承包合同合集九篇

承包合同合集九篇承包合同篇1委托方（甲方）：承包方（乙方）：身份证号：莆田标准红木交易市场有限公司（以下简称甲方）根据公司红木原木堆放的特点，将部分装卸业务委托给（以下简称乙方）作业，为明确双方的权利和义务，经协商一致签订本合同，共同遵守。一、乙方承包的业务为：甲方仓库内装卸红木原木的部分业务。二、费用的结算和支付：甲方按包工包任务的形式采用与乙方一次一结或一班一结的办法，按月支付装卸费。三、本合同为承包合同，双方系发包承包关系，即由乙方完成承包任务，甲方支付承包费。双方不是雇工合同关系或者劳务合同关系，更不存在劳动合同关系。四、乙方承包过程中的职责：1、自己组织选任装卸工人2、自己负责提供装卸所需的机车、叉车等其他所有设备，甲方一律不提供3、对参与装卸的工人人身安全负责4、负责对工人进行安全教育和培训5、负责作业期间突发事件的调处6、负责统一与甲方进行结算7、负责装卸工人参与劳动的计工与核对8、负责分发工人报酬9、对装卸过程中受伤事故自行承担责任五、乙方在使用自行提供的机车设备过程中圃严格按照操作规程和要求操作，在装卸过程中若出现伤亡事故与甲方无关，乙方承担一切责任。因甲方堆放货物为木材，因其特殊性，故因特别注意防火，禁止抽烟，若因乙方原因造成火灾事故，则由乙方承担责任。六、乙方要给工人提供必要的劳动保护措施，在工作中如果出现伤亡事故与甲方无关，乙方不得向甲方提出赔偿或者补偿要求。七、乙方应向甲方保证：1、按时按质按量完成承包任务2、保证工人遵纪守法，遵守甲方的规章制度，爱护公共财物3、为每位工人投保人身意外伤害或者工伤保险4、保证工人年满18周岁并不超过60周岁5、保证参加装卸的工人身体健康无残疾并适合从事此项工作6、凭证上岗，不得酒后作业，不得抽烟，不得无证进入作业区，不得抛撒粮食7、不在非装卸搬运区域随便走动8、不得乱拿或者侵占公共财产9、尊重甲方工作人员，不得顶撞甲方领导，保证服从调配指挥10、保证文明作业，注意卫生，不得污染木材，做到装卸完工，场地干净。八、在与甲方结算后，乙方应保证及时给工人结算工资，不得克扣工人工资，乙方与工人之间的工资结算纠纷与甲方无关。九、乙方应按甲方要求和通知及时开不得拖延消极怠工.,不得提出无理要求，如果乙方消极怠工耽误工作，甲方随时有权解除合同。十、乙方的搬运装卸具体工作参照相关法律或行政规章制度等内容和规定进行。对侵犯甲方财产或者工作人员人身权益者以及违法违纪者的处理：1、违犯库内规章制度者，甲方有权立即清除出库。2、酗酒闹事、打架斗殴、侮辱谩骂工作人员及甲方客户者，甲方有权移交私法机关处理。3、消极怠工、影响进度、违章操作、野蛮装卸、损毁财物、敲诈勒索等有上述种种不良违法违规违纪行为者，甲方有权采取清除出库、拒付承包费、投诉报案、移交司法机关等方法处理。十一、违约责任及经济赔偿1、在合同期内，任何一方因故中止合同，须提前一个月向对方书面提出，经双方协商同意方可中止，否则按违约论处，违约方赔付违约金20xx元。2、在接受委托业务后，任何一方无故不认真履行合同，按所委托业务费用的30%赔付违约金。3、为确保务工人员的安全和装卸工作的质量，任何一方不得擅自安排未经培训或经培训但考试不合格者上岗。任何一方违反规定的，违约方按每人次500元的标准赔付的违约金。4、因“不可抗力”造成任何一方违约，不受上述三款内容的制约。十二、事故处理1、乙方人员在工作期间发生的病、伤、残、亡均由乙方负责处理、统计和上报。2、乙方人员在作业中发生的工伤、伤亡事故的处理费用在工伤保险基金和保险公司赔保额中列支，如实际处理费用超出工伤保险基金和保险公司赔保额的，其超出部分按事故责任进行分摊；由于甲方责任造成的由甲方承担经济损失；由于乙方责任造成的由乙方承担一切经济损失。甲乙双方协同作业中发生的事故，由双方共同进行事故分析，划定责任，如双方不能就责任的划定达成一致的，以当地政府主管部门的责任划定为准，确定各方的承担费用。3、由于第三方责任造成乙方务工人员工伤、伤亡的，甲乙双方应协同处理，共同追究第三方责任。十三、其他1、由于乙方的责任造成甲方设施、机械、工属具的损坏以及货物损坏和丢失等的直接经济损失，根据交通部现行有关规定由乙方全额赔偿。2、甲乙双方人员协同作业过程中造成甲方设施、机械、工属具以及货物的安全和质量问题的，由双方共同进行事故分析，划定责任，确定各自的赔付费用。3、合同未尽事宜，由双方共同协商解决，协商不成可以甲方所在地人民法院提起诉讼十四、本合同有效期为半年：自20xx年09月01日起至年月日止。十五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份；经双方签字或盖章后生效。甲方（盖章）：乙方：法定代表人或代理人：联系电话：联系电话：年月日承包合同篇2订立合同双方：广西中泰房地产开发公司，以下简称甲方;广西南宁美之嘉物业服务有限公司，以下简称乙方。为了更好的满足业主、群众游泳娱乐需求，同时使游泳池得以安全使用及有效管理，并维护双方利益，特订立本合同，双方共同遵守。第一条承包地点和面积甲方将座落在上林县东方国际小区平方米的泳池(含所有附属用房设施，以本合同所附甲方加盖公章的平面图为准)按现状承包给乙方经营。第二条.承包期限为自__年__月__日至__年__月__日止.期满后，在同等条件下乙方可以优先续签。第三条游泳池承包经营期间内所用的水、电费等费用由甲方承担，租金全免。第四条甲方的权利义务1、监督乙方经营使用甲方资产的情况，发现乙方对游泳池管理不到位的，有权要求乙方改正。2、甲方将泳池及所属设备提供给乙方使用，并负责游泳池及附属用房的水、电、通风等设施配套到位，按可经营状态完好地交付乙方。3、甲方保证乙方在游泳池运行期间，协助游泳池及附属用房及设备水电正常运作。4、保证游泳池所有权的真实性，向乙方提供承包经营的宽松环境;协调游泳池物业归属关系，保证乙方正常的开放和合法宣传。第五条乙方的权利义务1、在承包经营过程中必须遵守国家有关法律法规，做到依法经营。2、合同期间承包经营游泳池及附属设施的一切经济、法律和安全的责任均由乙方承担。乙方营业期间必须购买游泳池公众责任险。3、乙方必须聘请一定数量的救生员，对游泳人员进行管理、看护，救生员须取得相关资格证书4、乙方经营承包自负盈亏，乙方有自主经营权，甲方不得干涉。5、承包经营游泳池及附属设施期间，必须有明确的救生安全等责任措施，对游泳池工作人员和游泳人的安全负完全责任。6、乙方在游泳池经营期间保障游泳池符合卫生要求，并按卫生等与经营相关的部门办理相关手续及承担相应费用。7、乙方承包经营游泳池及附属设施期间，应承担泳池及附属设施的保养、管理和运行的费用。8、配合甲方在销售过程中的所有活动运行。9、本合同期限届满或终止，乙方应及时完好的交还甲方提供乙方所使用的泳池及设备。如有损坏或丢失，乙方应负责修理或赔偿。10、乙方负责开放时间游泳池内安全值班人员、工作人员的安排及全部费用及所聘请人员的工资。11、乙方经营范围包含游泳池开放，游泳用品及相关商品出售，不得经营违禁品。12、乙方不得以甲方名义对游泳池进行经营、管理。第六条违约责任1、甲方无故干扰乙方正常营业，造成乙方较大损失的，视为甲方违约，乙方有权终止本合同，并可按照合同法追究甲方的经济责任。2、有下列情形之一的，乙方构成违约，须向甲方支付违约金元，同时甲方有权终止本合同。（1）乙方擅自改变游泳池及附属用房的用途或房屋结构的;（2）未经甲方同意，乙方擅自将游泳池及附属用房转包给第三方。（3）游泳池安全管理不到位，不予改正的。（4）未配备救生员或救生员没有取得相关证书的。（5）经营管理不善，造成不良影响或者乙方做出有损甲方形象的行为的。第七条如发生不可抗力，造成本合同不能履行的，本合同终止第八条本合同签订之日，双方应出具详细的资产明细表。第九条本合同生效后，甲乙双方均不得随意修改或解除，一方法定代表人的变更不影响本合同的效力，本合同中，如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商，作出的.补充规定与本合同具有同等效力。第十条本合同经双方盖章后即生效，正本一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：_________(公章)乙方：__________(盖章)__年__月__日__年__月__日承包合同篇3发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等规定，甲方把场地内土方外运工程承包给乙方，经双方友好协商达成如下协议：一、承包内容：标红线范围内多余的土方，根据甲方的需要，乙方按甲方的指令将土方外运。二、甲方职责：负责场地内外运土方的装车。负责工程量的结算。三、乙方职责：负责外运土方的一切费用及交通事故，包括城管以及卸土区等相关事宜概由乙方自理。四、承包单价、付款方式：外运土方按每立方元，在外运土方量达到外运总量的50%时，按实际外运数量支付80%的工程款，其余额待所需外运土方全部外运完工时，办理结帐手续，60天内一次性付清。五、在施工过程中，乙方必须服从建设单位及甲方的管理，否则甲方有权终止合同，终止合同时按实际完成工作量的50%结算，10天内一次性付清，其余做罚款处理。六、本合同一式肆份，双方各执贰份，双方签字生效。未尽事宜，双方协商解决。甲方代表签字：乙方代表签字：年月日承包合同篇4（固定价款）合同编号：发包人：承包人：第一部分协议书发包人（发包方）：承包人（承包方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程工程地点：承包方式：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：四、质量标准工程质量标准：五、合同价款按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币元（大写）（含税）；除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：在同时满足下列条件时，本合同即告生效：双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用章。发包人：承包人：（公章）（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、省级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。承包合同篇5甲方：_____________(通常为学校)乙方：___________(通常为承包人)甲乙双方就学校商店的承包经营的相关事宜协商一致，达成如下协议：第一条甲方将位于______的商店交给乙方经营，乙方愿意承包经营。第二条本合同的有效期限为___年，自___年___月___日至___年___月___日。合同自签订之日起生效。第三条学校商店的经营应坚持服务教学、服务师生、依法经营、不以营利为目的的原则。第四条商店经营必须办理合法经营手续。具体手续由_________办理，办理手续的相关费用由______承担。第五条乙方按学期(或学年)交纳承包费用。标准为___元/期。交款方式为______。第六条甲方的权利和义务1.对商店的经营活动进行监督管理;2.按合同约定收取承包费用;3.为乙方的经营提供安全卫生的经营场地和相关设施;4.学校购物在质量、价格同等的情况下，应保证承包人的优先供货权;5.不得允许除承包人以外的第三人在校内从事与乙方项目相同的经营。第七条乙方的权利与义务1.对商店依法行使经营权;2.依法经营，主动接受有关职能部门和甲方的监管，热情为师生服务;3.不销售不符合安全卫生标准的学生用品和不符合食品卫生标准的食品和其他不利于学生身心健康的商品。第八条违约责任1.因场地、设施存在安全隐患，乙方提出后甲方未采取措施排除，由此而发生的安全事故，由甲方承担责任;因事故给乙方造成损失的，甲方应予赔偿，乙方可以解除合同。2.乙方违法经营发生安全事故的，由乙方承担责任，甲方可以解除合同;甲方对乙方的经营未尽监管职责的，甲乙双方共同承担责任。3.乙方不按时交纳承包费用的，按应交纳费用的___%向甲方交纳违约金，甲方可以解除合同。4.甲方不履行第六条第4项和第5项规定的义务，乙方可以要求减少承包费用直至解除合同。第九条争议的处理双方因合同的解释或履行发生争议，由双方协商解决。协商不成，按下列第___项处理：1.提交______合同仲裁机构仲裁。2.向______人民法院提起诉讼。第十条本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。第十一条本合同一式二份，双方各执一份。甲方：_________(公章)乙方：_____(签章)法定代表人：___(签字)_____年_____月______日____年______月___日附：1.学校商店不同于校外商店，它是开设在校园里面的以服务教学、服务师生为主要目的的商店，因此，根据学校的环境特.汽和特定的服务对象，有必要对它的经营范围、方式、要求及利润大小作出一些限制性规定，并在合同中予以明确。2.学校商店，不论是大的超市，还是小卖部，都必须依法办好合法的经营手续，否则不得开业。依法签仃商店承包合同，要涉及到一系列法律法规和政策的规定，双方都要注意了解，以保证合同内容的合法性。承包合同篇6发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经双方友好协商，由甲方将新疆广汇米东新天地5#、6#、9#、10#楼工程施工技术资料发包给乙方制作；具体达成协议如下：一、承包范围（建筑面积）：米东新天地5#、6#、9#、10#楼施工技术资料编写，（不包含施工日志）二、承包单价：1.2元/平方米（包含试块制作），（另加20xx元资料纸费用）三、工期要求：依据工程合同工期交工。四、验收要求：符合当地资料检查、管理部门的验收要求五、移交方式：竣工五方认证完毕后，移交给甲方、档案馆六、付款方式：按月付款，每月30日付款，资料最后一个月费用，待工程交工五方认证完毕，移交资料甲方、档案馆前付清余款。七、违约责任：乙方必须及时准确的编写资料，甲方应该给乙方提供一切现场的相关的变更，且发生变更应及时通知乙方，甲方的施工人员应与乙方配合，当需要建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位盖章时，甲方应该给与全力配合乙方，提供车辆便利（因施工现场与相关单位距离太远）。现场制作好的试块应由甲方派车送到指定试验室。应甲方试模不到位原因造成的试块制作不够，由甲方负责相关责任。如乙方违约，甲方将下浮总价的10%；如甲方违约将给与乙方上浮10%结算。八、本协议双方签字后生效；九、本协议一式二份，双方各执一份。发包方（甲方）签章：承包方（乙方）签章：签订日期：**年7月日承包合同篇7出租方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）今由乙方向甲方承包酒店，酒店位置座落于面积约平方（以实际面积为准）已经甲乙双方充分协商达成如下协议：一、承包期限：陆年。即年月日起——年月日止。二、承包金额：年承包金壹佰贰拾万元整。三、付款方式：每六个月付一次承包费（），即年月日起付，依次类推。不得无故拖延，超过每天按年承包费的1%增收滞纳金。前三个月减半。四、承包期内水、电、电话费等由乙方承担。五、甲方在年月日前的所有债权债务自己负责，与乙方无关。六、乙方在年月日后的员工劳资问题及引起的一切赔偿费用都与甲方无关。七、甲方确定营业执照合法有效后，如在经营过程中因证件引起的纠纷事件，甲方应积极配合处理，并承担一切罚款经费。八、甲方同意乙方装修，承包结束后，固定装修乙方不得拆除，但乙方在经营中所安装的活动物件可任意带走。九、如国家拆迁，合同自然终止，甲方退还乙方及余下承包费。政府所有赔偿归甲方所有，与乙方无关。十、甲方无权干涉乙方经营活动，否则扣除年承包金的10%。十一、承包金三年递增一次，第二期递增房租（万元）的10%。十二、甲方无正当理由终止协议（正当理由“解释权查民法通则），应承担违约责任。十三、违约责任：如甲乙双方不能遵守本合同，违约方应支付给守约方违约金12个月承包费，并按实结算承包费。十四、以上不足，双方协商补充。十五、本合同如其它未明确事项，双方应努力通过友好协商解决，合同一式两份，双方各执一份，签字后生效。甲方代表：乙方代表：年月日承包合同篇8修建方：以下简称甲方承建方：以下简称乙方根据中华人民共和国建筑法及合同法，经双方共同自愿协商，由乙方承建甲方自用小二层住房的施工工程。一、承包方式及内容1、甲方将自用小二层住房约为300平方米，承包给乙方，甲方负责将主材运输到工地。2、房屋修建为二层砖砼结构，现浇砼楼板，砼构造柱。3、正负零以下由乙方调配人员施工，甲方予以配合及负责人工及生活费用。4、乙方承包由正负零以上修建，包括砌墙、钢筋、支模、内外墙抹灰及任意一方外墙瓷砖粘贴。5、乙方自行负责提供所有支撑架、模板及所需一切机械。二、收方方式及承包单价1、乙方由正负零以上按实际建筑面积进行实收。2、经双方协商以170元/m2计算。三、甲方的责任和义务1、甲方无偿提供给乙方水、电。2、甲方自开工之日起满足提供建筑主材给乙方，以免造成停工待料，延误工期。3、甲方在每层现浇当日提供所在工人一天生活，其余时间生活由乙方负责。4、甲方一次性付给乙方安全费元。四、乙方的责任和义务1、乙方必须按质按量完成所承包的内容及项目。2、乙方必须按甲方要求程序进行施工。3、乙方必须做到安全文明施工，安全由乙方全面负责承担。4、乙方不得随意浪费材料，不得故意拖延工期。5、各工种人员由乙方负责调配。五、质量要求1、砼强度要求达到：2、砌砖饱满度，垂直度，平整度，砼构造柱砌砖要求4进4出。3、抹灰面的垂直度，平整度。六、付款方式：开工之日付20%，约为元，以后按工程进度，在每层现浇完后付20%，约为二次，约为元，余款待工程全面完工后，经验收合格后一次性付清。七、施工时间：开工：竣工：八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字即时生效，希望双方共同遵守，若一方违反，必须承担相应损失，另外，本协议未尽事宜，应由双方共同协商确定。甲方签字：乙方签字：年月日承包合同篇9一、引言从广义上讲，房地产开发的整体流程包括征地拆迁阶段(即城市更新，但该阶段并非每个项目都会涉及)、土地开发的前期阶段(如规划、立项、政府审批等)、施工建设阶段(如工程的总包、专业分包等)、房地产经营阶段(包括房屋的预售、现售、租赁、物业管理等)，前述阶段无不以合同为依托，即各方当事人在前述阶段以合同的约定来绑定各方的权利义务，故此，合同既体现了各方权益的博弈，又是引发法律风险的危险地，二、案件介绍及分析（一）、基本案情20xx年1月15日，A集团公司与B石材公司签订了《某国际中心(办公综合体)装饰石材买卖合同》(以下简称：《石材买卖合同》)，约定：A集团公司向B石材公司购买石材，合同总价为人民币2300万元。合同还约定了付款及结算方式、交货时间和地点、质量保修等条款。《石材买卖合同》附件H-4，C(香港)公司出具《承诺书》，载明：“特授权B石材公司以其名义代表我公司签署‘某国际中心(办公综合体)装饰石材买卖合同’，我公司对B石材公司签署的所有文件承担全部责任”。20xx年1月15日，A集团公司与D装潢工程公司签订《深圳市建设工程施工(单价)合同》(以下简称：《施工合同》)，约定：A集团公司将某国际中心(办公综合体)室内石材安装工程发包给D装潢工程公司。合同价款暂定为人民币9,234,700元。开工日期：20xx年1月11日(以开工报告为准);竣工日期：20xx年3月28日，总天数为77天，合同还约定了工程款支付方式、工期延误、违约、索赔、工程质量缺陷保修等条款。《施工合同》附件H，C(香港)公司出具《承诺书》，载明：“特授权上D装潢工程公司以其名义代表我公司签署‘某国际中心(办公综合体)装饰石材安装工程合同’，我公司对D装潢工程公司签署的所有文件承担全部责任”。上述《施工合同》的履行过程中，A集团公司分别于20xx年1月19日、5月13日、6月18日向D装潢工程公司共支付了工程款人民币4,008,675元。但D装潢工程公司未能依约完成安装工程。为此，20xx年5月10日，B石材公司出具《承诺书》，承诺把《石材买卖合同》、《安装合同》之工程于20xx年5月31日或前完成。同时承诺于20xx年6月10日前完成追加工程“某国际中心(办公综合体)3区核增面积石材工程”。20xx年5月28日，A集团公司向B石材公司、D装潢工程公司发出《律师函》，要求该两公司履行合同义务。20xx年6月3日，B石材公司回函，表示由于工程新增项目和约定外项目、工地设施问题导致工期逾期。20xx年6月8日，A集团公司对此进行回函，表示不存在B石材公司提到的问题。20xx年7月1日，A集团公司以D装潢工程公司承包的工程严重逾期构成根本违约为由，向D装潢工程公司发出《解除合同通知书》，要求解除《施工合同》。20xx年7月27日，A集团公司向C(香港)公司发出《索赔函》，要求A集团公司对D装潢工程公司逾期竣工导致A集团公司的损失承担保证责任。（二）、本人分析1、《施工合同》效力问题(1)、C(香港)公司出具的承诺书的性质分析，存在两种理解：A.委托关系——合同主体则为A集团公司与C(香港)公司B.保证关系——合同主体则为A集团公司与D装潢公司，C(香港)公司为一般保证人。(2)、以上两种理解导致两种不同的法律后果A.委托关系——因B石材公司与C(香港)公司均无施工资质，而导致合同无效。根据：最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称：施工合同案件司法解释)的有关规定，《施工合同》将被认定为无效。B.保证关系：不因B石材公司与C(香港)公司无施工资质而无效。2、关于《施工合同》的解除及索赔问题A、关于解除《施工合同》问题(1)如《施工合同》被确认无效，则不存在合同解除的问题。(2)如《施工合同》合法有效，D装潢公司为合同相对人，C(香港)公司为保证人。根据《施工合同》第B42.2(3)约定：承包人的施工进度未能依据发包人认可的工程进度进行计划施工，而且与工程进度计划相比，相关项目的工期延误超过63天，发包人可以解除合同，承包人承担违约责任，合同范本《关于石材厂承包合同》()。现有资料显示，涉案工程已远远超过《施工合同》合同约定竣工日期，并已达63天以上。故A集团公司有权依约解除《施工合同》，向D装潢公司主张违约责任，并可要求C(香港)公司承担保证责任。20xx年5月20日，B石材公司出具《承诺书》，承诺于20xx年5月31日或前完成工程。如A集团公司对该新的工期予以同意，则A集团公司于20xx年7月1日发出《解除合同通知书》尚未符合合同约定的条件，因此，须A集团公司须核实是否对新的工期作出了书面或其它形式的同意。如A集团公司对新的工期予以同意，则须重新向D装潢公司发出《解除合同通知书》B、关于索赔问题(1)如《施工合同》被确认无效，则A集团公司无权按照《施工合同》有关索赔的约定向合同向相对方主张赔偿，A集团公司的有关损失只能按照合同无效的处理原则处理。(2)如《施工合同》合法有效，则根据《施工合同》第34.2条约定：承包人存在严重的工期延误及工程质量达不到合同约定的质量标准时，承包人须承担违约责任及赔偿违约损失。资料显示，D装潢公司在约定的工期内未能完成安装工程，且经A集团公司检查，工程质量达不到约定的标准。据此，A集团公司依约有权向D装潢公司主张索赔。C、转包、分包《建筑法》第28条规定:“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。”《合同法》第272条第2款、第3款规定:“承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人完成或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止