十二月一级建造师资格考试《建设工程法规及相关知识》真题

十二月一级建造师资格考试《建设工程法规及相关知识》真题一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、某工程项目施工合同于2014年6月5日签订，该工程的开工报告于2014年6月15日批准，工程于2014年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于（）前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、2014年6月15日B、2014年6月30日C、2014年7月10日D、2014年7月15日【参考答案】：B【解析】：本题考核的是安全施工措施的备案。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。2、关于标的物毁损、灭失风险承担的表述，不正确的是（）。A、标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担B、因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险C、出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，标的物毁损、灭失风险不得转移D、因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是标的物毁损、灭失风险的承担。出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移。因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。3、关于租赁合同的说法，正确的是（）。A、租赁期限超过20年的，超过部分无效B、租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式C、租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D、租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【参考答案】：A4、某市安安工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行经济补偿，王某月工资8000元，该市上年度职工月平均工资2000元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是（）。A、安安公司应当给予王某经济补偿12万元B、安安公司应当给予王某经济补偿3万元C、安安公司应当给予王某经济补偿9万元D、安安公司应当给予王某经济补偿7.2万元【参考答案】：D【解析】：经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。因此，给予王某的经济补偿为：3×2000×12=72000（元）。5、法人进行民事活动的物质基础是（）。A、依法成立B、有必要的财产或者经费C、有自己的名称D、能够独立承担民事责任【参考答案】：B【解析】：本题考核的是法人进行民事活动的物质基础。有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。6、下列关于约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述，错误的是（）。A、当事人约定的违约金低于造成的损失的，可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B、法定赔偿损失是指根据法律规定的赔偿范围、损失计算原则与标准，确定赔偿损失的金额C、一般来说，赔偿损失的主要形式是法定赔偿损失D、在确定了适用约定赔偿损失还是法定赔偿损失的情况下，原则上法定赔偿损失优先于约定赔偿损失【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是约定赔偿损失与法定赔偿损失。一般来说，赔偿损失的主要形式是法定赔偿损失，而约定赔偿损失是为了弥补法定赔偿损失的不足。在确定了适用约定赔偿损失还是法定赔偿损失的情况下，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失。7、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。A、营业执照B、技术人员C、资金D、高层管理人员【参考答案】：A8、关于法人，下列表述错误的是（）。A、享有民事权利能力和民事行为能力B、依法成立C、是自然人和企事业单位的总称D、有必要的财产，能够独立承担民事责任【参考答案】：C【解析】：《民法通则》第三十六条第一款规定，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织。第三十七条规定，法人应当具备下列条件：①依法成立；②有必要的财产或者经费；③有自己的名称、组织机构和场所；④能够独立承担民事责任。9、下列关于联合体投标的说法正确的是（）。A、招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标B、招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成C、联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效D、资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效【参考答案】：A【解析】：《招标投标法实施条例》规定，招标人应当在资格预审公告，招标公告或者授标邀请书中载明是否接受联合体投标。A选项正确。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。B选项错误。资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。D选项错误。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。C选项错误。故A为正确选项。10、甲施工单位与乙物资供应单位于2013年5月10日签订了一份采购合同，在合同履行期间，因采购的防水材料质量问题发生争议，双方经过多次的协商，但一直没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）。A、双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解B、如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D、如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行【参考答案】：A【解析】：本题考核的是仲裁中的和解。当事人申请仲裁后，可以自行和解。11、根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人应当办理工商变更登记之日起（）日内，向税务机关申报办理税务登记。A、60B、15C、30D、45【参考答案】：C12、根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。A、拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B、当地投标企业较少C、施工主要技术采用特定专利或专有技术D、军队建设项目【参考答案】：C【解析】：本题考查的是建设工程必须招标的范围、规模和招标方式。可以不进行施工招标的有：（1）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；（2）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；（3）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；（4）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；（5）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。13、建设工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A、1B、2C、3D、6【参考答案】：C14、某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据《合同法》分则中关于（）合同的相关规定处理。A、行纪B、技术服务C、委托D、居间【参考答案】：C【解析】：《合同法》规定，委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务，也可以概括委托受托人处理一切事务。招标代理合同属于委托合同的一种。故C为正确选项。15、下列法律中，属于社会法律部门的是（）。A、《预算法》B、《建筑法》C、《公司法》D、《职业病防治法》【参考答案】：D【解析】：商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范的总称；《公司法》属于商法。经济法是调整在国家协调、干预经济运行的过程中发生的经济关系的法律规范的总称；《预算法》属于经济法。行政法的调整对象是行政关系，主要包括行政管理关系、行政法制监督关系、行政救济关系、内部行政关系；《建筑法》属于行政法。社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律规范的总称；《职业病防治法》属于社会法。故D选项正选。16、我国对建筑业企业的资质管理，实行（）的管理模式。A、权力下放B、民主决策C、权力上交D、分级实施与有关部门相配合【参考答案】：D【解析】：我国对建筑业企业的资质管理，实行分级实施与有关部门相配合的管理模式。17、根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日。A、公司营业执照签发B、申请公司设立C、工商管理机关批准D、组织机构代码证签发【参考答案】：A【解析】：企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。企业法人分立、合并或者有其他重要事项变更，应当向登记机关办理登记并公告。企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担。18、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A、1B、2C、6D、9【参考答案】：C19、租赁合同区别于买卖合同的根本特征是（）。A、租赁合同是诺成合同B、租赁合同是双务合同C、租赁合同是有偿合同D、租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同【参考答案】：D【解析】：本题考核的是租赁合同的法律特征。在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的使用收益权，出租人也只转让租赁物的使用收益权，而不转让其所有权；租赁合同终止时，承租人须返还租赁物。这是租赁合同区别于买卖合同的根本特征。20、安全生产许可证的有效期为（）年A、1B、2C、3D、5【参考答案】：C【解析】：倒数第5行。21、关于和解的说法，错误的是（）。A、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C、和解协议具有强制执行的效力D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书【参考答案】：C【解析】：C项，和解协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。22、工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是（）。A、承包方与监理方串通造成的损失B、承包方不履行保修义务所造成的损失C、发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失D、工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失【参考答案】：C23、未成年工是指（）的劳动者。A、年满12周岁未满14周岁B、年满16周岁未满18周岁C、年满14周岁未满16周岁D、年满14周岁未满18周岁【参考答案】：B【解析】：本题考核的是未成年工。未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。24、下列对债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院应予支持的是（）。A、支付存款本金及利息请求权B、就寄存财物被丢失或损毁向责任人要求赔偿的请求权C、基于投资关系产生的缴付出资请求权D、兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权【参考答案】：B【解析】：本题考核的是不适用于诉讼时效的情形。当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持：(1)支付存款本金及利息请求权；(2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；(3)基于投资关系产生的缴付出资请求权；(4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。A、C、D项均属于法院不予支持的情形。25、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）。A、安全生产法B、宪法C、建筑法D、建设工程安全生产管理条例【参考答案】：A【解析】：《安全生产许可证条例》第一条规定，为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防治和减少生产安全事故，根据《安全生产法》的有关规定，制定本条例。所以其直接上位法是《安全生产法》。26、民事诉讼中，不属于不能单独作为认定案件事实的证据是（）。A、存有疑点的视听资料B、有正当理由未出庭作证的证人证言C、无法与原件、原物核对的复印件、复制品D、与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言【参考答案】：B【解析】：本题考核的是不能单独作为认定案件事实的证据。不能单独作为认定案件事实的证据包括：(1)未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；(2)与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；(3)存有疑点的视听资料；(4)无法与原件、原物核对的复印件、复制品；(5)无正当理由未出庭作证的证人证言。27、建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程且情节严重的，（）。A、没收违法所得B、责令停业整顿C、降低资质等级D、吊销资质证书【参考答案】：D【解析】：本题考核的是承包单位违法行为应承担的法律责任。建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。28、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。A、项目招标计划B、项目施工组织设计C、安全管理实施方案D、合理用能的专题论证【参考答案】：D29、张某与太阳公司于2013年7月5日签订书面劳动合同，6日，太阳公司将张某的有关信息记载在职工名册上，7月20日太阳公司开始用工，8月10日，张某取得第一笔工资，劳动关系于（）建立。A、2013年7月5日B、2013年7月6日C、2013年7月20日D、2013年8月10日【参考答案】：C【解析】：用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。30、劳动者连续工作（）年以上的，应享受带薪年休假。A、1B、2C、3D、4【参考答案】：A31、建筑业企业资质证书的有效期为（）年。A、1B、2C、3D、5【参考答案】：D32、若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是（）。A、有权进行修改B、可以按照规范施工C、应当及时提出意见和建议D、有权拒绝施工【参考答案】：C【解析】：建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工.不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。33、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。A、设计文件规定的该工程的合理使用年限B、5年C、2年D、2个采暖期、供冷期【参考答案】：A34、乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。A、应以备案合同作为结算工程价款依据B、该补充协议属于可撤销合同C、应以补充协议座位结算工程价款依据D、乙方行为构成合同违约【参考答案】：A【解析】：对于“黑白合同”的纠纷，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。35、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为（）。A、2012年11月20日B、2012年12月20日C、2013年1月20日D、2013年2月20日【参考答案】：C36、甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。A、免除B、抵消C、混同D、提存【参考答案】：C【解析】：《合同法》第9l条规定：“债权、债务同归于一人”的，合同的权利、义务终止。本题甲、乙公司兼并，也称混同，即指某一具体之债的债权人和债务人合为一体，产生合同权利、义务终止的法律效果。故C为正确选项。37、存放于工地、为施工所必须的材料，属于建筑工程一切险承保内容中的（）。A、工地内现有的建筑物B、第三方财产C、工程本身D、其他财产【参考答案】：C38、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉B、不予受理C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D、应当先审查合效力，确认合同无效后受理【参考答案】：B【解析】：根据《民事诉讼法》第111条的规定，依照法律规定，双方当事人对合同纠纷自愿达成书面仲裁协议向仲裁机构申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁。据此，有效的仲裁协议可以排除法院的管辖。39、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起。A、第一次付款期限届满B、最后一次付款期限届满C、每次付款期限届满D、提交工程款支付申请【参考答案】：B【解析】：《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第5条规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。故应选B项。40、《合同法》规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（）除外。A、担保权B、抵销权C、抗辩权D、该从权利专属于债权人自身的【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是从权利随同主权利转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。41、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。A、15B、20C、30D、10【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是使用机械设备可能产生环境噪声污染的申报。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。42、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）A、派遣单位与用工单位B、用工单位与劳动者C、用工单位与当地人民政府D、派遣单位与劳动者【参考答案】：A【解析】：“（二）劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。注意，本题是考核劳务派遣协议的主体，不是考核劳动合同的主体。43、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A、15B、20C、30D、40【参考答案】：C【解析】：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。44、某学院教学楼装修改造过程中，施工单位下列哪项行为是被禁止的()。A、按照设计图纸改动电器线路布置B、按照建设单位要求将原门洞口扩大C、按照设计单位要求对结构梁进行加固D、按照监理单位要求做防水层蓄水试验【参考答案】：B45、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。A、16B、14C、20D、18【参考答案】：A46、集体合同由用人单位与（）签订。A、职工代表大会B、员工代表C、工会代表企业职工一方D、股东代表大会【参考答案】：C【解析】：集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立；尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。47、按照《建筑法》及相关法规的规定，大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可由两个以上承包单位结成联合体共同承包。对此，下列表述中正确的是（）。A、联合体是法人B、联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程C、联合体中标后，由各组成单位分别与建设单位签约D、联合各方对承包合同的履行承担连带责任【参考答案】：D48、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A、勘察、设计单位B、监理单位C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构【参考答案】：A【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。49、工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（）支付。A、建设单位B、总承包单位C、分包单位D、总承包和分包单位共同【参考答案】：B【解析】：本题考核的是办理意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。50、取得一级建造师执业资格证书的人员，若受聘于一个具有工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位，应通过（）提出注册申请。A、资格证书发放单位B、聘用单位C、建设主管部门D、注册管理单位【参考答案】：B【解析】：《注册建造师管理规定》第七条第一款规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。51、商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理表述正确的是()。A、审理方式分为开庭审理和不公开审理B、仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效C、当事人对裁决有异议，应当在裁决作出之日起6个月内向基层法院提出撤销D、仲裁庭的组成不合法的，将被裁定不予执行仲裁裁决【参考答案】：D52、某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是（）。A、2013年5月1日B、2013年6月1日C、2013年7月1日D、2013年7月31日【参考答案】：D【解析】：《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第5条规定：“当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算”。本题乙公司提起诉讼时效的期间应当自最后一期债务履行期届满目即2013年7月31日起计算。故D为正确选项。53、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为（）。A、一般保证B、效力待定保证C、连带责任保证D、无效保证【参考答案】：C54、排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的，应责令限期治理，限期治理的期限最长不超过（）。A、3个月B、6个月C、1年D、2年【参考答案】：C【解析】：《水污染防治法》第七十四条规定，违反本法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，处应缴纳排污费数额2倍以上5倍以下的罚款。限期治理期间，由环境保护主管部门责令限制生产、限制排放或者停产整治。限期治理的期限最长不超过1年；逾期未完成治理任务的，报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。55、建筑工程一切险是一种综合性保险，该险种所承保的损失范围是（）。A、信用保险和意外伤害保险B、财产损失保险和第三者责任保险C、财产损失保险和意外伤害保险D、健康保险和责任保险【参考答案】：B【解析】：建筑工程一切险承保损失主要包括两部分：物质损失部分和第三者责任。因此应选择B。56、根据《建筑法》的规定，以下关于建筑工程的发包、承包方式的表述，错误的是（）。A、建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B、未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C、联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任D、施工总承包单位有权将单位工程的地基与基础工程发包给符合资质的分包单位【参考答案】：D【解析】：本题考核的是建筑工程的发承包。施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的属于违法分包，因此D项错误。57、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的，（）。A、处10～30万元罚款B、处50～100万元罚款C、处工程合同价2%～4%的罚款D、处工程合同价3%～5%的罚款【参考答案】：C58、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）。A、有效B、可变更或撤销C、无效D、效力待定【参考答案】：C【解析】：乙公司和丙公司的行为属于恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益。因此其合同属于无效合同。59、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。A、招标代理B、采购代理C、诉讼代理D、指定代理【参考答案】：D【解析】：代理包括委托代理、法定代理和指定代理。其中，委托代理按照被代理人的委托行使代理权，又称“意定代理”或“任意代理”。建设工程活动中涉及的代理行为比较多，如工程招标代理、材料设备采购代理以及诉讼代理等，多是委托代理。D项，指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理，常发生在诉讼中。60、知识产权的法律特征不包括（）。A、具有财产权和人身权的双重属性B、专有性C、期限性D、实用性【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是知识产权的法律特征。知识产权的法律特征：①财产权和人身权的双重属性；②专有性；③地域性；④期限性。61、工程款支付担保，是发包人向承包人提交的、保证按照合同约定支付工程款的担保，通常采用（）的方式。A、银行汇票B、银行保函C、保兑支票D、现金支票【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是工程款支付担保。工程款支付担保，是发包人向承包人提交的、保证按照合同约定支付工程款的担保，通常采用由银行出具保函的方式。62、在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（）。A、投标人主要负责人的近亲属B、项目主管部门的人员C、项目行政监督部门的人员D、招标人代表【参考答案】：D63、环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起（）内，完成验收。A、15日B、30日C、3个月D、6个月【参考答案】：B【解析】：《建设项目环境保护条例》第二十二条规定，环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内，完成验收。第二十三条规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。64、劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（）日内未提出异议的，集体合同即行生效。A、5B、10C、15D、30【参考答案】：C【解析】：集体合同订立后，应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效。依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力。65、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）A、乙供应商因无过错，无需返还。B、乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C、施工单位因乙供应商拒返还，顾可暂不向甲供应商支付货款。D、甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【参考答案】：B66、根据我国《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。A、抢修B、抢险C、抢工期D、生产工艺要求必须连续【参考答案】：C【解析】：我国《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。67、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，该费用是按照企业（）的一定比例缴纳。A、营业额B、利润C、管理费D、职工工资总额【参考答案】：D68、关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是（）。A、投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人B、投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人C、投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知D、投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人【参考答案】：D【解析】：《招标投标法实施条例》规定，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。A、B选项均错误。并且只要发生重大变化均应当及时书面告知招标人，所以C选项错误。投标人不再具备资格预审文件，招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。可见不再具备资格条件的也属于重大变化，应当及时书面告知招标人。故D为正确选项。69、下列事项中，可以不设定行政许可的是（）。A、企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项B、提供公众服务并且直接关系公共利益的职业、行业，需要确定具备特殊技能等资格、资质的事项C、有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准人事项D、公民、法人或者其他组织能够自主决定的事项【参考答案】：D【解析】：2003年8月颁布的《行政许可法》规定，下列事项可以设定行政许可：(1)直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项；(2)有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准入等，需要赋予特定权利的事项；(3)提供公众服务并且直接关系公共利益的职业、行业，需要确定具备特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质的事项；(4)直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施、产品、70、根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。A、事故发生地B、单位所在地C、污染影响地D、单位登记地【参考答案】：A二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。71、根据《建设工程质量管理条例》，关千施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）A、对施工质量负责B、按照工程设计图纸和施工技术标准施工C、对建筑材料、设备等进行检验检测D、建立健全施工质量检验制度E、审查批准高大模板工程的专项施工方案【参考答案】：ABCD72、在建设工程领域常见的行政处罚有()。A、降低资质等级B、责令停止施工C、取消投标资格D、记过E、裁决损害赔偿【参考答案】：ABC73、安全事故发生后，现场有关单位和人员不得破坏事故现场、毁灭相关证据。有（）原因时，需要移动事故现场物件的，应当做出标志。A、为抢救疏通交通B、抢救财产C、防止损失扩大D、保留线索E、抢救人员【参考答案】：ACE【解析】：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。74、某工程公司董事会换界选举中，当选董事中有下列人员。根据《公司法》的规定，当选无效的有（）。A、赵某．六年前曾因犯贪污罪被判处有期徒刑两年B、钱某．两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散C、孙某．去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照D、李某．因购买住房而按揭贷款上百万E、周某．70岁，因患病而行动不便【参考答案】：AB【解析】：行动不便与限制民事行为能力可是两回事，E是司法考试命题人发明出来的搞笑干扰项。CD两个大坑都太搞了，“担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年”，C不是法定代表人。D错，“负有较大数额债务到期未清偿的”，李某的债务未到期。75、根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有（）。A、消防设计图样审核不合格的，不得颁发施工许可证B、自动消防系统的操作员必须持证上岗C、建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用D、消防器材的经销人员必须持证上岗E、企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人【参考答案】：ABCE76、根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可制度。安全生产许可制度。A、矿山企业B、建筑施工企业C、日用化学品生产、经营、储存单位D、危险化学品生产、经营、储存单位E、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【参考答案】：ABE【解析】：《安全生产许可证条例》第2条规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。D．危险化学品生产、经营、储存单位，在书上的原话和条例上也没有提及到危险化学品的经营和运输。所以D不应该选择。77、某工程项目已超过合理使用年限，欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。A、设计单位B、建设单位C、施工单位D、勘察单位E、监理单位【参考答案】：AD【解析】：本题涉及的考点是建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的规定。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。78、建设单位的质量责任和义务包括（）。A、依法发包工程B、依法向有关单位提供原始资料C、依法报审施工图设计文件D、提供的勘察成果必须真实、准确E、依法办理工程质量监督手续【参考答案】：ABCE【解析】：本题考核的是建设单位的质量责任和义务。建设单位的质量责任和义务包括：(1)依法发包工程；(2)依法向有关单位提供原始资料；(3)限制不合理的干预行为；(4)依法报审施工图设计文件；(5)依法实行工程监理；(6)依法办理工程质量监督手续；(7)依法保证建筑材料等符合要求；(8)依法进行装修工程。79、在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。A、评标委员会由5人以上的单数组成B、评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C、评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D、评标委员会的专家不得少于成员总数的二分之一E、评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责【参考答案】：ACE【解析】：本题考查的是评标委员会的组成。根据《招标投标法》第37条以及《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。《评标委员会和评标方法暂行规定》第11条规定，评标专家应符合下列条件：（1）从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；（2）熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项80、按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》中关于工程建设缺陷责任期的规定，下列说法中正确的是()。A、缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B、缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计C、承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D、发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E、发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动迸入缺陷责任期【参考答案】：ABC81、工商行政管理部门在对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时，可以行使的职权包括（）。A、询问有关当事人，调查与侵犯他人注册商标专用权有关的情况B、查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同、发票、账簿等资料C、对当事人涉嫌从事侵犯他人注册商标专用权活动的场所实施现场检查D、对可能是侵犯他人注册商标专用权的物品，可以查封或者扣押E、检查与侵权活动有关的物品【参考答案】：ABCE【解析】：县级以上工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时，可以行使下列职权：①询问有关当事人，调查与侵犯他人注册商标专用权有关的情况；②查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；③对当事人涉嫌从事侵犯他人注册商标专用权活动的场所实施现场检查；④检查与侵权活动有关的物品，对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品，可以查封或者扣押。82、下列选项中，注册建造师享有的权利包括（）。A、使用注册建造师名称B、保管和使用本人注册证书、执业印章C、在执业范围外从事相关专业的执业活动D、对侵犯本人权利的行为进行申述E、介入与自己有利害关系的商务活动【参考答案】：ABD83、根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。A、迫使承包方以低于成本的价格竞标的B、任意压缩合理工期的C、未按照国家规定办理工程质量监督手续的D、施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E、欠付工程款数额较大的【参考答案】：ABCD84、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期期限说法正确的是（）。A、有防水要求的卫生间为2年B、给排水管道为5年C、电气设备安装工程为2年D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E、装修工程为2年【参考答案】：CDE【解析】：《建设工程质量管理条例》第40条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。85、关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）。A、贷款人不得预先在本金中扣除利息B、借款人应当按照约定的用途使用借款C、对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还D、订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保E、贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产【参考答案】：ABCD【解析】：本题主要考查借款合同的权利和义务。A项：《合同法》第200条规定：“借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。”所以A正确。B项：《合同法》第203条规定：“借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。”由此可见，借款人应当按照约定用途使用借款，所以B正确。C项：《合同法》第206条规定：“借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照86、关于新建建筑节能规定的表述中，正确的有（）。A、国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备B、限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备C、国家鼓励进口或者鼓励进口能源消耗高的技术、材料和设备D、建设单位、设计单位、施工单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备E、建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能推荐性标准进行查验【参考答案】：ABD【解析】：本题涉及的考点是新建建筑节能的规定。国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验。87、外商投资建筑业企业设立与资质的申请和审批，实行（）管理。A、统一B、全过程C、分级D、分类E、分段【参考答案】：CD【解析】：本题涉及的考点是外商投资建筑业企业设立与资质的申请和审批。外商投资建筑业企业设立与资质的申请和审批，实行分级、分类管理。88、2010年3月10日，甲建筑设备生产企业与乙施工单位签订了一份买卖合同，合同约定4月22日交付设备。但甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值50万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款3万元。下列关于本案中债的性质的表述，错误的有（）。A、甲错发设备给丙属于无因管理之债B、丙向甲返还设备属于不当得利之债C、乙向甲支付设备款属于合同之债D、甲向乙少收3万元货款属于侵权之债E、丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债【参考答案】：ADE【解析】：本题考核的是债的发生根据。甲错发设备给丙，丙应予返还，甲丙之间构成不当得利之债，故A选项错误；D选项所述应为合同之债；丙擅自使用该设备，应当对设备的物权人承担侵权责任，故E选项错误。89、仲裁协议的效力体现在（）。A、对当事人的法律效力B、对法院的约束力C、对仲裁机构的法律效力D、对行政法规的约束力E、仲裁协议的独立性【参考答案】：ABCE【解析】：本题涉及的考点是仲裁协议的效力。仲裁协议的效力体现在：对当事人的法律效力；对法院的约束力；对仲裁机构的法律效力；仲裁协议的独立性；仲裁协议效力的确认。90、下列纠纷不属于劳动争议的有（）。A、因确认劳动关系发生的争议B、劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷C、因除名、辞退和辞职、离职发生的争议D、家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷E、因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议【参考答案】：ACE【解析】：劳动争议的范围主要包括：①因确认劳动关系发生的争议；②因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；③因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；④因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；⑤因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；⑥劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷；⑦劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷；⑧劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷；⑨法律91、某工程项目招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有（）。A、招标文件设有最高投标限价B、向投标人提供了有差别的项目信息C、设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D、对投标人采取不同的资格审查条件E、以特定奖项作为加分或中标条件【参考答案】：BCDE【解析】：招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：①就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；②设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；③依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；92、建筑节能分部工程的质量验收，应在检验批、分项工程全部合格的基础上，进行