罚法》

D、《行政法》

参考答案：B

文字解析：暂无解析

26、根据《混凝土面板堆石坝施工规范》(DL／T5128—2001),混凝土面板堆石坝的趾板混凝土浇后28d内,()范围内不得进行爆破。

A、50m

B、40m

C、30m

D、20m

参考答案：D

文字解析：暂无解析

27、征地补偿和移民安置资金包括()

A、土地补偿费、安置补助费

B、勘测设计科研费、实施管理费、技术培训费

C、安置区移民的生产生活费

D、库底清理费和淹没区文物保护费

E、移民个人财产补偿费和搬迁费

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

28、水利系统文明建设工地考核标准内容有()

A、精神文明建设

B、工程建设管理水平

C、施工合同执行情况

D、施工区环境

E、工程质量

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

29、用吊车装卸爆破器材时,一次起吊的重量不得超过设备能力的()%。

A、30

B、40

C、50

D、60

参考答案：C

文字解析：暂无解析

30、水利工程建设项目施工准备工作阶段监理工作的基本内容有()

A、检查砂石料系统、混凝土拌合系统

B、审查工程开工的各项条件,审批开工申请

C、协助发包人编制合同项目的付款计划

D、检查按照施工规范要求需进行的各种施工参数的试验情况

E、审批承包人编制的施工组织设计

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

第六部分建筑实务1、有悬臂梁,受力如图所示,则固定端

A、点的弯矩为()kN·m。()A2

B、4

C、6

D、8

参考答案：D

文字解析：暂无解析

2、在吊顶的设计中,应考虑的问题有()

A、大面积吊顶,因重度的影响而引起顶棚的开裂,需设置分缝

B、对隔振动传声,应在吊杆与结构连接之间、四周墙之间设置弹性阻尼材料,减少或隔绝振动传声

C、对演出性厅堂和会议室等有音质要求的室内,吊顶应采用吸声扩散处理

D、大量管道和电气线路均安装在吊顶内部；吊顶材料和构造设计根据规范要求,应考虑防火、防潮、防水的处理

E、在装配式楼板结构中,吊杆应预埋在接口处

参考答案：B、C、D

文字解析：A项,大面积吊顶,因温度的影响而引起顶棚的开裂,需设置分缝；E项,在装配式楼板结构中,吊杆应预埋在板缝处。在吊顶的设计中,除BCD三项外,还应考虑的问题有：①抹灰吊顶应设检修入孔及通风口；②吊顶内设上下水管时应防止产生冷凝水；③高大厅堂和管线较多的吊顶内,应留有检修空间,并根据需要设走道板：④重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

3、某建筑,在吊顶施工过程中,膨胀螺栓应下在()

A、楼板和楼板之间的现浇混凝土部分

B、圆孔楼板的肋部混凝土部分

C、圆孔楼板的边肋混凝土部分

D、斜穿圆孔楼板的较厚处混凝土部分

参考答案：A

文字解析：施工时,需要在楼板上打洞、下膨胀螺栓、焊钢筋吊杆,需要注意的问题是一般建筑采用预应力钢筋混凝土圆孔板作为楼层的结构,板与板之间的缝隙用现浇钢筋混凝土,以保证装配式楼板的整体性。在吊顶的过程中,不了解这种结构,把吊点的洞打在圆孔上,膨胀螺栓根本不起作用,而应该在钢筋混凝土的板缝处下膨胀螺栓。

4、施工总平面图的设计依据包括()

A、勘查设计资料

B、施工部署和主要工程施工方案

C、施工总进度计划

D、施工场地情况

E、相关法律法规

参考答案：A、B、C、D

文字解析：施工总平面图的设计依据包括：勘查设计资料、施工部署和主要工程施工方案、施工总进度计划、施工场地情况、调查收集到的地区资料、资源需要量表、工地业务量计算及有关参考资料等。

5、钢筋机械连接的方法不包括()

A、钢筋套简挤压连接

B、钢筋锥螺纹套筒连接

C、钢筋旋螺纹套筒连接

D、钢筋直螺纹套筒连接

参考答案：C

文字解析：钢筋机械连接的方法有钢筋套筒挤压连接、钢筋锥螺纹套筒连接和钢筋直螺纹套筒连接(包括钢筋镦粗直螺纹套筒连接、钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接)等三种。

6、厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置()层。

A、找平

B、防水隔离

C、隔气

D、保温

参考答案：B

文字解析：厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20；楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。

7、民用建筑工程室内氡污染不是来源于()

A、饰面人造木板

B、大理石

C、地质断裂带处

D、水泥

参考答案：A

文字解析：氡是一种无色、无味、无法察觉的惰性气体。水泥、砖、砂、大理石、瓷砖等建筑材料是氡的主要来源,地质断裂带处也会有大量的氡析出。

8、根据防火规范,大于的餐厅的隔断墙,墙面采用()材料合适。

A、PVC塑料护墙板

B、胶合板s

C、复塑装饰板

D、塑料贴面装饰板

参考答案：A

文字解析：装修材料按其燃烧性能应划分为四级,为难燃性。用于墙面材料的难燃性装修材料有PVC塑料护墙板,PVC塑料护墙板的燃烧性能属于级。

9、混凝土用细骨料的技术要求有()

A、膨胀度

B、颗粒级配

C、颗粒粗细程度

D、有害杂质

E、碱活性

参考答案：B、C、D、E

文字解析：混凝土用细骨料的技术要求有：颗粒级配及粗细程度,有害杂质和碱活性；混凝土用粗骨料的技术要求有：颗粒级配及最大粒径,有害杂质和针、片状颗粒。

10、下列关于楼梯构造的叙述错误的是()

A、室外疏散楼梯和每层出口处平台,均应采取非燃烧材料制作

B、楼梯休息平台宽度应大于或等于梯段的宽度；每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级

C、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应少于2m,楼梯段净高不应小于2.10m

D、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起步不宜小于0.90m

参考答案：C

文字解析：c项楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不应小于2.20m。

11、下列岩土需用爆破法开挖的有()

A、坚土

B、坚石

C、特坚石

D、普通土

E、松软土

参考答案：B、C

文字解析：松软土采用锹、锄头挖掘,少许用脚蹬；普通土用锹、锄头挖掘,少许用镐翻松；坚土主要用镐,少许用锹、锄头挖掘,部分用撬棍；砂砾坚土整个先用镐、撬棍,后用锹挖掘,部分使用楔子及大锤；软石用镐或撬棍、大锤挖掘,部分使用爆破方法；次坚石用爆破方法开挖,部分用风镐；坚石用爆破方法开挖；特坚石用爆破方法开挖。

12、打桩施工时,应注意做好施工记录,同时还应注意观察()

A、地面振动情况

B、打桩入土的速度

C、打桩架的垂直度

D、桩锤回弹情况

E、贯入度变化情况

参考答案：B、C、D、E

文字解析：施工时,应注意做好施工记录；同时,还应注意观察打桩入土的速度、打桩架的垂直度、桩锤回弹情况、贯入度变化情况等；发现异常,应立即通知有关单位和人员及时处理。

13、关于房屋建筑工程造价的组成,下列说法正确的是()

A、直接工程费由直接费和措施费构成

B、间接费由企业管理费和规费构成

C、税金包括营业税、城市维护建设税

D、间接费由企业管理费和措施费构成

参考答案：B

文字解析：房屋建筑工程造价由直接费、间接费、利润和税金构成。其中,直接费由直接工程费和措施费构成；问接费由企业管理费和规费构成；税金包括营业税、城市维护建设税和教育费附加。

14、主体结构工程质量的检查与验收中,钢结构焊接工程主要检查()

A、焊工合格证及其认可范围、有效期

B、焊接材料质量证明书、烘焙记录、存放状况、与母材的匹配情况

C、焊缝尺寸、缺陷、热处理记录、工艺试验报告等是否符合设计和规范要求

D、割纹和缺口的深度

E、支座中心偏移与高差

参考答案：A、B、C

文字解析：D项,钢零件及钢部件加工工程应主要检查的其中一项内容；E项,钢结构安装工程应主要检查的其中一项内容。

15、振动沉管灌注桩适用于()等土层。

A、粉土

B、湿陷性黄土

C、稍密及松散的砂土

D、碎石土

E、淤泥质土

参考答案：A、B、C、E

文字解析：振动沉管灌注桩适用于在一般黏性土、淤泥、淤泥质土、粉土、湿陷性黄土、稍密及松散的砂土及填土中使用,在坚硬砂土、碎石土及有硬夹层的土层中,由于容易损坏桩尖,不宜采用。

16、下列关于混凝土强度的表述错误的是()

A、划分强度等级的依据是立方体抗压标准强度

B、普通混凝土强度等级划分为14个,从C15至C80

C、钢筋混凝土结构混凝土的强度等级不应低于C15

D、预应力混凝土的强度等级不应低于C20

参考答案：D

文字解析：水泥的强度是评价和选用水泥的重要技术指标,也是划分水泥强度等级的重要依据。混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压标准强度来划分的,普通混凝土划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80共14个等级。

17、施工单位应当在施工现场各种出入口设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合()

A、强制性标准

B、行业标准

C、国际标准

D、国家标准

参考答案：D

文字解析：施工单位应当在施工现场各种出入口、洞口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放等处危险部位,设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

18、幕墙水密性存在的问题有()

A、幕墙封顶处理不严密,造成顶部漏水

B、施工缝的设置不当

C、明框玻璃幕墙的排水孔堵塞,排水不畅

D、密封胶和密封条施工质量不符合要求,出现胶缝开裂、密封条脱位等情况

E、采用空缝设计的幕墙,未采取有效的防水措施

参考答案：A、C、D、E

文字解析：幕墙水密性存在的问题有：①幕墙封顶处理不严密,造成顶部漏水；②幕墙四周与墙体之间嵌缝不密实,用材料不当,有的用水泥砂浆嵌缝；③明框玻璃幕墙的排水孔堵塞,排水不畅；④密封胶和密封条施工质量不符合要求,出现胶缝开裂、密封条脱位等情况；⑤采用空缝设计的幕墙,未采取有效的防水措施。B项是防水混凝土施工缝渗漏水的原因之一。

19、下列钢材的元素中,属于有益元素的是()

A、磷

B、氧

C、硅

D、硫

参考答案：C

文字解析：铁是钢筋的主要元素,还有少量的碳(c)、锰(Mn)、硅(si)、钒(V)、钛(Ti)等。另外,还有少量的硫(s)、磷(P)、氧(O)等有害元素。

20、关于半隐框、隐框玻璃幕墙组件硅酮结构密封胶的剥离试验,下列描述正确的是()

A、不允许用手工进行剥离试验,应委托有资质的检测单位使用检测设备进行试验

B、应按幕墙组件总数随机抽取3％进行剥离试验

C、经过剥离后,如结构胶沿胶体撕开,则此组件判为不合格

D、经过剥离后,如结构胶与基材剥离,则此组件判为不合格

参考答案：D

文字解析：A项,剥离试验的方法是垂直于胶条做一个切割面,由该切割面沿铝框基材面切出两个长度约50mm的垂直切割面并用手捏住,以大于90。的角度向后撕扯结构胶,然后观察剥离面破坏状况,由此可看出,剥离试验过程中允许使用手工；B项,剥离试验的抽检比例应为每100个组件抽取1件；C项,剥离试验的合格判定应为经过剥离后,如结构胶沿胶体撕开,则此组件判为合格。

21、全玻幕墙所用玻璃的最小厚度,应符合的要求是()

A、玻璃面板10mm,玻璃肋8mm

B、玻璃面板10mm,玻璃肋12mm

C、玻璃面板12mm,玻璃肋10mm

D、玻璃面板12mm,玻璃肋12mm

参考答案：B

文字解析：全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm；夹层玻璃单片厚度不应小于8mm；玻璃肋截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm。

22、多层及高层钢结构,主体结构整体垂直度的允许偏差不大于()mm。

A、20

B、25

C、50

D、75

参考答案：C

文字解析：单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差应符合H/1000,且不应大于25.0mm；整体平面弯曲的允许偏差应符合1/1500,且不应大于25.0mm。多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差应符合H/2500+10.0mm,且不应大于50.0mm；整体平面弯曲的允许偏差应符合1/1500,且不应大于25.0mm。

23、有一墙体为刚性方案,墙高H=2.4m,墙的截面为800mm×400mm,则该墙体的高厚比为()[2004年真题]

A、9

B、8

C、6

D、4.5

参考答案：C

文字解析：按照墙柱高厚比的定义,高厚比为：β=H0/h=2.4m/0.4m=6。

24、我国现行《建筑抗震设计规范》(G50011-2001),适用于抗震设防烈度为()度地区建筑工程的抗震设计。

A、4、5、6和7

B、5、6、7和8

C、6、7、8和9

D、7、8、9和10

参考答案：C

文字解析：暂无解析

25、隐框玻璃幕墙玻璃板块制作前对基材进