十一月上旬一级建造师考试建设工程法规及相关知识一周一练（含答案及解析）

十一月上旬一级建造师考试建设工程法规及相关知识一周一练（含答案及解析）一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、某企业在其格式劳动合同中约定：员工在雇佣工作期间的伤残、患病、死亡，企业概不负责。如果员工已在该合同上签字，该合同条款（）。A、无效B、是当事人真实意思的表示，对双方当事人均是有效的C、不一定有效D、只对一方当事人有效【参考答案】：A【解析】：法律、行政法规中包含强制性规定和任意性规定。强制性规定排除了合同当事人的意思自由，即当事人在合同中不得协议排除法律、行政法规的强制性规定，否则将构成无效合同。2、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）。A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B、工程竣工验收报告C、施工企业签署的工程质量保修书D、住宅工程的《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》【参考答案】：A【解析】：建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：(1)工程竣工验收备案表；(2)工程竣工验收报告，应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；(3)法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；(4)法律规定应3、关于项目经理的说法，正确的是（）。A、项目经理的权利来自于企业法人的授权B、施工项目可以没有经理C、项目经理具有相对独立的法人资格D、由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉【参考答案】：A【解析】：A正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。B错误，在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理。C错误，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。D错误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。4、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（）。A、施工行为地B、施工合同签订地C、施工单位所在地D、施工项目业主住所地【参考答案】：A5、下列关于建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与等相关规定的表述，错误的是（）。A、当事人应当采取书面形式订立相应的合同B、使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限C、应当向登记机构申请变更登记D、附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施不得一同处分【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是建设用地使用权的流转。建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规定：①当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。②应当向登记机构申请变更登记。③附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。6、根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。A、有名合同，双务合同，有偿合同B、有名合同，双务合同，不要式合同C、无名合同，单务合同，要式合同D、有名合同，单务合同，有偿合同【参考答案】：A【解析】：双务合同是当事人之间互相承担义务，或者说，当事人均承担义务的合同，建设工程施工合同属于双务合同。有偿合同，是当事人一方享有合同规定的权益，须向另一方付出相应代价的合同，建设工程施工合同属于有偿合同。有名合同，又称典型合同，是法律对某类合同赋予专门名称，并设定专门规范的合同，建设工程施工合同在《合同法》第十六章作了专门规定，属于有名合同。7、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。A、先予执行B、查封C、拍照D、制作笔录【参考答案】：A【解析】：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。由此可知A为答案。8、生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。A、1B、2C、4D、3【参考答案】：D【解析】：根据《生产安全事故应急预案管理办法》第29条的规定，地方各级安全生产监督管理部门制定的应急预案，应当根据预案演练、机构变化等情况适时修订。生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。故应选D项。9、《招标投标法实施条例》规定，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于（）日。A、5B、7C、10D、20【参考答案】：A【解析】：本题考核的是发布招标公告或投标邀请书。《招标投标法实施条例》规定，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。10、分两阶段进行招标的无法精确拟定技术规格的项目，其投标保证金应在（）提交。A、第一阶段B、第二阶段C、第一阶段和第二阶段分别D、第一阶段或第二阶段【参考答案】：B【解析】：《招标投标法实施条例》第三十条规定，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。即采用两阶段招标方法的，招标人应当在第二阶段提出提交投标保证金的要求。11、承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人的，该分包合同（）。A、有效B、无效C、效力待定D、可撤销【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是承包人自行完成建设工程主体结构施工的义务。承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人的，该分包合同无效。12、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付。A、总承包单位与分包单位按一定比例共同B、分包单位C、建设单位D、总承包单位【参考答案】：D【解析】：本题考核的是意外伤害保险费的支付。《建设工程安全生产管理条例》第38条规定：施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。根据这个条款，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付的。13、不得安排夜班劳动的情况是（）。A、怀孕5个月的女职工甲B、哺乳未满1周岁婴儿的女职工乙C、女职工丙D、未成年工丁【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是女职工的特殊保护。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。14、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A、重大责任事故罪B、重大劳动安全事故罪C、危害公共安全罪D、工程重大安全事故最【参考答案】：D【解析】：《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。因此选D选项。15、根据施工合同，甲建设单位应于2011年9月30日支付乙建筑公司工程款，2012年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）。A、中止B、中断C、终止D、届满【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是诉讼时效中断。《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。16、某施工设备经销商规定其业务员按合同价5％提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。A、合法行为B、无权代理C、不正当竞争D、滥用代理权【参考答案】：A【解析】：《反不正当竞争法》第八条规定，经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。经营者销售或者购买商品，可以以明示方式给对方折扣，可以给中间人佣金。经营者给对方折扣、给中间人佣金的，必须如实入账。接受折扣、佣金的经营者必须如实入账。本题中，施工企业将王某所给补贴如实入账，不存在“账外暗中”给回扣的情形，王某的行为属于合法的个人行为。17、《专利法》规定，（）是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。A、外观设计B、发明C、实用新型D、布图设计【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是发明。2008年12月经修改后颁布的《专利法》规定，发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。这是专利权保护的最主要对象。18、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）。A、未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B、未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C、隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D、未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【参考答案】：B【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。19、关于标的物毁损、灭失风险承担的表述，不正确的是（）。A、标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担B、因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险C、出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，标的物毁损、灭失风险不得转移D、因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是标的物毁损、灭失风险的承担。出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移。因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。20、某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是（）。A、丙无权要求开发商履行合同B、丙可以要求乙履行合同C、乙可以要求开发商履行合同D、乙应向丙披露委托人【参考答案】：A21、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。A、乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B、若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C、该质量问题是乙造成的，与甲无关D、对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%【参考答案】：B【解析】：总承包单位和分包单位就分包工程承担连带责任，就是当分包工程发生了质量责任或者违约责任时，建设单位可以向总承包单位请求赔偿，也可以向分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位进行赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿。22、我国《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。A、5B、7C、10D、15【参考答案】：D23、关于事故调查管辖，下列说法错误的是（）。A、特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查B、重大事故由事故发生地省级人民政府负责调查C、上级人民政府认为必要时，可以调查由下级人民政府负责调查的事故D、重大事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故单位所在地人民政府负责调查【参考答案】：D【解析】：《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条规定，特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。上级人民政府认为必要时，可以调查由下级人民政府负责调查的事故。第二十一条规定，特别重24、某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为（）合同。A、效力待定B、无效C、可撤销D、有效【参考答案】：D【解析】：本题考核的是表见代理。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。25、下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是()。A、当事人可以委托1～2人作为诉讼代理人B、委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书C、诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权D、诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权【参考答案】：C26、一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。A、5B、6C、7D、8【参考答案】：D27、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的颁布是由（）。A、签署主席令公布B、国务院总理签署国务院令公布C、国家发改委主任签署命令公布D、住建部部长签署命令公布【参考答案】：D28、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。A、丙公司应代甲清偿B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿D、不可能由甲或丙共同清偿【参考答案】：C29、某建设项目施工中，发现地下古墓葬．因建设工期紧迫，需要对其进行抢救性发掘，则应当由（）组织发掘。A、建设单位B、施工单位C、建设单位和施工单位D、政府文物行政部门【参考答案】：D【解析】：《文物保护法》第30条规定：“确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织，并同时补办审批手续”。故D为正确选项。30、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。A、住房和城乡建设部B、省级建设行政主管部门C、国家安全生产监督管理行政主管部门D、国务院【参考答案】：D31、某高校为了节约建设投资，将建筑面积为3万平方米的图书馆工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位，依照《建筑法》及相关法规的规定，应责令改正，处以（）的罚款。A、合同金额0.5%以上1%以下B、合同金额2%以上4%以下C、5万元以上10万元以下D、50万元以上100万元以下【参考答案】：D32、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A、作出决定的公安消防机构B、公安机关C、人民法院D、建设行政主管部门【参考答案】：A33、下列选项中，不得安排夜班劳动的是（）。A、怀孕的女职工甲B、哺乳未满一周岁婴儿的女职工乙C、女职工丙D、未成年工丁【参考答案】：B34、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）A、申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B、保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C、只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件D、消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【参考答案】：A【解析】：只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可。35、下列不属于仲裁基本特点的是（）。A、平等性B、保密性C、自愿性D、专业性【参考答案】：A36、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（）。A、编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施B、编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C、参加生产安全事故的调查和处理工作D、协调配备项目专职安全生产管理人员【参考答案】：B37、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（）日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。A、30B、15C、10D、5【参考答案】：C38、某计算机研究所接受其他单位委托，开发了一套游戏软件。项目任务书中对该软件的著作权归属未作约定。该软件的著作权应属于（）。A、计算机研究所B、上级单位C、软件开发者D、计算机研究所和上级单位【参考答案】：A【解析】：《著作权法》第十七条规定，受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。39、商法被认为是（）的特别法和组成部分。A、经济法B、社会法C、民法D、行政法【参考答案】：C【解析】：我国采用的是民商合一的立法模式，商法被认为是民法的特别法和组成部分。40、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式B、发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包D、国家提倡对建筑工程实行总承包【参考答案】：D【解析】：A选项建设工程合同应当以书面形式；B选项建设单位不得将主题工程肢解发包；C选项只有依法必须招标的项目才必须招标发包。41、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）。A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开【参考答案】：A【解析】：太难了，这个题拿来考律师刚好，估计是命题人从司法考试里随便抄了个题就贴到卷子上了。以前年年提的，今年课时紧张我好像只在两个班上提到过。首先要明确“不开庭”和“不公开开庭”是两码事，“不开庭”指的是完全由仲裁庭书面审理，双方不在庭上照面，不质证不辩论，“不公开”指的是不对社会公开，不允许旁听。仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议不开庭；仲裁以不公开审理为原则，除非双方协议公开。但涉及国家秘密、第三人商业秘密等情形的，当事人协议公开也不能公开。C错在必须42、承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为（）。A、无效B、有效C、效力待定D、可变更、可撤销【参考答案】：A【解析】：本题考核的是无效合同。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。43、不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。A、乡（镇）B、县C、市D、省【参考答案】：B【解析】：不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或者委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。44、安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是（）。A、出借安全生产许可证B、未办理延期手续C、生产单位变更企业名称D、超越法定职权颁发安全生产许可证【参考答案】：D【解析】：安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的；(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的；(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；(5)依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。行政撤销一般针对许可事项审查与实施自身过程存在违法行为而启动的纠正行为。A、B、C均属于生产单位经营范畴。故D选项正确。45、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通告送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间为（）。A、9月10日B、9月15日C、9月17日D、9月18日【参考答案】：C【解析】：《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定—方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。《合同法》第九十六条规定，当事人一方依照本法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。46、建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的是（）。A、要求压缩合同约定工期造成的损失B、验收违法行为造成的损失C、中途变更承揽工作要求造成的损失D、与监理单位串通造成的损失【参考答案】：D【解析】：本题考核的是承包人应当承担的赔偿损失。承包人应当承担的赔偿损失包括：(1)转让、出借资质证书等造成的损失；(2)转包、违法分包造成的损失；(3)偷工减料等造成的损失；(4)与监理单位串通造成的损失；(5)不履行保修义务造成的损失；(6)保管不善造的损失；(7)合理使用期限内造成的损失。47、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。A、负责项目管理的技术人员B、项目负责人C、技术负责人D、安全员【参考答案】：A【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》第27条的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。故应选A项。48、根据我国《循环经济促进法》的规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）优先的原则实施。A、集约化B、减量化C、无害化D、经济化【参考答案】：B49、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A、甲建筑公司或乙建筑公司B、甲建筑公司C、乙建筑公司D、甲建筑公司和乙建筑公司【参考答案】：B【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第五十条规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。50、《建设工程安全生产管理条例》规定，（）在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。A、监理工程师B、施工单位C、设计单位D、建设单位【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是采用新技术、新工艺、新设备、新材料前的安全生产教育培训。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。51、法律关系内容的变更，是法律关系（）变更的结果。A、主体B、客体C、主体或客体D、主体与客体【参考答案】：D【解析】：法律关系的变更：是指构成法律关系的主体、内容和客体，如果其中有一个要素发生了变化，就是变更。如：民事法律关系的变更是指构成民事法律关系的三个要素发生变化。52、《民用建筑节能条例》规定，施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发（）。A、规划许可证B、施工许可证C、图纸审查合格证明D、质量监督备案证明【参考答案】：B【解析】：《民用建筑节能条例》第13条规定：“施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证”。故’B为正确选项。53、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成2000万元直接经济损失，应当认定为（）。A、串通投标罪B、工程重大安全事故罪C、重大责任事故罪D、重大劳动安全事故罪【参考答案】：B【解析】：工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。54、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）。A、劳务承包B、工程总承包C、专业承包D、专业分包【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是施工企业的资质序列。《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质和施工劳务资质三个序列。55、依照《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位必须按照（）施工。A、设计图纸和工程施工技术标准B、设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准C、设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准D、设计图纸、业主要求和工程施工技术标准【参考答案】：A【解析】：《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。56、根据我国《劳动法》有关规定，对女职工特殊保护规定的叙述不正确的是（）。A、禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁止从事的劳动B、不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动C、对怀孕7个月以上的职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D、女职工生育享受不少于70日的产假【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90日的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其57、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）。A、甲可向法院申请恢复原判决的执行B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C、由法院执行和解协议D、由法院依职权恢复原判决的执行【参考答案】：A【解析】：根据《民事诉讼法》第207条的规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。故应选A项。58、施工单位与供货商签订的钢材供货合同中未约定交货地点，双方对此也没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则供货商（）。A、应将钢材送到施工现场B、应将钢材送到建设单位的办公所在地C、应将钢材送到合同签订地D、可通知建设单位自提【参考答案】：D【解析】：《合同法》第62条第3款规定，履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。故D为正确选项。59、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，不能用于（）。A、安全防护用具的采购B、安全生产条件的改善C、安全施工措施的落实D、安全管理人员的加班补贴【参考答案】：D【解析】：本考点已从新大纲删除，但要求了解。《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于①施工安全防护用具及设施的采购和更新、②安全施工措施的落实、③安全生产条件的改善，不得挪作他用。60、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A、人民法院B、建设行政主管部门C、工商行政管理部门D、监理单位【参考答案】：A【解析】：本题考查的是可撤销合同。根据《合同法》第54条规定：行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。61、安全生产监督部门对某大型施工单应进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（）。A、应建立应急救援资金专款专用制度B、可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C、应对应急救援器材进行经常性维护保养D、各级负责人府兼任应急救援人员【参考答案】：C62、甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，则该合同（）。A、因违法而无效B、因违法而可撤销C、因违法而效力待定D、有效【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是工程垫资的处理。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。63、代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由（）承担法律责任。A、代理人B、被代理人C、被代理人和代理人连带D、第三人【参考答案】：C【解析】：《民法通则》第六十七条规定，代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。64、根据《建筑法》的规定，以下关于建筑工程的发包、承包方式的表述，错误的是（）。A、建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B、未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C、联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任D、施工总承包单位有权将单位工程的地基与基础工程发包给符合资质的分包单位【参考答案】：D【解析】：本题考核的是建筑工程的发承包。施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的属于违法分包，因此D项错误。65、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场的（）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。A、安全防护用具、安全标志、安全操作规程B、安全防护用具、机械设备、安全操作规程C、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件D、安全标志、机械设备、施工机具及配件【参考答案】：C【解析】：参见《建设工程安全生产管理条例》第三十四条规定。66、下列人员中可以作为评标委员会成员的是（）。A、某投标人主要负责人的弟弟B、某投标人的债权人C、技术复杂的招标项目，由招标人直接确定的评标专家D、行政监督部门的工作人员【参考答案】：C【解析】：根据《招标投标法》的规定，有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：(1)投标人或者投标人主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。故C选项正确。67、建筑业企业申请资质增项，在申请之日起前（）有未履行保修义务，造成严重后果的情形的，建设行政主管部门不予批准。A、6个月内B、3个月内C、1年内D、2年内【参考答案】：C【解析】：《建筑业企业资质管理规定》规定，取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内，未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。68、下列甲公司与乙公司能参加同一标段投标的情形是（）。A、甲公司与乙公司的法定代表人为同一人B、甲公司是乙公司的全资子公司C、甲公司是乙公司的分支机构D、甲公司与乙公司组成联合体【参考答案】：D【解析】：根据《招标投标法实施条例》，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。故D为正确选项。69、关于开标程序的说法，正确的是（）。A、开标时间和地点应由各投标人协商决定B、开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况C、唱标时不必唱出投标报价D、开标过程应当记录并存档备查【参考答案】：D【解析】：《招标投标法》规定：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。70、抵押担保的范围包括（）。A、主债权及利息和违约金B、损害赔偿金和实现抵押权的费用C、主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用D、主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用【参考答案】：C【解析】：本题考核的是抵押担保的范围。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。1、劳动争议仲裁委员会的组成成员应有（）。A、同级人民法院代表B、工会代表C、企业方面代表D、劳动行政部门代表E、律师【参考答案】：BCD【解析】：本题涉及的考点是劳动争议仲裁委员会的组成。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。2、下列行为中，属于侵犯注册商标专用权行为的有（）。A、销售明知是侵犯注册商标专用权的商品B、销售伪造的他人注册商标标识C、经授权制造他人的注册商标标识D、销售他人注册商标标识E、伪造他人注册商标标识【参考答案】：ABE【解析】：根据《商标法》第五十七条规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：①未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；②未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；③销售侵犯注册商标专用权的商品的；④伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；⑤未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；⑥故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯3、李某想张某借款1万元，一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应给付15万元。李某家属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。则下列关于张某行使代位权的说法中，错误的有（）。A、张某可以李某的名义对施工单位行使代位权B、张某可以自己的名义对施工单位行使代位权C、因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权D、因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权E、因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权【参考答案】：ABCD【解析】：具有人身性的债务不得代位行使。看到E，就知道ABCD全是错的。题目不难。4、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（）。A、因使用不当造成的质量问题B、质量监督机构没有发现的质量问题C、监理单位没有发现的质量问题D、第三方造成的质量问题E、不可抗力造成的质量问题【参考答案】：ADE5、有效的仲裁协议必须同时具备的内容有（）。A、选定的仲裁委员会B、仲裁事项C、仲裁地点D、选定的仲裁员E、请求仲裁的意思表示【参考答案】：ABE【解析】：仲裁协议应当具有下列内容：①请求仲裁的意思表示；②仲裁事项；③选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。6、注册建造师不得有下列（）的行为。A、不履行注册建造师的义务B、同时在两个企业受聘并执业C、对本人执业活动进行解释和辩护D、超出执业范围执业E、允许他人以自己的名义从事执业活动【参考答案】：ABDE【解析】：《注册建造师管理规定》第二十六条规定，注册建造师不得有下列行为：①不履行注册建造师义务；②在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；③在执业过程中实施商业贿赂；④签署有虚假记载等不合格的文件；⑤允许他人以自己的名义从事执业活动；⑥同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；⑦涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；⑧超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；⑨法律、法规、规章禁止的其他行为。7、国家对固体废物污染环境的防治，实行（）的原则。A、减少固体废物的产生量和危害性B、充分合理利用固体废物C、无害化处置固体废物D、绿色施工E、清洁生产【参考答案】：ABC【解析】：《固体废物污染环境防治法》第三条规定，国家对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则，促进清洁生产和循环经济发展。8、专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有的职责包括（）。A、监督项目专职安全生产管理人员履责情况B、查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况C、检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况D、对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出处罚的决定E、对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告【参考答案】：ABCE【解析】：本题考核的是专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责。专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：(1)查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况；(2)检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；(3)监督项目专职安全生产管理人员履责情况；(4)监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况；(5)对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定；(6)对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定；(7)对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接9、甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有（）。A、甲有权拒绝接收这批材料B、甲可以解除合同C、被毁材料的损失应由甲和乙共同分担D、被毁材料的损失由乙负担E、被毁材料的损失由甲负担【参考答案】：ABD10、建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括（）A、违反职业道德规范B、造成损失后果C、具有违约行为D、违反建筑企业内部文件E、违约行为与财产等损失之间有因国关系【参考答案】：BCE11、以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（）。A、取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制B、劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列C、工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级D、工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E、工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别【参考答案】：BDE12、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()。A、安全防护设施搭设计划B、专项安全施工组织设计方案C、书面委托监理合同D、安全施工组织计划E、安全措施费用计划【参考答案】：ABE【解析】：建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供的建设工程有关安全施工措施资料，一般包括：工程中标通知书，工程施工合同，施工现场总平面布置图，临时设施规划方案和已搭建情况，施工现场安全防护设施搭设(设置)汁划、施工进度计划、安全措施费用计划，专项安全施工组织设计方案、措施，拟进入施工现场使用的施工起重机械设备(塔式起重机、物料提升机、外用电梯)的型号、数量，工程项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况，建设单位安全监督人员名册、工程监理单位人员名册，以及其他应提交的材料。13、甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2011年1月i0日前支付剩余工程款70万元人民币，乙届时未予支付。甲在索要余额过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（）。A、2011年9月，甲致函乙要求其给付工程款B、2012年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限1年，2012年年底一定付款C、2013年4月，甲向人民法院起诉D、2013年3月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付E、2012年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责【参考答案】：ABC【解析】：本题考核的是诉讼时效中断。导致诉讼时效中断的情形包括：(1)起诉，如题中C选项所述；(2)债权人提出要求，如题中A选项所述；(3)债务人同意履行义务，如题中B选项所述。14、根据《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位与()有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A、该工程的建设单位B、该工程的勘察设计单位C、该工程的施工承包单位D、该工程的建筑材料、建筑构配件供应商E、该工程的设备供应商【参考答案】：CDE15、根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可制度。A、矿山企业B、建筑施工企业C、日用化学品生产、经营、储存单位D、危险化学品生产、经营、储存单位E、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【参考答案】：ABDE【解析】：《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。16、法律规定可以质押的权利是（）。A、汇票B、支票C、提单D、所有基金份额、股权E、依法可以转让的专利权【参考答案】：ABCE【解析】：《物权法》第223条规定，债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：(1)；E票、支票、本票；(2)债券、存款单；(3)仓单、提单；(4)可以转让的基金份额、股权；(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(6)应收账款；(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。需要注意的是，不是所有的基金份额、股权都可以质押，只有依法可以流通转让的基金份额、股权才可以质押。故A、B、C、E为正确选项。17、下列关于行政许可的听证程序，说法正确的是（）。A、利害关系人申请听证的，行政机关不得拒绝B、行政机关认为应当听证的，应当向社会公告，并举行听证C、行政机关组织并承担听证的费用D、收到申请人、利害关系人听证申请后，行政机关应当在15日内组织听证E、法律规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关必须组织听证【参考答案】：ACE18、下列违法行为中，应处2万元以上20万元以下罚款的情形有（）。A、不按照国家规定申报登记危险废物，或者在申报登记时弄虚作假的B、擅自关闭、闲置或者拆除危险废物集中处置设施、场所的C、将危险废物混入非危险废物中贮存的D、将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事经营活动的E、不按照国家规定填写危险废物转移联单或者未经批准擅自转移危险废物的【参考答案】：BDE【解析】：根据《固体废物污染环境防治法》第七十五条的规定，AC两项应处1万元以上10万元以下罚款。19、根据《民事诉讼法》规定，民事诉讼的执行根据主要有（）。A、人民调解委员会制作的调解书B、人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书C、仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书D、公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书E、我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定【参考答案】：BCDE【解析】：本题考核的是民事诉讼的执行根据。民事诉讼的执行根据主要有：(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等；(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书；(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书；(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书；(5)人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定；(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定。20、根据《劳动合同法》的规定，以下属于用人单位不得解除劳动合同的情形是（）。A、在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的B、在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的C、劳动者家庭无其他就业人员，有需要扶养的家属的D、女职工在产期的E、因工负伤被确认丧失劳动能力的【参考答案】：ABDE【解析】：本题考核的是用人单位不得解除劳动合同的规定。《劳动合同法》规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；(6)法律、行政法规规定的其他情形。21、工程项目验收存在以下（）情形的，应重新组织建筑节能工程验收。A、验收组织机构不符合法规及规范要求的B、参加验收人员不具备相应资格的C、参加验收各方主体验收意见不一致的D、验收程序和执行标准不符合要求的E、未完成建筑节能工程设计内容的【参考答案】：ABCD【解析】：工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收：①验收组织机构不符合法规及规范要求的；②参加验收人员不具备相应资格的；③参加验收各方主体验收意见不一致的；④验收程序和执行标准不符合要求的；⑤各方提出的问题未整改完毕的。22、关于工程竣工验收的说法，正确的有（）。A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期C、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期【参考答案】：BDE【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。建设工程